简明合同格式Short Form of Contract
1991年第1版
机械工业出版社
本《简明合同格式》(中文版)是对照国际咨询工程师联合会(F1DI C即菲迪克)编写的最新英文版本，由FI DIC在中国的成员协会——中国工程咨询协会组织专家编译定稿《
《简明合同格式》是一本全新的合同条件。本合同条件是一个简明、灵活的文件，包括所有主要的商务条款，可用于多种管理方式的各类工程项目和建筑工程。
本书内容包括简明合同的通用条件和专用条件，附有裁决规则、指南注释。
本书推荐用于资本金额较小的建筑或工程项目。根据项目的类型和具体情况，这种格式也可用于较大资本金额的合同，特别是适用于简单或重复性的工程或工期较短的工程。这种合同的通常情况是，由承包商按照雇主或其代表(如有时)提供的设计进行工程施工，但这种格式也可适用于包括或全部是，由承包商设计的土木、机械、电气和(或)建筑物的合同。
读者对象：工程咨询单位，从事投资、金融和工程项目管理的部门和组织、各类项目业主、建筑施工监理企业、工程承包企业、环保企业、会计／律师事务所、保险公司以及有关高等院校等单位和人员。
FIDIC(中译菲迪克)是国际咨询工程师联合会的法文首字母缩写。
菲迪克(FIDIC)是由欧洲三个国家的咨询工程师协会于1913年成立的。组建联合会的目的是共同促进成员协会的职业利益，以及向其成员协会会员传播有益信息。
今天，菲迪克(FIDIC)已有来自全球各地60多个国家的成员协会，代表着世界上大多数私人执业的咨询工程师。
菲迪克(FIDIC)举办各类研讨会、会议及其他活动，以促进其目标：维护高的道德和职业标准；交流观点和信息；讨论成员协会和国际金融机构代表共同关心的问题，以及发展中国家工程咨询业的发展。
菲迪克(FIDIC)的出版物包括：各类会议和研讨会的文件，为咨询工程师、项目业主和国际开发机构提供的信息，资格预审标准格式，合同文件以及客户与工程咨询单位协议书。这些资料可以从设在瑞士的菲迪克(FIDIC)秘书处得到。
“菲迪克(FIDIC)文献译丛”
出版前言
世界工程咨询业已有上百年的发展历史，成为各国投资建设领域重要的智力服务行业。国际咨询工程师联合会(按其法文缩写FIDIC，通称菲迪克)成立已有80多年，是国际工程咨询业的权威性行业组织，与世界银行等国际金融组织有着密切的联系。菲迪克的各种文献出版物，包括各种合同、协议标准范本、各项工作指南、以及工作惯例建议等，得到世界各有关组织的广泛承认和实施，是工程咨询行业的重要指导性文献。
我国工程咨询业是改革开放以来，在原有工程设计和建设管理队伍基础上发展起来的，承担着为各级投资决策部门和各类建设项目提供战略规划、项目决策、工程设计、以及项目实施管理等投资建设全过程的咨询服务。今后随着我国建设事业的发展，项目的决策与实施要求提供咨询服务的工作量将会大量增长，咨询服务质量要求也将越来越高。特别是我国已加入世界贸易组织(WTO)，投资建设领域既有新的机遇，也有新的挑战。借鉴国外工程咨询的成功经验，努力提高工程咨询服务水平，已成为当务之急。
中国工程咨询协会于1996年正式加入菲迪克组织，并取得在我国翻译出版菲迪克文献的授权。为了系统介绍菲迪克有关出版物，协会成立了菲迪克文献编译委员会，将以“菲迪克文献译丛”形式，陆续翻译出版菲迪克有关文献。
我们相信“译丛”的出版，将为我国广大工程咨询单位和人员、从事投资、金融和工程项目管理的部门和组织、各类项目业主、建筑施工监理企业、工程承包企业、环保企业、会计／律师事务所、保险公司以及有关高等院校学习国际经验提供重要帮助。
中国工程咨询协会
编者的话
本书由国际咨询工程师联合会(FIDIC即菲迪克)编写，是l999年出版的新合同标准格式第l版。《简明合同格式》是一本全新的合同条件。本合同条件是一个简明、灵活的文件，包括所有主要的商务条款，可用于多种管理方式的各类工程项目和建筑工程。1998年菲迪克在成员协会中推出了试用本，在全世界范围内收集建议和意见，并在一些国家进行试点使用，在经过l年多的试用后，于l999年才正式首次出版了《简明合同格式》。
希望此译本的出版，对我国从事工程咨询、投资、金融和项目管理的部门和组织、各类项目业主、建筑施工监理企业、工程承包企业、环保企业、会计／律师事务所、保险公司以及有关高等院校等人员在学习和运用菲迪克合同条件，有效地解决在国际、国内工程咨询和工程承包活动中的合同管理问题，更好地开拓国内外工程咨询和工程承包市场，促进我国工程咨询业与国际惯例接轨，推动我国工程咨询事业的发展会有所帮助。
翻译过程中，我们虽然尽力想使译文准确通顺，但限于专业知识与语言水平，译文中可能出现不妥乃至错误之处，敬请读者指正。本书由吕文学、陈永强翻译，唐萍校译，王川、徐礼章、唐萍审校。
中国工程咨询协会FIDIC文献编译委员会
简明合同格式
SHORT FORM of Contract
协议书
AGREEMENT
通用条件
GENERAL CONDITIONS
裁决规则
RULES FOR ADJUDICATION
指南注释
NOTES FOR GUIDANCE
国际咨询工程师联合会
FEDERATlON INTERNATIONALE DES INGENIEURS+CONSElLS INTERNATlONAL FEDERATlON OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VER日NIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACl0NAL DE JNGENIEROS CONSOLTORES
前言
国际咨询工程师联合会(FIDIC菲迪克)已编写本合同条件，建议用于投资金额相对较小的工程项目和建筑工程。根据工程的类型和具体情况，也可适用于金额较大的合同。本条件可能最适用于不需进行专业分包的相当简单或重复性的工程或工期短的工程。
主要目的是编出一个简明、灵活的文件，包括所有主要的商务条款，可用于多种管理方式的各类工程项目和建筑工程。这种合同的通常情况是，由承包商按照雇主或其代表(如果有)提供的设计实施工程。这种格式也可适用于包括或全部由承包商设计的土木、机械和／或电气工程的合同。
另外，雇主可以选择估价方法。还有，尽管没有提到公正的工程师，如果雇主想聘用一个独立的工程师公平行事，他可以这么做。
建议本格式可供通用，但在某些司法管辖区可能需要一些修改。菲迪克认为正式的和权威性的文本应是英文版本。
编写意图是所有必要的信息应在协议书的附录中给出，协议书把投标人的报价和雇主的接受编入一个简单的文件。通用条件应能覆盖多数合同，如果用户需要，他们可以加入专用条件以适应特定情况或条件的需要。通用条件和专用条件将一起构成决定各方的权利和义务的条件。
为了有助于使用本条件编制招投标文件，还包括了指南注释。这些注释不是组成合同的一个文件。最后，还列入了适用的裁决规则。
用户请注意菲迪克(FIDIC)编写出版的《招标程序》，它提供了选择投标人、招标和评标的系统方法。
目录
协议书 (9)
报价
接受
附录
通用条件
1一般规定 (13)
1．1定义
合同
当事人
日期、时间和期限
款项和支付
其他定义
1．2解释
1．3文件优先次序
1．4法律
1．5通信交流
1．6法定义务
2雇主 (15)
2．1现场的提供
2．2许可和执照
2．3雇主的指示
2．4批准
3雇主代表 (15)
3．1受权人
3．2雇主代表
4承包商 (16)
4．1一般义务
4．2承包商代表
4．3分包
4．4履约担保
5由承包商设计 (16)
5．1承包商的设计
5．2设计的职责
6雇主的责任 (16)
6．1雇主的责任
7竣工时间 (17)
7．1工程的实施
7．2进度计划
7．3工期的延长
7．4延迟竣工
8接收 (18)
8．1竣工
8．2接收通知
9修补缺陷 (18)
9．1修补缺陷
9．2除去覆盖和试验
10变更和索赔 (19)
10．1 变更权
10．2变更的估价
10．3提早通知
10．4索赔权
10．5变更和索赔程序
11合同价格和付款 (19)
11．1工程的估价
11．2月报表
11．3期中付款
11．4前一半保留金的支付
11．5后一半保留金的支付
11．6最终付款
11．7货币
11．8延误的付款
12违约 (20)
12．1承包商违约
12．2雇主违约
12．3无力偿债
12．4终止时的付款
13风险和职责 (21)
13．1承包商的工程照管
13．2不可抗力
14保险 (22)
14．1保险范围
