分项工程劳务承包合同
发包人（全称）：建峰建设集团股份有限公司（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）身份证号：
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分项工程事项协商一致，订立本合同，相互遵守，互不违约。
一、工程内容
甲方承建的工程，乙方自愿承担该工程的工程施工任务。为了确保施工质量、安全、进度的顺利进行，明确以下各自的职责、义务和权利。
二、甲方职责
1、负责质量、安全、现场技术交底，履行签字手续。
2、按时下达月、旬进度计划，协调各工种之间的关系，合理组织分段施工作业、月终逗硬各项考核，兑现奖惩。
3、严格按国家建筑规范及内控质量、安全标准操作，对分项工程进行检查、考核、评比、奖惩。
4、负责组织班组按时学习，并传达国家相关政策和公司有关制度，加强职业道德教育，树立文明施工形象。
5、按合同约定的时间预、借、付结算工资。
6、负责应由甲方提供的各项原材料，按时进场，满足工程进度的需要。
7、对不服从现场安排、指挥和管理，工人违章作业及其它行为造成事故、材料浪费，有权处以违约金和损失费，性质严重的，随时可解除合同予以辞退。
三、乙方责任
1、对所承包的工程内容的质量、安全、进度、现场文明施工、材料、参工人员的安排和管理负全部责任。
2、遵守公司各项管理制度，服从甲方的统一安排，接受建设方和监理、有关职能部门的监督检查。
3、严格按照月、旬、日短期进度计划，合理组织施工。
4、严格按施工图纸和验收规范、内控质量标准，安全操作规范和技术交底组织施工。
5、组织身体健康、责任心强、业务熟悉、有职业道德、服从管理的操作人员，班组长负责与甲方现场施工员联系接洽处理相关事项。
6、负责配合监督施工中的各项原材料和成品进行保护。
7、每天必须做到工完场地清，现场文明施工。
8、乙方应自备施工所需的各项手便工用具及设备。
9、每完成一道工序后，先自检，后请甲方有关质检人员到现场组织检查验收，经程序验收合格后，方可进入下道工序施工。
四、施工日期
1、开工日期：年月日至年月日，有效工期天。
2、甲方按规定工期奖惩，每提前或延误一天相应奖惩50元（一天以上雨天和设计变更引起的增加或变动由甲方签字顺延工期）。
五、施工质量要求
1、该分项工程质量等级为合格，质量必须达到强制性标准条文、符合设计和施工规范要求及公司内控标准，并据此验收。
2、该分项工程达不到合格的必须返工重做，乙方负责赔偿由此造成的一切损失和人工、材料费。
3、施工过程中乙方必须严格按设计图纸和技术交底内容中所要求的质量、安全事项进行操作。
六、施工现场要求
1、乙方在施工期间每天必须做到工完场地清，保持现场文明施工，无违章违约行为，无过时过夜材料浪费现象，各种材料堆放有序。乱堆乱放材料和工具一次处罚20—50元，在结算工资中扣除。
2、乙方在施工期间应对各项原材料和所有的成品进行保护，若损失了：（1）照价赔偿；（2）除按要求修补外，每处另处罚20—50元。
3、严格按定额消耗使用各项材料，若材料超耗，由乙方负责赔偿，乙方在领料时发现有破损的材料有权拒收。
4、施工现场不准打牌、打架斗殴，若有此行为一次处罚100—500元，若由此造成的损失，概由乙方或当事人负责赔偿。
5、各班组务工人员必须佩带证件，否则一律不准进入施工现场。
七、施工安全
1、乙方必须遵守安全生产制度，保证安全施工，接受甲方、建设方、监理及安监部门的安全检查和监督。
2、乙方参工人员进场前必须先进行安全知识培训学习后方能上班，班前甲、乙双方作好安全技术交底。
3、严格遵守安全生产“十不准”、《安全操作规程》及公司的《施工现场管理制度》，严禁违章操作。因违章操作发生的大小安全事故造成的经济损失，均由乙方负责。若甲方违章指挥造成的损失由甲方负责。
4、乙方在施工中必须作好自身防护措施，即安全帽、安全绳、安全带，违者一次罚款20—50元。
5、为预防火灾，在施工现场坚决取缔私自用电或其它取暖和烧水、煮饭，违者一次处罚款100—500元，并没收其用具。
八、工资单价及付款方式
1、该分项工程的工资单价是双方协商达成的价格，包括劳务工资，质量安全管理措施费及劳动保险费，场地内材料搬运、工人用具及设备费均含在内。
2、工程款的支付：按进度付款，当月支付工资不超过完成工程量的70%。剩余工资工程竣工验收合格交付使用后一并付清（扣除质量保修金5%，保修期一年）。
九、违约责任及纠纷解决方式
1、乙方达不到工程内控质量标准，工程进度及设计和施工规范要求的，首先整改，在规定的整改时间内仍达不到要求的，甲方有权终止合同，另行安排工人进场，同时在乙方承担的前期工程工资中扣除30%增加到下余工程量的工资中。
2、因乙方原因造成工期延误，不但负责其它施工组的误工损失，还要承担甲方的损失。
3、双方在合作过程中如果出现违约及纠纷现象发生，其解决方式：首先双方自行协商解决，如协商达不成协议，双方均有权依据合同向巴中市仲裁委员会申请仲裁。且由败诉方承担由此发生的一切经济及法律责任。
十、其它
各分项工程质量、安全技术交底及检查记录等作为合同附件，其内容与合同具有同等效力。
十一、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执一份，自双方签字之日起生效，工程内容完工验收合格、款项付清自然失效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：
委托代表人：项目负责人：
电话：电话：
年月日年月日
工作内容要求、单价表及质量保修约定
工作内容要求、单价表及质量保修约定
