当前位置:文档之家› 园林绿化施工合同书doc

园林绿化施工合同书doc

>

%

工程名称:

工程地点:

建设单位:

施工单位:

}

第一部分协议书

发包人(全称):

?

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:渭河左岸周眉交界至周武新桥段堤顶道路绿化工程V标段

工程地点:周眉交界至周武新桥段

工程内容:工程采用包工、包料、包养护、包质量、包工期、包安全文明施工,包验收通过的承包方式。

二、工程承包范围

承包范围:乙方负责西乡县城关镇滨江大道道路二侧及周边环境景观绿化按照《公路工程技术标准》等要求在适宜公路绿化物栽植的季节进行栽植,并进行日常管理。

三、质量标准

工程质量标准: CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》。

四、合同价款

金额(大写):(人民币)。

(小写)¥:元。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1.本合同协议书

2.本合同专用条款

3.标准、规范及有关技术文件

4.图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内(苗木一年的养护保活)承担工程质量保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、合同生效

·

合同订立时间:年月日

本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

本合同自双方签定之日起生效。

发包人:承包人:

法定代表人:法定代表人:

(或委托代理人): (或委托代理人):

电话:电话:

日期:年月日日期:年月

第二部分专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:执行通用条款

2、语言文字和适用法律、标准及规范

本合同使用汉语

"

适用法律和法规

适用法律法规:国家有关法律、法规和有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

适用标准、规范

《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。

双方另有约定列入补充条款。

双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。

3、图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前向承包人提供 3 套施工图纸。

(

承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。

3.3 发包人对图纸的特殊保密要求:

二、双方一般权利和义务

4、项目经理

姓名:职务:

5、发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前施工现场达到“三通一平”。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前接至施工现场,并保证施工的需要.

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前通,并保证施工要求.

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前以书面形式提供。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:执行通用条款。

(6) 水准点与座标控制点交验要求:现场指定,并以书面形式交验.

(7) 图纸会审和设计交底时间:开工前双方协商约定。

(8)协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:执行通用条款

(9)双方约定发包人应做到的其他工作:协调施工现场的周边工作

!

发包人委托承包人办理的工作:无

6、承包人工作

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间;

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:

每月25日前上报已完工程量报表及下月进度计划表;

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行通用条款;

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:执行通用条款;

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪声管理等手续:执行通用条款

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:

土建工程完工后与甲方办理竣工交接手续前出现损坏由乙方负责维修,植物保活期间植物养护费用由乙方承担;

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担;

(8) 施工场地清洁卫生的要求:

要求施工场地做到“工完、料净、场地清”;

(9) 双方约定承包人应做的其他工作:另行商议。

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:合同签订后 7 天。

7、合同工期

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

合同工期总日历天数日

进度计划

(1)承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间。

(2)发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。

(3)群体工程中有关进度计划的要求。

(4)承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

延期开工如发生

因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

暂停施工如发生

因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。

工期延误

[

.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。

(1)发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;

(3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期;

(5)非承包人原因停水、停电等原因造成停工;

(6)不可抗力及自然灾害;

(7)发包人同意工期相应顺延的其他情况;

[

(8)其他可调整工期的因素:

承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。

四、合同价款与支付

8、合同价款及调整

本合同价款采用可调价款方式确定。

双方约定合同价款的其他调整因素:凭设计变更联系单调整工程量,甲方认可的基价为决算依据。

9、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前,向监理工程师提交已完成工量。

&

10、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

合同签订后,每月 25 日前支付核实完工工程量价款的80﹪,工程完工验收合格后付到总工程量价款的95﹪,余款在保修、养护期后付清。

五、工程质量及验收标准

11、工程质量

工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。

乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

苗木成活率达到100%。

}

12、竣工验收

工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。

承包人提供竣工图的约定:

在工程竣工验收合格后一个月内提供竣工资料肆套。

六、争议

13、争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他

本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。

发包人:承包人:

法定代表人:法定代表人:

(或委托代理人): (或委托代理人):

电话:电话:

日期:年月日日期:年月日

园林绿化工程分包合同范本

园林绿化工程分包合同 甲方: 法定代表人: 委托代理人: 通讯地址: 电子邮箱: 联系电话: 乙方: 法定代表人: 委托代理人: 通讯地址: 电子邮箱: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经甲乙双方平等协商,本着自愿、公平、诚实信用的原则,双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2 工程地点: 1.3承包范围: 第2条承包方式 2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。 2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元(大写:)保证金。(保证金包含:签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%)保证金以现金或支票方式缴纳;保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。 第3条计价方式及工程款支付

