中国电信编号NO:
通信建设合同书
甲方：中国电信股份有限公司西安分公司
地址：西安市西新街28号
邮编: 710001
电话:（029）87285698
传真:（029）87284646
乙方：
地址：
邮编：710000
电话：
传真：
一、合作内容及宗旨
本《通信建设合同书》是中国电信股份有限公司西安分公司（以下简称甲方）与————————（以下简称乙方）就乙方在——————路建设的——————（——户）进行通信网络建设及业务提供与合作的合同。
甲方作为提供全电信业务的通信运营商，为加强双方合作项目的信息化建设，完善和优化其通信设施，提高用户的居住质量和提升整个楼宇的品牌。本着友好合作、平等互利、共同发展的目标为宗旨，为乙方和乙方业主提供优质的全光通信网络产品。经友好协商，双方对合作项目的通信建设、投资界面和通信网络组网方式及接入要求达成一致。现甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信管理条例》，达成如下协议：
二、双方权利和义务
（一）、甲方权利和义务
1.按照甲方城市通信建设的总体规划要求，本次对该项目语音、数据部分(含
IPTV)采用先进的EPON技术解决。甲方负责该项目通信建设的工程设计、施工、运营、维护等工作。
2．甲方投资建设的EPON通信系统，其范围包括：从甲方城域网开始的光线路终端、光交接箱、分光器、接头盒、法兰盘、尾纤和至用户侧竖井内的光缆及设备；从用户侧竖井内到用户户内多媒体箱的线路，从户内多媒体箱到用户终端的线路（含户内的面板/模块）。语音、数据部分提供FTTH接入。建成后甲方拥有该楼宇内所投资线缆及附属设施的产权及语音、数据、IPTV业务的经营权和线路维护权，其中话机、电脑及电视终端设备由用户自维。
3．甲方通信系统设计、工程建设、安装、调试严格按照国家相关技术标准规范进行，工程验收后方可投入使用。
4. 甲方须按照乙方的工程进度安排通信施工，在建设期内应尽一切努力保
证建设期和计划总工期保持一致，保证用户入住之前开通通信网络。
4. 甲方保证以优良的电路质量和对外的服务承诺及时开通用户所需要的电
信业务。
(二)、乙方的权利和义务
1、乙方应及时提供楼宇整体平面图和前期通信系统设计平面图。乙方在
甲方进行通信施工中，应积极给予必要的协助。提供建筑红线内通信
管道（沟）并指定通信用管孔或路由，建筑物内预埋壁龛、楼内暗管（有独立通往电视墙的专用管；各个分支管线必须汇集到多媒体箱内）、桥架、多媒体箱（内置220V电源及五孔插座）等必要资源，同时应委派专人负责配合甲方的设计和施工人员，以便随时沟通工程施工工作。如因乙方责任而造成甲方的施工延误，由此引发的违约责任应由乙方承担。
2、乙方应提供该楼宇弱电竖井供甲方通信设备安装，同时为方便用户开
通全面电信业务，每户多媒体箱内也需预留强电电源插座接口以供用户电信业务正常开通和使用。
3、乙方根据项目土建工程的进度在具备施工条件后应提前两周通知甲方
做好通信工程的施工准备。
4、通信工程实施及通信系统开通后，乙方将配合甲方共同保障通信设备、
通信线路、机房设施的安全、完整。
三、资费和费用
按照国家物价局、信息产业部有关电信现行资费标准执行。如遇国
家物价部门、信息产业部调整资费，甲方对楼宇内用户按相关资费政策
调整。
四、协议期限
本协议有效期为二十年。
五、协议的变更和解除
1、在协议有效期内，未经甲、乙双方协商一致并形成书面协议，任何
一方不得单独变更或解除本合同。
2、甲、乙任何一方违反本协议时，另一方有权终止本协议，并有权向违约方索取由此造成的经济以及名誉损失。
六、保密协议
甲、乙双方均有责任对本协议内容保守秘密，对因协议内容的公开而造成经济和名誉损失，责任一方应该承担法律责任。
七、不可抗力及其它
1、在协议期限内，除不可抗力（即因地震、火灾等自然灾害、战争、
罢工、停电、政府和军队行为等）造成双方不能履行本协议规定外，甲、乙双方不得终止本协议。
2、对遇有不可抗力事件的一方，应及时将不可抗力事件情况及时通知
对方，并及时提供事件详情及不能履行本合同的全部或部分义务理