14．2约定
14．3未办理保险
15争端的解决 (23)
15．1裁决
15．2表示不满的通知
15．3仲裁
条款索引 (24)
专用条件 (26)
裁决规则 (26)
指南注释 (31)
协议书
雇主是：的
承包商是：的
雇主要实施工程名称为
报价
承包商已研究了构成本协议书一部分的列于附录中的文件，按照合同实施该工程所报价格为 (大写) (小写) ( )或根据合同可能确定的此类其他总额。
承包商已提交两份签字原件的报价，雇主可通过签字和将本文件一份原件于 (日期)前返还给承包商予以接受。
承包商理解雇主不一定必须接受收到的对该工程的最低的或任何报价。
签字：日期：
姓名：受权签字代表：（组织名称)
职务：
接受
雇主通过以下签字接受承包商的报价，并鉴于承包商对工程的实施同意应按照合同向承包商付款。本协议书从承包商收到雇主签字的本文件一份原件的日期开始生效。
签字：日期：
姓名：受权签字代表：（组织名称)
职务：
附录
本附录构成协议书的一部分：
(注：除已填入雇主要求的项目外，承包商应在提交其报价前填写下列内容)
项目条款号内容
按优先次序列出构成合同的文件：1．1．1
文件(如不适用可删除)：文件标题
(a)协议书
(b)专用条件
(c)通用条件
(d)规范
(e)图纸
(f)承包商的投标设计
(g)工程量表
(h)――――――――――――
(i)――――――――――――
竣工时间1．1．9 天合同适用法律1．4 项目所在国的法律*
语言1．5
现场的提供2．1 在开工日期*
受权人员3．1
雇主代表的姓名和地址(如知道) 3．2
履约担保(如果有)
金额4．4
格式4．4 (细节) *表示适当时由雇主修改。
项目条款号内容
对承包商设计的要求(如果有) 5．1 规范条款号
进度计划：
提交时间7．2 开工日期后14*天内
进度计划的格式7．2
由于未能完成工程应偿付金额7．4 每天，不超过协议书注明总额的
10% *
缺陷通知期限9．1 从根据第8．2款发出的通知中注明的日
期开始计算365*天内
变更程序11．5
计日工作费率lO．2
（细目）
工程的估价：
总额价格11．1 （细目）
总额价格附费率表11．1 （细目）
总额价格附工程量表11．1 （细目）
用投标工程量表再测量（细目）
可补偿费用（细目）
材料和生产设备价值的百分比材料 80% *
生产设备 90% *
*表示适当时由雇主修政
项目条款号内容
保留金百分比11.3 5% 支付货币11．7
利率11．8 每年 % 保险14．1
保险类型保险金额除外责任
工程、材料、生产设备和费用协议书中注
明的总额加
15％
承包商设备全部重置成
本
第三方人身伤害和财产损坏
工人
其他险*
仲裁
规则15．3 联合国国际贸易法委员会仲裁规则*
(细节) 负责任命机构15，3 菲迪克(FIDIC)的主席或他任命的人*
(细节) 仲裁地点15．3 项目所在国*
*表示适当时由雇主修政
通用条件
1一般规定
1．1定义
在下文定义的合同中，除上下文另有要求外，定义所列的词语或措辞应具有下列
给定的含义：
合同 l．1．1 “合同”系指协议书以及附录中所列的其他文件。
1．1．2 “规范”系指附录中所列的，包括关于要由承包商进行的设计的雇主要求的文件(如果有)，以及对此类文件的任何变更。
1．1．3“图纸”系指附录中所列雇主的工程图纸，以及对此类图纸的任何变更。
当事人1．1．4 “雇主”系指协议书中指名的当事人和取得此当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经承包商同意外)。
1．1．5 “承包商”系指协议书中指名的当事人和取得此当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经雇主同意外)。
1．1．6“当事方”指雇主或承包商。
日期、时间和期限
l．1．7 “开工日期”系指协议书生效日期后第14天的日期，或双方同意的其他任何日期。
1．1．8 “天”指日历日。
1．1．9 “竣工时间”系指附录中注明的、从开工日期算起的完成工程的时间(或根据第7．3款的规定延长后的时间)。
款项和支付
1．1．10 “成本(费用)”指承包商在现场内或现场外合理发生(或将发生)的全部支出，包括管理费用和类似开支，但不包括利润。
其他定义
1．1．11 “承包商设备”系指为实施工程需要的全部仪器、机械、车辆、设施和其他物品，但不包括材料或生产设备。
1．1．12 “工程所在国”系指现场所在的国家。
1．1．13 “雇主的责任”系指第6．1款中所列内容。
1．1．14 “不可抗力”系指超出某当事方的控制，该方在签合同前无法合理预防；一经发生，该方无法合理避免或克服，且不能主要归因于另一方
的某种异常事件或情况。
1．1．15 “材料”系指拟构成或正构成永久工程部分的各类物品(生产设备除外)。
1．1．16 “生产设备”系指拟构成或正构成永久工程部分的机械和仪器。
1．1．17 “现场”系指由雇主提供的、将要实施工程的场所，以及合同中指定为现场组成部分的任何其他场所。
1．1．18 “变更”系指雇主根据第10．1款的规定做出指示的，对规范和(或)图纸(如果有)的改变。
1．1．19 “工程”系指要由承包商实施的全部工作和设计(如果有)，包括临时工程和任何变更。
1．2解释
含有当事人或当事方意思的词语应包括公司或组织。当上下文要求时，含有单数
或一种性别意思的词语应包括复数或其他性别。
1．3 文件优先次序
构成合同的各个文件被认为是互作说明的，如果在文件中发现歧义或矛盾，雇主
应向承包商发出任何必要的指示，文件的优先次序应按照附录中列出的顺序。
1．4 法律
合同适用的法律在附录中说明。
1．5 通信交流
无论在何种场合规定给予或颁发任何通知、指示，或其他通信交流时，除非另有
说明，此类通信交流应按附录中规定的语言书写，并且不能无理扣留或拖延。
1．6 法定义务
承包商应遵守实施活动所在国家的法律。承包商应为工程发出所有通知和支付全
部费用以及其他支出。
2雇主
2．1 现场的提供
雇主应按附录中注明的时间提供现场和现场进入权。
2.2许可和执照
如果承包商请求，雇主应协助承包商申请工程所需要的许可、执照或批准。
2.3雇主的指示
承包商应遵守雇主发布的有关工程的全部指示，包括暂停全部或部分工程。
2.4批准
雇主或雇主代表的批准、同意、或未发表意见不应影响承包商的义务。
3雇主代表
3.1受权人
雇主人员中的某一人应有权代表雇主行事，该受权人应在附录中注明，或另外由雇主通知承包商。
3.2雇主代表
雇主可委派一个公司或个人完成某些任务。可在附录中指名受托人，或有时由雇主通知承包商。雇主应通知承包商该雇主代表被付托的任务和权力。
4承包商
4.1一般义务
承包商应正当并按照合同实施工程。承包商应提供可能需要的全部的监督、劳力、材料、生产设备和承包商设备。在现场的所有材料和生产设备应视为雇主的财产。
4.2承包商代表
承包商应将受权代表承包商接收指示的人员姓名和具体情况，提交给雇主，以取得
同意。
4.3分包
承包商不得将全部工程分包。未经雇主同意，承包商不得分包工程的任何部分。4.4履约担保
如果附录中已规定，承包商应在开工日期算起的14天内，向雇主提交一份由雇主批准的第三方按批准的格式出具的履约担保函。
5由承包商设计
5.1承包商的设计
承包商应按附录中提到的关于设计范围和深度的规定进行设计，并应迅速向雇主提交其编制的全部设计。雇主应在收到设计之日起的14天内，将其对设计的任何意见通知承包商，或如果所提交的设计不符合合同，应给予拒绝并说明原因。在设计已提交给雇主后14天内，或对已被拒绝的那部分设计，承包商不应实施其设计的永久工程的任何部分。对已被拒绝的设计应迅速修改并再次提交。承包商应在对所提意见做出必要考虑后立即再次提交所有提出意见的设计。
5.2设计职责
承包商应保持对其投标的设计和按照本条的设计负责，两者均应符合合同中规定的预期目的，承包商还应对有关上述设计的任何专利或版权的任何侵犯负责。雇主应对规范和图纸负责。
6雇主的责任
本合同中，雇主的责任指以下事项：
a) 在工程所在国内的战争、敌对行动(无论宣战与否)、入侵、外敌行为；
b) 在工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内
战；
c) 由承包商人员和其他雇员以外人员造成的影响现场和／或工程的骚动、喧闹
或混乱；