3.1本工程按以下方式进行计价: 3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价,乙方另向甲方缴纳 %的规费, %的水电费,乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票,所有税费由乙方自行承担(以下浮之前的总金额为定税基数,即下浮部分的税金也由乙方承担),否则,甲方有权拒付。 3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。 3.1.3合同暂定价:人民币万元(大写:万元整)。最终以结算金额为准。 3.2工程量的确认: 3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认,并通知乙方派人参加计量,乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。如过程中有异议,应以甲方为准,并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。 3.3 工程款的支付 3.3.1付款方式:乙方每月20日向甲方申报产值,甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%,以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款,如需贴现,费用由乙方自行承担。每次付款时,乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票,还应具备工程量及质量合格证明,并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目(分公司)的证明。否则,甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目(分公司)的证明后才予支付(经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部)。(注:甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核,乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。) 3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案,安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算,乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%,余5%为质保金,质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步,资料完善方可付款。 3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提,若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难,甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任,乙方对此表示理

园林绿化工程合同书

园林绿化工程合同书 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包方式:包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为万元整,增减项根据甲方意见进行调整,竣工后据实结算。 2、合同价款涵盖内容为: 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 三、施工工期 1、本工程计开工时间年月日。 2、本工程预计完工时间年月日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币600元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木,植被栽植至该标段的70%,支付总造价的50%,竣工验收后再付款45%,保修期满后付清5%的尾款,保修期为一年。尾款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清。 五、工程质量 1、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

2、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责; 3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负; 4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。 5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木24个月,其间发生的费用由乙方负担。 六、甲方责任 1、提供施工场地、水准点、坐标控制点、水电源接引点。 2、监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的处理、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算。 3、由于乙方原因导致工程质量不合格的,甲方通知乙方后方可解除合同,合同解除自通知到达乙方之日起生效。 4、甲方负责提供四套施工图纸。 5、甲方委派为本工程现场代表,负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与各种验收和签证工作,如变更现场代表应及时通知乙方。 七、乙方责任 1、乙方在签订本合同后三天内进场施工,否则乙方每日需承担合同总价3%的违约金;乙方超过七天没有进场施工的,甲方无需通知即可解除合同,若因此造成工程延误的,乙方负全部责任,并按合同总价30%的违约金赔偿甲方。 2、乙方进场施工后,五天内完成《施工组织设计》的编制,并报监理和甲方批准。乙方必须按批准后的《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度;否则,甲方有权另行聘请其他施工单位代理乙方完成需要赶工的工程量,并按实际支付费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除。 3、乙方负责办妥政府规定与本工程有关的施工手续,并自行承担因此产生的乙方需支付全部费用。 4、乙方遵守有关法律的规定,接受甲方、监理的指令,按照施工图纸。设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。 5、乙方进行施工后,在各方面与其他单位密切配合和承担管理协调责任。 6、乙方需从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电,并采取措施避免工程施工对红线周围的地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏,因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。 7、每周例会前一天向甲方、监理单位报送周报,周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。

园林绿化工程施工合同(简约通用版)

园林绿化工程施工合同 建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 根据国家及地方有关规定,甲方将绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。 一、工程名称: 绿化工程。 二、施工地点及范围: 本工程位于,绿地总面积为平方米。 三、工程内容: 1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收; 2.绿地深翻50厘米,加工20厘米(包括土地平整、造地形等); 3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算); 4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植; 5.种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价: 工程总造价为人民币万元整(人民币叁佰万元整),一次性包干。 五、付款方式: 1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%; 2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%; 3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%; 4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

六、施工期限: 本工程自年月日至年月日竣工。 七、甲方委托,乙方指派负责施工现场的管理协调工 八、违约责任 甲方责任: (1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。 (2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任: (1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。 (2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_________元。 九、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。 十、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,图纸预算各一份。 甲方:乙方: 法定代表法定代表 联系人:联系人: 日期:日期:

