fidic生产设备和设计施工合同条件(新
黄皮书),第1部分
篇一：FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述
FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述
FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述
第六部分 FIDIC和世界银行编制的相关合同条件第一节 FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》
一、FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述
FIDIC于1999年出版了四本新的合同标准格式第一版，其中的《生产设备和设计一施工合同条件》(以下简称新黄皮书)推荐适用于电气和(或)机械设备供货以及建筑或工程的设计和施工。
新黄皮书由通用条件、专用条件编写指南和投标函、合同协议书及争议裁决协议书格式三部分组成。
二、有关对合同要求的基本规定
(一)合同文件
构成合同的文件应为互作说明，为了解释的目的，合同文件的优先次序如下：
①合同协议书(如果有)；
②中标函；
③投标函；
④专用条件；
⑤本通用条件；
⑥雇主要求；
⑦资料表；
⑧承包商建议书和构成合同部分的任何其他文件。
如文件中发现有歧义或不一致，工程师应发出任何必要的澄清或指示。
其中，关于雇主文件，由于涉及索赔，需要了解一下：1．承包商使用雇主文件
就雇主和承包商双方而言，由雇主(或以其名义)编制的雇主要求和其他文件，其版权和其他知识产权应归雇主所有。
2．雇主要求中的错误
如果因雇主要求中的错误而使承包商遭受延误和(或)招致费用增加，并且该错误是一个有经验的承包商根据合同规定对雇主要求进行认真详查也难以发现的，承包商应通知工程师，并根据合同规定有权要求：
①如果竣工已经或将要受到延误，根据合同规定给予延长期；②任何此类费用和合理利润，应计入合同价格，给予支付。
三、合同各方
(一)雇主及其权利义务
雇主具有如下权利义务：
1．按照约定时间提供给承包商现场进入权
2．按照约定提供协助
3．提供资金安排证明
雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内，提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明，说明雇主能够按照合同规定支付合同价格(按当时估算)。
4．雇主的保证责任
5．雇主的索赔
(二)工程师及其职权
一般情况下，工程师的职责主要包括：
*①在工程进行中向承包商发布信息和指示；
*②对承包商按照合同所提供的设计和生产设备、实施和完成的工程以及其他工作进行评价；
*③调整合同价格；
*④处理承包商的支付或延期的任何要求；
*⑤为了保证合同履行，进行全面的监督和管理。
新黄皮书专款对工程师的职权及其行使作出了如下规定：
1．工程师的职责和权力
雇主应任命工程师，工程师应履行合同中指派其的职责。
对于工程师行使权力，新黄皮书除规定工程师无权修改合同外，还规定：
①每当工程师履行或者行使合同中明确规定或者隐含
的职责或者权力时，应认为代表雇主执行；
②工程师无权解除任何一方当事人根据合同所规定的任何工作、义务或者职责；
③工程师的任何批准、校核、证书、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或者类似行动(包括未表示不批准)，不应解除承包商根据合同应承担的任何责任，包括对其错误、遗漏、误差和未遵守合同的责任。
2．工程师助手的委派和授权
工程师随时可以用书面形式向其助手委派任务和授权，也可以撤销此类委派和授权。但是，如果工程师的助手没有否定意见，不影响工程师的否定意见。如果承包商对工程师助手的任何确定或指示提出质疑，可以将此事项提交工程师，工程师应尽快对该确定或指示加以确认、否定或更改。
3．工程师的指示
工程师可在任何时候按照合同规定向承包商发出为实施工程和修补缺陷可能需要的指示。
承包商仅有接受工程师及其授权助手的书面指示的义务，并应遵守工程师及其助手对合同有关事项发出的指示。
4．工程师的替换
如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的42天，将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。如果承包商对某人提出合理的、并附有详细依据
的反对意见通知给雇主，则雇主就不应任用该人替换现有的工程师人员。
5．工程师的确定
每当工程师按照本款规定对任何事项进行商定或确定时，工程师应当与每一方当事人协商，尽量达成协议。如果达不成协议，工程师应当对所有相关情况给予应有的考虑后，按照合同作出公正的确定。
(三)承包商
根据新黄皮书的规定，承包商基本的合同义务主要有以下11个方面：
1．承包商的一般义务
承包商应按照合同设计、实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷，使工程能够满足合同规定的工程预期目的。该工程应当包括为满足雇主要求、承包商建议书和资料表的规定所需的、或合同中隐含的任何工作，以及为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的全部工作。承包商还应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及此项设计、施工、竣工和修补缺陷所需的、所有临时性或永久性的承包商人员、货物、消耗品及其他物品和服务。
2．提供履约担保
承包商应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。
3．任命承包商的代表
4．分包
按照新黄皮书的规定，禁止承包商将整个工程分包出去，签订合同后，即使承包商感到他承担了过多的工作，也无权将整个工程分包出去。
关于部分分包，新黄皮书的规定是：
5．现场资料的解释和合同价格的充分性
(1)现场资料
雇主应将其掌握的现场地表以下和水文条件包括环境方面所有有关资料提供给承包商，承包商应为自己对这些资料的解释负责。
应当被认为：承包商在实际可行的范围内，已经取得可能对投标书或者工程产生影响或者作用的有关风险、意外事件以及其他情况的全部资料；在提交投标书前，承包商已经视察和检查了现场、周围环境、上述数据和其他资料
(2)中标合同金额的充分性
除非合同中另有规定，中标合同金额包括承包商根据合同应承担的全部义务以及为正确地设计、实施和完成工程并修补任何缺陷所完成的全部必要事项所需的费用。
6．不可预见的物质条件
此处所谓的物质条件是指承包商在现场施工时遇到的自然物质条
篇二：FIDIC 生产设备和设计-施工合同条件2
FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN-BUILDING
FIDIC 生产设备和设计-施工合同条件
(新黄皮书 1999)
General Conditions通用条件
CONTENTS
1 1 GENERAL PROVISION. 一般规定
Definitions定义
Interpretation解释
Communications通信交流
Law and Language法律与语言
Priority of Documents文件有效秩序
Contract Agreement合同协议书
Assignment权益转让
Care and Supply of Documents文件的照管和提供
Errors in the Employer’s Requirements雇主要求中的错误
Employer’s Use of Contractor’s Documents雇主使用承包商的文件
Contractor’s Use of Employer’s Documents承包商使用雇主的文件
Confidential Details保密事项
Compliance with Laws遵守法律
Joint and Several Liability共同的和各自的责任
2 THE EMPLOYER雇主
Right of Access to the Site现场进入权
Permits, Licenses or Approvals许可、执照或批准 Employer’s Personnel雇主人员
Employer’s Financial Arrangements雇主的资金安排
Employer’s Claims雇主的索赔
3 THE ENGINEER工程师
Engineer’s Duties and Authority工程师的任务和权力