d) 除承包商可能对使用任何放射性物质负有责任的范围外，由来自任何核燃料或
核燃料燃烧后的任何核废物、放射性毒气爆炸、或任何爆炸性核装置或其核部
件的其他危险性能引起的电离辐射或放射性污染；
e) 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波；
f) 除合同中可能做出的规定外，雇主使用或占有工程的任何部分；
g) 由雇主人员或雇主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计；以及
h) 无法预见的，或一个有经验的承包商不能对其期望采取预防措施的，影响现场
和／或工程的自然力的任何作用；
i)不可抗力；
j) 根据第2．3款规定的暂停，除非暂停是由于承包商未能履约造成的；
k)雇主的任何未能履约；
l) 实施工程期间现场碰到的除气候条件以外的自然障碍或自然条件，这些自然障碍或自然条件是一个有经验的承包商无法合理预见的，并且承包商立即通知了雇
主；
m) 由任何变更产生的任何延误或中断；
n) 在协议书中说明的承包商报价日期后，对合同法律的任何改变；
0) 由于雇主在任何土地上面、上方、下面、范围内、或穿过它实施永久工程，以及
为该永久工程占用该土地的权力，所产生的损失；以及
p) 因承包商履行实施工程和修补任何缺陷的义务造成的不可避免的损害。
7竣工时间
7.1工程的实施
承包商应在开工日期开工，应迅速和不延误地进行，并应在竣工时间内完成工程。
7.2进度计划
承包商应在附录中说明的时间内，按附录中说明的格式，向雇主提交工程进度计划。
7.3工期的延长
根据第10．3款的规定，如果承包商由于任何雇主责任造成或将造成延误，承包商有权得到竣工时间的延长。
雇主应在收到承包商的延期申请后，考虑承包商提交的全部依据的细节，适当时应延长竣工时间。
7.4 延迟竣工
如果承包商未能在竣工时间内完成工程，承包商为此须向雇主承担的唯一责任应是为其延迟完成工程的每一天，向雇主支付附录中说明的金额。
8接收
8.1 竣工
承包商认为工程完工时可向雇主发出通知。
8.2 接收通知
雇主认为承包商已经完成工程时，应通知承包商，并相应注明日期。另一种情况，雇主可以通知承包商，工程虽然没有全部完成，但可以接收，并相应注明日期。
雇主颁发此通知，应即接收工程。承包商应尽快完成任何扫尾工作，并遵从第9条的规定，清理现场。
9修补缺陷
9.1 修补缺陷
雇主可在附录中说明的期限期满前的任何时间，通知承包商任何缺陷或扫尾工作。
由于承包商的设计、材料、生产设备或工艺不符合合同要求所产生的任何缺陷，承包商应不要雇主付费进行修补。
由任何其他原因造成的修补缺陷的费用，应作为变更进行估价。如果承包商未能在雇主通知的合理时间内修补任何缺陷或完成任何扫尾工作，雇主有权实施全部必要的工作，并由承包商承担费用。
9.2 除去覆盖和实验
雇主可对除去任何工作的覆盖和／或试验发出指示，除非任何除去覆盖和／或试验的结果证明承包商的设计、材料、生产设备或工艺不符合合同要求，按照第10．2 款的规定，承包商对此类除去覆盖和／或试验应作为变更得到付款。
10变更和索赔
10.1 变更权
雇主可以指示变更。
10.2 变更的估价
变更应按如下方法估价：
a) 按双方商定的总额价格；或
b) 如果适当，按合同中的费率；或
c) 在没有适当费率时，应使用合同中的费率作为估价的基础；或不可行则
d) 按可能商定的或雇主认为适当的新费率；或
e) 如果雇主如此指示，按附录中所列的计日工作费率，则承包商应为此保持劳力
和承包商设备的工时记录，以及所使用材料的记录。
10.3 及早通知
一方在得知可能造成工程延误或中断、或可能导致额外费用索赔的任何情况时，应尽快通知对方。承包商应采取所有合理措施将影响减至最小。
承包商有权获得的竣工时间的延长期或额外费用，应限于他已迅速通知雇主并采取所有合理措施的情况下，其应得的延长期和付款。
10.4 索赔权
如果由于任何雇主责任导致承包商发生费用，承包商应有权得到此类费用的款额。
如果由于任何雇主责任必须改变工程，应按变更处理。
10.5 变更和索赔程序
承包商应在指示或产生索赔的事件发生后28天内，向雇主提交一份变更和索赔估价的分项构成资料。雇主应审查，并如果可能，商定此估价。在未达成协议的情况下，雇主应确定其估价。
11合同价格和付款
11.1 工程的估价
工程应根据第10条的规定，按附录中提供的资料进行估价。
11.2月报表
承包商应有权按月得到下列付款：
a) 已实施的工程的价值；
菲迪克（FIDIC）文献译丛中英文对照本 国际咨询工程师联合会 编译 中国工程咨询协会 1999年第1版 Agreement协议书 General Conditions通用条件 Rules for Adjudication裁决规则 Notes for Guidance指南注释 Short Form of Contract 简明合同格式 吕文学陈永强翻译 唐萍校译 王川徐礼章唐萍审订 （1999年第1版） （中英文对照本） （译者对译文的准确度承担全部责任， 正式使用发生的争端，以英文原版为准） 机械工业出版社
菲迪克（FIDIC）授权书 I herewith authorize CNAEC to translate FIDIC’s publications (but not the publications as edited by other organizations) into Chinese and publish them. I agree with your statement, as part of the agreement, that you will: a)Provide FIDIC with 10 copies of the translation per document, and b)Make a statement on the inside cover of the translation that the translator takes full responsibility for the accuracy of the translation and that in case of dispute, the original version in English shall prevail. Peter van der TOGT Publications manager [译文] 在此，我授权中国工程咨询协会把FIDIC出版物译成中文并出版（但是，不包括其他组织编写的出版物）。我同意你们的意见，作为协议的一部分，你们应： a)向FIDIC提供每份文件中译本10本； b)在译文的扉页上注明译者对译文的准确度承担全部责任，如果发生争端，以英文原版为准。 出版经理：Peter van der TOGT FIDIC is the French acronym for the International Federation of Consulting Engineers. FIDIC （中译菲迪克）是国际咨询工程师联合会的法文缩写。 FIDIC was founded in 1913 by three national associations of consulting engineers within Europe. The objectives of forming the federation were to promote in common the professional interests of the member associations and to disseminate information of interest to members of its component national associations. 菲迪克（FIDIC）是由欧洲三个国家的咨询工程师协会于1913年成立的。组建联合会的上的是共同促进成员协会的职业利益，以及向其成员协会会员传播有益信息。 Today FIDIC membership numbers more than 60 countries from all parts of the globe and the federation represents most of the private practice consulting engineers in the world. 