工程招投标与合同管理课程
练习题(一)
一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，
请将其代码填写在题后的括号内。）
1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）
A. 5%
B.10%
C. 20%
D.25%
2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15
3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务
B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他
好处
C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况
D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况
4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，
则( A )。
A．业主承担相应的费用
B．业主从监理费中支付给承包商
C．监理工程师承担相关费用
D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝
5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主
B．监理工程师和初步设计原批准单位
C．监理工程师和上级主管部门
D．监理工程师和原设计单位
6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )
有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主
C．承包商 D．定额站
7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理
工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部
8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标
9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家
生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段
C．超越经营范围 D．无效代理
10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。
A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二
11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。
A．提交投标文件截止时间的同一时间
B．提交投标文件截止时间的24小时内
C．提交投标文件截止时间的30天内
D．提交投标文件截止时间后的任何时间
12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。
A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目
13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订
施工合同。
A．10天 B．15天 C．20天 D．30天
14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目
招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.150万元
D.200万元
15、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择
A．资历 B．能力
C. 报价 D．现场监理人员数量
16、承包商应在索赔事件发生后的( B )内向工程师递交索赔意向通知，声明
将对此索赔事件提出索赔。
A．14天 B．28天 C．56天 D．84天
17、勘察合同履行后，定金应( C )。
A．返还委托方 B．双倍返还委托方
C．抵作勘察费 D．上缴上级主管部门
18、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是
( C )。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
19、建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。
A．单价 B．总价可调
C．总价不可调 D．成本加酬金
20、施工合同示范文本规定，( C )是承包方的工作。
A．办理施工临时用地批件
B．组织设计图纸会审
C．向甲方代表提供现场生活的房屋及设施
D．提供施工现场的工程地质资料
二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个选项是符合题目要
求的，请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选、少选或未选均不得分。）
1、某合同采用抵押作为合同担保方式时，( ABE )可以作为抵押物。
A.房屋 B．机器设备 C．债券 D．股票 E．大型施工机具
2、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( BDE )。
A．发布招标广告 B．发出投标邀请函
C．进行资格预审 D．组织现场考察
E．召开标前答疑会
3、进行施工招标应满足的条件包括( ABDE )。
A．概算已批准 B．有满足施工需要的施工图纸
C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实
E．已有建筑许可证
4、订立施工合同应具备的条件包括( ABCE )。
A．工程项目已列入年度建设计划
B．具备了施工所需的设计文件和技术资料
C．初步设计已经批准
D．施工图设计已经批准
E．建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
5、《施工合同文本》由( ADE )组成。
A．《施工合同协议书》 B．《中标通知书》
C．《工程预算书》 D．《施工合同专用条款》 E．《施工合同通用条款》
6、在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有( ACE )。
A．由于发包方违约，承包方主动暂停施工
B．由于承包方违约，发包方提出暂停施工
C．工程师认为有必要而要求暂停施工
D．发包方驻工地代表要求的暂停施工
E．发生意外情况而引起的暂停施工
7、材料采购合同订立的方式有( ABDE )。
A．公开招标 B．邀请招标
C．议标 D．直接订购
E．询价、报价、签订合同
8、工程师索赔管理的任务包括( ACE )。
A．公正地处理和解决索赔
B. 进一步补充索赔资料
C．预测和分析导致索赔的原因和可能性
D. 制止承包商提出索赔
E．通过有效的合同管理减少索赔事件的发生
9、公开招标设置资格预审的目的是( BD )。
A．评选中标人
B．减少评标的工作量
C．迫使投标单位降低投标报价
D．优选最有实力的承包商参加投标
E．了解投标人准备实施招标项目的方案
10、施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( ACE )。