Delegation by the Engineer由工程师付托
Instructions of the Engineer工程师的指示
Replacement of the Engineer工程师的替换
Determinations确定
4 THE CONTRACTOR承包商
Contractor’s General Obligations承包商的一般义务
Performance Security履约担保
Contractor’s Representative承包商代表
Subcontractors分包商
Nominated Subcontractors指定的分包商
Co-operation合作
Setting out放线
Safety Procedures安全程序
Quality Assurance质量保证
Site Data现场数据
Sufficiency of the Accepted Contract Amount中标合同金额的充分性
Unforeseeable Physical Conditions不可预见的物质条件
Rights of Way and Facilities道路通行权和设施
Avoidance of Interference避免干扰
Access Route进场通路
Transport of Goods货物运输
Contractor’s Equipment承包商设备
Protection of the Environment环境保护
Electricity, Water and Gas电、水和燃气
Employer’s Equipment and Free-Issue Material雇主设备和免费提供的材料
Progress Reports进度报告
Security of the Site 现场安全
Contractor’s Operations on Site承包商的现场作业
Fossils化石
5 DESIGN. 设计
General Design Obligations设计义务一般要求
Contractor’s Documents承包商文件
Contractor’s undertaking承包商的承诺
Technical Standards and Regulations技术标准和法规
Training培训
As-Built Documents竣工文件
Operation and Maintenance Manuals操作和维修手册 Design Error设计错误
6 STAFF AND LABOR员工
Engagement of Staff and Labor员工的雇佣
Rates of Wages and Conditions of Labor工资标准和劳动条件
Persons in the Service of Employer为雇主服务的人员
Labor Laws劳动法
Working Hours工作时间
Facilities for Staff and Labor为员工提供设施
Health and Safety健康和安全
Contractor’s Super intendance承包商的监督
Contractor’s Personnel承包商人员
Records of Contractor’s Personnel and Equipment 承包商人员和设备的记录
Disorderly Conduct无序行为
7 PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP生产设备、材料和工艺
Manner of Execution实施办法
Samples样品
Inspection检验
Testing试验
Rejection拒收
Remedial Work修补工作
Ownership of Plant and Materials生产设备和材料的所有权
Royalties土地（矿区）使用费
8COMMENCEMENT DELAYS AND SUSPENSION. 开工、延误和暂停
Commencement of Work工程的开工
Time for Completion竣工时间
Programmed进度计划
Extension of Time for Completion竣工时间的延长
Delays Caused by Authorities当局造成的延误
Rate of Progress工程进度
Delay Damages误期损害赔偿费
Suspension of Work暂时停工
Consequences of Suspension暂停的后果
Payment for Plant and Materials in Event of Suspension暂停时对生产设备和材料的付款
Prolonged Suspension拖长的暂停
Resumption of Work复工
9 TESTS ON COMPLETION竣工试验
Contractor’s Obligations承包商的义务
Delayed Tests延误的试验
Retesting重新试验
Failure to Pass Tests on Completion未能通过竣工试验
1 0Employer’s TAKING OVER雇主的接收
Taking Over of the Works and Sections工程和单位工程的接收
Taking Over of Parts of the Works部分工程的接收 Interference with Tests on Completion对竣工试验的干扰
Surfaces Requiring Reinstatement需要复原的地面
11 DEFECTS Liability. 缺陷责任
Completion of Outstanding Work and Remedying Defects完成扫尾工作和修补缺陷 Cost of Remedying Defects修补缺陷的费用
Extension of Defects Notification Period缺陷通知期限的延长
Failure to Remedy Defects未能修补缺陷
Removal of Defective Work移除有缺陷的工程
Further Tests进一步试验
Right of Access进入权
Contractor to Search承包商调查
Performance Certificate履约证书
Unfulfilled Obligations未履行的义务
Clearance of Site现场清理
1 2 TESTS AFTER COMPLETION. 竣工后试验
Procedure for Tests after Completion竣工后试验的程序
Delayed Tests延误后的试验
Retesting重新试验
Failure to Pass Tests after Completion未能通过竣工后试验
13 Variations AND ADJUSTMENTS变更和调整
Right to Vary变更权
Value Engineering价值工程
Variation Procedure变更程序
Payment in Applicable Currencies以适用货币支付
Provisional Sums暂列金额
Day work计日工作
Adjustments for Changes in Legislation因法律改变的调整
Adjustments for Changes in Cost因成本改变的调整
14 CONTRACT PRICE AND PAYMENT合同价格和付款
Contract Price合同价格
Advance Payment预付款
for Interim Pavement Certificates期中付款证书的申请
Schedule of Payments付款计划表
Plant and Materials intended for the Works拟用于工程的生产设备和材料 Issue of Interim Pavement Certificates期中付款证书的颁发
Payment付款
Delayed Payment延误的付款
Payment of Retention Money保留金的支付
Statement at Completion竣工报表
Application for Final Payment Certificate最终付款证书的申请
Discharge结清证明
issue of Final Payment Certificate最终付款证书的颁发
Cessation of Employer’s Liability雇主责任的终止
Currencies of Payment支付的货币