今天，菲迪克（FIDIC）已有来自全球各地60多个国家成员协会，代表着世界上大多数私人执业咨询工程师。 FIDIC arranges seminars, conferences and other events in the furtherance of its goals: maintenance of high ethical and professional standards; exchange of views and information; discussion of problems of mutual concern among member associations and representatives of the international financial institutions; and development of the consulting engineering industry in developing countries. 菲迪克（FIDIC）举办各类研讨会、会议及其他活动，以促进其目标：维护高的道德和职业标准；交流观点和信息；讨论成员协会和国际金融机构代表共同关心的问题，以及发展中国家工程咨询业的发展。 FIDIC publications include proceedings of various conferences and seminars, information for consulting engineers, project owners and international development agencies, standard pre-qualification forms, contract documents and client/consultant agreements. They are available from the secretariat in Switzerland. 菲迪克（FIDIC）的出版物包括：各类会议和研讨会的文件，为咨询工程师、项目业主和国际开发机构提供的信息，资格预审标准格式，合同文件以及客户与工程咨询单位协议书。这些资料可以从设在瑞士的菲迪克（FIDIC）秘书处得到。 国际咨询工程师联合会 INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
FIDIC 土木工程施工合同 第I部分 定义和解释 定义 1.1 在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： (a)( i ) “雇主”指本合同条件第n部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人(除非得到承包人同意)。 ( ii )“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人(除非得到雇主同意)。 ( iii )“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。 (iv ) “工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第H部分提出姓名的当事人。 (b)( i ) “合同”指合同条件(第I部分和第n部分)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书 (如果已签订) 及其明确列入中标通知书或合同协议书 (如果已签订)中的其他文件。 (ii )“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第 51 条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 ( iii )“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 ( iv )“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 ( v) “投标书”指承包人根据合同规定为实施并完成本工程及其缺陷修复而向雇主提出并为中标通知书所接受的报价书。 ( vi )“中标通知书”指雇主对投标书的正式接受。 ( vii )“合同协议书”指第 9.1 款所述的合同协议(如果已签订)。 ( viii )“投标书附件”指合同条件中所附的投标书后的附件部分。 ( c) (i) “开工日期”指承包人接到工程师根据第 41 条规定签发的开工通知书的日期。 (ii )“竣工时间”指从开工之日算起按合同规定(或根据第44 条而延期)完成施工或 工程施工并通过竣工检验的用的时间。 ( d) (i) “竣工检验”指合同规定的检验，或经工程师和承包人另有协议的其他检验。这些检验应由承包人在雇主接收本工程或其任何区段或部分工程之前完成。 (ii )“接收证书”指根据第 48 条规定签发的证书。 ( e)( i )“合同价格”指中标通知书中写明的，完成工程实施及其缺陷修复而按照合
CONDITIONS OF SUBCONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING COSNTRUCTION Part I- General Conditions Part II- Guidance for the Preparation of Condition of Particular Application With Forms of Offer and Agreement (For use in conjunction with the Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction, Forth Edition 1987 Reprinted 1992 with further amendments) 1st Edition 1994
ACKNOWLEDGEMENTS FIDIC extends special thanks to Christopher R. Seppala and Maurizio Ragazzi, White & Case, Paris, for acting as the principal drafter of this document. This contribution to FIDIC and the profession is highly appreciated. The draft was reviewed initially by Mario Asin of TAMS, USA and Edward Corbett of Corbett & Co., UK and subsequently by the World Bank, European International Contractors, the International Bar Association and ConSpec, all of whom provided valuable comments. Advice on insurance matters was provided by Martyn J. Nixon of Willis Corron, London. The preparation was carried out under the general direction of the FIDIC Contracts Committee comprising K.B (Tony) Norris, Consulting Engineer, UK; Michael Mortimer-Halwkins of SwedPower, Sweden; and John Bowcock of Sir Alexander Gibb & Partner Ltd. UK. FIDIC wishes to record its appreciation of the time and effort devoted by all the above. The ultimate decision on the form and content of the document rests with FIDIC.