A．工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期
B．工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期
C．承包商经工程师批准后，可推迟开工日期
D．承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期
E．承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期
11、下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（ ABDE）。
A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责
B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员
人数为五人以上单数
C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中
技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
12、按照索赔事件的性质，可以将索赔划分为( ABCE )索赔。
A．工程变更 B．工程加速 C．工程延误 D．工程延期 E．其他索赔
练习题(二)
一、单项选择（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，
请将其代码填写在题后的括号内。）
1、当施工合同文件中出现不一致时，以( C )为优先解释的依据。
A．合同条件 B．协议条款 C．纪要协议 D．招标文件
2、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由（C）依法组建。
A.县级以上人民政府
B.市级以上人民政府
C.招标人
D.建设行政主管部门
3、进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未
提出任何不合格的修改意见，则承包商( A )。
A．可继续施工
B．应等待监理工程师进一步指示后再施工
C．要求监理工程师再次检验
D．向业主申请继续施工
4、由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装
费用应由( C )承担。
A．业主 B．承包商 C．设备采购方 D．设计方
5、承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该
工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( C )。
A. 费用和工期损失全部由业主承担
B. 费用和工期损失全部由承包商承担
C. 费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
6、根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是（ A）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标地点由招标人在开标前通知
C.开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加
D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加
7、下列哪个可作为索赔的有效证据( A )。
A．业主和承包商签署的合同变更协议
B．业主的口头要求
C．业主的合理建议
D．承包商的合理建议
8、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( A )组织试车。
A．建设单位 B．设计单位
C．施工单位 D．设备供应单位
9、当事人将财或物作为担保而不需转移给对方的是( B )。
A．定金 B．抵押 C．质押 D．保证
10、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（ D ）。
A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜
B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜
C.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构
D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构
11、业主应对因( A )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。
A．监理工程师提供的水准点高程资料有误
B．承包商使用的测量仪器有误差
C．承包商放线有误差而监理工程师未查出
D．承包商放线后监理工程师未进行复测
12、竣工结算在( D )之后即可进行。
A．施工全部完毕
B．保修期满
C．试车合格
D．竣工验收报告被批准
13、抵押合同中的抵押物在抵押期间由( A )占有。
A. 抵押人 B．抵押权人 C．第三人 D．任何人
14、国家大型工程项目的施工一般采用( A )方式选择施工单位。
A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．直接委托
15、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目
招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在（A ）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.150万元
D.200万元
16、在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过
国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了（A）。
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.诚实信用原则
17、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后28天内无正当理由不组织验收，
或验收后14天内不予批准且不能提出修改意见，( C )。
A．可视为竣工验收报告没有批准，不可办理结算手续
B．可视为竣工验收报告没有批准，但可办理结算手续
C．可视为竣工验收报告已经批准，可以办理结算手续
D．可视为竣工验收报告已经批准，但不可办理结算手续
18、不管是甲方还是乙方供应的材料设备，( B )。
A．必须经双方验收后，由甲方妥善保管
B．必须经双方验收后，由乙方妥善保管
C．必须经甲方验收后，由甲方妥善保管
D．必须经乙方验收后，由乙方妥善保管
19、支付工程款的前提是( D )。
A．招标文件中写明的工程量
B．施工合同中约定的工程量
C．设计文件中标明的工程量
D．核实确认已完的工程量
20、下列行为中，属于不符合暂停施工的是( C )。
A．工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工
B．工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工
C．乙方送交复工要求后，可自行复工
D．施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工