15 TERMINATIONS BY EMPLOYER由雇主终止
Notice to Correct通知改正
Termination by Employer由雇主终止
Valuation at Date of Termination终止日期的估价
Payment after Termination终止后的付款
Employer’s Entitlement to Termination雇主终止的权利
16 SUSPENSE JON AND TERMINATION BY CONTRACTOR 由承包商暂停和终止 Contractor’s Entitlement to Suspend Work承包商暂停工作的权利
Termination by Contractor由承包商终止
Cessation of Work and Removal of Contractor’s 停止工作和承包商的撤离 Equipment 停止工作后的设备
Payment on Termination停止工作后的付款
17 RISKS AND RESPONSIBILITY. 风险与职责
Indemnities保障
Contractor’s Care of the Works承包商对工程的照管
Employer’s Risks雇主的风险
Consequences of Employer’s Risks雇主风险的后果 Intellectual and Industrial Property Rights知识产权与工业产权
Limitation of Liability责任限度
18 INSURANCE保险
General Requirements for Insurances有关保险的一般要求
Insurance for Works and Contractor’s Equipment 工程和承包商设备的保险
Insurance against Inquiry to Persons and Damage to Property人身伤害和财产损害险Insurance for Contractor’s Personnel 承包商人员的保险
19 FORCE MAJEURE不可抗力
Definition of Force Majuro不可抗力的定义
Notice of Force Majuro不可抗力的通知
Duty to Minimize Delay将延误减至最小的义务
Consequences of Force Majuro不可抗力的后果
Force Majuro Affecting Subcontractor不可抗力影响分包商
Optional Termination, Payment and Release自主选择终止、付款和解除 Releases from Performance under the Law 根据法律解除履约
20 CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION. 索赔、争端和仲裁
Contractor’s Claims承包商的索赔
Appointment of the Dispute Adjudication Board争端裁决委员会的任命
Failure to Agree Dispute Adjudication Board对争端裁决委员会未能取得一致Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision取得争端裁决委员会的决定 Amicable Settlement友好解决
Arbitration仲裁
Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision
未能遵守争端裁决委员会的决定 Expiry of Dispute Adjudication Board’s Appointment争端裁决委员会期满APPENDIX附录：
篇三：(新版黄皮书-1999第1版)FIDIC永久设备和设
计建造合同条件
FIDIC
永久设备和设计-建造合同条件
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
Plant and Design-Build
1999年第一版
通用条件
专用条件编制指南
争端裁决协议书格式
投标函、合同协议书格式
周可荣刘雯
万彩芸王健译
前言
FIDIC（国际咨询工程师联合会）是国际上咨询工程师最权威的组织，FIDIC编制的合同文件在国际上为世行、亚行、非行及许多国家的项目中采用，随着国际上工程咨询和承包业的不断发展，项目管理这个学科也在不断地完善和创新，一般FIDIC每十年左右对原有合同条件都要作一次修改与更新。
经过多位专家的努力，FIDIC最近出版了四本新的合同条件：
“施工合同条件”（1999年第一版）
“EPC—交钥匙项目合同条件”（1999年第一版）
“工程设备和设计—建造合同条件”（1999年第一版）“合同的简短格式”（1999年第一版）
为了及时地与国内同行共同学习研讨这些国际上的最新文本，我们举办了这次学习班，并编写了这本材料，但因时间急促，其中“EPC—交钥匙项目合同条件”，“永久设备和设计—建造合同条件”，“合同的简短格式”三本书仅为讲授提纲，“施工合同条件”为全文译文。但要声明的是，这份译文未经仔细校对，因而请勿复制传播，不要正式引用。中国工程咨询协会FIDIC文献编译委员会将会组织对这些合同条件的翻译，并出版中英对照的文本。讲授提纲后面附有6篇有关FIDIC99年版合同条件的论文，供学习参考并请指正。
天津大学管理学院
国际工程管理研究所
1999年11月
引言
国际咨询工程师联合会(FIDIC)于1999年出版了下列四份新的合同标准格式的第一版：施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)
推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种
合同形式下，承包商一般都根据雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and
Design-Build)
推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商根据雇主任务书设计和提供永久设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力和/或建造工程的任何组合形式)。
EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)
适用于在交钥匙的基础上提供一加工厂或发电厂、一工厂或其它类似设施、基础设施项目或其它类型的开发项目的提供，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。
合同的简短格式(Short Form of Contract)
推荐用于价值相对较低的房屋建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的合同，
FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述 FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述 第六部分FIDIC和世界银行编制的相关合同条件 第一节FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》 一、FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述 FIDIC于1999年出版了四本新的合同标准格式第一版，其中的《生产设备和设计一施工合同条件》(以下简称新黄皮书)推荐适用于电气和(或)机械设备供货以及建筑或工程的设计和施工。 新黄皮书由通用条件、专用条件编写指南和投标函、合同协议书及争议裁决协议书格式三部分组成。 二、有关对合同要求的基本规定 (一)合同文件 构成合同的文件应为互作说明，为了解释的目的，合同文件的优先次序如下： ①合同协议书(如果有)； ②中标函； ③投标函； ④专用条件； ⑤本通用条件； ⑥雇主要求； ⑦资料表； ⑧承包商建议书和构成合同部分的任何其他文件。