园林绿化施工合同范本

园林绿化工程施工合同 发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共与国合同法》及其她有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平与诚实信用原则,双 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共与国合同法》及其她有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平与诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。Zk64N。 第一条:工程基本概括 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程立项批准文号: 5、资金来源:aTKuC。 第二条:工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围得所有内容; 2、绿化工程承包范围内种植土得人工整理、苗木栽植; 3、苗木得养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好得景观效果。 4、土建工程质量保修。PQJZG。 第三条:施工工期限共个工作日。 议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束。(如遇雨、雪与其她原因不能施工时工期可以顺延)。BHTng。 第四条:工程质量标准: 在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工

及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程得验收工作。如因施工原因造成得质量不符要求而发生得返工费用,由承包人负责。9U1p8。 第五条:材料与设施供应:凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供得材料符合本合同约定得质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失得,承包方应足额赔偿。VmF6A。 第六条:工程价款及付款方法:本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用承包方式; 2、工程价款元(暂定价以决算价为准)。 3、付款方式: 第七条:组成本合同得文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标及其附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单与预算书0toeL。 第八条:双方得权利与义务 1、工程师:在工程施工中,发包方委托为施工监理;承包方指派为工程项目负责人,承包方应接受发包方及监理单位得现场管理与对绿化工程养护得监督考核; 2、发包人工作:做好施工场地得“三通一平”,制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木得保护工作; 3、承包人工作:承担施工安全保卫工作与负责保护地下管线与邻近建筑物,施工场地得清理工作;提供施工组织设计与进度计划。5U5eD。

园林绿化工程合同书

工程合同书 工程名称:七台河市新兴区宝泰隆厂区绿化甲方:宝泰隆集团 乙方:七台河市凯峰园林绿化有限公司

园林绿化工程合同书 甲方: 乙方: 为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称:宝泰隆厂区绿化 2、工程地点:宝泰隆厂区院内 3、工程内容:草坪种植、补种、植物配置、植物养护、浇 水 4、承包方式:包工、包料 5、工程造价:整个绿地配置植物按实际发生绿化的面积每平 方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为50日内。 第三条工程延误 1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。第四条甲方工作 1、确保施工面,现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工 程进度的监督检查。 2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承 担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工, 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。 第六条质量验收 1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业,确保苗木成活率不低 于% 2、土建工程及换土工程要按图施工。 3、苗木质量要经卫生防疫部门检验。 第七条付款方式 第一期付款:工程竣工后付60% 第二期付款:七月末工程验收合格后付35% 第三期付款:2012年苗木成活率验收合格后

园林绿化工程合同书新版

园林绿化工程合同书新版 园林绿化工程合同书第1篇发包方: ____________公司(以下简称甲方)承包方: ________________(以下简称乙方) 根据、及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称: ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程; 2.工程地点:_____________________; 3.工程承包范围和内容:______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责,如本工程的施工由乙方承包,则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工,则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为 _______年_______月_______日。 2.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

(1)发包方在合同规定开工日期前_______天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者; (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者; (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者; (6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者; (7)发生重大设计变更。 第三条工程合同造价: 1.本工程合同预算造价为人民币____________元,即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。 2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条材料、设备供应、检验 1.进口特殊材料,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;

园林绿化施工合同书通用版

园林绿化施工 合 同 书 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位:

第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 承包范围: 三、质量标准 工程质量标准: CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》。 四、合同价款 金额(大写):(人民币)。 (小写)¥:元。 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.本合同专用条款 3.标准、规范及有关技术文件 4.图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内(苗木一年的养护保活)承担工程质量保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 八、合同生效 合同订立时间:年月日 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。 本合同自双方签定之日起生效。 发包人:承包人: 法定代表人: (签名) 法定代表人: (签名) (或委托代理人): (签字) (或委托代理人): (签字) 地址:地址: 电话:电话: 日期:年月日日期:年月日

第二部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:执行通用条款 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同使用汉语 2.2适用法律和法规 适用法律法规:国家有关法律、法规和南宁有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 2.3适用标准、规范 《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。 2.4双方另有约定列入补充条款。 2.5双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。 3、图纸 3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前向承包人提供 3 套施工图纸。 3.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。 3.3 发包人对图纸的特殊保密要求: 二、双方一般权利和义务 4、项目经理 姓名:职务:项目经理 5、发包人工作 5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前施工现场达到“三通一平”。