二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个选项是符合题目要
求的，请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选、少选或未选均不得分。）1、按照担保法的规定，只能当事人本人作出担保的方式有( DE )。
A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金
2、设计合同履行过程中，因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任
务书进行重大修改，则应(AE )。
A．由业主报请原设计任务书的批准单位同意
B．由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意
C．原合同继续有效
D．需变更原合同
E．原合同终止，双方重新签合同
3、投标单位有以下行为时，( CD )招标单位可视其为严重违约行为而没收投
标保证金。
A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议
C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书
E．不参加现场考察
4、开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括( ACDE )。
A．未密封递送的标书
B．投标工期长于招标文件中要求工期的标书
C．未按规定格式填写的标书
D．没有投标授权人签字的标书
E．未参加开标会议单位的标书
5、在监理委托合同内约定的监理服务工作内容可能包括( ACE )。
A．进行各种方案的成本效益分析 B．完成技术改造任务
C．技术监督和检查 D．代替业主选择合同的实施承包单位
E．负责施工合同履行的合同内管理
6、业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包
商未派人参加，此时( BCE )
A．货物不需验收交予承包商保管 B．业主单独验收
C. 验收后交予承包商保管 D．发生损坏或丢失由业主负责
E．发生损坏或丢失由承包商负责
7、按照索赔的目的不同，施工索赔可分为( BD )。
A．质量索赔 B．费用索赔
C．管理索赔 D．工期索赔
E．单项索赔
8、监理委托合同中赋予监理单位的权利包括( ABE )。
A．完成监理任务后获得酬金的权利
B．获得奖励的权利
C．监理服务后占有剩余物品的权利
D．接受监理合同议定以外报酬的权利
E．终止合同的权利
9、正常的监理服务酬金应由( ADE )构成。
A．全部成本 B．附加的监理服务酬金
C．额外的监理服务酬金 D．合理的利润
E．税金
10、我国现行的监理费计算方法有( ABCD )。
A．按监理工程概预算百分比计算
B．按参与管理工作的年度平均人数计算
C．由甲、乙双方按商定的其它方法计算
D．中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定
E．按委托人提出的方法
11、下列关于评标的规定，符合《招标投标法》有关规定的有（ACDE）。
A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行
B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格
的中标候选人
C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决
所有投标
E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果评标委员会经招标人授权可以直接确定中标人，若无此授权，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
12、勘察、设计合同的订立时，发包人的相关工作包括( ABE )
A 对承包人的资格审查
B 对承包人履行能力的审查
C 完成勘察、设计任务
D 编制投标文件
E 合同形式的确定及条款的拟定
13、招标活动的基本原则有（ABDE ）。
A.公开原则
B.公平原则
C.平等互利原则
D.公正原则
E.诚实信用原则
练习题(三)
一、单项选择（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，
请将其代码填写在题后的括号内。）
1、某一合同约定的定金为2 000元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫
终止，则他应返还给对方的金额为( D )元。
A．1 000 B．2 000 C．3 000 D．4 000
2、根据《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（ C）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人主持，邀请中标人参加
D.开标过程应当记录，并存档备查
3、建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10
天内未作出任何答复，则( A )。
A．该项索赔视为已经批准
B．该项索赔视为已被拒绝
C．该项索赔尚待批准
D．承包商应进一步提交索赔证据
4、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、
经济等方面的专家组成，成员人数为（ B）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A.3人
B.5人
C.7人
D.9人
5、根据《招标投标法》的有关规定，（A ）应当采取必要的措施，保证评标在严
格保密的情况下进行。
A.招标人
B.评标委员会
C.工程所在地建设行政主管部门
D.工程所在地县级以上人民政府
6、在勘察设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付( B )
万元的定金。
A. 1 B．2 C．2.5 D．3
7、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之
日起（ C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.10日
B.15日
C.30日
D.3个月
8、施工合同发包方要求延期开工的，( A )。
A．必须征得承包方同意，以书面形式确认，并承担经济责任，相应顺延工
期
B．必须征得承包方同意、以书面形式确认，但不承担经济责任和顺延工期C．不必征得承包方同意，也不承担经济责任和顺延工期
D．不必征得承包方同意，但承担经济责任，相应顺延工期
9、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会完成评标后，应当（D）。
A.向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人
B.向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人
C.向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人
D.向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人
10、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是