建筑模板施工劳务承包合同 发包方：（甲方） 承包方（乙方）： 甲方已将南宁市福满瑞园工程模板项目以包工的形式承包给乙方施工，为明确双方责任及义务，经双方充分协商签订如下合同条款双方共同遵守。 第一条、工程名称：福满瑞园_______________________所有模板项目和本图纸有的工程。 第二条：承包形式包工不包模板材料。 承包价格每平方贰拾贰（22.00）元。承包模板安装拆除支架钢管，按实际展开面积计算。 第三条、承包内容及要求： 1、按福满瑞园____________________及地下室施工图纸设计更改会审记录要求所有的主体结构包干，屋面女儿墙，屋面栏板、电梯、机房、层面水池、水泵房、送风机房、配电房、构架、构造柱、预留空洞、空调板、窗台板、阳台及外墙装饰柱、雨篷、装饰板等分项工程，工作内容主要包括模板制作、安拆等施工图所包含的所有主题模板工程的现场文明施工。 2、模板制作、安装（含铁钉、铁线费用）、拆除、支撑架搭设、拆除，模板拆除后及时清理表面砼浆，并运到指定地点（塔吊范围内）码放整齐，以上工作均由乙方自理。 3、根据甲方所提供的控制轴线、标高，乙方放出其他次梁、墙、柱边线及其他支模所需的轴线和边线。支撑立杆下要求铺设垫板。满堂架及模
板安装按施工方案及技术交底、管理人员要求、搭设立杆必须按规范设扫地杆，否则按每层1000元进行罚款。 第四条：拨款工资给乙方 1、乙方必须达到本工程模板钉好和水泥浆好1个月付给乙方完成工作量的80%、 2、乙方施工员进场施工，第二次结算工程完成达到六层（即八层模板按实际工程量支付80%人工费，按每月完成的六层结算工资，主题封顶及屋面所有工作（包括屋顶水池构架等，再付95%，宇5%打模完成后付清。 第五条：乙方中途无故退场所完成工程量人工费按实际工作量的70%结算，剩30%做违约金处理。乙方必须指派1个以上管理人员协助甲方作好施工现场的管理，若甲方检查发现乙方管理人员不在现场的罚款100元/人·次。乙方现场管理人员为：__________________________________________________________。 第六条：争议。 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则可向工程所在地人民法院起诉。 第七条：以上合同条款双方共同遵守执行，任何乙方不得随意更改合同，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程完工结算付清款后自动失效。 甲方：___________ 乙方：___________ 2013年____月____日 2013年____月____日
三大工种劳务承包合同 劳务承包合同 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经友好协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务计量承包，包质量、工期、安全生产、文明施工、 综合治理。 四、承包工程内容：图纸所示施工内容。 1、模板工程：从模板配制制作到立设、支撑固定（圆木支撑）、砼浇筑时的观察加固、拆模、场内模板运输等所有模板工序项目，含现场木工加工机械（圆木锯、手提切割锯等）、铁丝、元钉材料等（垂直运输机械及模板、木枋、支撑拉杆材料由甲方提供）。 2、钢筋工：从钢筋下料制作到绑扎验收合格的所有工序项目，含钢筋加工机械（弯曲机、调直机、切断机、框架结构还有碰焊机、电渣压力焊等）、电焊机等机械以及扎丝材料和场内水平运输等（垂直运输机械由甲方提供并将主电源接到机械旁）。 3、瓦工：砖砌体砌筑、砼浇筑、抹灰、屋面、结面、保温砂浆，包括砖块场内运输，砂浆、另星砼搅拌等，含小型工具（振动器、配电箱、灰桶、托线板、直木、刮尺、红线、扫把、斗车、电锤等）外墙涂料不在单价内。 乙方配备的机械设备、工用具等由乙方负责保管、维修、保养。 五、承包费用及计算方法：暂定建筑面积约 m2，合计工程款为万元，具体以实做建筑面积为准。 六、承包单价：三大工种总价元/m2（其中钢筋工元/m2，木模工元/m2，瓦工 /m2），钢筋工、木模工、瓦工分别提留元/m2、元/m2、元/m2作为质量、安全保证金，本工程无质量、安全事故在工程结束后支付给乙方。 建筑面积计算方法：车库按占地面积计算，层按建筑面积计算规则计算（图纸计算面积），阁楼按建筑面积的 %计算。 六、工期要求： 乙方根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过业主、甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款元。 七、质量验收标准： 符合现行施工质量验收规范要求，施工质量确保一次性验收合格。具体为： 1、模板工程：保证截面尺寸正确，模板要有足够的强度、刚度和稳定性、 1 / 4
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电安装工程劳务承包合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电安装合同怎么写？下面品才xx为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读！!!1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程虽另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点； （2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋； (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装； (5)防雷接地安装；