如文件中发现有歧义或不一致，工程师应发出任何必要的澄清或指示。 其中，关于雇主文件，由于涉及索赔，需要了解一下： 1．承包商使用雇主文件 就雇主和承包商双方而言，由雇主(或以其名义)编制的雇主要求和其他文件，其版权和其他知识产权应归雇主所有。 2．雇主要求中的错误 如果因雇主要求中的错误而使承包商遭受延误和(或)招致费用增加，并且该错误是一个有经验的承包商根据合同规定对雇主要求进行认真详查也难以发现的，承包商应通知工程师，并根据合同规定有权要求： ①如果竣工已经或将要受到延误，根据合同规定给予延长期； ②任何此类费用和合理利润，应计入合同价格，给予支付。 三、合同各方 (一)雇主及其权利义务 雇主具有如下权利义务： 1．按照约定时间提供给承包商现场进入权 2．按照约定提供协助 3．提供资金安排证明 雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内，提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明，说明雇主能够按照合同规定支付合同价格(按当时估算)。 4．雇主的保证责任 5．雇主的索赔 (二)工程师及其职权 一般情况下，工程师的职责主要包括：
FIDIC电气与机械工程合同条件 (黄皮书) 第一部分通用条件定义及解释（条款1） 第一部分通用条件工程师和工程师代表（条款2） 第一部分通用条件转让与分包（条款3和4） 第一部分通用条件合同文件（条款5，6，7） 第一部分通用条件承包商的义务（条款8，9，10，11，12，13，14，15和16） 第一部分通用条件业主的义务（条款17） 第一部分通用条件劳务（条款18） 第一部分通用条件工艺和材料（条款19，20，21和22） 第一部分通用条件工程、运送或安装的暂停 第一部分通用条件竣工 第一部分通用条件竣工检验 第一部分通用条件移交 第一部分通用条件移交后的缺陷 第一部分通用条件变更 第一部分通用条件设备的所有权 第一部分通用条件证书与支付 第一部分通用条件索赔 第一部分通用条件外币和汇率 第一部分通用条件暂定金额 第一部分通用条件风险与责任 第一部分通用条件对工程的照管和风险的转移 第一部分通用条件财产损害和人员伤害 第一部分通用条件责任的限度 第一部分通用条件保险 第一部分通用条件不可抗力 第一部分通用条件违约 第一部分通用条件费用和法规的变更 第一部分通用条件关税 第一部分通用条件通知 第一部分通用条件争议与仲裁 第一部分通用条件法律及程序 第二部分专用条件
第一部分通用条件定义及解释（条款1） 定义 1.1在本合同中（如下文所定义），下列措词和用语应具有此处所赋予它们的涵义： 1.1.1“开工日期”是指下列日期中最迟的日期： （a）序言中规定的开工日期，或承包商收到下列付款或通知的日期； （b）支付条件中可能规定的开工之前的预付款； （c）为开始履行合同所需颁发任何进口许可证的通知； （d）关于合同生效所需的任何法律要求已经完成的通知； （e）在第二部分中规定的、作为开工先决条件所需的任何财务和行政管理方面的要求已经完成的通知。 1.1.2“条件”是指本合同条件的序言以及本合同条件的第一部分和第二部分。 1.1.3“合同”是指为实施工程业主和承包商之间达成的协议，包括条件、规范、业主的图纸和承包商的图纸、已标价的和填完的价格表、投标书、中标函以及中标函中明确编入的附加文件。 1.1.4“合同协议书”是指记录业主和承包商之间的合同条款的文件。FIDIC机电工程合同条件附有一个合同协议书的样本。 1.1.5“合同价格”是中标函中规定的、为实施工程而支付给承包商的那笔金额。 1.1.6“承包商”是指其投标书已被业主接受的当事人以及取得承包商资格的法定继承人，但不指承包商的任何受让人（除非业主向意）。 1.1.7“承包商的图纸”是指承包商根据第6条提交的所有的图纸、样品、图样、模型、操作和维修手册。 1.1.8“承包商的设备”是指为工程之目的所需要的任何性质的装置和物品，但不包括工程设备。 1.1.9“承包商的风险”是指第37.3款定义的风险。 1.1.10“缺陷责任证书”是根据第30.11款由工程师颁发给承包商的证书。 1.1.11“缺陷责任期”是指一年或第二部分规定的移交工程后的时间段。在该期间内，承包商根据第30条负责修复好缺陷和损害。 1.1.12“业主”是指序言中指定的当事人以及取得业主资格的法定继承人，但不指业主的任何受让人（除非承包商同意）。 1.1.13“业主的图纸”是指业主或工程师根据合同向承包商提供的所有图纸和资料。 1.1.14“业主的风险”是指第37.2款定义的那些风险。 1.1.15“工程师”是指业主任命的为了合同目的作为工程师去工作并在序言中被指定的人员。 1.1.16“工程师代表”是指工程师根据第 2.2款随时任命的工程师的任何代表。 1.1.17“最终支付书”是指工程师根据第33.10款向业主颁发的证书。 1.1.18“不可抗力”具有第44.1款赋予它的涵义。 1.1.19“外币”是指工程设备安装所在国之外的某一国货币。 1.1.20“严重读取”是指承包商违背最基本的勤勉之则的任何行为或失职，而该规则是一个有责任心的承包商在同样的地位和同样的情况下所应遵循的。 1.1.21“中标函”是指业主对投标书的正式接受函，包括业主与承包商商定的对投标书进行的任何调整或变动。 1.1.22“履约保证”是承包商据第10.1款为恰当地履行合同而提供的保证。 1.1.23“工程设备”是指按合同提供的，安装到工程上的机器、仪器、材料以及所有物品。 1.1.24“进度计划”是指承包商根据第1 2.1款提交的进度计划以及任何批准的对进度计划的修订。 1.1.25“暂定金额”是指根据第36.1款所述的那笔用于进行工作或提供货物或服务的金额。 1.1.26“风险转移日期”是指根据第38.1款将工程损失或损害的风险从承包商处转移给业主的日期。 1.1.27“价格表”是指由承包商连同投标书一起递交的已填完并且已标价的价格表，或其中任何部分或单个的价格表，上述价格表构成合同文件的一部分。 1.1.28“区段”是指合同中专门确定作为区段的工程的一部分。 1.1.29“现场”是指由业主提供或使之可用的、承包商工作所在的或运人工程设备的那个或那些场所以及经业主同意后承包商施工涉及到的、在工程周围的那部分场所（不只是为了通行）。
FIDIC 2017版与1999版设计－采购－施工与交钥匙工程合 同条件比较分析 本文编号：GLOBAL2018-24本文转自：《国际经济合作》期刊（2018年第5期） 摘要：为满足一些业主希望项目成本及工期相对确定的要求，1999年FIDIC发布了设计－采购－施工与交钥匙工程合同 条件（银皮书）。虽然该版合同条件的应用日益广泛，但由 于将大量风险分配给承包商，其风险分担的合理性在业内受到了一定质疑。2017年FIDIC发布了银皮书的第二版，在 维持原有风险分担原则基本不变的基础上，吸收借鉴了用户反馈以及国际工程的发展动向和最佳实践，强调双方权利与责任的对等以及沟通机制和质量管理的重要性。本文从风险分担机制、项目管理机制和索赔及争端解决机制三个方面，对新版银皮书的主要变化进行分析。关键词：FIDIC 银皮 书EPC国际咨询工程师联合会（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils，FIDIC）于2017年12月在伦敦举办的FIDIC国际用户会议上发布了FIDIC 2017版系列合 同条件，即施工合同条件（Conditions of Contract for Construction）、生产设备和设计－建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）和设计－采购－施工与交钥匙工程合同条件（Conditions of Contract for EPC
/Turnkey Projects，本文简称“17版银皮书”）。本文将对17版银皮书与1999年发布的设计－采购－施工与交钥匙工程合同条件（Conditions of Contract for EPC /Turnkey Projects，本文简称“99版银皮书”）的主要差异进行对比分析。一、17版银皮书修订背景随着项目融资的兴起，一些工程项目业主，特别是BOT（Build-Operate-Transfer）项目，业主和银行都希望在项目启动初期获得相对固定的项目投 资以及竣工日期，他们希望将更多的不确定性交给承包商承担，且愿意为此支付更多的费用以作为承包商承担风险的对价。为了适应市场的需要，1999年FIDIC发布了设计－采购－施工与交钥匙工程合同条件（Conditions of Contract for EPC/ Turnkey Projects），在该合同模式下承包商负责完成设计、设备供货、施工安装、调试开车等工作，合同采用总价模式，与FIDIC其他合同条件相比，承包商承担的工作范围更广、风险更大。99版银皮书发布后引起了很多承包商及承包商会组织的不满，在业内也受到了一些批评和质疑，一种较为普遍的观点认为该合同条件将过多的风险不合理地 分配给了承包商。虽然FIDIC提示，若使用该合同条件，招标程序应允许在投标人和业主之间就技术问题和商务条件 进行讨论，但在实际应用中，仍然有一些不满足上述条件的项目选用银皮书作为合同的通用条件，将承包商既无法合理预见、又无法合理避免或控制的风险交给承包商承担，导致