( C )。
A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押
11、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（ B ）。
A.管辖关系
B.隶属关系或其他利益关系
C.监督关系
D.服务关系
12、下列排序符合《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定的
招标程序的是（ A ）
①发布招标公告②资质审查
③接受投标书④开标、评标
A.①②③④
B.②①③④
C.①③④②
D.①③②④
13、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目
招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在（D）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.150万元
D.200万元
14、工程师在确有必要时可以书面形式要求承包方暂停施工，但工程师应当在提
出暂停施工要求后( B )内提出书面处理意见。
A．24 小时 B．48 小时 C．7天 D．14天
15、在约定的风险范围内，价款不再调整的合同类型为( B )。
A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．固定价合同
16、在招标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本
系统以外的法人或者其他组织参加投标，体现了（B）。
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.诚实信用原则
17、“新红皮书”是指（ A ）
A 施工合同条件
B 生产设备和设计—施工合同条件
C 设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件
D 简明合同格式
18、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是 ( B )
A （2）（3）（1） B（3）（2）（1） C（1）（2）（3） D（2）（1）（3）
19、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为
（ A ）
A 包工不包料
B 统包
C 包工部分包料
D 包工包料
20、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的( B )，否则就丧失了索赔权利。
A、索赔事实
B．索赔意向通知
C．索赔依据
D．索赔报告
二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个选项是符合题目要
求的，请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选、少选或未选均不得分。）1、建设工程勘察、设计、施工、设备采购的招标必须具备的条件包括( ACDE )。
A．建设工程已批准立项
B．向建设行政主管部门办理了报建手续
C．建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率
D．建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证
E．技术资料能满足招标投标的要求
2、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( BDE )。
A．发布招标广告 B．发出投标邀请函
C．进行资格预审 D．组织现场考察
E．召开标前答疑会
3、开标时投标书被宣布为废标的情况包括( ABCE )。
A．未按招标文件中规定封记 B．投标人不参加开标会议
C．未按规定格式填写标书 D．投标报价高于标底价的标书
E．无投标授权人签字的标书
4、工程建设项目招标范围包括（ACE ）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.一切工程项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.一切大中型工程项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
5、设计招标与其他招标的主要区别表现为( BCDE )。
A．招标程序不同 B．招标文件内容不同
C．投标书的编制要求不同 D．开标形式不同
E．评标原则不同
6、《建没工程施工合同示范文本》由( ABD )组成。
A．建筑工程施工协议书
B．建筑工程施工专用条款
C．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
D．建筑工程施工通用条款
E．标准、规范和其他有关技术资料、技术要求
7、在施工过程中，导致暂停施工的情况主要有( ACE )。
A．甲方代表要求的暂停施工
B．乙方代表要求的暂停施工
C．由于甲方代表违约，承包方主动暂停施工
D．由于乙方代表违约，发包方主动暂停施工
E．意外情况导致的暂停施工
8、施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况
有( ABCE )。
A．工程量变化 B．工程设计变更
C．不可抗力 D．乙方实际进度与进度计划不相符
E．一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9、工程款的结算方式有( BCD )。
A．预付款结算 B．按月结算 C．竣工后一次结算
D．分段结算 E．年终结算
10、根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有（ BD）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标由招标人主持，邀请中标人参加
C.在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予
以拆封、宣读
D.开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加
E.开标过程应当记录，并存档备查
11、工期索赔( ABD )。
A、在形式上是对权利的要求
B、最终反映在经济收益上
C、实质上是对权利的要求
D、是按索赔目的来划分的
E、是按索赔依据来划分的
12、建设工程勘察设计合同中，属于承包人责任的是（ CE ）
A 支付勘察设计费
B 提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料
C 提交勘察设计成果
D 勘察设计人员进入现场时，提供必要的生活条件
E 解决施工过程中有关设计问题
名词解释知识点
1、建筑市场
2、市场营销
3、建筑市场经营
4、建筑工程交易中心
5、开放式经营方式
6、资格预审
7、资格后审
8、响应性投标和非响应性投标
9、重大偏差 10、细微偏差 11、定量选择投标项目12、投标报价 13、综合单价 14、投标报价决策 15、合同分析16、合同事件网络 17、风险因素 18、政治风险 19、经济风险20、自然风险 21、索赔 22、工程索赔和建筑工程索赔23、投标保证金24、履约保证金 25、建设工程合同26、工程勘察27、建设工程勘察合同 28、建设工程设计合同29、建设工程施工合同30、建设工程委托监理合同31、建设工程项目货物采购合同32、货物运输合同 33、风险 34、担保 35、保证36、保证人的资格37、抵押 38、质押 39、留置 40、定金 41、建筑工程一切险42、安装工程一切险 43、施工索赔 44、工期延误 45、费用索赔