园林绿化施工合同范本

园林绿化工程施工合同 发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程基本概括 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程立项批准文号: 5、资金来源: 第二条:工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容; 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植; 3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。

4、土建工程质量保修。 第三条:施工工期限共个工作日。 议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。 第四条:工程质量标准: 在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。 第五条:材料和设施供应:凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。 第六条:工程价款及付款方法:本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用承包方式; 2、工程价款元(暂定价以决算价为准)。 3、付款方式: 第七条:组成本合同的文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标及其附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸

园林绿化工程合同书正式样本

文件编号:TP-AR-L3722 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 园林绿化工程合同书正 式样本

园林绿化工程合同书正式样本 使用注意:该协议资料可用在工作或生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料,以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建设单位(甲方): 承建单位(乙方): 为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成 以下条款,双方将严格执行。 第一条工程概况 1、工程名称:园林绿化 2、工程地点:北京市密云县密西路与西道交 叉口人保大厦 3、承包方式:包工、包料 4、工程造价:壹拾万元人民币 第二条工程期限

本工程20xx年8月20日开工,20xx年10月10日竣工。 第三条工程延误与工程奖罚 1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工,应提前 24 小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。 3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作

园林绿化工程承包合同协议书

园林绿化工程承包合同 协议书 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

园林绿化工程承包合同发包人(甲方):江西名华建设工程有限公司 承包人(乙方):新建区溪霞城丰苗圃场 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,未明确甲、乙双方的权利和义务,按照平等互利、诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程名称:江西江钨房地产有限公司冶建尚郡小区园林景观及市政工程。 二、工程地点:南昌市青云谱区南莲路503号项目现场。 三、工程承包范围、内容及承包方式。 1、工程承包范围:江西江钨房地产有限公司冶建尚郡小区绿化工程。 2、工程内容:以甲方提供的绿化施工图纸、工程量清单为依据,乙方负责图纸及 工程量清单中所明确规定的绿化施工。 3、承包方式:乙方承包绿化图纸、工程量清单中所规定的工程量,由乙方自行负 责人工、材料、机械等工程所需一切条件。 4、乙方不得将本工程转包或肢解分包,否则甲方有权解除本合同,乙方按本合同 第十条第2.(1)款承担违约责任。

5、乙方承包范围内的工程,未经甲方同意,乙方不得进行甩项。若乙方拒绝完成 合同、坚持甩项的,甲方有权委托其他单位或个人完成,相关费用 由乙方按实际委托费用的2倍承担,乙方拒不支付的,甲方有权在 工程款总扣除。 四、工期:乙方必须在25个工作日完成规定的施工内容(不包含国家法定节假日及不 可抗力天气原因造成的延误)。 五、工程质量验收标准: 1、适应的标准及规范:《园林绿化工程施工及验收规范》CJJA3-82-2012。 2、质量标准:按相关规范验收、达到合格标准、苗木整体成活率95%以上。 3、验收的依据:设计图纸、工程量清单、合同技术要求及相关规范。 4、乙方必须按设计图纸和相关规范要求以及本合同约定阻止施工,达到合同约定 的质量标准。若没有达到合同约定的质量要求,则乙方须无条件返工一次,若拒绝

园林绿化工程施工合同范

园林绿化工程施工合同范 园林绿化工程作为一项可以优化城市居住环境的景观工程,长期以来备受关注。园林绿化工程施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的园林绿化工程施工合同范文,感谢您的欣赏。 园林绿化工程施工合同范文一建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行院内园林绿化工程施工,本着互相协作,紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式: 1、工程内容包括苗木、土方工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案。 二、工程造价: 乙方按工程施工范围、施工提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化Ⅱ类工程标准收取,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价为人民币元(大写元整)。注:附价格表一份。 三、付款方式: 工程完工甲方初验合格后付工程款的90%款额,剩余款额保活期满一次性付清。(保活期一年)

四、双方责任: 1、施工中甲方应对乙方提供地下埋伏线路及管路有关图纸,或由甲方指定人员进行指导,如指导人员误导损坏,由甲方负责,乙方不承担责任。 2、花苗成活率不可控制,乙方应及时更换。 (一)甲方责任: 1、甲方无偿给乙方提供水源、电源。 2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。 (二)乙方责任: 1、按施工有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。 3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。 五、本合同一式四份,双方签字生效,各执二份,具同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 年月日 园林绿化工程施工合同范文二发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合工程的具体情况,经友好协商,签订本合同。