由的有效文件，上述通知与文件应由事件发生地政府主管部门出具
或经公证机构出具公证证明，双方应立即协商寻找合理解决办法，并尽一切努力减轻不可抗力所造成的后果。
八、争议的解决
与本协议有关的或因本协议所发生的一切争议，双方应首先通过
友好协商解决争议；如协商不能解决，可将争议提交项目所在地法院
诉讼。
九、所有权和管理权的变更
在合同期内，若发生所有权或管理权的变更，从而影响到本协议
的合作及经营，变更方应提前三十天以书面形式通知另外一方，并及
时向所有权或者管理权的受让方移交本协议，以继续履行本协议相应
条款。
十、协议生效及其他
1、本协议一式肆份，甲、乙双方各持二份，具有同等法律效力，经
双方代理人签字并加盖公章后生效。
2、本协议中未尽事宜，双方本着友好精神，以补充协议的形式协商
解决，补充协议与本合同有相等的法律效力。
甲方：中国电信股份有限公司乙方：
西安分公司
法定代表人法定代表人
或代理人：或代理人：
年月日年月日
通信工程劳务分包框架合同(2017版) 工程承包人:**市电信工程局有限公司**项目部 (以下简称甲方) 劳务分包人 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规。就甲方承建该区域通信工程,因劳动力不足、乙方愿提供劳务一事,经双方在平等自愿的基础上协商一致,特订立本劳务分包合同 1.施工范围 1.1工程名称:有线电视网络*乡支公司电信普遍服务工程 1.2工程地点 1.3工程施工内容:线路施工 1.4工程时间:2017年至项目结束 1.5工程量:具体由甲方按量分派 2.承包性质 施工劳务分包 3.合同文件 3.1合同文件组成如下 3.1.1合同正本 3.1.2补充协议一(安全、治安、环境方面); 3.1.3陕西通信科技类有限公司印章管理补充协议 3.1.4工程质量保修书(包括质量保证金收取方式及时间); 3.1.5诚信合同协议。 3.2 当合同文件出现含糊不清,在不影响工程进度的情况下由双方协商解决。 4. 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 4.1合同语言 本合同文件使用汉语 4.2适用法律法规 使用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。 4.3适用标准、规范: 4.3.1按国家标准规范及本工程技术规范和设计要去4.3.2已颁发实施的其他国家标准
和通信行业标准 4.3.3建设单位要求的其他标准、规范。 4.3.4施工队如虚报工作量,公司一经发现将扣除本工程工程款50%工程款 5.保密条款 本协议所涉及具体条款未经甲方同意,乙方不得向第三方出示。如发生以上情况,乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任,同时甲方有权解除合同 6.甲方责任 6.1向乙方提供必要的商务支持,如遇路由上重大事宜负责共同协商处理。 6.2实行本区域工程项目负责制,委派工程项目负责人对乙方分包的工程质量,工程进度,工程材料进行控制、监督和管理。甲方实施前述行为并不免除乙方承担的工程管理及相应责任。 6.3收到建设方工程款后及时将劳务费支付乙方。 6.4审核工程项目有关的竣工材料及工程量 6.5甲方指派为本区域工程负责人,联系电话 6.6甲方承担此项目的中标服务费和履约保证金。 7.乙方责任 7.1收到有关建设单位批复施工图纸后,抓紧编制好施工组织方案,并提交建设方与甲方讨论认可。 7.2及时做好施工准备工作,配备必要的施工专用设备及施工人员,按照批准施工方案统筹施工。同时需要配备建设方指定或认可的劳动保护用品。 7.3施工中与赔补有功的事宜由乙方自行解决,并自觉接受有关部门建设方和工程承包人的管理、监督和检查。 7.4在施工阶段应该及时按建设单位或甲乙要求提供工程日报和周报(包括工程进度、质量、安全)并进行工程量确认。 7.5工程竣工后,交回工程余料,做好材料平衡表,必须向甲方提供完整的竣工资料一套(电子档与纸质原件)。 7.6由建设单位或甲方要求的人员培训,乙方必须无条件参加,并取得相应资格证书,培训费用由乙方自理。若不按要求执行,甲方有权处以1000元/人/次的罚款。 7.7乙方必须为员工办理相关社会保险、意外伤害保险(保额不低于60万)如运营商有额外要求时,按照运营商要求执行;乙方应及时支付所属劳务人员薪金、福利等劳务报酬,由此引