厂房设计、施工、验收管理规程 一、目的： 建立厂房设计、施工、验收管理规程，规范本企业的工程设计施工与验收，保障施工质量和施工安全。 二、范围： 适用于新建厂房和改造旧厂房。 三、责任者： 生产设备部、质量管理部。 四、正文： 1、厂房设计： 1.1 根据企业的生产建设规划，由公司主管领导提出新建、扩建、改建厂房及对厂房进行大修的项目建议。 1.2 当建议得到批准后，由公司主管领导主持召开有关部门负责人参加的建设项目立项论证会。 1.3 厂房改造应符合国家设计施工规范标准《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2001、符合国家的施工安全要求，且符合《药品生产质量管理规范》（2010版） 1.4 药品生产企业必须有整洁的生产环境；厂区主要道路实行人流与货流分流的原则：厂区的地面、路面及运输等不应对药品的生产造成污染；生产、行政/生活和辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。 1.5 厂房周围设有绿化带。铺植草坪，种植对大气含尘、含菌浓度不产生有害影响的树木，减少厂区内露土面积，不得种植带有花粉类的植物。 1.6 厂房应按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。同一厂房内以及相邻厂房之间的生产操作不得相互妨碍。 1.7 厂房应有防止昆虫和其他动物进入的设施；厂房必须有防尘及捕尘设施。 1.8 在设计厂房时，应考虑使用便于进行清洁工作。洁净室的内表面应平整
光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒，墙壁与地面的交界处易成弧形或采取其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。 1.9 生产区和储备区应有与生产规模相适应面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作。存放物料、中间产品、待验品和成品，应最大限度地减少差错和交叉污染。 1.10 洁净室内各种管道、灯具、风口以及其他公用设施，在设计和安装时考虑使用中避免出现不易清洁的部位。 1.11 洁净室应根据生产要求提供足够的照明，主要工作室（区）照度应达到300勒克斯，厂房应有应急照明设施。 1.12 进入洁净室的空气必须净化，并根据生产工艺要求划分空气洁净级别。洁净室内空气的尘埃粒子数应定期监测，监测结果应记录存档。 1.13 洁净室内水池、地漏的设计应不得对药品产生污染。 1.14 仓储区必须保持清洁和干燥。照明、通风等设施及温度、湿度的控制应符合储存设计要求。 1.15 根据药品生产工艺要求，洁净区内产尘比较大的生产工序，空气洁净度等级应符合生产要求，并有捕尘和防止交叉污染的设施。 2、厂房的施工： 2.1 厂房施工要由具有相应资质的专业建筑∕安装单位承担。 2.2 厂房材料设备采购要按照《药品生产质量管理规范》（2010版）要求，对供应商进行资质确认。 2.3 洁净厂房施工前要严格按洁净区主要施工程序制定详尽的施工协作计划，开工后严格按施工程序施工。 2.4 工程所用的主要材料、设备、成品、半成品要符合设计规定，并有出厂证明或质量鉴定证明文件。没有出厂合格证明或质量表示怀疑时，必须进行检验，符合要求后方可使用。 3、厂房的验收： 3.1 验收小组由本企业、设计单位、施工单位、消防等相关单位的相关人员组成。
Conditions of Contract for Plant and Design-Build GENERAL CONDITIONS For Electrical and Mechanical works and for building and engineering works designed by the contractor. FIRST EDITION 1999 ISBN-2-88432-023-7 FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSOLTORES
General Conditions CONTENTS 1General Provisions 1.1Definitions 1.2Interpretation 1.3Communications 1.4Law and Language 1.5Priority of Documents 1.6Contract Agreement 1.7Assignment 1.8Care and Supply of Documents 1.9Errors in the Employer's Requirements 1.10Employer's Use of Contractor's Documents 1.11Contractor's Use of Employer's Documents 1.12Confidential Details 1.13Compliance with Laws 1.14Joint and Several Liability 2The Employer 2.1Right of Access to the Site 2.2Permits, Licences or Approvals 2.3Employer's Personnel 2.4Employer's Financial Arrangements 2.5Employer's Claims 3The Engineer 3.1Engineer's Duties and Authority 3.2Delegation by the Engineer 3.3Instructions of the Engineer 3.4Replacement of the Engineer 3.5Determinations 4The Contractor 4.1Contractor's General Obligations 4.2Performance Security 4.3Contractor's Representative 4.4Subcontractors 4.5Nominated Subcontractors 4.6Co-operation
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 《生产设备和设计一施工合同条件》概述 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述 第六部分FIDIC和世界银行编制的相关合同条件 第一节FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》 一、FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述 FIDIC 丁1999年出版了四本新的合同标准格式第一版，其中的《生 产设备和设计一施工合同条件》（以下简称新黄皮书）推荐适用丁电气和（或）机械设备供货以及建筑或工程的设计和施工。 新黄皮书由通用条件、专用条件编写指南和投标函、合同协议书及 争议裁决协议书格式三部分组成。 二、有关对合同要求的基本规定 （一）合同文件 构成合同的文件应为互作说明，为了解释的目的，合同文件的优先 次序如下： ①合同协议书（如果有）； ②中标函； ③投标函； ④专用条件； ⑤本通用条件；
⑥雇主要求； ⑦资料表； ⑧承包商建议书和构成合同部分的任何其他文件。 如文件中发现有歧义或不一致，工程师应发出任何必要的澄活或指示。 其中，关于雇主文件，由于涉及索赔，需要了解一下： 1.承包商使用雇主文件 就雇主和承包商双方而言，由雇主（或以其名义）编制的雇主要求和其他文件，其版权和其他知识产权应归雇主所有。 2.雇主要求中的错误 如果因雇主要求中的错误而使承包商遭受延误和（或）招致费用增加，并且该错误是一个有经验的承包商根据合同规定对雇主要求进行认 真详查也难以发现的，承包商应通知工程师，并根据合同规定有权要求： ①如果竣工已经或将要受到延误，根据合同规定给予延长期； ②任何此类费用和合理利润，应计入合同价格，给予支付。 三、合同各方 （一）雇主及其权利义务 雇主具有如下权利义务： 1.按照约定时间提供给承包商现场进入权 2.按照约定提供协助 3.提供资金安排证明 雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内，提出其已经作出 并将维持的资金安排的合理证明，说明雇主能够按照合同规定支付合同