国际工程承包合同fidic 篇一：国际承包工程涉及到的FIDIC合同 国际承包工程涉及到的FIDIC合同主要有四种： 1. 常见的是土木工程施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》(Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction)，由于封皮是红色的，海外通常叫做“红皮书”； 2. 还有黄色封皮的，是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》(Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works)，常叫“黄皮书”； 3. 再有就是白色封皮的，是设计咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师服务协议模式》(Client ／Consultant Model Service Agreement)，也叫“白皮书”，其付费标准是按“人—日”、“人—周”或“人一月”计算； 4. 交钥匙项目专有一个“橙皮书”，正式名称为《设计、施工及交钥匙合同条件》(Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey, 1995)，其主要特点就是参考“黄皮书”做些变通，规定从设计至施工完毕，所有责任全都集中到承包商身上——当然另一方面这也给承包商提供了更大的活动余地。“橙皮书”通常适用于
BOT类型的项目。 5. 此外，FIDIC在1999年又出版了EPC合同，正式名称为《设计、采购及施工合同条件》(Conditions of Contract for Engineering，Procurement and Construction)，常叫“银皮书”，并建议可作为“橙皮书”的一个替代范本。 6. 还有适用于标价相对较低的小型工程的简短合同格式(The Short Form of Contract)，常叫“绿皮 书”。 这些FIDIC合同形成了一套规范性的文件，业内人士鉴于书封皮的颜色特点，常将整个合同条件通称为“彩虹系列”。 在国际承包工程中一般用到的都是FIDIC合同“红皮书”，是土建类的项目； 但是搞机电设备供货，使用信用证付款方式的项目，一般多用FIDIC合同“黄皮书”。两个亚洲开发银行贷款的输电线工程和几个变电站项目，用的就都是FIDIC合同“黄皮书”，因为这类工程的供货成分大。 若土建部分比重大，就要用红皮的了。 篇二：FIDIC合同条件在国际承包工程中的应用 FIDIC合同条件在国际承包工程中的应用 自1986年起我开始在海外的世界银行贷款项目中接触并使用FIDIC合同条件(以下称FIDIC)，一直至今。可以说，
编号：FS-HT-05018 FIDIC土木工程施工合同FIDIC Civil Engineering Construction Contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
FIDIC土木工程施工合同 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： （a）（i）“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。 （ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。 （iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。
（iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 （b）（i）“合同”指合同条件（第Ⅰ部分和第Ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。 （ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 （iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 （iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 （v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并
新编FIDIC合同条件应用中的几个实践性问题 FIDIC合同条件它虽然不是法律,也不是法规,但它是全世界公认的一种国际惯例。它伴随着世纪的进程经历了从产生到发展、不断完善的过程。FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、1988年及1992年作了两次修改,习惯对1988年版称为第4版。1999年国际工程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见,在继承以往四版优点的基础上进行重新编写(下称新编FIDC合同条件)。中国工程咨询协会根据菲迪克授权书进行编译、出版,机械工业出版社于2002年5月首次印刷FIDIC合同条件第1版(中、英文对照)。 新编FIDIC合同一套四本:《施工合同条件》、《生产设备和设计—施工合同条件》、《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》与《简明合同格式》。此外FIDIC组织为了便于雇主选择投标人、招标、评标,出版了《招标程序》,由此形成一个完整的体系。笔者结合从事FIDIC合同条件法律服务的实践,在此提出新编FIDIC合同条件在中国应(适)用中的几个实践性问题,赐教于同仁。 一、新编FIDIC合同条件的应用选择 (一)新编的FIDIC合同条件与旧版本的应用选择 新编《施工合同条件》,用于由雇主或其他代表工程师设计的建筑或工程项目。由承包商按照雇主提出的设计进行工程施工,但该工程可以包含由承包商设计的土木、机械。电气和构筑物的某些部分。《施工合同条件》由通用条件、专用条件编写指南投标函、合同协议书和争端裁决协议书格式构成。通用条件与专用条件各20条。通用条件20条共158款(款下所设的项略),另附录争端裁决协议书一般条件。通用20条款目录分别是:1、一般规定〔1.1定义,1.2解释,1.3通信交 流,1.4法律和语言,1.5文件优先次序,1.6合同协议书, 1.7权益转让,1.8文件的照管和提供,1.9延误的图纸或指示,1.10雇主使用承包商文件, 1.11承包商使用雇主文件,1.12保密事项,1.13遵守法律,1.14共同的和各自的责任〕;2、雇主
目录 1 一般规定 (1) 1.1定义 (1) 1.2解释 (4) 1.3通信交流 (5) 1.4法律和语言 (5) 1.5文件优先次序 (5) 1.6合同协议书 (5) 1.7权益转让 (6) 1.8文件的照管和提供 (6) 1.9保密性 (6) 1.10雇主使用承包商文件 (6) 1.11承包商使用雇主文件 (7) 1.12保密事项 (7) 1.13遵守法律 (7) 1.14共同的和各自的责任 (7) 2雇主. (8) 2.1现场进入权 (8) 2.2许可、执照或批准 (8) 2.3雇主人员 (9) 2.4雇主的资金安排 (9) 2.5雇主的索赔 (9) 3雇主的管理 (9) 3.1雇主代表 (9) 3.2其他雇主人员 (10) 3.3受托人员 (10) 3.4指示 (10) 3.5确定 (11) 4承包商 (11) 4.1承包商的一般义务 (11) 4.2履约担保 (11) 4.3承包商代表 (12) 4.4分包商 (13) 4.5指定的分包商 (13) 4.6合作 (13) 4.7放线 (14) 4.8安全程序 (14) 4.9质量保证 (14) 4.10现场数据 (14) 4.11合同价格 (15)