园林绿化工程施工合同范本

园林绿化工程施工合同 工程名称: 发包方: 承包方: 合同编号:

二O一六年月 园林绿化工程施工合同协议条款 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF—2013—0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同: 一、工程概况 第1条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容:施工图纸标注绿化和园建范围的苗木采购、种植、施工及养护管理等全部绿化和园建工作。 第2条工程承包范围 2.1 承包范围:(施工图纸所包含的全部内容)。 2.2 工程总面积: 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1) 双方签订的补充协议 (2) 本合同条款 (3) 中标通知书 (4) 投标函及其附件 (5) 标准、规范及有关技术文件 (6) 图纸 (7) 工程量清单或预算书 (8) 其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211—2003)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213—2003)。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。 第5条图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数:开工前7天提供一套(含电子版)图纸。 5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特殊保密要求: 三、双方的权利义务 第6条监理 6.1 监理单位名称: 6.2 监理工程师 :职务:总监理工程师 需要取得发包人批准才能行使的职权:/ 除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名: 职权:代表发包人在一线行使工程组织管理的职责,全面负责工程部署、质量、进度、验收工作。 7.2 承包人派驻工地代表姓名: 职权: 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。 第8条发包人工作 8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:

园林绿化合同书

绿化合同书 发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就绿化工程的施工事项协商一致,特订立本合同。 一、工程名称:珠海市航空城排洪渠(三标段) 二、工程地点:珠海市三灶定家湾 三、合同工期:总工期55个日历天,即从2014年6月5日起至2014年7月30日止。 四、质量标准:达到《城市绿化施工及验收规范》和工程设计施工图要求的标准。 五、承包范围和内容:完成设计施工图范围内的全部绿化工程施工项目,具体内容包括:土方的整形、土壤的改良、种植土方更换,土方开挖及回填,土方外运,肥料,杀虫,苗木养护,乔木、灌木、草皮及地被植物的运输及种植,竣工前的清洁,苗木防台风、暴雨保护措施,其它零星配合工程,发包人指定的其它工程等。 六、承包方式:本工程采用固定总价大包干,即包工、包料、包质量、包安全(承包人须为参建项目的全体施工人员购保险,出现安全事故,无论大小,由承包人负全责并承担所有的费用)、包通过验收、包水费、电费、包植物防疫费、包文明施工费、包措施费、包风险费、包保险费等。

七、工程承包总价:大写:(人民币) 小写:元(详见附后报价表)。 八、工程款支付方式:施工合同签订5个工作日,预付合同总价款的20%;完成总工程量80%时,支付至合同总价款的70%;工程竣工验收合格,承包人向发包人提供完整的竣工资料、结算资料,经发包人审核确认后,支付至审定结算总造的 95 %;余下的5%为质量保修金,满一年,无质量问题无息返还。 九、履约保证金:施工合同签订3个工作日承包人向发包人提供履约保证金(现金)元,工程竣工验收合格,3个工作日发包人无息返还承包人。 十、工程质量保证及检验 1、承包人所采购用于绿化的植物保证不使用假冒伪劣、违禁植物。否则一切由此引起的不利后果、损失均由承包人承担;造成发包人损失的,承包人须予以赔偿。 2、承包人应保证所采购的材料、植物是在各方面都符合设计或发包人规定的质量、规格和品种得要求。承包人应保证其施工的植物是经过正确种植、是经过正确养护的。 3、在规定的质量保证期内,承包人应对由于施工工艺或种植、养护的缺陷而造成的任何损失负责。出现上述情况,承包人应在收到发包人或发包人的委托人通知后4小时内赶到现场,免费重新种植或更换有缺陷的部位。 4、所有绿化植物必须符合设计要求、验收标准规定,所有植物

园林绿化工程合同书范文(完整版)

合同编号:YT-FS-2454-27 园林绿化工程合同书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

园林绿化工程合同书范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成 以下条款,供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:水 4、承包方式: 5、方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方 确认为准,竣工日期为50日内。 第三条工程延误

1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。 3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作 确保施工面,现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,

园林绿化施工合同书范本(完全本)

.........................................绿化工程 合 同 书 甲方(发包人):。。。。。。。。 乙方(承包人):。。。。。。。。

