消防系统安装工程合同
承包合同
承包单位:
发包单位:XX公司
日期:XX
承包合同
发包方: XX公司(以下简称“甲方”)
承包方: (以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，经过劳务招议标、协商等程序，双方特签订劳务分包合同.共同遵照执行。
1条工程概况
1 工程名称: XX工程
2 工程地点: XX
2条工程承包范围、施工内容及承包方式
2.1承包范围: XX消防工程中的所有消火栓系统、自动喷淋系统、窗喷系统、自动报警系统，总建筑面积约为12.6万m2(包括消防泵房、湿式报警阀组、消防控制室等全部施工内容) 。
工程各消防系统具体承包范围以甲方提供的施工图纸为准，乙方收到后向甲方出具书面回执。甲供主材钢管、阀门、角铁、喷头、水流指示器、沟槽件、报警阀组、压力表。乙方负责甲供主材以外的所有辅材。乙方负责甲供主材及设备到达现场的无偿卸货，二次搬运、保管等以及现场全部已完工程的成品保护工作。
乙方有责任和义务对业主及甲方供应的设备材料的质量进行验收，如发现有质量问题立刻书面提出，保证施工质量。若乙方收到业主及甲方供应的设备材料之后7日内未书面提出异议的，视为全部认可。
2.2施工内容: 包括但不限于上述2.1条款承包范围内的预留预埋、辅材供应、制作与安装、配合调试、消防验收、缺陷修复、保修期内的保养维修及其他为完成本工程所需要的工作。乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提出任何增加工程款及其索赔要求。
2.3承包方式: 固定综合人工费单价及施工所有辅材费、机械费，包质量、包安全、包文明施工、安全措施的方式承包，工程量按实际发生量结算。
2.4 承包者在签合同之前要认真审看图纸，完全按照图纸进行施工作业，有问题及时提出。合同签订后一些不可预见的费用均含在合同承包范围费用内。
2.5 禁止乙方二次分包该工程，一经发现，甲方有权无条件解除合同，并停付一切费用，乙方承担由此造成的一切损失。
2.6 乙方保证将工程款优先、足额支付人工费和工人工资等，坚决杜绝出现因劳务费或者工资问题导致工人向发包方、业主方进行上访、索赔等情形；坚决杜绝出现消极怠工、扰乱工地现场秩序、办公室秩序和有关行政机关工作秩序等行为。否则每出现一次，发包方有权直接扣除有关款项直接支付给工人，同时另行扣除甲方直接支付额度的30%作为违约金。
3条合同工期
3.1 开工时间:2016年4月1日
竣工时间:按业主方要求为准
3.2甲方有权根据业主和实际工程需要对工期作相应调整。乙方无条件满足业主方的工期要求(含满足业主方完工前的抢工要求)。
3.3 工程的检查和返工按国家及工程所在地的相关条例执行，由于工期和施工质量原因给甲方造成的一切损失，由乙方承担。
3.4 由于工期要求，乙方人员必须无条件完成甲方安排的加班加点任务，保证所有施工工序进度均能满足业主及其他专业的要求:若因进度原因而给甲方造成不良影响的，甲方有权对乙方处以1000元以上/次的罚款；影响恶劣、造成不良后果的，甲方有权对乙方处以合同价10%的罚款，并立即终止本合同，乙方同时承担由此给甲方造成的一切损失。
3.5 签约后乙方必须精心组织、按期按质完工。若不能按期进场施工，造成的一切损失均由乙方承担，并处以合同价10%的违约金处罚。
3.6乙方在施工过程中，应充分考虑到在完成本工程过程中需加班、抢工及交叉施工中所需的措施和临设等相关费用，不得以任何借口或理由(如以工期延缓、人员不到位、缺乏资金等)向甲方提出各种条件，要求甲方追加价款及补贴费用。乙方应具备贰拾(20)万元资金垫付能力，在此垫付额之内，不得以资金缺乏为由向公司提出借款或提前支付人工费。由此影响或延误工期、影响工程质量及产生的一切后果均由乙方承担。
3.7 在施工过程中，若乙方因自身的技术力量、成本核算不准、施工人员不能满足本工程需要而无法保证施工或中途要求退场的，必须提前壹个月向甲方提出书面申请，在征得甲方书面同意后方可退场，同时赔偿由此给甲方造成的一切损失，并承担合同价20%的赔偿款。
3.8 因乙方施工进度、质量、人员组织不力或临时设施不能满足等乙方的原因导致业主勒令退场和解除合约的，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方按照合同总额20%支付甲方违约金。
4条工程质量及安全文明施工