4.13道路通行权于设施 (15) 4.14避免干扰 (15) 4.15进场通路 (15) 4.16货物运输 (16) 4.17承包商设备 (16) 4.18环境保护 (16) 4.19电、水和燃气 (16) 4.20雇主设备和免费供应的材料 (17) 4.21进度报告 (17) 4.22现场保安 (18) 4.23承包商的现场作业 (18) 4.24化石 (19) 5设计 (19) 5.1设计义务一般要求 (19) 5.2承包商文件 (20) 5.3承包商的承诺 (20) 5.4技术标准和法规 (21) 5.5培训 (21) 5.6竣工文件 (21) 5.7操作和维修手册 (21) 5.8设计错误 (22) 6员工 (22) 6.1员工的雇用 (22) 6.2工资标准和劳动条件 (22) 6.3为雇主服务的人员 (22) 6.4劳动法 (22) 6.5工作时间 (22) 6.6为员工提供设施 (23) 6.7健康和安全 (23) 6.8承包商的监督 (23) 6.9承包商人员 (23) 6.10承包商人员和设备的记录 (24) 6.11无序行为 (24) 7生产设备、材料和工艺 (24) 7.1实施方法 (24) 7.2样品 (24) 7.3检验 (24) 7.4试验 (25) 7.5拒收 (26) 7.6修补工作 (26) 7.7生产设备和材料的所有权 (26)
Contents Foreword and Abbreviations Introduction to the Use of FIDIC’s Conditions of Contract Project Procurement Recommended Procedures Procurement Documentation Example Forms for the Letter of Invitation and Instructions to Tenderers Clause 1 General Provisions Clause 2 The Employer Clause 3 CONS/P&DB The Engineer EPCT The Employer’s Administration Clause 4 The Contractor Clause 5 CONS：Nominated Subcontractors Clause 5 P&DB/EPCT：Design Clause 6 Staff and Labour Clause 7 Plant，Materials and Workmanship Clause 8 Commencement，Delays and Suspension Clause 9 Tests on Completion Clause 10 Employer’s Taking Over Clause 11 Defects Liability Clause 12 CONS：Measurement and Evaluation Clause 12 P&DB/EPCT：Tests After Completion Clause 13 V ariations and Adjustments Clause 14 Contract Price and Payment Clause 15 Termination by Employer Clause 16 Suspension and Termination by Contractor Clause 17 Risk and Responsibility Clause 18 Insurance Clause 19 Force Majeure Clause 20 Claims，Disputes and Arbitration Appendix General Conditions of Dispute Adjudication Agreement Glossary of Contract Terminology Index of Sub-Clauses 目录 前言与缩写 关于使用菲迪克合同条件的引言 项目采购 推荐的程序 采购文件的提供和使用 投标邀请函和投标人须知范例格式第1条一般规定 第2条雇主 第3条CONS/P/DB工程师 EPCT雇主的管理 第4条承包商 第5条CONS：指定的分包商 第6条P&DB/EPCT：设计 第7条员工 第8条生产设备、材料和工艺 第9条开工、延误和暂停 第10条竣工实验 第11条雇主的接收 第12条缺陷责任 第13条CONS：测量和估价 第14条P&DB/EPCT：竣工后试验第15条变更和调整 第16条合同价格和付款 第17条由雇主终止 第18条由承包商暂停和终止 第19条风险与职责 第20条保险 第21条不可抗力 第22条索赔、争端和仲裁 附录争端裁决协议书一般条件 合同术语词汇表 条款索引
文件编号：RHD-QB-K8762 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX FIDIC土木工程施工合 同标准版本
FIDIC土木工程施工合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1 在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： （a）（i）“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。 （ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。
（iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。 （iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 （b）（i）“合同”指合同条件（第Ⅰ部分和第Ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。 （ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。
（iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 （iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 （v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并完成本工程及其缺陷修复而向雇主提出并为中标通知书所接受的报价书。 （vi）“中标通知书”指雇主对投标书的正式接受。 （vii）“合同协议书”指第9.1款所述的合同协议（如果已签订）。 （viii）“投标书附件”指合同条件中所附的
（合同知识）FIDIC合同条件应用实践问