第2次作业 一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分） 1. “编制工程施工招标文件”是属于工程建设（）阶段的监理工作. A. 决策 B. 设计 C. 施工 D. 保修 2. 工程保险的主要种类有（）. A. 建筑工程一切险 B. 勘察设计一切险 C. 安装工程一切险 D. 投标险 3. 施工过程中,当工程师接到承包人提交的索赔报告后,应及时进行审查,作出决定.按索赔的处理方式分类,应称为（）. A. 合同中明示的索赔 B. 合同中默示的索赔 C. 单项索赔 D. 总索赔 4. 某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同.该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失.在这一例中,下列表述中正确的是( ). A. 原合同无效,乙与丙应各自承担损失 B. 上级公司直接赔偿丙的损失 C. 甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责 D. 乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理 5. 在工程竣工验收之前,承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修的（）. A. 范围和内容应按国家规定确定 B. 范围和内容应由当事人约定 C. 范围按国家规定,内容由当事人约定 D. 范围由当事人约定,内容按国家规定 6. 一个买卖合同约定执行政府指导价格,2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元,合同规定2005年3月1日交货,但是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元,若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物,而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元,则买方应按照每千克( )元向卖方付款. A. 1200 B. 1100 C. 1000 D. 900 7. 下列关于解决方式之一的仲裁的说法不正确的是( ). A. 这种争议解决方式必须是自愿的,因此必须有仲裁协议 B. 仲裁实行一裁终局原则
代理及担保 1. 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A.推进项目法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平 C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的 答案：D 2.下列关于发展和完善建筑市场的说法正确的是（）。 A．市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为 B．市场经济需要依靠行政手段和合同共同规范当事人的交易行为 C．计划经济需要依靠行政手段和合同共同规范财产流转关系 D．计划经济需要依靠行政手段规范当事人的交易行为 答案：A 3. 我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是()。 A．项目法人负责制 B．合同管理制度 C．招标投标制 D．工程监理制 答案：B 解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度 4. 按完成承包的内容进行划分，建设工程合同不包括（）。 A．建设工程勘察合同 B．建设工程设计合同 C．建设工程施工合同 D．建设工程委托监理合同 答案：D 5. 发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，该合同称谓（）。A．建设工程设计施工总承包合同 B．EPC 总承包合同 C．工程施工总承包合同 D．Partnering 总承包合同 答案：A 6.（多选）按承包的内容划分属于建设工程合同的有（） A．建设工程监理合同 B．建设工程勘察合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程施工合同 E．建设屋子采购合同 答案：BCD 7. 关于建设工程主体的说法正确的是（）。 A．建设工程合同主体一般是法人
包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人发．B． C．发包人应当具备相应的协调能力 D．承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的资质E.资质等级不是划分承包建设工程的约束 答案：ABCD 8.关于合同法律关系的说法，正确的是（） A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 答案：C 9. 监理公司取得法人资格的时间为( )日。 A．注册资金到位 B．公司成立 C．工商行政管理机关核准登记 D．建设行政主管部门颁发资质证书 答案：C 解析：法人可以分为企业法人和非企业法人两类，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得 法人资格。 10. 工程建设单位与某设计单位签订合同，委托该设计单位进行施工图纸设计，该合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．财 C．行为 D．智力成果 答案： C 11. 法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。 A．主要办事机构所在地 B．主要经营场所所在地 C．主要合同履行地 D．董事长的户口所在地 答案：A 解析：法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。 12. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( ) A．地震灾害导致施工暂停 B．恶劣气候影响施工安全 C．社会动乱影响施工进度 D．图纸设计错误导致的工程返工 答案：D 13. 下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是( )。 A．地震灾害导致施工暂停
综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