4.1 工程质量标准:施工图纸、设计说明、设计变更和国家及地方主管部门、监查监督部门及业主的标准和要求等，按现行的有关消防系统安装及调试的施工及验收规范为质量评定验收标准。
4.2 工程质量要求:严格按照质量标准施工，一次性检测、验收合格。
4.3 安全文明施工:乙方负责对施工现场进行全面管理，对参加施工的所有人员进行安全教育及职业技能培训，出现一切安全事故，由乙方自行负责并承担所有费用。要及时保质保量完成施工任务。不准使用社会闲杂人员及老、弱、病、残人员，保证施工队伍的人员素质良好。甲方有权单方面随时清退不符合现场管理规定的人员。本合同范围内技术工种的工作，必须根据国家、行业及当地有关规定和要求，安排具有相应资质资格的人员操作，否则属于乙方违约。
4.4 乙方应根据设计图纸、会审纪要、设计院及甲方的修改通知单，按现行施工验收规范和技术操作规程，施工组织设计等文明施工，确保质量。施工中接受有关主管部门的监督和意见。若野蛮施工，不听劝阻，甲方有权责令乙方停工整顿、返工，直至限期退场，由此而造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权对乙方处以1万至10万元的违约金处罚。
5条合同价款内容的明确
5.1.1水系统安装费单价:
5.1.2电系统安装费单价
XXXXX(自主填写) 4
5.2本工程期间市场材料价格波动上涨或下降，不再进行工程单价与总价的改变。工程有任何变动，不作任何计价调整。以实际施工图纸进行结算。
5.3以上价格包含乙方工人工费、辅材费、食宿、来往车票、工人劳动保险等全部费用。
5.4翻弯避让、绕梁、设备安装、检测、调试、验收的签证含在固定的单价范围内。不予单独支付工程款。
6条图纸
6.1 甲方向乙方免费提供电子版施工图纸一套，若乙方需增加图纸，乙方自行晒图，如需要甲方代为复印，费用乙方自理。
6.2 乙方不得将甲方提供的图纸挪作与本工程无关的用途。同时乙方承诺将保守在本合同履行过程中所知悉甲方以及业主的商业秘密以及不公开的信息等。
6.3 乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，并有义务在施工前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成返工材料浪费损失。若乙方发现问题之后没有及时书面通知甲方的，有关后果由乙方承担。
7条甲方代表
7.1 甲方任命为驻施工现场代表。
姓名：性别：身份证号码：手机号码：电子邮箱：
7.2 凡涉及施工范围、签证变更、工期的甲方指令，必须有甲方代表的签字并加盖甲方公司印章。
7.3甲方代表有权要求乙方更换不称职的现场代表及其他人员，未有甲方书面准许不可再用此人员。未经甲方书面准许，乙方不得随意撤换工地负责人及技术工作人员。
7.4 甲方更换现场代表，甲方应提前 7 天书面通知乙方，后任继续前任应负的责任。
7.5 因此项目的特殊性，乙方应备用若干施工技术人员，以满足工程应急时加班抢工的需要。如乙方不能满足甲方提出的施工进度，不能按甲方的要求保质、保工期的按时完成施工任务，甲方有权减少乙方合同范围内的工程量或甲方将终止本合同的执行，以保证我方施工工期要求，并追究乙方由此给甲方造成的一切经济损失。
8条乙方代表
8.1 乙方任命为驻施工现场代表。
姓名：性别：身份证号码：手机号码：电子邮箱：
乙方代表必须每天到达现场进行指导施工，并按甲方要求按时参加建设单位召开的会议，书面汇报工程的整体进度情况到工程竣工验收为止，否则处罚乙方每次伍佰元违约金。
8.2 乙方现场代表更换须经甲方代表书面同意，否则处罚乙方壹仟元违约金。未经甲方代表书面准许，乙方不得擅自更换现场主要管理人员，否则处壹仟元/人违约金.
8.3乙方更换以上人员必须经甲方代表的书面准许，并重新开具更换人员的书面授权委托。
8.4 乙方签订合同后，应根据工程进度和质量需要，选择人员配套进场。乙方人员进场前必须向甲方申报，经甲方书面批准后方可进场，同时提交进场施工作业人员花名册(分管理人员和工人，并按姓名、性别、年龄、工种、技术等级、工资等级、身份证号码、家庭住址等填写)、劳动合同、以及项目经理证、工作操作岗位证、管理人员岗位证及有关证件的复印件。同时乙方需要提供本企业壹套完整的施工资质、营业执照、安全生产许可证、及其它相关资质加盖单位公章、法人章后，供甲方存档备查。乙方有关工程的任何事宜均应以工程联系单的形式书面送交甲方。
8.5 严格执行施工规范、安全操作规程、严格按照图纸和作法说明进行施工，做好各项质量检查记录.