新编FIDIC合同条件应用中的几个实践性问题 冯松林 FIDIC是法语国际咨询工程师联合会法文的缩写。该组织是由英国、法国、比利时等三个欧洲境内咨询工程师协会于1913年创立，组建联合会的目的是共同促进成员协会的职业利益，向其他成员协会传播有益信息。1949年后英、美、澳大利亚、加拿大等国相继加入，现有60多个成员国，下设欧共体分会，北欧成员分会，亚太地区分会，非洲成员分会。总部设于瑞士的洛桑。1996年，中国工程咨询协会正式加入菲迪克(FIDIC)组织。 FIDIC合同条件虽然不是法律，但它是全世界公认的壹种国际惯例。近百年来它经历了从产生到发展、不断完善的过程:FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、第四版于1988年(1992年又作了修改)，习惯对1988年版称为第4版。1999年国际工程师联合会根据多年来于实践中取得的经验以及专家、学者的建议和意见，于继承以往四版优点的基础上进行重新编写（下称新编FIDC合同条件）。中国工程咨询协会根据菲迪克授权书进行编译、出版，机械工业出版社于2002年5月首次印刷FIDIC 合同条件第1版（中、英文对照）。 新编FIDIC合同文本壹套四册：《施工合同条件》、《生产设备和设计—施工合同条件》、《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》和《简明合同格式》。此外FIDIC组织为了便于雇主选择投标人、招标、评标，出版了《招标程序》，由此形成壹个完整的体系。 笔者结合从事FIDIC合同条件法律服务的实践，于此提出新编FIDIC合同条件于中国应（适）用中的几个实践性问题，赐教于同仁。 壹、应用新编FIDIC合同条件的选择 （壹）新编和旧版的FIDIC合同条件的选择 新编FIDIC格式合同之壹是《施工合同条件》。《施工合同条件》用于由雇主或其他代表工程师设计的建筑或工程项目。由承包商按照雇主提出的设计进行工程施工，但该工程能够包含由承包商设计的土木、机械、电气和构筑物的某些部分。《施工合同条件》由通用条件、专用条件编写指南投标函、合同协议书和争端裁决协议书格式构成。通用条件20条（共158款，款及下所设的项略）分别是：1、壹般规定；2、雇主；3、工程师；4、承包商；5、指定的分包商；6、员工；7、生产设备、材料和工艺；8、开工、延误和暂停；9、竣工试验；10、雇主的接收；11、缺陷责任；12、测量和估价；13、变更和调整；14、合同价格和付款； 15、由雇主终止；16、由承包商暂停和终止；17、风险和职责；18、保险；19、不可抗力；20、索赔、争端和仲裁。附录,争端裁决协议书壹般条件。《施工合同条件》专用条件也分为20条，是为通用条件的编写人给出备选条款，是对通用条件的修改和补充。此外专用条件附件有专用的公司担保函，投标担保函，履约担保函——担保保证，预付款保函，保留金保函，雇主支付保函的范例格式。《施工合同条件》第三部分是投标函，合同协议书和争端裁决协议书格式。和新编相对应的是1988年编译的旧版FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南》（即第四版红皮书），红皮书第壹部分由通用条件72条183款和投标程序、可能使用条款、投标书、附件协议书组成，第二部分专用条件70条组成。当事人于应用FIDIC合同条件时应当将新、旧俩个版本相区别，选择使用新编的《施工合同条件》。 新编《生产设备和设计—施工合同条件》用于电气或机械设备借贷和建筑或工程的设计和施工。通常情况是由承包商按照雇主要求，设计和提供生产设备或其他工程，能够包括土木、机械、电气和建筑物的任何组合。该合同文件也是由通用条件，专用条件和投标函、合同协议书和争端裁决协议书格式三部分组成，其通用条款共20条167款。除其第5条和第12条和《施工合同条件》不同外，其他通用条款相同。《生产设备和
篇一：fidic施工合同条件2010 施工合同条款 通用条款 2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 fidic 2010版权所有多边发展银行协调版国际工程师联合会 通用条款 目录 1.一般规定 1.1定义 1.2解释 1.3通信交流 1.4法律和语言 1.5文件优先次序 1.6合同协议 1.7权益转让 1.8文件的照管和提供 1.9拖延的图纸和指示 1.10业主使用承包商文件 1.11承包商使用业主的文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共通过的和各自的责任 1.15银行检查和审计 2业主 2.1进入现场的权力 3.2许可，执照,或批准 4.3业主的人员 5.4业主的资金安排 2.5 业主的索赔 6.工程师 6.1.工程师的职责和权力 6.2.工程师的授权 6.3.工程师的指示 6.4.工程师的撤换 6.5.决定 7.承包商 7.1.承包商的一般义务 7.2.履约担保 7.3.承包商的代表 7.4.分包商4.5 分包合同利益转让 4.6 合作 4.7 放线 4.8 安全程序 4.9 质量保证 4.10 现场数据
4.11 中标合同金额的充分性 4.12 不可预见的外界条件 4.13 道路通行权和设施 4.14 避免干扰 4.15 进场路线（进厂通路） 4.16 货物的运输 4.17 承包商的设备 4.18 保护环境 4.19 电，水，气 4.20 业主的设备和免费提供的材料4.21 进度报告 4.22 现场保安 4.23 承包商的现场作业 4.24 化石 8.指定的分包商 8.1.指定分包商的定义 8.2.对指定的反对 8.3.给指定分包商的支付 8.4.付款证据 9.职员和劳工 9.1.职员和劳工的雇佣 9.2.工资标准和劳动条件 9.3.为业主服务的人员 9.4.劳动法 9.5.工作时间 9.6.为职员和劳工提供的设施 9.7.健康和安全 9.8.承包商的监督 9.9.承包商人员 9.10.承包商人员和设备的记录9.11.妨碍治安的行为 9.12.外国职员和劳工 9.13.食物供应 9.14.水供应 9.15.病虫害治理措施 9.16.酒或药品6.17 武器和弹药6.18 节日和宗教 6.19 丧葬安排 6.20 禁止强迫劳工 6.21 禁止童工 6.22 工人雇佣记录 6.23 工人的组织 6.24 禁止歧视，机会平等 10.设备，材料，和工艺 10.1.实施方式 10.2.样本 10.3.检查
FIDIC合同条件体系及应用 FIDIC合同条件体系及应用 一、FIDIC合同主要文件构成 FIDIC专业委员会编制了一系列规范性合同条件，构成了FIDIC合同条件体系，包括： (红皮书) FIDIC土木工程施工合同条件 Conditions of Contract for Work Of Civil Engineering Construction (新红皮书) FIDIC程施工合同条件(1999年新增) Condition of Contract for Construction 注：《施工合同条件》（新红皮书）的全称是：由业主设计的房屋和工程施工合同条件（Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer）； (黄皮书) FIDIC电气与机械工程合同条件 Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works (新黄皮书) FIDIC永久设备和设计—建造合同条件(1999年新增) Conditions of Contract for Plant and Design—Build
注：《设备与设计-建造合同》（新黄皮书）的全称是：由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrlcal and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor）。 （橘皮书）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件 Conditions of Contract for Design— Build and Turnkey （银皮书）FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件 Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (白皮书）FIDIC业主咨询工程师标准服务协议书条件（1998年第三版）Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects （绿皮书）合同的简短格式 Short Form of Contract 二、FIDIC主要合同文件的适用性 国际承包工程涉及到的FIDIC合同主要有四种： 常见的是土木工程施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》(Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction)，由于封皮是红色的，海外通常叫做“红皮书”； 还有黄色封皮的，是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》(Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works)，常叫“黄皮书”；