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质虽标准 工程质虽：按总(分)包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》，本工作必须达到质H评定合格等级。 六、工程承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质虽、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平 方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水， 穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 （一）甲方工程款支付：
项目内部班组施工承包协议 （模板工组） 劳务方：（以下简称甲方） 模板班组：（以下简称乙方） 甲方将所承建的楼工程基础、挡土墙、主体及二装模板工程内部承包给乙方施工，达成如下协议共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称：楼； 2．建筑面积：以实际接触面积计算为准； 3．结构：； 4．层数：地下层，地上层；以图纸标注为准。 二、承包方式 模板制作、安装、拆除及脚手架支撑部分单包人工费，包含机械、工用具、主配电箱以外的施工用防水线及辅材、楼层材料清理、场地内转运、工人生活及住宿等，同时包含内容：套管、内衬、封口胶、扫帚，梁、柱、板的打磨，剔除爆模部位混凝土及模板（除地下室挡土墙的止水拉杆以外）的螺帽、蝴蝶卡及主体二装模板工程所有的拉杆、螺帽、蝴蝶卡等辅材由班组负责（地下室挡土墙不能拆除的止水拉杆由乙方负责购买，地下室工程完工后甲方现场清点数量，按实际使用数量由甲方承担拉杆购买资金，其他辅材由乙方负责）。 三、承包范围 1、甲方与施工单位签订的《劳务承包合同》中的土建部分，基础、筏板、承台、挡土墙、梁、柱、剪力墙、XB、屋面、花架、机房、后浇带、女儿墙构造柱、压顶、砖砌体二装模板（含腰带、止水带、构造柱、圈梁、过梁）等所有现浇部分的模板制作、安装、拆除，所有本工程承包范围内模板的支撑架（所有楼层模板钢
管支撑架必须搭设扫地杆）、脚手架搭拆工程（超高部位脚手架的搭设已考虑在合同单价内）。包括设计文件、施工图、图纸会审纪要、设计变更通知、施工组织设计或施工方案中所有模板制作、安装等，材料场内运输以及钉子、铁丝、工具、机械用电线、人工工资、人工养老保险、医疗保险、失业保险等包括在此单价内，不另行计算。乙方自备机具（园盘锯、刨床、电锤等工具）、雨具、安全措施用具（如安全帽、安全带）等，施工放线乙方派专人协助施工管理人员放线，如果放线未到每次扣工程款500元。 2、本合同乙方同时包含在单价内的辅助设备、材料等其他合同包含款项： （1）、所有进场工人的安全帽、安全带（如任何工人进场未同时配备安全帽及安全带，发现一次罚款100元，连续两次清理出场，只戴安全帽或安全带均按以上规定处理）；安全带在劳务库房由班组长领取，工程完工后统一归还，造成丢失的按原价赔偿。每月由班组在领取工程款前主动上交当月所有的项目部或劳务部予以的罚款，否则由劳务部在工程款中加倍扣除； （2）、所有班组工用具、材料（含电线）进场时必须在大门守卫处登记，否则所有工用具或材料不予出场。 （3）、班组长每周星期统一由劳务部召开例会，未到场每次罚款100元，迟到罚款10分钟以内罚款50元，十分钟以上按未到场处理。 （4）、乙方按甲方现场规划的指定部位指定专人采用裁板机统一下料。 四、质量、工期与安全 1、质量：按项目部、监理单位、建设单位、遂宁市质检站要求的合同标准,工程施工技术交底的内容。结构尺寸的保证：本工程采用红外线测距仪检查房屋模板的结构尺寸及开间、进深尺寸。 2、具体要求：模板安装与拆除 作业条件
电工劳务承包合同协议 书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电工劳务承包合同发包方：天水恒洋建筑工程有限公司（简称甲方) 承包方：闫恒彪劳务承包队（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同： 第一条工程名称：金塔半岛住宅小区A座、B座商住楼 第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）的安装 及维修。 第三条承包要求： 1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）工 程，按主体、装修工程进度配合施工。 2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验收标 准验收。 3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制度。 服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。 4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操 作规程进行施工，不得随意浪费材料。 5、合同价款：
乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。 承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以22元/平方米计算。 第四条承包形式、付款方法及结算程序： 1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工具和 机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。 2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求。 每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。 第五条双方的权利和义务及管理 1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设 计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。 1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。 1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。 1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，所 有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。 2、乙方的权利和义务