FIDIC 永久设备和设计-建造合同条件 CONDITIONS OF CONTRACT FOR Plant and Design-Build 通用条件 专用条件编制指南 争端裁决协议书格式 投标函、合同协议书格式 周可荣刘雯 万彩芸王健译
前言 FIDIC（国际咨询工程师联合会）是国际上咨询工程师最权威的组织,FIDIC编制的合同文件在国际上为世行、亚行、非行及许多国家的项目中采用,随着国际上工程咨询和承包业的不断发展,项目管理这个学科也在不断地完善和创新,一般FIDIC每十年左右对原有合同条件都要作一次修改与更新。 经过多位专家的努力,FIDIC最近出版了四本新的合同条件： “施工合同条件”（1999年第一版） “EPC—交钥匙项目合同条件”（1999年第一版） “工程设备和设计—建造合同条件”（1999年第一版） “合同的简短格式”（1999年第一版） 为了及时地与国内同行共同学习研讨这些国际上的最新文本,我们举办了这次学习班,并编写了这本材料,但因时间急促,其中“EPC—交钥匙项目合同条件”,“永久设备和设计—建造合同条件”,“合同的简短格式”三本书仅为讲授提纲,“施工合同条件”为全文译文。 但要声明的是,这份译文未经仔细校对,因而请勿复制传播,不要正式引用。中国工程咨询协会FIDIC文献编译委员会将会组织对这些合同条件的翻译,并出版中英对照的文本。 讲授提纲后面附有6篇有关FIDIC99年版合同条件的论文,供学习参考并请指正。 天津大学管理学院 国际工程管理研究所 1999年11月
引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)于1999年出版了下列四份新的合同标准格式的第一版： ● 施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下,承包商一般都根据雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 ● 永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下,一般都是由承包商根据雇主任务书设计和提供永久设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力和/或建造工程的任何组合形式)。 ● EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上提供一加工厂或发电厂、一工厂或其它类似设施、基础设施项目或其它类型的开发项目的提供,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中,一般由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙” 时,提供一个配备完整、可以运行的设施。 ● 合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的房屋建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的合同,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下,一般都是由承包商根据雇主或其代表（如有时）提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时通用上述格式。在某些国家和地区,特别是当合同条件用于其国内合同时,可能需要对这些格式进行一些改动。FIDIC认为官方的和正式的文本是以英语编写的文本。 在编写永久设备和设计—建造合同条件的过程中我们认识到,尽管有许多条款是普遍适用的,但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。因此,我们将那些对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中,以方便使用者将其纳入每一具体合同。 通用条件和专用条件共同构成了制约各方权力和义务的合同条件。对于每一份具体的合同,都必须编制专用条件,并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将根据测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明,那么（除非其描述性
第三节流水生产组织 研究生产过程组织的目的，是为了在空间上和时间上合理地组织生产过程，提高劳动生产率和设备利用率，缩短生产周期，加速资金周转，降低产品成本。采用对象专业化的空间组织形式和平行移动的时间组织方式，是达到此目的的两个重要方法。而流水生产把高度的对象专业化的生产组织和劳动对象的平行移动方式有机地结合 起来，成为一种先进的生产过程组织形式。特别是在大量生产企业和成批生产企业中，流水生产占有十分重要的地位。 2.3.1流水生产的特征、形式和组织条件 一、流水生产的特征 流水生产是指劳动对象按一定的工艺路线和统一的生产速度，连续不断地通过各个工作地，顺序地进行加工并出产产品（零件）的一种生产过程组织形式。典型的流水生产线具有以下特点： 1、工作地专业化程度高，在流水线上固定生产一种或有限几种产品（零件），在每个工作地上固定地完成一道或几道工序。 2、生产具有明显的节奏性，即按照规定的节拍进行生产。 3、流水线上各工序之间的生产能力是平衡的，成比例的，即各道工序的工作地（设备）数同各道工序单件时间的比例相一致。设流水线上各道工序的工作地（设备）数分别为s1，s2，s3，…，s m，各道工序的单件时间分别为t1，t2，t3，…，t m，流水线节拍为r，为使流水线各工序之间保持平衡，必须有： （2.1） 4、工艺过程是封闭的，并且工作地（设备）按工艺顺序排列成链状，劳动对象在工序间作单向移动。 5、劳动对象流水般地在工序之间移动，生产过程具有高度的连续性。 将一定的设备、工具、传送装置和人员按照上述特征组织起来的生产线称为流水线。如果工作地（设备）是按工艺顺序排列，但不满足上述特征的要求，只能称为生产线。 二、流水线分类 1、按生产对象的移动方式 ①固定流水线。即生产对象固定不动，由不同工种的工人（组或队）携带工具按规定的节拍轮流到各个产品上去完成自己所担任的工序。这种生产组织形式适用于装配特别笨重、巨大的产品，以及在造船、建筑、工程施工等部门中采用。 ②移动流水线。即生产对象移动，工人和设备、位置固定，生产对象顺次经过各道工序的工作地进行加工或装配。这种生产组织形式在机械制造、服装等工业部门广泛采用。 2、按生产对象的数目 ①单一对象流水线。即一条流水线只固定生产一种产品。故又称为大量或不变流水线。 ②多对象流水线。即一条流水线上生产两种以上制品，并且按轮换方式不同，又可分为可变流水线、成组流水线和混合流水线。 3、按生产过程的连续程度
第一期 菲迪克（FIDIC）体系学习研究 参考资料 唐延斌 2009年12月29日
目录 1、菲迪克（FIDIC）定义、起源、目的、发展、现状 (3) （1）定义 (3) （2）起源 (3) （3）目的 (3) （4）发展 (3) （5）现状 (4) 2、菲迪克（FIDIC）体系内容、适用范围 (4) （1）新红皮书：《施工合同条件》（代替《土木工程施工合同条件》） (4) （2）新黄皮书：《生产设备和设计施工工程合同条件》（代替《电气和机械工程合同条件》） (4) （3）银皮书：《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》代替《设计——建造与交钥匙工程合同条件》（1995年版）（桔皮书） (4) （4）绿皮书：《简明合同格式》 (4) （5）《招标程序》 (5) （6）《菲迪克(FIDIC)合同指南》 (5) （7）多边开发银行统一版《施工合同条件》（2005年版） (5) （8）白皮书：《工程咨询服务协议书标准格式》（代替《业主／咨询工程师标准服务协议书》）和《白皮书指南》 (5) （9）协议书范本 (5) 3、菲迪克(FIDIC)的应用 (8) 4、菲迪克(FIDIC)体系的借鉴 (9) 5、需进一步做的工作 (10)