建设工程施工合同管理要点 为加强建设工程施工合同管理，突出合同起草、审核工作重点，提高工作效率，明确合同管理工作思路，根据国内现行《建设工程施工合同（示范文本）》以及集团已完和在建项目建安工程施工合同经验，特总结了建设工程施工合同管理要点，以供参考。 第一部分协议书 一、承包范围 明确工程地点、具体的工程内容或施工所形成的成果，表述应简洁清晰，且不得遗漏，注意与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。 二、合同工期 明确“开工日期”、“竣工日期”、“工期总日历天数”。注意合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同，工期日历天数要计算准确。若“开工日期”在施工合同签订时还难以确定，可以注明“暂定”，并约定以何种书面文件作为确定开工日期的依据。 三、工程质量 明确应达到的工程质量标准。采用的质量标准或规范的名称要详细、准确。 四、合同价款 根据工程实际情况确定合同计价方式/承包方式：固定价格合同（固定总价）、可调价格合同（包括固定单价合同）、成本加酬金合同；在此基础上填写合同价款或暂定合同价款，并详细说明合同价款或暂定合同价款所包含的具体内容，应尽量考虑全面（包括责任、风险等）。（详见合同条件中相应条款说明） 五、组成合同的文件 合同文件的组成及解释顺序在合同中要予以明确，要结合工程实际情况，确定一个对自己有利的解释顺序。同时还应注明：文件内容发生冲突时，顺序在前的优先于顺序在后的文件，在同一顺位的合同文件中，时间在后的优先于时间在前的文件。
第二部分合同条件 一、词语定义 在《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中，虽然对有关概念给出了定义，但是不可能涵盖施工合同所有方面，有必要在专用条款中对比较重要的和可能产生歧义的概念进行补充，如开工时间、竣工时间的界定等。 二、双方的责任和义务 1、发包人的责任和义务 发包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定，主要包含以下内容： (1)发出开工通知； (2)安排监理人及时进场实施监理工作； (3)提供施工用地：注意对所需提供施工用地的场地条件进行具体的描述； (4)提供的工作：包括提供图纸、勘测资料、测量基准点、水、电等，办理 用地审批、规划许可证等行政审批手续等工作，对各项工作的时间与要 求进行具体的描述，力求准确详细，避免承包人借此提出顺延工期的要 求，双方因此产生纠纷。 (5)办理发包人应该办理的各类保险； (6)审批设计变更、工程签证； (7)组织竣工验收； (8)支付合同价款；等等。 特别注意民事责任的承担问题，如承包人施工过程中造成地下管道事故由谁承担的问题，如果发包人已经提供了地下管网资料，则由承包人承担赔偿责任，反之，则由发包人承担。 2、承包人的责任和义务 承包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定，主要包含以下内容： (1)及时进场施工； (2)按时完成各项承包工作，保证施工进度和施工质量； (3)提交施工组织设计、施工措施、施工计划和部分施工图纸； (4)办理承包人应该办理的各类行政审批手续； (5)办理承包人应该办理的各类保险； (6)安全文明施工，保护环境；
《项目投标与合同管理》练习题 一、判断改错题 1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√） 2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。 3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√） 4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。 5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√） 6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√） 7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√） 8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润 9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。 10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是 11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是 12．工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标 13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止 14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人 15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√） 16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。 17．违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）
一、国家有关机关对施工合同的管理 国家有关机关对施工合同的管理是指国家有关机关依据相关法律、法规、规章制度，采取法律的、行政的手段，对施工合同关系进行组织、指导、协调及监督，保护合同当事人的合法权益，处理合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证合同贯彻实施等一系列活动它履行施工合同的宏观管理，具体包括工商行政管理机关、建设行政主管部门、金融机构对施工合同的管理。 二、合同当事人及工程师对施工合同的管理 （一）施工合同管理的任务 1.发包人施工合同管理的任务 发包人施工合同管理的主要任务是按合同规定履行合同义务，行使合同权力，防止由于自身违约引起承包人索赔。 2.工程师施工合同管理的任务 工程师施工合同管理的主要任务是履行合同职责，行使合同权力，做好工程进度、质量及工程价款的管理工作，包括： （1）进度管理。(2)质量管理。(3)工程价款管理。 （二）不可抗力、保险和担保的管理 1.不可抗力 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，发包人应协助承包人采取措施。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； （2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用； （3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； （4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； （5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担； （6）延误的工期相应顺延。 2.保险 虽然我国对工程保险没有强制性的规定，但随着建设项目法人责任制的推在着事实上由国家承担不可抗力风险的情况将会有很大的改变。工程项目参加保险的情况会越来越多。 进行工程保险，施工合同双方当事人的保险义务分担如下： （1）工程开工前，发包人应当为建设工程和施工场地内自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用； （2）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险产办理保险，支付保险费用；费用 （3）承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，但费用由发包人承担。 保险事故发生时，承发包双方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 3.担保 在施工合同中，一般都是由信誉较好的第三方（如银行）出具保函的方式担保施工合同当事人履行合同。从担保理论上说，这种保函实际上是一份保证书，是一种保证担保。这种担保是以第三方的信誉和经济实力为基础的，对于担保义务人而言，可以免于向对方交纳一笔资金或者提供抵押、质押财产。 （三）工程分包管理 工程分包是指合同药定和发包人认可，分包人从承包人承包的工程中承包部分工程的存为，承包人按照有天规定对承包的工程进行分包是允许的。
