工程的承包合同范文（精选8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程的承包合同范文（精选8篇）工程的承包合同范文第1篇合伙人：________(以下简称甲方)合伙人：________(以下简称乙方)甲、乙双方经平等协商，本着互惠共赢的原则，就合伙承包_工程事宜，达成如下一致，供各方守信。
一、合伙宗旨在合法(工程质量、安全相关法律规范)的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以工程公司洽谈工程承包合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以甲方名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及所占比例甲方以现金、设备出资。
该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例___%。
乙方以工程管理经验及工程技术(含当地协调社会关系)，占____%。
五、乙方薪酬待遇：乙方按照年薪获得薪酬，年薪人·民币六万元整，每月甲方必须确保为乙方借支三千元作为乙方日常生活开支，年内借支额在年底一方兑现薪酬时予以扣除。
六、利润(税后)分配与债务承担利润分配，以出资为依据，按所占出资比例比例分配。
2、明确规定：甲方为乙方开支的一切薪酬在工程成本内列支。
若工程最终决算结束发生亏损，则按照双方出资比例分担责任和义务。
六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙; 退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐; 同时，所有财务收入、支出必须经乙方签字确认，否则未经乙方签字确认的一切收支均不列入合伙工程项目财务发生额，属于单方面个人行为，由具体单方面行为方负责造成的一切责任。
乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;同时，甲方参与合伙项目的日常管理。
合伙工程项目涉及的一切相关事项由甲、乙双方共同商定决策，未经双方决策而一方单独决定后造成的一切损失由该行为方负责，另一方不承担任何责任和义务。
八、禁止行为未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。
如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充本协议自签订之日后生效，双方各方各执一份;未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方：乙方：：身份证件(复印件) 身份证件(复印件)20_年2月14日工程的承包合同范文第2篇甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同：一、乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作，即实行“包工包料”，具体施工内容详见附件。
二、包干承包费用：人·民币;小写：元，除此以外，甲方不再向乙方支付任何费用。
三、支付方式：1、材料进场施工之日，甲方向乙方预付人·民币40%即元整，小写：元2、油漆材料进场施工之日，支付人·民币25%即，小写：元3、浮胶漆进场施工之日，支付人·民币25%即，小写：元4、全部装修施工完成当天，甲方支付余款人·民币10%即元，小写：元四、工期：双方确定该房屋装修施工工期当天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定1、甲方应按合同约定及时付款，否则按200 元/天支付违约金。
2、乙方自行准备工具，聘请人员，自行负责施工安全，严格按照要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，立即返工，造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担。
3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每逾期一天按照__元/天予以处罚，对甲方不及时付款新增施工内容等，甲方原因延误工期，乙方不承担违约责任。
4、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修(如人为损坏，维修应付相应的费用)六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________20______年______月______日工程的承包合同范文第3篇发包单位：(甲方)承包单位：(乙方)一：工程名称：二：承包范围：工程所有施工内容三：承包方式：包工包料四：开竣工时间：开工时间年月日竣工时间年月日五：质量要求：六：验收标准：依据现行相应工程施工规范，以甲乙双方验收为准。
七：保修日期：一年，即从竣工验收合格之日开始算起。
八：双方责任：甲方：1：负责提供水电源至现场50米2：负责及时按照形象进度进行工程拨款3：负责保证现场满足施工要求4：负责工程施工中的有关协调工作等乙方：1：负责施工人员安全，由于施工过程违章造成的不安全事故，责任自负，承担一切经济损失。
2：搞好工程管理，施工过程中，一切执行现行有关规范规定，保证施工工期，保证工程质量合格要求。
3：爱护甲方原有设施，损失照价赔偿。
九：结算办法：1：本工程结算均执行4月1日颁布的山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。
2：施工企业按照三类丙级取费。
3：建设单位定价部分，执行定价进行结算。
4：合同定价部分：AB十：拨款方式：1：工程开工按照预算的%拨款;2：工程竣工验收后，内按照预算值的%拨款;3：工程竣工验收后，内结算完毕，按照结算值的%拨款，余款%一年后付清(一个月内)。
十一：双方争议：若发生争议，由淄博法律仲裁部门进行仲裁。
本合同一式份，双方签字后生效，工程款付清后失效发包单位：(甲方)代表年月日承包单位：(乙方)代表年月日工程的承包合同范文第4篇发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况：道路硬化工程硬化面积约_平方米。
工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为__万元。
二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。
三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。
2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。
①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度以上。
②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。
③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。
④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
⑤工程档案资料及试验资料送_村委会一份备查。
3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。
工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。
五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。
六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。
七、奖罚措施：1、工程在20__年_月__日前竣工。
除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。
2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。
未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。
另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。
3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。
八、安全责任：1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。