砌体分项工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 工程名称： 工程地址： 甲方将承建的工程的砌体分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、主要工作范围 1、本工程施工图范围内全部砌体工程。 2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输（各种砖、砌块均以立方米计）； 3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。 4、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运，并按指定场地堆码以及定额规定的工作内容； 5、砂石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌（不包括机操工）；砂浆的运输，即到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（并包括水泥、白灰膏的搬动）； 6、所有墙体拉接筋的安装。 7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日作到工完料尽、场地清，达到现场文明施工管理要求； 8、工具及机械费：斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、
抬杠、切制、打磨机械以及砌体所用的一切工具等，均由乙方承担。 9、构造柱浇砼。 二、分包方式：人工费分包 三、分包单位： 承包单价为____元/m3。其中：基价为____元/ m3；施工安全奖为____元/ m3；质量奖为____元/ m3；工期奖为____元/ m3；文明施工奖为____元/ m3。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良，只按基价的％结算，并不能获得优良奖；如工程质量达到优良，按基价的100％结算，并全额获得优良奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时，可获得进度奖；反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。 五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的%支付。预留的人工费待工程完工，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待竣工后个月内付清。 六、工程质量要求
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
合同编号：YT-FS-1954-83 简单劳务承包合同协议书 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单劳务承包合同协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 有关简单劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和 诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商， 订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、 6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程 量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、 模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土 清槽，打钎、回填土、)
第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确
建筑工程劳务承包合同 (电工分项工程) 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保证本工程的质量、安全、施工进度，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务用工合同，甲、乙双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程标准：合格 四、工程工期： 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 五、承包的工作内容： 甲方将承接工程的电工分项工程定额包含的全部作业内容交由乙方完成，其分项劳务工程的承包工作范围和内容如下：