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/35159788.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
习题六建设工程施工合同管理一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。 A. 使施工场地具备施工条件 B.提供施工场地的地下管线资料 C. 做好施工现场地下管线的保护工作 D. 组织设计交底2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A. 发包方 B. 承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A. 发包人 B. 监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A. 工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A. 由承包人负责，费用由承包人承担 B. 由发包人负责，费用由发包人承担 C. 由承包人负责，费用由发包人承担 D. 由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由
（）组织试车。 A. 发包人 B. 承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A. 发包人 B. 承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A. 费用和工期损失全部由业主承担 B. 费用和工期损失全部由承包商承担 C .费用由承包商承担，工期给予顺延 D .工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A. 分包所承包的部分工程 B. 分包和转让所承担的工程 C. 经业主同意分包和转包所承担的工程 D. 经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时， （）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 建设工程项目合同管理措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-3024-28 建设工程项目合同管理措施(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 合同管理原则 1.1依法办事、全面管理 在本工程项目建设管理过程中，一切活动遵守中国法律、法规和地方法规、遵循国际惯例，强调法律至高无上的地位和作用。充分发挥本投标人合同管理体制的行为规范职能和过程控管职能，合理利用计算机网络的管理手段，对建设过程的管理行为、经济行为、建设过程行为、机制运营行为等进行全面调控、管理。 1.2依合同治管理 通过法律的保障和合同管理机制、审批程序的有效运行，确保合同管理的灵魂作用，确保其主导地位。在本项目管理过程中，本投标人将通过合同的合法签订、和管理，将业主与本投标人、本投标人内部各方、
本投标人与参与施工、协作、管理等各方的权利、义务、责任等一切行为，规范在合同执行前，从而实现体制、机制、程序的建立，措施、手段的运用和执行有章可循。使本项目的全过程管理，都在合同管理的调控下相互联系、相互制约，实现成本、进度、质量等各项指标的最佳效果。 1.3以管理保合同 在合同签订、执行、管理过程中充分发挥合同管理人员的专业管理和创新的团队管理优势，实现组织的系统化、管理的具体化、程序的规范化、防范的严密化。运用现代化手段，坚持诚信、公正、公平、公开的原则，实行主动的动态管理，确保合同的顺利执行，充分发挥其职能和作用，使本工程建设管理过程进入"依合同治管理，以管理保合同"的良好局面。 2 合同管理体制与职能 2.1合同管理体制 合同管理体制是依据合同管理原则，在本工程总承包管理过程中依法对合同全面管理、运行的管理体
习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但
重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
工程建设合同管理办法 文件编号：GCGL第004号 目录 第一章总则 (1) 第二章工程合同的谈判原则 (1) 第三章工程合同的签订程序 (2) 第四章工程合同签订/变动审批程序 (3) 工程（经济）合同签订/变动审批流程表 (3) 第五章合同的编号/签字/用印/存档/发放程序 (4) 第六章附则 (5) 工程（经济）合同审批流程表（GCGL-表18） (6) 第一章总则 第1条为规范工程合同谈判、草拟、会签、批准、编号、用印及归档管理的程序，提高工作效率，结合公司工程管理实际情况，制定本办法。 第2条工程合同的签订范围：招标及非招标建筑安装施工工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、 设计合同；材料/设备采供合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。 第3条工程管理部为公司工程合同主办部门，在总经理、分管副总经理、行政管理部的领导和指导下，负责工程合同的签订、变更、解除、执行、实施工作，随时 掌握合同在执行过程中的履行情况及存在的问题，及时向项目管理委员会、行 政管理部、法律事务主管反映并采取相应措施，杜绝和减少在合同执行过程中 可能给公司造成的损失和纠纷。 第4条工程管理部是公司工程合同的执行部门，具体代表公司实施工程合同中的权利、义务和责任。 第5条签订工程合同，必须遵守法律、法规，符合国家政策，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第二章工程合同的谈判原则
第6条工程造价在500万元以下的工程项目，由工程总监主持合同谈判工作；工程造价在500万元以上的工程项目，必须由公司分管副总经理（含）以上级别领导 主持合同谈判；1000万元以上的重大工程项目由公司总经理或总经理授权委托 的副总经理主持合同谈判。工程管理部负责组织各有关部门参与上述工程合同 的谈判。合同谈判中遇到的重大争议问题和条款，报项目管理委员会专题会议 研究确定。 第7条工程管理部依据合同谈判确立的原则，遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》的规定，参照地方工商行政 管理局和建委共同监制的《项目建设施工合同》、《工程勘察、设计合同》及《材 料/设备采供合同》等制式合同文本，结合工程实际情况进行合同条款的拟订或 编制工作。 第三章工程合同的签订程序 第8条招标工程项目的施工合同，由工程管理部根据招标文件及中标单位的投标书、投标承诺及中标通知书约定的工程内容、工程造价、优惠条件、工期、质量标 准、材料/设备供应方式、付款及结算方式等，由工程管理部各专业主管工程师 负责工程施工合同中技术性条款的拟订，合同初稿按合同的审核会签程序审批。第9条非招标零星工程项目的施工合同，由工程管理部根据《选定（施工）中标单位审批表》（GCGL-表10）中确定的工程内容、工期、质量、材料供应方式、付款、结 算办法等事项，参照《项目建设施工合同》制式文本，制定零星工程施工合同 统一标准格式，由工程管理部各专业主管工程师负责工程施工合同中技术性条 款的拟订，合同初稿按合同的审核会签程序审批。 第10条规划、勘察、设计合同由工程管理部根据工程招标文件及中标单位的投标书、投标承诺和中标通知书约定的设计内容、深度，优惠条件，设计周期、付款方 式等，按照国务院颁发的《建设工程勘察设计合同条例》原则和有关部门印制 的《工程勘察、设计合同》标准合同文本，结合工程实际情况，由工程管理部 拟订，各专业主管工程师负责合同中技术性条款的拟订，合同初稿按合同的审 核会签程序审批。 第11条非招标工程设计合同，由工程管理部根据《选定（设计）中标单位审批表》（GCGL- 表10）中确定的设计内容、深度、成果要求及付款方式、设计周期、服务承诺等， 按照国务院颁发的《建设工程勘察设计合同条例》原则和有关部门印制的《工 程勘察、设计合同》标准合同文本，结合工程实际情况，由工程管理部拟订， 各专业主管工程师负责合同中技术性条款的拟订，合同初稿按合同的审核会签 程序审批。 第12条招标的工程监理合同，由工程管理部根据工程招标文件及中标单位的投标书、