简明合同格式Short Form of Contract 1991年第1版 机械工业出版社
本《简明合同格式》(中文版)是对照国际咨询工程师联合会(F1DI C即菲迪克)编写的最新英文版本，由FI DIC在中国的成员协会——中国工程咨询协会组织专家编译定稿《 《简明合同格式》是一本全新的合同条件。本合同条件是一个简明、灵活的文件，包括所有主要的商务条款，可用于多种管理方式的各类工程项目和建筑工程。 本书内容包括简明合同的通用条件和专用条件，附有裁决规则、指南注释。 本书推荐用于资本金额较小的建筑或工程项目。根据项目的类型和具体情况，这种格式也可用于较大资本金额的合同，特别是适用于简单或重复性的工程或工期较短的工程。这种合同的通常情况是，由承包商按照雇主或其代表(如有时)提供的设计进行工程施工，但这种格式也可适用于包括或全部是，由承包商设计的土木、机械、电气和(或)建筑物的合同。 读者对象：工程咨询单位，从事投资、金融和工程项目管理的部门和组织、各类项目业主、建筑施工监理企业、工程承包企业、环保企业、会计／律师事务所、保险公司以及有关高等院校等单位和人员。
FIDIC(中译菲迪克)是国际咨询工程师联合会的法文首字母缩写。 菲迪克(FIDIC)是由欧洲三个国家的咨询工程师协会于1913年成立的。组建联合会的目的是共同促进成员协会的职业利益，以及向其成员协会会员传播有益信息。 今天，菲迪克(FIDIC)已有来自全球各地60多个国家的成员协会，代表着世界上大多数私人执业的咨询工程师。 菲迪克(FIDIC)举办各类研讨会、会议及其他活动，以促进其目标：维护高的道德和职业标准；交流观点和信息；讨论成员协会和国际金融机构代表共同关心的问题，以及发展中国家工程咨询业的发展。 菲迪克(FIDIC)的出版物包括：各类会议和研讨会的文件，为咨询工程师、项目业主和国际开发机构提供的信息，资格预审标准格式，合同文件以及客户与工程咨询单位协议书。这些资料可以从设在瑞士的菲迪克(FIDIC)秘书处得到。
CONTENTS 目录 1. 一般规定General Provisions (8) 1.1 定义Definitions (8) 1.2 解释Interpretation (18) 1.3 通讯联络Communications (18) 1.4 法律和语言1.4 Law and Language (19) 1.5 文件的优先次序1.5 Priority of documents (20) 1.6 合同协议书1.6 Contract Agreement (21) 1.7 转让1.7 Assignment (21) 1.8 文件的保管和提供1.8 Care and Supply of documents (21) 1.9 拖延的图纸或指示1.9 Delayed Drawings or Instructions (22) 1.10 雇主使用承包商的文件1.10 Employer's Use of Contractor's documents (23) 1.11 承包商使用雇主的文件1.11 Contractor's Use of Employer's documents (25) 1.12 保密事项1.12 Confidential Details (25) 1.13 遵守法律1.13 Compliance with Laws (25) 1.14 共同的与各自的责任1.14 Joint and Several Liability (26) 2. 雇主THE EMPLOYER (26) 2.1 进入现场的权利2.1 Right of Access to the Site (26) 2.2 许可、执照和批准2.2 Permits, Licences or Approval (28) 2.3 雇主的人员2.3 Employer's Personnel (28) 2.4 雇主的资金安排2.4 Employer's Financial Arrangements (29) 2.5 雇主的索赔2.5 Employer's Claims (29) 3. 工程师THE ENGINEER (30) 3.1 工程师的职责和权力3.1Engineer's Duties and Authority (30) 3.2 工程师的授权3.2 Delegation by the Engineer (32) 3.3 工程师的指示3.3 Instructions of the Engineer (33)
FIDIC合同条件体系及应用方式 摘要： FIDIC合同被称为“国际工程行业的圣经，是国际工程咨询业通用的语言”，FIDIC所制定的工程建设项目管理的合同范本已被联合国有关组织和世行、泛美开发银行、亚行等绝大多数国际金融组织及其成员国普遍承认和采用，具有广泛而深刻的影响，是相关行业的国际规则。FIDIC合同已成为工程招投标、工程咨询、工程项目管理和工程承包合同管理的重要依据。我国出台的建设工程施工合同（示范文本）分别参照、等同和等效采用了FIDIC合同的模式。1996年中国工程咨询协会加入国际咨询工程师联合会（FIDIC）,成为正式会员。FIDIC 授权中咨协会翻译出版了大量的FIDIC文献。 本文介绍了FIDIC组织、FIDIC合同条件体系及其最新发展，讨论了FIDIC合同条件的应用方式，强调了学习FIDIC合同条件的意义和重要性。 关键词：FIDIC；合同条件；合同管理 绪论 为了保证交易的顺利进行，多数国家或地区政府、社会团体和国际组织都制定了有标准的招招标程序、合同文件、工程量计算规则和仲载方式告示。使用这些标准的招投标程序、合同文件，便于投标人熟悉合同条款，减少编制投标文件时所考虑的潜在风险，以降低报价。发生争议的时候，可以执行合同文件所附带的争议解决条款来处理纠纷。标准的合同条件能够合理公平的在合同双方之间分配风险和责任，明确规定了双方的权利、义务，很大程度上避免了因不认真履行合同造成的额外费用支出和相关争议。 FIDIC作为国际上权威的咨询工程师机构，多年来所编写的标准合同条件是国际工程界几十年来实践经验的总结，公正的规定了合同各方的职责、权利和义务，程序严谨，可操作性强。如今已在工程建设、机械和电气设备的提供等方面被广泛使用。 改革开放后，我国一些大型国际工程采用FIDIC条款进行管理，如鲁布革引水系统工程和世界银行贷款项目京、津、塘高速公路采用FIDIC条款第三版；二滩水电站采用FIDIC 条款第四版.这些项目在建设周期、工程质量和投资控制等方面均收到理想效果.二滩水电站由于采用FIDIC条款节省建设资金5.5亿元人民币.FIDIC条款第四版的《应用指南》指出，只要把专用条款中的条款结合工程项目所在地的特点和工程的专业特点进行编写，同样适用于国内工程的施工承包合同。 1 FIDIC即是国际咨询工程师联合会（Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils），它于1913年在英国成立。第二次世界大战结束后FIDIC发展迅速起来。至今已有60多个国家和地区成为其会员。中国于1996年正式加入。FIDIC是世界上多数独立的咨询工程师的代表，是最具权威的咨询工程师组织，它推动着全球范围内高质量、高水平的工程咨询服务业的发展。 FIDIC下设2个地区成员协会：FIDIC亚洲及太平洋成员协会（ASPAC）；FIDIC非洲成员协会集团（CAMA）。FIDIC还设立了许多专业委员会，用于专业咨询和管理。如业主/咨询工程师关系委员会（CCRC）；合同委员会（CC）；执行委员会（EC）；风险管理委员会（ENVC）；质量管理委员会（QMC）；21世纪工作组（Task Force 21）等。