8.6负责做好现场全部已完工程的成品保护、防火、防盗、保安全。如发生破坏、丢失的一切物品要按价赔偿，并承担相关费用。有触犯法律行为，交由公安司法机关处理。乙方要对现场环境全面负责.保证工程垃圾日产日清，费用由乙方承担。因此所引起的一切不良后果由乙方负责。
9条甲方工作
9.1 统筹安排竣工资料整理工作:统一向建设单位办理交工手续，工程结算和财务结算。
9.2组织图纸会审和工程技术交底，负贵工程总体施工组织设计和施工方案，总体施工计划的编制工作。
9.3 组织编制施工准备计划，协调施工用水、用电及现场道路，临时设施的统筹规划。
9.4 负责办理工程开工、竣工报告，组织中间验收及交工验收。
9.5 有权随时检查乙方的工程质量、作业质量、现场文明施工和物资保管使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况；有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。
10条乙方工作
10.1 服从甲方统一管理，按甲方现场标准化管理要求履行义务；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工替理，保持施工现场井然有序，文明整洁。
10.2 按照施工组织设计及甲方要求做好各项准备工作，积极组织人员和机具投入施工，提高工作效率，确保各项指标的实现，做好施工现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作。如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各级罚款)。
10.3 严格按照施工图纸，施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量。二次装修需拆改的工作量，必须经甲方书面确认后，才能施工，不得擅自接私活收取费用，一经查实，处以所收费用的两倍的罚款。10.4 在施工过程中定期按标准和规范进行自控，随时接受甲方的质量检查，做好施工日志和各种原始记录，安全、准确地记录施工过程中的有关数据，为工程中间验收和交工验收提供必要的原始资料；工程完工后必须按照甲方要求提交交工验收所需的基础性资料。
10.5现场施工用电电源及临时设施用电由乙方自行准备，符合要求的供电箱及电缆接至土建总包单位指定的一级配电箱处，要求一箱一表。
10.6做好已完工程的成品保护工作，因乙方施工造成其他施工单位的已完工程损坏、破坏的，由乙方承担修补费用和损失费用，非乙方原因造成的工程损失由损失造成方承担。
10.7做好安全防护和保卫工作，随时接受甲方的安全管理和检查监督，杜绝伤亡事故的发生，乙方雇员出现伤亡情形，乙方负全部责任并承担所有费用。乙方应该为其人员缴纳有关的保险，并将相关书面材料交甲方备案。
10.8按时向甲方提交工程物资领用计划、规定区域内的平面布置图，隐蔽工程验收通知，工程事故报告，按甲方要求提交三级施工进度计划，己完工程量清单统计报表。
10.9服从甲方代表关于暂停施工的指令，在暂停施工期间对工程进行妥善保护。
10.10工程竣工后根据甲方要求进行保运、移交、保修。
10.11遵守当地政府、业主、监理单位、土建总承包及甲方的有关规定.
10.12乙方负责本工程范围内材料设备无偿的卸货、二次搬运、入库、垂直运输(50T以上大型机械由总包提供)、保管、返修设备及材料的装车、所有现场废料放置甲方指定位置，乙方不得擅自处理。
10.13乙方须配合本工程深化设计部门完成图纸的深化设计工作，配合甲方项目部完成验收及竣工资料，配合其他机电专业按工序施工，服从甲方项目部的指示。
10.14按时参加建设单位每天的有关工程会议，汇报各系统施工进度，乙方现场代表必须常驻现场，离开项目时需向甲方代表书面请假。
10.15工程施工过程中及竣工后二年内由乙方负责免费维修因自身原因造成的工程缺陷。
10.16乙方必须严格按照国家《劳动法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等用工规定支付劳务工工资并按有关劳务管理部门的要求接受监督及检查。乙方在无预付款的情况下仍保证按月向承担其施工工作的工人足额发放工资。甲方每月进行监督检查，如发现有拖欠工资的甲方有权终止合同，并由乙方承担相应损失。
11条施工计划及安排
11.1 乙方必须严格遵守甲方制定的经甲乙双方共同确定的施工方案和计划，由于乙方自身原因导致工作未能按甲方要求的计划完成，所造成的一切损失由乙方承担。
11.2 在整个工程施工过程中，如有业主或总包限期完成的工作，乙方应按甲方要求配备满足要求的充足的劳动力和必须设备，配合工程如期完成。由于乙方的过错而延误，甲方可以对上述延误征收损失赔偿金，赔偿金将在乙方工程款中扣除。
11.3开工日期以甲方发出书面开工指令之日为准。
12条工期延误
12.1对以下原因造成工期的延误，经甲方确认，工期可相应顺延:
(1) 政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定。
(2) 不可抗力持续影响而延误工期。
12.2乙方施工工期延误的，如果乙方未能按照甲方指定时间要求落实改进措施，甲方有权将本工程的部分或全部委托其他施工单位，完成该部分工程的费用从乙方结算总价中予以扣除。另外，将乙方施工部分不预结算，剩余款项作为乙方违约金予以扣除.如给甲方造成损失的，乙方予以赔偿。
13条工程质量、隐蔽验收
13.1 按业主和甲方批准的设计图纸和有关施工及质量验收规范进行施工；按消防工程要求进行验收，单位工程一次交验合格率100%。因乙方承包范围内的施工工程质量达不到规定施工质量标准，乙方承担一切责任，并赔偿甲方一切损失。
13.2工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方自检合格后提前 48 小时以书面形式通知甲方进行验收。甲方应组织相关部门联合验收，验收通过后方可进行下道工序。检验不合格，所发生的费用由乙方负担且工期不顺延(乙方的书面验收通知应包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容，验收的时间和地点等资料)。
13.3如果在保修期出现缺陷或发生损坏，乙方必须在业主或甲方指出的期限内修复上述的缺陷或损坏，甲供主材及设备费用由甲方承担.维修人工费用乙方承担.如果乙方在所通知规定的日期内未能修复缺陷或损坏，则甲方有权利采取其他措施对现场进行修复。在此所发生的所有费用在乙方合同中扣除。
14条安全施工与检查
14.1乙方应遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受甲方和业主、监理方及行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成危害职业健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的一切经济损失和各级罚款均由乙方承担。
14.2乙方应对其在施工场地的所有作业人员进行安全教育，并对他们的安全负责。如甲方要求乙方违反安全管理规定进行施工，乙方应予以拒绝，并书面通知甲方的安全生产管理部门。乙方明知或应当知道甲方的要求不符合安全生产管理规定，却不予拒绝而导致的安全事故，由乙方承担责任及发生的费用。
14.3乙方驻工地现场的职员中至少要配备一名专职的安全员(持证)，专职处理所有职员和工人的安全问题以及事故预防问题。该安全员有权发布指令并采取保护措施以预防事故的发生。
14.4如甲方认为有人未能遵守有关的法规或建筑工地(安全)规定，则可以要求立即将该人从工地开除。未经甲方同意不得再次雇用此人在施工现场施工。
14.5甲方与业主或总包强制要求乙方佩戴有效的安全帽，必要时还应佩戴面罩、眼罩、护耳器、安全带及其它的劳动防护用品。
14.6乙方在有必要使用明火进行作业时应取得总包方动火许可证，同时应采取充分措施保护其它材料。在进行明火作业时，应在作业场所配置合适的灭火器、水及其他相关的灭火材料。
14.7乙方在施工现场如有事故发生，必须尽快将事故的详细情况书面报告甲方，因乙方原因而造成的费用由乙方承担。
14.8乙方应自费采取适当安全预防措施，以确保其职员和工人安全，并按照当地卫生部门要求确保整个合同期间工人吃、住、行等基本要求，并确保达到必要的福利和卫生要求。