第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:本工程工程量清单范围内的全部内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围:包工料包 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 60 天。 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 金额:

¥ 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.中标通知书 3. 投标书及其附件 4. 本合同专用条款 5. 本合同通用条款 6.标准、规范及有关技术文件 7.图纸 8. 工程量清单 9. 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定签字、盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章)

园林绿化工程合同协议书范本简约版

园林绿化工程合同 甲方:________________________________ 乙方:________________________________ 签订日期:_______ 年______ 月______ 日 建设单位(甲方):承建单位(乙方):为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。第一条工程概况

1、工程名称:园林绿化 2、工程地点: 3、承包方式:包工、包料 4、工程造价:________ 万元人民币 第二条工程期限 本工程 ________ 年 _________ 月 _________ 日开工,_______ 年_________ 月_________ 日竣工。 第三条工程延误与工程奖罚 1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲 方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工,应提前24 小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定 是否停工。 3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作 1、确保施工现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工, 施工中如因乙方安全措施不 力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。

标准园林绿化施工合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 标准园林绿化施工合同

编号:FS-DY-71725 标准园林绿化施工合同 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同: 一、工程概况 第1条工程概况 1.1 工程名称:_____ 1.2 工程地点:_____ 1.3 工程内容:_____

1.4 工程立项批准文号:_____ 1.5 资金来源:____ 第2条工程承包范围 2.1 承包范围:____ 2.2 工程总面积:____ 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1) 双方签订的补充协议 (2) 本合同条款 (3) 中标通知书 (4) 投标书及其附件 (5) 标准、规范及有关技术文件 (6) 图纸 (7) 工程量清单 (8) 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合

同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和昆明市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称: 《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。 第5条图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数: 5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特殊保密要求: 三、双方的权利义务 第6条监理 6.1 监理单位名称:_____ ____

园林绿化施工合同书doc

> 施 工 合 同 % 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: }

第一部分协议书 发包人(全称): ? 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:渭河左岸周眉交界至周武新桥段堤顶道路绿化工程V标段 工程地点:周眉交界至周武新桥段 工程内容:工程采用包工、包料、包养护、包质量、包工期、包安全文明施工,包验收通过的承包方式。 二、工程承包范围 《 承包范围:乙方负责西乡县城关镇滨江大道道路二侧及周边环境景观绿化按照《公路工程技术标准》等要求在适宜公路绿化物栽植的季节进行栽植,并进行日常管理。 三、质量标准 工程质量标准: CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》。 四、合同价款 金额(大写):(人民币)。 (小写)¥:元。

五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 、 1.本合同协议书 2.本合同专用条款 3.标准、规范及有关技术文件 4.图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内(苗木一年的养护保活)承担工程质量保修责任。 七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 八、合同生效 · 合同订立时间:年月日 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。 本合同自双方签定之日起生效。 发包人:承包人: 【 法定代表人:法定代表人: (或委托代理人): (或委托代理人):

园林绿化施工合同协议书

园林绿化施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

________工程施工合同协议条款 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其它有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目经协商订立合同: 一、工程概况 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:园林绿化景观市政工程 1.4资金来源:自筹 第2条工程承包范围 2.1承包范围:苗木种植、园林小品及道路广场、园林给排水等工程。具体承包范围以发包人提供的施工图为准。

2.2工程总面积: 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3.1除双方另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)双方签订的补充协议 (2)本合同条款 (3)标准、规范及有关技术文件 (4)图纸 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范 4.1适用法律法规:国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2双方另有约定列入补充条款。 4.3双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准、规范规定为准。

第5条图纸 5.1发包人提供图纸日期及套数:开工前及时提供施工图2套,施工技术资料(水准点、坐标控制点)1份。承包人需要增加图纸份数,发包人可代为复制,所需费用由承包人承担。 5.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3发包人对图纸的特殊保密要求:承包人不得擅自向第三方传播。 三、双方的权利义务 第6条监理 6.1监理单位名称: 6.2监理工程师 姓名:职务: 职权:按发包人与监理方得工程监理合同所授予监理人的所有的权利 需要取得发包人批准才能行使的职权:引发投资增加(含工程量变更)、工期增加及结构、外型、色彩等工程变更指令和暂停施工指令的下达权。

相关主题