合同编号:XXXXXXX
智能化工程
机房工程建设合同
二O一X年月
甲方:
乙方:
根据施工任务需要,现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,双方协商一致,共同遵守如下条款:
一、工程内容
工程名称:机房建设工程
工程地点:
工程范围:包括装饰工程、供配电工程、空调排风工程等
工程期限:
合同开工日期为2016年月日,竣工时间为2016年月日。施工期限为天。
在工程实施过程中,如遇下列情况之一需顺延工期时,双方应及时进行协商,通过书面形式确定顺延期限:
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的;
2、因甲方提出变更计划、工程技术指标或设计要求而不能继续施工的;
3、因甲方不能按期提供施工所应具备的条件的;
4、因甲方不能按合同约定付款的。
二、合同价格
1、合同总价:
(人民币)大写:
2、以上合同总价包括了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、税费等工程所需费用。
三、付款
1、签订合同后,首付款为合同总额的%,由甲方支付给乙方。
2、其余款即合同总额的%分两次支持,于工程完工后7日内甲方支付给乙方%,工程验收结束后两个月甲方支付后%。
四、设备供应
施工地点:。
1、乙方所提供的机房设备,应符合合同规定的技术和数量要求。
五、技术规格书
1、合同双方按有关要求确认的技术规格书(包括技术方案和设计图纸等),内容详见本合同附件。若需修改,应以双方签署的
文件为准。
六、安装和验收
1、除非甲方另有通知,乙方应按照合同的要求和时间的安排,派专业的人员进行现场施工,使工程达到合同规定的要求(有
关技术规格、规范验收标准等要求见合同附件)。
2、整个工程完工后,由甲方组织进行工程质检验收并出具的验收报告正本一份,副本三份交给乙方。
3、乙方完成的工程内容有不符合规定要求的,甲方可要求乙方负责整改完善,整改工作产生的费用由乙方承担。
4、乙方应确保施工现场的施工安全,由于乙方的过失造成损失由乙方承担。
5、在工程完工后乙方通知方甲方进行验收,若一周后任没有组织验收就视为验收合格。
6、甲方有协助乙方完成工程的义务,并提供必要的工作场所、水电设施、适当的安全保障等。
七、保险
施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种,由乙方负责。
八、合同变更
1、乙方根据现场实际情况,确实需变更原合同约定的,乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据,以甲方确认后方能
实施(双方签署的文件作为合同附件)。
2、因甲方的原因变更合同,甲方应书面通知乙方。
3、甲方在工程施工中途,变更合同内容以致造成乙方损失的,乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。
4、乙方根据现场施工情况,发现合同原计划或方案不尽合理的,应及时通知甲方,并采取必要的措施修正计划或方案,经双
方协商后签署有关文件,方能继续下一阶段工作。
5、乙方在施工期间,发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的,应及时向甲方反映,并及时提出确保工程的顺利进行的应
变方案。经双方协商签署有关文件后,继续下一阶段工作。
九、工程责任
1、乙方为本合同提供的装修材料应符合合同附件的要求。
2、乙方提供的装修材料不符合合同附件的要求,责任由乙方承担。
3、当乙方所进行的工程内容有不符合要求的,甲方有权选取以下方式:
(1)责令乙方对有关内容进行整改,以达到有关要求。
(2)双方商谈此部分产生费用,由乙方负责。
十、甲乙双方约定
1、甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。
2、机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。
3、机房内接地系统用大楼的接地极,接地电阻小于1欧姆。
4、机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告
十一、保质期
1、本合同的质量保证工程验收合格后年。
2、质保期内,乙方负责免费维护维修。
3、质保期内,服务响应时间;接报修后小时内电话解决,如电话解决不了到现场解决问题。
4、质保期内,由于甲方的原因造成的损失甲方要承担相应的责任。
5、质保期满后,应甲方要求,乙方应参考届时的市场价格,优惠向甲方提供必要的服务。
十二、不可抗力
1、由于不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定完工的,乙方应立即以书面形式向甲方通告,证明事故的存在。
2、在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
十三、工期延误及逾期付款的罚则
1、乙方如不能按合同规定的合同执行计划的进度完成合同内容,造成工期延误(不可抗力因素外),则应支付违约金给甲方,
违约金率按合同总金额每天0.1%计算。
2、如果甲方未按合同的规定的日期支付各阶段款项给乙方,则甲方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠金额每天0.1%
计算,直至该款付清为止。超过合同付款期二十天甲方仍不付款,由此造成乙方的损失,应由甲方向乙方作出补偿。所有因逾期付款造成的工程延误,乙方不承担责任。
3、如果乙方在正常施工期间因甲方原因停工,工期应相应的顺延。
4、本合同中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定,按约定执行。
十四、争端的解决
1、凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,任何一方可以向
法院提出诉讼。