14.9 除甲方、总包和业主指定的吸烟处所外，其它地方禁止吸烟。
14.10甲方不会允许任何未经许可之人到(施工)场地，到施工现场的外来人员必须到甲方安全员处登记后，由乙方向到访者提供安全头盔，安全交底后方可以进入施工现场。
14.11乙方进入现场施工的特种作业人员保证持证率100%(必须是有效证件)，所有作业人员应该学习并遵守现场安全交底，遵守由业主或总包临时下达的安全规定进行施工。
14.12保证本工程零伤亡、无重伤事故，避免发生工伤，如发生，其费用、损失和责任均由乙方自行承担，造成甲方损失的，乙方另行赔偿。
14.13其他事项按甲方规定执行.
第15条安全防护、文明施工及事故处理
15.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，乙方应于施工前向甲方提出安全防护措施，由甲方审核并送交总包、业主、监理批准后执行。
15.2乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算价款的以外进行处罚，并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。
15.3事故处理:发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应立即先行抢救伤者并自行负担全部费用并报告甲方，甲方接到报告后应协助乙方按政府有关部门的规定执行。乙方和甲方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
15.4乙方在施工期间，应保证公众免受伤害及死亡，公共财产及设施不受侵犯和损失。如因乙方原因导致公共设施的损坏或公众的伤亡，由乙方承担全部责任及费用。
15.5乙方对进驻现场的所有人员要进行思想教育，杜绝聚众闹事，打架斗殴。若出现此类现象，甲方有权对乙方予以经济制裁，直至清退。
15.6甲方对工程技术、质量、文明施工、安全生产、治安管理等提出的具体要求、标准及做法，乙方要及时落实。甲方对乙方落实迟缓或落实不到位造成后果的，将按情节轻重每次从乙方工程款中扣除伍仟至壹万元，乙方将无条件接受。
15.7如乙方人员出现危害职业健康、污染环境、安全事故的贵任和因此而发生的一切经济损失、赔偿和各项罚款均由乙方自行承担，与甲方无关。如果造成甲方损失的，甲方有权乙方双倍赔偿。
16条合同价款的支付
16.1 无工程预付款，通过甲方及业主方竣工验收合格，按进度在业主方付款后，支付给乙方工程款。16.2决算总价的5%作为保修金，保修期满后付清.
16.3 乙方接受甲方以转帐的方式支付工程款。
乙方账户开户行：
乙方账户名称：
乙方账号：
16.4乙方收取工程款之前必须提供给甲方相应数额的收款证明，无需提供人工（劳务）费发票，但乙方应提供自行采购的辅材费的发票。
16.5 各期付款，应扣除以下费用:
(1)按本合同规定，因乙方违约所致的各种违约金、罚金。
(2)乙方领用甲方的材料、设备、用品；乙方丢失、损坏甲方设备、材料的赔偿等费用；
上各期扣除的费用在工程竣工后汇总列入财务结算。
16.6 除本合同另有规定外，乙方在履约过中发生以下情形，甲方有权暂停付给乙方工程款，直到此种倩形消灭为止:
1) 由于乙方的原因，导致工程进度落后计划进度达5%以上的。
2) 合同中约定乙方应办事项，经书面通知仍不履行的。
3) 乙方人员不胜任，经通知更换仍不办理的。
4) 如乙方有关且为本工程有关的第三方有应付款而未付款现象，导致本工程有纠纷时。
17.7甲方对乙方承包的工程进行阶段性材料和人工费审核，具体作法按甲方文件执行。
17条工程量的核实确认
17.1 工程量的计算依据为甲方提供的最终施工图纸、设计变更及工程签证。
17.2 由于乙方自身原因造成的返工工程量均不纳入计量范围，而由乙方自行负责。
17.3 乙方应按图施工，所完成工程的品质应符合合同、图纸、规范的有关要求。
17.4甲方将阶段性的对乙方施工工程的人工费及材料进行审核，乙方使用材料量大于甲方核定的使用及损耗总员则多出部分按甲方购买价格的1.5倍从乙方人工费中扣除；乙方超额领取材料、设备、甲方按采购费用的2倍在乙方结算总价中扣除。
18条甲方供应材料设备
18.1 甲方所供主材、配件、设备应确保产品质量。
18.2乙方必须自费补充由于原来安装或于随后的拆卸及其重新安装时因作业人员的疏忽处理或不当的操作所损坏的任何材料或物品。
18.3乙方对运至现场的任何材料和施工成品、半成品负有运输、储存、保管、看护、采取措施以防火、防水、防盗、防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的保管责任，其费用已包含在合同总价中；对任何材料或物品造成丢失、损坏的，乙方承担赔偿责任。
18.4 乙方应每月编报甲供材料计划，提交甲方审核，并承担因计划提供不准确或不及时导致的损失。
19条乙方采购材料
19.1 除甲方供应的设备、材料之外的其余辅助材料均由乙方自行采购。并保证材料质量，甲方有权随时检查材料质量，如发现不合格，乙方应承担由此产生的各种损失。
19.2 乙方采购的材料应符合设计和规范要求，提供产品检测报告，合格证明。
19.3 乙方须负责自行采购材料的检验或试验工作，并承担其费用；乙方负责采购的辅助材料，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明。对其质量负责。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合设计、质量要求或规格有差异等，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。延误的工期不予顺延。
20条工程结算
20.1 乙方按照甲方要求提供结算资料，甲方进行审计按照竣工结算图纸核实工程量，依据综合单价最终计算出工程款结算金额。乙方在接到甲方结算完毕的工程量及材料量后应于20日内对工程量及材料量等结算数据进行确认，逾期将默认为同意，甲方则可以按此工程量及材料量进行工程款结算支付和材料扣款等后续工作.
21条工程保修
21.1 保修内容、范围：乙方承包施工的全部工程内容及范围(乙方应在接到保修通知24小时内派人修理，否则甲方可委托其他人员进行修理，设备保修除外)。
21.2 保修期限：自竣工验收之日起2年，免费向业主提供对该施工范围安装的服务和维修。
21.3 保修金额和支付方法:工程总造价的5%为保修金，保修期满后7日内，工程无质量问题，且甲方从业主方收回质保金后，甲方扣除相应费用后一次性将保修金剩余部分无息返还给乙方。
22条违约
22.1 如乙方工期不能满足业主合同约定工期或者业主方要求的工期，甲方有权组织其他队伍进场施工，上述情况产生的一切费用从乙方工程款中扣除，同时乙方按日支付违约金，标准为5000元/天。
22.2 如乙方所施工的工程质量任何一处达不到合同约定或者国家规定的标准，乙方应向甲方支付合同暂定总价或者结算总价(以较高者为准) 20% 的违约金，同时乙方自行承担费用无条件修复。
22.3 甲方承诺按约定及时向乙方支付工程款，如迟延付款的，按照人民银行活期存放利率标准支付违约金。
23条争议
23.1 甲方和乙方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神解决。如协商不成。按照下述第 1 种方式解决:
(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
23.2 当发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工的连续性:
(1) 双方确认合同确己无法履约。
(2) 双方协议停止施工。
(3) 调解人要求停止施工，且为双方接受。
(4) 法院要求停止施工.
生争议后，乙方应保护好已完工程。
24条不可抗力
24.1 甲乙双方约定下列事件为不可抗力:
(1) 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及双方约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