1、菲迪克（FIDIC）定义、起源、目的、发展、现状 （1）定义 FIDIC是“国际咨询工程师联合会”（Fédération Internationale Des Ing énieurs Conseils）的法文缩写。中文音译为“菲迪克”；其英文名称是International Federation of Consulting Engineers；指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。 我们通常所说的FIDIC条款，就是指FIDIC施工合同条件。条款通过业主和承包商签定的承包合同作为基础，以独立、公正的第三方（施工监理）为核心，从而形成业主、监理、承包商三者之间互相联系、互相制约、互相监督的合同管理模式。 FIDIC条款虽然不是法律，也不是法规，但是全世界公认的一种国际惯例。 （2）起源 于1913年由欧洲（法国、比利时）3国独立的咨询工程师协会在比利时根特成立。1949年，英国土木工程师协会成为正式代表，并于次年以东道主身份在伦敦主办FIDIC代表会议，一般历史学家将这次会议描述成当代国际咨询工程师联合会的诞生。1959年，美国、南非、澳大利亚和加拿大也加入了联合会，FIDIC从此打破了地域的划分，成为了一个真正的国际组织。现在本部在瑞士的洛桑。1996年，我国加入。FIDIC是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织。 （3）目的 “国际咨询工程师联合会”是共同促进成员协会的行业利益，代表着全世界大多数私营的咨询工程师。以及向成员协会传播他们感兴趣的信息。在创立之初，FIDIC组织的最重要的职业道德准则之一就是咨询工程师的行为必须独立于承包商、制造商和供应商之外，他必须以独立的身份向委托人提供工程咨询服务，为委托人的利益尽责，并仅以此获得报酬。 FIDIC举办各类研讨会、会议及其他活动，目的在于实现其行业目标：坚持高水平的道德和职业标准；交流观点和信息；讨论成员协会和国际金融机构代表共同关心的问题；以及促进发展中国家工程咨询业的发展。 FIDIC的出版物包括：各类会议和研讨会的论文集，为咨询工程师、项目业主和国际发展机构提供的信息，资格预审标准格式，合同文件以及客户与咨询单位协议书。它们可以从设在瑞士的FIDIC秘书处得到。 （4）发展 FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、1988年及1992年做了两次修改，习惯对1988年版称为第4版。1999年国际工程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见，在继承前四版优点的基础上进行重新编写（即新编FIDC合同条件）。
序言 凡涉及到所填表格的全部情况,必须填入本序言的适当条目。填写完毕之后, 本序言、通用条件、规范、雇主和承包商的图纸、价格表及其它文件便可组成一个以第一部分中的通用条件为基础的合同。如果还不能满足要求,则须填写第二部分。 开工日期 1.1.1款（ ） 开工日期为 雇主 1.1.12款 雇主为 工程师 1.1.15款 工程师为 竣工时间 1.1.35款 从开工日期算起的竣工时间为天。 承包商的 1.6款 利润有权享有利润的百分比（如果适当的话）为％ 主导语言 5.1款
采用语言（主导语言）的版本享有优先权。 日常通讯 5.2款 日常通讯的语言为 提供的进 12.1款 度计划进度计划必须 以的格式提交。 电、水、汽 14.3款 油和其它在现场供应的项目为： 服务 a.电： b.水： c.汽 油：
d.其它服务项目： 雇主的设备 14.4款 在雇主的管理之下，下列雇主的设备可供承包商使用： 工作时间 18.3款 正常工作的小时数为 竣工拖延 27.1款 如果未能按竣工时间完工，雇主有权按以下方式减少合同价格：每日的百分比％ 最高百分比％进一步的 27.2款 误期雇主从承包商处得到的最高限额的补偿为：
支付条件 33.1款 除第33条规定之外，支付条件为： 外币支付 35.1款 外币支付应按以下方式办理： 汇率 35.3款 用于本合同的汇率为： 暂定金额 36.4款（b） 的支付适用于暂定金额的百分比为％最大的赔 42.2款 偿责任承包商对雇主最大的赔偿责任应为
工程保险 43.1款 工程保险范围中免赔限额不应超过 43.1款（a） 应投保的附加风险为： 第三方 43.3款 责任承包商为第三方责任保险的金额不应少于： 因雇主违 46.3款 约而终止 时的支付在终止时雇主支付的附加总额不应超过： 劳务、 47.1款 材料和 运输费用变化调整的计算方法为：
FIDIC合同文本在国际工程中的使用 上海电力建设送变电工程公司程帆 摘要：FIDIC合同文本是国际上被广泛采用的合同标准格式，通过熟悉掌握FIDICi合同文本并在工程实践中灵活使用，可以有效规范自身的工程管理模式，提高工程管理能力，通过对条款的理解和实际运用，使我们合同的执行能更有效率,合理的利用合同赋予我们的权利，使得自身的作用、地位、经济效益能得以保障。 关键词：FIDIC合同文本，标准格式，规范，提高，效率、经济效益、保障 一、概况 FIDIC是“国际咨询工程师联合会”的法文缩写。我们通常所说的FIDIC条款，就是指FIDIC施工合同条件。条款通过业主和承包商签定的承包合同作为基础，以独立、公正的第三方（施工监理）为核心，从而形成业主、监理、承包商三者之间互相联系、互相制约、互相监督的合同管理模式。 FIDIC条款虽然不是法律，也不是法规，但是全世界公认的一种国际惯例。FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、1988年及1992年做了两次修改。1999年国际工程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见，在继承前四版优点的基础上进行重新编写（即新编FIDC合同条件）。新编FIDIC合同一套四本：《施工合同条件》、《生产设备和设计-施工合同条件》、《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》与《简明合同格式》。此外，FIDIC组织为了便于雇主选择投标人、招标、评标，出版了《招标程序》，由此形成一个完整的合同体系。 FIDIC合同文本做为国际通用的合同文本格式，已经广泛的被世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行等一系列国际金融机构认可并在工程项目的招标过程中做为标准使用，同时越来越多的国家也在自身的招投标过程中采用FIDIC合同文本，这就需要我们在参与到国际工程竞争中去的过程中要能熟悉并能灵活使用FIDIC合同文本，并且真正的用会FIDIC合同文本。 二、FIDIC合同文本的适用范围：
机械设计制造及其自动化本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力，能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、以机械设计与制造为基础，融入计算机科学、信息技术、自动控制技术的交叉学科，主要任务是运用先进设计制造技术的理论与方法，解决现代工程领域中的复杂技术问题，以实现产品智能化的设计与制造。运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。 培养目标 本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力，能在工业主产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。 培养要求 本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力，具有机电新产品开发与管理企业所需的知识结构及潜能，也具有适应科研、教育、经贸及行政管理等部门工作或继续深造的素质和能力，能在机械工程及其自动化领域内从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。 主要课程和学科 工程图学、工程力学、材料力学、机械原理及设计、电工电子学（以前是电路、数电、模电）、工程材料及其成型基础、机械制造技术基础、微机原理与应用、机电传动控制、液压与气压传动、机械控制工程基础、机械工程测试技术、市场营销、数控技术、机械系统设计、机械制造自动化、质量管理与控制、计算机辅助设计、数字化制造技术等。 主干学科：力学、机械工程。 知识技能 毕业生应获得以下几方面的知识和能力： 1. 具有较扎实的自然科学基础、较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力； 2. 较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识，主要包括力学、机械学、电工与电子技术、机械工程材料、机械设计工程学、机械制造基础、自动化基础、市场经济及企业管理等基础知识。