1、按施工图纸设计要求（含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单）、现行标准规范和甲方有关安全技术交底、作业指导书的要求进行电工分项工程的施工和临时电工程施工。 2、施工现场材料的多次转运，将施工所需的各种材料采用人力或机械转运至作业地点。 3、乙方应配备具上岗证的管理人员，并严格按照工程施工图、含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、现行标准规范的要求编制书面材料申请表 4、按甲方要求对现场施工余料的清理、回收，并负责对余料的修复和二次利用。 5、施工操作过程中必需的防护棚的搭拆、操作平台和施工通道的搭设拆除。施工现场的成品、半成品堆码时堆场设施的安拆。 6、安全文明施工及环境保护： （1）、安全文明施工严格按国家规范标准执行，安全标语、安全警示、标识齐全、明显，生产区、生活区的场地保持清爽、清洁，材料堆码整齐、设备放臵有序，达到文明施工现场标准。 （2）、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。施工噪声、扬尘必须控制在政府规定的标准内。 （3）、乙方承担按国家规范标准进行安全文明施工所需的人工费和合同约定应该承担的材料费（包括安全劳保用品），必须保证施工期间施工区域达到现行安全文明施工的要求。
劳务承包合同 甲方： 乙方： 因建设需要，甲方将东莞环城路北环（西段）第五标段（K8+100至K10+500）市政工程桥梁现浇段的制作工作，劳务发包给乙方，为了明确双方的责任、权利和义务，确保工程质量、文明施工、安全生产、施工进度，双方在遵守国家有关政策法规的前提下，本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议，共同遵守。 一、工程名称：东莞环城路北环（西段）第五标段（K8+100至K10+500）市政 工程 二、工程地点：东莞市高埗镇境内 三、承包内容：桥梁承台、墩柱、桥台、盖梁、现浇箱梁及桥面铺装、防撞栏、人行梯道等附属模板安装，钢筋制安，混凝土浇筑等。 四、承包方式： 本工程采用分项工程综合单价承包形式，由乙方包工，包工具（上述工作所需的各种工具，及部分弯铁机、切铁机、电焊机、）、包辅材（铁钉、铁线、马钉等）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工人福利、劳保用品和工伤医疗及赔偿等风险的形式进行承包。工程材料由甲方负责送到甲乙双方商定地点，甲方安排吊车一台配合乙方进行大件材料垂直运输。近距离水平运输由乙方自行解决。 五、工程计量及结算办法： 1、工程量的计算：钢筋和砼按照设计图纸或设计变更的实际完成数量进行计算。模板按构造物尺寸展开面积进行计算。 2、承包单价：包含设计图纸和技术规范要求的所以工作内容、任何分项工程中其细目工作。如果未列入下列项目。则应是其相关分项工程的附属义务，不再另行计量和支付。 （1）模板单价： 模板安装拆除综合单价：17元/㎡（工作内容：材料现场转运、安装拆除、涂脱模剂、搭拆支撑架、整理按指定地点归堆、装车等）；
（2）结构物混凝土浇筑及养护综合单价：14元/m3（乙方包机械、工具、养护、打毛、模板冲洗、工作面清理、导管安装拆除等）； （3）钢筋制安：270元/吨（乙方包制作、安装、按要求堆放整齐等工作）。 3、工程进度款：每月按乙方在本月内完成合格工程量工费，待甲方收到业主的工程进度一周内按工程进度款80%付给乙方。其余部分在工程竣工经有关单位验收合格后，经竣工结算清楚一个月内全部付清。 六、工期及其他要求： 1、具体各工点工期以甲方签发的施工任务单为准。 2、本工程要求根据进度需要调整工人数量。如乙方不能满足甲方要求，甲方有权另请其他队伍进入施工，每工100元，其费用由乙方负责支付。 3、业主对甲方的工期要求同样适合乙方，乙方必须按照业主对工期的要求及时修正工期计划，保证工程按时完成。 4、按照甲方制定的工期计划，分步分项完成时间每延误一天罚款200元，总工期每延误一天罚款500元，累计并罚。 5、如遇下列情况，经甲、乙双方签证后，工期可相应顺延： a、工程设计变更或甲方原因以至无法按施工进度计划进行施工的； b、人力不可抗拒的自然灾害； c、可能发生的其他特殊情况，而不是由于乙方的失误或乙方应负责的违约。 七、工程质量要求： 本工程质量要求优良，为保证工程竣工达到优良等级： 1、必须严格按设计施工图纸，《工程施工技术规范》等现有施工与验收规范以及业主对本工程的有关要求进行施工。 2、施工的每一道工序、每一分部分项必须经监理工程师、总承包和甲方施工技术负责人检查验收合格后才能进行下一道工序的施工。 3、必须节约钢筋、水泥、模板等主要材料，不能贪图方便随意裁锯材料，如发现不必要的浪费，均在工程款中按双倍浪费价款扣除。 4、业主与甲方合同中有关本工程质量要求的条款同样适用于乙方。 5、必须保证本工程经业主和政府质检部门验收达到优良等级，若验收只达到合格，则工程款按98%结算。
编号：QJ-HT-0638 建筑工程劳务承包合同专业 版(参考文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程劳务承包合同专业版(参考 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)： 一.工程概况： 1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：16662.80平方米 4.结构类型：框架 5.工程造价：
二.承包方式： 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程) 四.承包工期： 1.开工时间：2007年月日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间：2007年月日 五.费用标准： 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