(2) 不可抗力事件发生后，甲乙双方共同应对并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内甲乙双方共同查明受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
25条保险
25.1 乙方需对本工程进行期间发生的乙方原因引致的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并承担因此发生的一切费用。
25.2 乙方应为施工场地内自有人员、施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方人员所受的保护应与国家的有关法规相符，并将保险单复印件提交甲方，否则甲方有权拒绝支付人工费，直至保险办理完成。
25.3 本工程所涉及的债权债务不得转让。
25.4 如甲方代为乙方办理保险，甲方可直接从乙方工程款中扣除发生的保险费用。
25.5条合同生效与终止
25.6 本合同自双方签字盖章之日起生效。
25.7工程竣工交付且甲乙双方办清竣工结算后除保修条款外其它合同条款即告终止，保修期满后，有关保修条款亦自行失效。
26条合同份数
合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代理人：代理人：
联系电话：联系电话：
电子邮件：电子邮件：
日期：日期：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：HGXPHD2014- 分包人（全称）：华贯建设有限公司 承包人（全称）： 分包工程名称：四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址：四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称：四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容： 范围包括：_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 第三条合同工期 开工日期年日，完工日期_____________________ 年日，工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为：下部基础： __________ 元/m3 （人民币），大写：_________ 元/m3。 上部墙身： _______ 元/m3（人民币），大写：_________ 元/m3。 钢筋制安： _______ 元/t （人民币），大写：元/t。 4. 2工作内容包括：班组所届段落的模板安拆；碌浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢 管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好）；碌的振捣成型抹平、扫毛；碌养护（不少丁7天的不问断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；碌运输车进入现场后的指挥协调；碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理；拆模后的垃圾活理；如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的
消防工程劳务分包合同 发包方（全称）：北京北机机电工业有限责任公司消防器材分公司（以下简称为甲方） 分包方（全称）：（以下简称为乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资信守共同执行。 一、工程概况 工程名称：重庆财富中心财富大厦CDE ffi消防工程 工程地点： 本工程建于，用地总面积为m2，总建筑面积为m2。由三栋商务写字楼 （含底层商业）、沿湖休闲商业裙房以及地下车库和配套管理用房组成。地上7层，建筑高度m，为一类高层建筑，耐火等级为一级；地下一、二层为商业、设备用房和地下车库，建筑面积m2，耐火等级为一级。 甲方现场代表____________ 联系电话__________________________ 乙方现场代表____________ 联系电话__________________________ 二、分包范围与分包方式 1.分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以下工作内容： 消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统；包括屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备（消防水箱业主提供）的施工；还包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备（配电柜及其进线电缆除外）、泵房至室外给 水环网的连接；不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工； 消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统； 通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统；
劳务分包协议范本 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿（以下简称为"发包人"）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为"总（分）包合同"），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7．2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包
消防、通风施工工程劳务合同 发包人（全称）（以下简称甲方） 承包人（全称）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 工程内容：______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目： 1、消火栓系统； 2、自动喷淋系统； 3、自动报警系统； 4、通风排烟系统； 5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。 施工范围包括以下项目： 1、管道穿墙穿板补洞； 2、消火栓箱洞口补洞； 3、室外管沟土方开挖回填；
4、高空搭设脚手架； 5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作； 6、积极做好工程过程中的工程签证； 5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。 第二条：合同工期 2012年03月10日——2012年___月___日（具体以现场甲方定的工期为准）。 第三条：工程质量 1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。 2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。 第四条：工程价款 1、本工程人工费报价如下： ①消防喷淋管道 ②消火栓箱 ③自动报警系统 ④自动报警预埋 ⑤桥架 ⑥消防水泵房 ⑦风管制作安装 ⑧通风设备吊装 ⑨换气扇安装 以上①-⑨项人工费总价为大写：
水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方： 乙方：
水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就…..有关事宜协商一致，达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工内容： 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包，单价见下表：