F I D I C 主 要比分析 序号 黄皮书 银皮书 分析 概论 《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮 书），适用于承包商负责设备采购、设计和施工， 《设计采购施工（EPC ）／交钥匙工程合同条件》 （银皮书），适用于承包商承担全部设计、采购 咨询工程师监理，总额价格承包，但不可预见 和施工，直到投产运行；合同价格总额包干， 条件和物价变动可以调价，是一种业主控制较 除不可抗力条件外，其他风险都由承包商承担； 多的总承包合同格式。 业主只派代表管理，只重最终成果，对工程介 入很少。是较彻底的交钥匙总承包模式。 1 第 3 款【工程师】 第 3 款【雇主的管理】 黄皮书中延续了红皮书中对工程师的使用，银皮 书中没有工程师的概念，代之以雇主代表。 该条款规定工程师的任务和权力、工程师对助手 该条款规定雇主代表的任命、对其他雇主人员和 银皮书中的雇主代表与黄皮书中的工程师一样， 的托付、工程师的指示及工程师的替换。 受托人员的任务指派和权力托付、雇主的指示。 同样需要执行所有雇主交给他的工作任务，并行 合同条款内容与 F IDIC 红皮书一致。 使雇主权力，但是银皮书中的雇主代表的权力更 加广泛，而且雇主代表受雇于雇主为雇主服务， 显然是倾向于雇主的。 黄皮书中工程师是独立第三方，具有相对的公正 性；而银皮书中以雇主代表替代工程师，对于合 同执行过程中承包商的索赔将带来困难和不利 影响。 2 第 4.7款 【放 线】 第 4.7款 【放 线】 与黄皮书相比，银皮书中的内容只是保留了黄皮 书中第一段，而删除了黄皮书中的由于雇主原因 1
承包商应根据合同中规定的或工程师通知的原导致的费用增加和工期延长，将错误放线的所有 承包商应根据合同中规定的或工程师通知的原 始基准点、基准线和基准标高对工程放线。承包风险都转嫁给了承包商。 始基准点、基准线和基准标高对工程放线。承包 商应负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正 商应负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正 工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。 工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。 雇主应对规定或通知的这几项基准的的任何错 误负责，但承包商在使用前，做出合理的努力， 对其准确性进行核实。 如果承包商在实施中由于这些几项基准中的的 某项错误必然遭受延误（和）招致增加费用， 而有经验的承包商不能合理发现此类错误，并 避免此延误和（或）增加费用，承包商应通知 工程师根据第20.1 款【承包商的索赔】的规定， 有权要求： (a) 根据第8.4 款【竣工时间的延长】的规定， 如果竣工已经或将被延误，对任何此类延误给 予延长期； (b) 任何此类费用和合理的利润，应计入合同 价格，给予支付。 工程师收到此类通知后，应按照第 3.5 款【确 定】的规定，商定或确定：(i)错误是否不能合 理发现，（如果是）不能合理发现的程度，(ii) 与该程度相关的上述(a)和(b)项所述事项。 3 第4.10 款【现场数据】第4.10 款【现场数据】 2
设备设施一览表 单位：成都六九一四科技有限公司 设备名称工艺位号规格型号生产厂家出厂日期安装日期投产日期价格备注摇背钻第四事业部Z3050*16 自贡华瑞钻床有限公司2004.03 2014.04 52136元欧洋GD系列金属带锯床第四事业部GD4230 浙江桓宇锯床有限公司2014.04 15384元方诗进焊机第四事业部ZX7—400 辽宁华晨焊割科技有限公司2014.05 1680元欧洋空压机第四事业部QCⅹ57.5KW 雅达2520元停用高低温湿热试验箱质管部试验室SC型韩国2007 2014.06 2014.06 高低温湿热试验箱质管部试验室Y7530—L 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2014.06 2014.06 2014.06 21万元 步入式电热鼓风干燥箱第一事业部Y70590—G 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2014.06 2014.06 2014.06 15.6万元 振动试验台第一事业部YSZD—HL2014.05 2014.06 2014.06 5641元 卧式车床第四事业部CA6240A沈阳机床股份有限公司2010.02 2014.04 2014.04 36500元杨烈盛卧式车床第四事业部CA6140A沈阳第一机床厂2009.01 2014.04 2014.04 25000元杨烈盛空压机W—1.0/7第一事业部W—1.0/71994.06 5600元停用成型机第一事业部（手摇）1994.12 2800元停用气动打标机第一事业部JX—110G 2007.09 11400元停用
设备设施一览表 单位：成都六九一四科技有限公司 设备名称工艺位号规格型号生产厂家出厂日期安装日期投产日期价格备注干湿吸尘器第一事业部ZGS—100S 1580元停用台式钻床第四事业部Z516B 中国?西菱控股集团1984年2014.05 2014.05 张从军台式钻床第四事业部Z512—2 杭州机床厂2014.05 2014.05 何文龙台式钻床第四事业部2014.05 2014.05 张从军 整机装配流水线DXL第一事业部DXL2014.05 2014.05 103000元 生产线第一事业部2014.05 2014.05 28360元 电子防潮箱第一事业部CLA870FD 2014.05 2014.05 7008元 手推式液压铲车第四事业部2000KG何文龙钻床第一事业部停用攻丝机第一事业部停用攻丝机第一事业部2014.05 停用铣床第四事业部X5032A1999.10 2014.10 2014.10 35000元
国际工程承包中，信用证的使用越来越广泛。它在以往的工程承包项目中主要用于对设备的付款，但在总承包方式中，承包商承担了全部的设计、采购和施工，由于土木工程和设备工程存在紧密关系，使得越来越多的雇主将土木工程部分的付款也采用信用证方式。在ＦＩＤＩＣ于１９９９年出版了《生产设备和设计施工合同条件》（简称“新黄皮书”）后，一些大型的国际工程总承包项目采用此合同条件，并在付款方式上也采用信用证支付全部合同价款。 一、信用证付款方式 信用证的种类很多，从不同的角度可作不同的划分。在业务中使用较多的信用证包括跟单信用证、可（不可）撤销的信用证、保兑信用证、可转让信用证、循环信用证、即期信用证、远期信用证、对开信用证、付款信用证、议付信用证等等。在实际应用中，可能是上述两种以上信用证的结合，如在工程总承包合同中最为常见的议付不可撤消的即期跟单信用证，就包括了议付、不可撤消、即期、跟单等特征。 “议付信用证”是指开证银行允许受益人向某一指定银行或者任一银行交单议付的信用证。议付是指在单据相符的情况下，银行买下跟单汇票，扣除利息和手续费后，将货款传给受益人。 “不可撤销的信用证”是指信用证一经开出，在有效期内非经信用证各有关当事人同意，开证行不能片面修改或撤销的信用证。只要信用证的受益人提供了与信用证条款相符的单据，开证行就必须履行付款的义务，这对卖方收取款项有较大的保障。因此，在对外承包工程中，应要求对方开立“不可撤销的信用证”，以便更好地保障我国对外承包公司的利益。 “付款信用证”是指定某一银行付款的信用证，在对总承包合同中的土建部分进行付款时往往采用这种信用证。当信用证的受益人向指定的银行提交规定的单据后，付款行即行付款。付款信用证一般不要求受益人出具汇票，而凭受益人提交的合格单据付款。因此信用证的保证文字中要说明：“我行保证凭提交的符合信用证条款的单据付款。” 对于我国的对外承包企业来说，具备下列性质的信用证都是有利的：电开（开证行将信用证内容以加注密押的电报或电传通知卖方所在地的通知行）、不可撤销、即期以及总额或循环（利于分期付款）。当对开证行的资信不十分了解时，可要求加以保兑，议付行则直接由中国银行或其分行担任。由于开证行和买方同处于一个国家，往往容易产生共谋，欺骗卖方，因此，在合同中最好规定开证行必须得到受益人（卖方）的认可。 FIDIC生产设备和设计施工 合同下的信用证付款方式 吕文学陈茜陈卓 内容提要：信用证是国际结算中最普遍使用的付款方式，主要用于货物的买卖合同。从信用证 与ＦＩＤＩＣ合同条件的结合角度，分析总承包项目的全额信用证付款方式和如何修改ＦＩＤＩＣ “新黄皮书”的支付条款，提出要重点审核单证不符、合同与单证不符以及合同各个文件的规 定不一致。 关键字：信用证总承包项目ＦＩＤＩＣ合同条件