监理工程建设合同管理练习题二十六 1、索赔按目的划分包括( )。 A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔 2、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，( )。 A、当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B、仲裁机构可裁定变更该合同 C、仲裁机构可裁定撤销该合同 D、应移交法院判定变更该合同 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。 A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C、应由承包商和指定分包商共同承担责任 D、应由指定分包商直接对业主承担责任 4、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为( )。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 5、采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。 A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、项目经理 6、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括( )。 A、仲裁申请书 B、请求仲裁的意思表示 C、仲裁事项 D、选定的仲裁员 E、选定的仲裁委员会 7、设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括( )。 A、向施工单位进行设计交底 B、组织设计成果的鉴定和验收 C、确定所设计工程的合理使用年限 D、提供设计依据的文件和基础资料 E、按设计审查会提出的意见完善设计文件 8、设备制造阶段的监理任务包括( )。 A、使用原材料质量的确认 B、制造过程重要试验结果的质量确认 C、审查供货方提供的月报表
D、对发运设备前包装质量的检验 E、货物运抵现场后进行开箱检验 9、可以通过合同约定的担保方式包括( )。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 E、定金 10、设计招标的特点主要表现在( )方面。 A、开标时仅公布报价金额 B、在投标书内写明实施计划 C、按照工程量清单中的规定工程量填报单价 D、评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性 E、要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案
建设工程合同管理的内容有哪些 建设工程合同管理的内容有哪些 建设工程合同管理是对工程项目施工过程中所发生的或所涉及到的一切经济、技术合同的签订、履行、变更、索赔、解除、解决争议、终止与评价的全过程进行的管理工作。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同。依照施工合同，承包方应完成一定的建筑、安装工程任务，发包方应提供必要的施工条件并支付工程价款。 建设工程合同管理的任务是根据法律、政策的要求，运用指导、组织、检查、考核、监督等手段，促使当事人依法签订合同，全面实际地履行合同，及时妥善地处理合同争议和纠纷，不失时机地进行合理索赔，预防发生违约行为，避免造成经济损失，保证合同目标顺利实现，从而提高企业的信誉和竞争能力。 建设工程合同管理的内容 （1）建立健全施工项目合同管理制度，包括合同归口管理制度；考核制度；合同 用章管理制度；合同台账、统计及归档制度等。 （2）经常对合同管理人员、项目经理及有关人员进行合同法律知识教育，提高合 同业务人员法律意识和专业素质。 （3）在谈判签约阶段，重点是了解对方的信誉，核实其法人资格及其他有关情况 和资料；监督双方依照法律程序签订合同，避免出现无效合同、不完善合同，预防合同纠纷发生；组织配合有关部门做好施工项目合同的鉴证、公证工作，并在规定时间内送交合同管理机关等有关部门备案。 （4）合同履约阶段，主要的日常工作是经常检查合同以及有关法规的执行情况， 并进行统计分析，如统计合同份数，合同金额、纠纷次数，分析违约原因、变更和索赔情况、合同履约率等，以便及时发现问题、解决问题；做好有关合同履行中的调解、诉讼、仲裁等工作，协调好企业与各方面、各有关单位的经济协作关系。 （5）专人整理保管合同、附件、工程洽商资料、补充协议、变更记录及与业主及 其委托的监理工程师之间的来往函件等文件，随时备查；合同期满，工程竣工结算后，将全部合同文件整理归档。 扩展阅读：
第一阶段基础测验 一、单选 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。（分数：2 分） A. 债权人与债务人 B. 代理人与被代理人 C. 权利与义务 D. 法人与自然人 标准答案是：C。您的答案是： 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。（分数：2 分） A. 施工企业 B. 施工企业的法定代表人 C. 施工企业的项目经理 D. 具体的施工人员 标准答案是：A。您的答案是： 3、下列财产中，（）不得抵押。（分数：2 分） A. 土地所有权 B. 土地使用权 C. 房屋 D. 交通运输工具 标准答案是：A。您的答案是： 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。（分数：2 分）
A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 标准答案是：B。您的答案是： 5、合同争议的解决顺序为（（分数：2 分） A. 和解—调解—仲裁—诉讼 B. 调解—和解—仲裁—诉讼 C. 和解—调解—诉讼—仲裁 D. 调解—和解—诉讼—仲裁 标准答案是：A。您的答案是： 6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。（分数：2 分） A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 标准答案是：C。您的答案是： 二、多选 1、我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（）。（分数：3 分）