2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用，同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用；且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购，和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作，还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。
2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险，若由此造成乙方窝工，乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表，除本合同另有规定外，单价均不得调整，部分变更涉及的单价，待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付： 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工，以主合同文件和设计图纸工程量计量，设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据，不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内，甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算，甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续，乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐，甲方将顺延支付时间，直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足，甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行，同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票，变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工，按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量，确保质量达到工程所需标准，否则，甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象，应立即返工，由于乙方原因造成的质量事故，一切责任及费用由乙方全部承担（详细指
消防工程劳务分包协议 合同编号： 签约地点： 发包方(甲方): 分包方(乙方): 经双方友好协商,甲方同意将的安装劳务分包给乙方,并就有关事宜达成如下条款,以使双方共同遵 守。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 结构类型: 1.4 系统内容: 1.5 开竣工日期: 1.6目前状况： 1.7建设单位: 1.8 总包单位: 二、工程内容及施工界面: 施工图纸中消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统，电气火灾坚控系统等全部消防系统的施工内容、调试、配合检测验收及施工验收规范要求的各项指标。
三、分包形式及计费界面: 1、包人工、机械、辅材及耗材，该工程采用综合单价计价方式综合 单价为：消火栓单栓按元/个=元；消火栓双栓按元/个=；喷淋头元/个； 报警点位元/个；漏电保护器元/个;综合单价中包含以上施工内容的全 部人工费用,机械费用,辅材及耗材费用,预留洞、口的打洞,吊洞,洞口修 复、修补费用，现场材料搬运费，临建设施搭建费，现场配电盘，临时 用电线路及完成该项目乙方所需要的各项费用。根据该工程的实际情况, 若施工图纸发生变更，点位数增减按以上单价调整总价款，其他未约定 的部分甲乙双方协商处理; 2、本工程中，主材包含：管材，线材，型钢，阀门，仪表，卡箍件， 报警前端、终端设备，端子箱，模块箱，消防桥架等。(另未约定到的主 材按<<陕西省安装定额>>中规定的主材辅材界定; 四、合同总价: 本合同劳务分包总价暂定人民币(大写)壹百万圆整元，(小写) ￥元（不含税金）。此承包价为暂定价，最终价款以甲乙双方结算 为据。 五、劳务费支付方式: 5.1 本工程无预付款。施工期间,乙方工程量达到甲方与建设单位合 同价款的50%时(消火栓系统,自动喷淋系统主管道主设备全部 安装敷设完成并经试水试压，电气火灾及自动报警系统管线敷 设完毕及设备底座安装完成)乙方向甲方申请支付工程款，甲方 现场人员核算后，甲方支付乙方合同内点位数量总价款的30%； 5.2 消防安装工程整体全部安装完成后(具备检测验收条件)，乙方
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款 4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3合同价款的支付： 5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理： 6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防工程劳务承包合同
编号：FS-DY-61016 消防工程劳务承包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1. 室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下： 箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只 2. 室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
喷头类型：下喷，单价：75元/只 3. 消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下： 探头单价：70元/只 4. 室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。 5. 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只 6. 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7. 消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 8. 消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为
2016最新建设工程劳务分包合同范本这篇 xx最新建设工程劳务分包合同范本相关内容就为大家介绍到这儿了，希望能帮助到大家。 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华 人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设 工程 施工合同 纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成 施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也 为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1.工程名称：_______________________ 2.工程地点：_______________________ 3.工程数量：_______________________ 4.工程数量及内容：_________________ 第二条工期