工程劳务承包合同通用范文 General model of engineering labor contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程劳务承包合同通用范文 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良
5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以 上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
劳务承包合同范本 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划） 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
劳务分包合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程
合同编号：WU-PO-678-49 建筑工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建筑工程劳务承包合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守） 一.工程概况： 1.工程名称：________工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：________平方米
4.结构类型：框架 5.工程造价： 二.承包方式： 承包方（乙方）对________工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四.承包工期： 1.开工时间：________年____月____日（以双方确定的开工报告为准） 2.竣工时间：________年____月____日
合同编号：YT-FS-4295-20 模板工程劳务承包合同协议书范文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
模板工程劳务承包合同协议书范文 (完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号： 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围：涵洞通道八字墙模板工程。
4、承包方式：本工程采用“质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式。 第二条合同造价 1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用。工程量按设计、变更图纸展开面积结算。 2、工程量及综合单价人民币： 模板： 50 元/m2，大写(伍拾元整)元/m2。 具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。 3、计时工按 100 元/个工日计算。 4、本综合单价包括但不限于如下内容：包含机械人员进退场费，木模制作、安装，模板的拆除等，包含所有小零星材料(如铁钉、铁线、板手等)、100米内
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水电安装工程劳务承包合 同简易版
水电安装工程劳务承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图
内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点; (2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋; (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装; (5)防雷接地安装; (6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
劳务承包合同 总包人： 分包人： 由于甲方承建的项目工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权力，特定如下条约： 一、承包方式：劳务清工、手持使用工具； 二、建筑面积：按实际完成工程量的实际完成砌体墙面结算，工程内容：砌砖（上料、植筋、模板、钢筋绑扎、）按照元/m3； 三、砌体清工工作内容：包括项目：按照图纸设计要求及会审纪要和设计变更通知书，施工规范要求施工。严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸施工，确保合格； 五：付款方式： 按照月进度工程量的80%结算，工程砌筑完工后结算至95%，工程保修期至抹灰完成后支付剩余5%； 工地上用零工按照大工400 元，小工260 元计算；具体数量按照甲乙双方签字确认单为准； 六：工期： 自签订合同生效之日起，至砌体全部完工后；总工期为：天； 七：甲方权利与义务 1）提供乙方工人的生活用水和用电； 2）对不服从管理的领导的班组，管理人员有权更换； 3）提供乙方砌砖施工用的上料电梯及脚手架； 4）安排好乙方施工用的材料及时进场，并与其他工种配合的协调工作。 八：乙方权利与义务 1）听从甲方和监理单位的领导和指挥、服从甲方领导，遵守公司项目部有关部门的各项规章制度； 2）自备安全帽； 九：未尽事项经甲乙双方另行协商，如发生纠纷先有劳动仲裁及有关部门裁决，还不能解决的，由总包方和法院裁决； 3）乙方自备小推车、劳保用品、安全帽、工人使用手持工具；三级箱以下电源线；铁钉，扎丝； 四、工程质量： 十：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。 甲方签字盖章：乙方签字盖章： 身份证号：身份证号： 日期：日期：