1.开工日期：________年_______月_______日开工。 2.竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3.总工期为：日历天________天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素
消防工程分包合同协议 书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
发包方：有限公司以下简称甲方总承包方：以下简称乙方分包方：以下简称丙方 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1.工程名称：有限公司一期消防工程 2.设计单位： 3.工程地点：路 二、各方职责 甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围 技术文件： 1、（一期工程）施工图 2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第号 3、施工图审查报告 4、（二期工程）消防系统图 5、投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。 第一条工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。 1、总包管理费3% 2、市场价格风险调整的不可预见费用 3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外） 4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
精品文档，安心下载，放心使用 消防工程劳务分包合同 发包方(全称）: (以下简称为甲方) 分包方(全称）: (以下简称为乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行精品文 档，超值下载 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资信守共同执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程简要： 本工程用地总面积为 m2，总建筑面积为 m2。地上层，建筑 高度 m，为类高层建筑，耐火等级为级；地下为商业、设备用房和 地下车库，建筑面积 m2，耐火等级为级。 甲方现场代表联系电话 乙方现场代表联系电话 二、分包范围与分包方式 1. 分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系 统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以 下工作内容： 消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统；包括 屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备（消防水箱业主提供）的施工；还 包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备（配电柜及其进线电缆除外）、泵房至室外给 水环网的连接；不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工； 消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动 系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统；
通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统； 防火卷帘门：包括该项目所有防火卷帘门； 2. 分包方式：乙方采用与工程量清单主材相对应的劳务综合单价包干的劳务费用方式，劳务综合单价应包含但不限于以下内容：人工费、机具费、水电费、临时设施费、安全保障设施费、辅料、耗材、沟槽管件、法兰、工人保险等（即甲方提供工程量清单中除主材以外，完成消防施工任务的所有内容）。其中人工费包含但不限于以下内容：施工资料、装卸及搬运所有消防设备和材料、管理所有消防设备和材料、制作、加工、达到安装条件的准备、安装、试验、调试、配合验收、施工现场清理、工人的吃住行等。 三、合同工期 1．合同工期要求：本工程的工期暂定为年月日至今年月日（共个日历日），实际开工时间以甲方的书面通知为准。 2．乙方必须按照本合同书约定的竣工日期或甲方盖章确认同意延期的书面文件的工期竣工。因乙方原因不能按期竣工的，乙方承担全部违约责任。 3、乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。 4、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。 5. 工期延误：若乙方的实际施工进度明显滞后于正常工期，甲方有权要求乙方赶工，且由乙方承担费用。如果乙方的实际施工进度在采取相应措施都已无法满足时，甲方有权解除合同并停付施工款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，合同自甲方解除合同的通知发出后次日自动解除。乙方在接到甲方书面解除合同函后的三天内无条件撤场并撤清现场产权属于乙方的为工程建设服务的设备设施，否则视乙方授权由甲方处理，由此而发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。 四、技术标准及要求 1．首先适用国家标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，适用行业标准、规范；没有行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范； 2. 同时还应适用甲乙双方约定的“消防工程技术要求”。
工程劳务分包合同书样本 篇一：施工劳务分包合同范本 劳务分包合同书 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及国家相关行政主管部门有关要求，为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包人基本情况 法定代表人：营业执照号码：有效期： 资质证书号码：有效期： 二、承包工程概况及承包工作内容 工程名称： 工程地点： 承包范围： （具体桩号以项目部技术部划分为准），详见附件1《工程量清单》。三、合同工期及其责任
1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。 2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方50万元奖励；若超过合同工期，甲方根据实际情况给予适当处罚；若在甲方同意的顺延工期内完成，甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后，并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主（指江西省昌奉高速公路项目建设办公室，以下同）对工期有新的要求，乙方应积极响应，并满足业主要求，同时不得以此为由要求增加任何费用。 四、质量标准 本工程质量标准为优良工程标准，并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因，未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担；因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的， 乙方按双倍数额予以赔偿。 五、工程数量及合同价款 1、本合同总金额暂定：大写:元(小写：元)。 2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价(含管理费)进行结算；工程量按图纸实物尺寸计算，同时须由项目部相关部门予以确认。 3、综合劳务单价包括的内容：甲方按本合同书给乙方支付的价款，为
璟园消防工程承包合同 合同编号： 工程名称：璟园消防工程 工程地点：盐城市建湖县丰收东路甲方：上海松投实业有限公司乙方：南京市消防工程有限公司签订日期： 2013年1月30日 签订地点：玉兰苑办公室
璟园消防工程承包合同 发包方: 上海松投实业有限公司（以下简称甲方） 承包方：南京市消防工程有限公司（以下简称乙方） 甲方将总承包的欧堡利亚·璟园项目中的消防工程（含通风工程），经甲方邀请招标由乙方中标承包施工。为了明确双方责任，确保上述工程按质、按量、按期完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实信用的原则，经双方共同协商，订立本协议，以资双方共同遵守： 第一条承包内容及承包方式 （一）工程概况：本工程位于盐城市建湖县丰收东路，本项目主体由六幢住宅（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼，5#楼、6#楼）和一幢1#楼地下车库。总建筑面积约 3万 m2。 （二）承包范围：本工程施工图范围室内所有消防工程（包括消防自动报警系统、防排烟系统、新风系统、喷淋系统、消火栓系统）、招标文件、投标文件中所列的所有工作内容。备注：所有消防工程预埋预留管、洞及接线盒均由乙方进行预埋，消防水接至室外就近水泵接合器，（甲方之前预埋预留所产生的费用，由乙方单位承担），投标文件（报价书）若没有列明，且实际消防验收时必须要求做的项目，视为乙方对甲方的优惠，不另计取。 （三）承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、消
防联动及整个项目的消防系统包通过消防部门质量验收。 第二条工程造价及施工工期 （一）工程固定总价及工程结算方式： 1、工程固定总价为：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00 元）。 2、结算方式：结算按如在施工图纸及招标要求范围内的不予调整，固定总价，如因业主原因调整或设计变更的，可按以下结算方式按实结算。 3、计价方式、工程承包总价、工程竣工结算价、设计变更计价方式： 计价方式：本工程甲方提供工程量清单的部分采用“固定总价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整（规费和税金的政策性文件调整除外）。 乙方投标报价包含完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工、材料损耗、材料及设备检验检测试验费、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护费用、不同专业的交叉施工影响、一周内临时停电或停水导致停工累计不超过8小时所发生的费用，以及专业工程配合费、企业管理费、利润、税金、一定范围内的风险因素等可预见的一切费用，凡漏项或少计均视为已包含在本合同投标报价的范围以内，除设计变更外，甲方不再另行增加费用，竣工结算时不再调整。 工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。 设计变更计价方式：本合同采用固定总价合同，合同中综合单价因非乙方原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定： 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类
编号：_____________ 劳务承包合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
工程承包人： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：工程图纸中所有的消防安装工程、智能系统安装工程、通风系统预埋工程、暖通系统预埋工程。 提供分包劳务内容：（1）消防工程图纸中的自动喷淋系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、火灾自动报警监控系统的预埋、穿线、管道及设备安装调试等施工内容（2）智能系统的电线管预埋内容（穿线、安装设备除外）（3）通风系统中套管、电线管预埋内容（4）暖通系统套管预埋内容 2、造价 人工费包干价为：（包括工人工资、管理费用、材料进场后的卸车、搬运费用） 3、分包工作期限 开始工作日期：同土建同步 结束工作日期：土建完工后15天内完成 4、付款方式 按进度70%付款 完毕试运行合格后）付人工费总价的10%15% 留5%作为质量保证金 5、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 6、标准规范 按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005、《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166-2007执行,达到合格标准. 7、总（分）包合同 7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包
XXX市南溪区新出险小型病险水库 除险加固项目四标段劳务分包合同 发包人（全称）： XXXXXXX建设工程有限责任公司 承包人（全称）： 分包工程名称： XXXXXXXX小型病险水库除险加固项目四标段 施工地址： XXXXXXXX村 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1．1 工程名称：XXXXXXXX小型病险水库除险加固项目四标段 1．2 工程概况：蒙子冲水库，龙透水库除险加固工程，详见施工图纸。 1．3 分包工作内容：钢筋工程，模板工程，人工自拌砼浇筑工程，干砌条石，干砌块石，房建工程，防汛指挥公路排水沟，抹灰工程，六棱块铺贴，碎石垫层，清基找平等设计变更的所有工程。 范围包括：蒙子冲，龙透施工图及清单包含的所有劳务工程 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共___103__名。 工种：石匠，人数： 25 ；工种：普工，人数： 28人；工种：钢筋工，人数： 10人； 工种：木工，人数： 18人；工种：泥工，人数： 20 ；工种：水电工，人数： 2人； 第三条合同工期 开工日期_ 2015_ 年__12__月__10_日，完工日期待定，工期为__100__天。 第四条合同价款 4．1 该合同价款为单价合同，具体单项综合单价如下：
4．2（1）砼浇捣工程（自拌）：综合单价：100元/m3包干（含施工图上所有的砼，管理库房除外）.。 （2）碎石垫层综合单价：10元/㎡包干（包清土平场、夯实）。 （3）管理库房综合单价：350元/㎡劳务包干（按建筑面积计算含基础工程，主体工程，装修工程，水电安装，屋顶工程以及安全文明施工）。 （4）钢筋工程综合单价：900元/吨（含钢筋制作及安装，管理库房所用钢筋除外）。 （5）六棱块安装综合单价：25元/㎡（包含预制块到坝干后的转运及安装）。 （6）模板工程综合单价：50元/㎡（含所有周材由乙方提供，管理库房模板除外）。 （7）抹灰工程综合单价：10元/㎡（主要是溢洪道环氧砂浆抹灰，不含管理库房）。 （8）干砌块石综合单价：70元/m3 （9）干砌条石包边综合单价：100元/m3 （10）浆砌石埂综合单价：100元/m3 （11）计时工用工：普工：120元/工日，技工：180元/工日， 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1发包人应于每月_25___日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3进度款的支付： 5．3．1 工程进度款按月支付劳务费，在每月25号提交进度款支付申请，管理人员核实后五日内划拨进度款，进度款付款额度为当月完成工程量的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后一个月内付清。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理：