小区通信网络进线协议 甲方： 乙方：中国联通昌吉分公司 甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就共同合作建设甲方管理的_______________小区的通信网络接入项目，达成以下协议，双方共同信守。 合作原则 甲乙双方愿意在优势互补，互利互惠的原则基础上，相互尊重，精诚合作，共同建设智能信息网络小区，提升小区的品牌形象和竞争力，为入住用户提供先进的、优质的通信和信息化服务。 合作内容
由甲方提供_______________小区内通信网接入所必须之基础设施建设，并由乙方提供通信网络接入之技术及设施、通信网络接入的相关通信设备以及相关业务的技术支持及支撑。 双方的权利及义务 甲方的权利及义务 （1）、甲方应为乙方的小区通信光缆引入工程及小区内部通信网络设计、施工提供必要的便利条件，必要时提供各类相关的图纸。（2）、甲方应为乙方提供通信网络设备专用的独立电源系统，相应的接地和防雷系统以及楼层设备所需的符合要求的电源，相关电费及其他相应发生费用由乙方自理。同时，甲方应向乙方提供合理的电源引接位置及电源线布放位置。 （3）、甲方应为乙方提供现有的合理路由（含小区建筑物红线内入楼管道井、预埋入楼管道等）供乙方光缆引入甲方小区楼房；如甲方现有的路由不能满足乙方要求，甲方同意乙方自行敷设合理路由（含小区内管道井、入楼管道等），费用由乙方自理。
（4）、甲方为乙方提供安装楼层通信设备所需楼层内合理的安装空间。 （5）、甲方保证对所管理的小区有自主管理权，并保证乙方在本协议期限内能完全使用甲方所提供的资源及便利条件（甲方应在双方签订本合同前向乙方出示可以证明其享有本合同内小区的自主管理权的证明文件原件，并将与前述证明文件原件核对无误的复印件加盖甲方公章后交予乙方备案）。否则，甲方须向乙方赔偿由于其对本合同内小区无自主管理权而给乙方造成的一切损失。 （6）、甲乙双方约定，乙方在为小区内住户提供通信业务而需使用小区布线系统资源时，甲方应向乙方免费提供相应的资源。如甲方原有布线系统不能满足乙方需求，甲方同意乙方自行在小区楼内布线，费用由乙方自理，甲方应给予充分合理的协助。 （7）、如有小区住户需要使用乙方的业务，乙方须增加布设水平布线至住户处的，甲方以应予以积极配合，保证乙方能按时为小区住户开通业务。
建设工程施工合同（示文本） 第一部分协议书 发包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 承包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容：_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围：_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期： 开工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额（大写）：_____________________________元（人民币） ￥：_____________________________元 六、组成合同的文件
承包人（全称） 分包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况： 1、分包工程名称：。 2、分包工程地点：。 3、分包工程内容：。 二、分包工程方式： 分包方式：包工包料，分包人自行做预算以发包人认可为准。施工过程中所产生的与水电安装相关的费用由分包人自理。分包人按照2元/平方米交纳服务费给承包人，承包人负责帮分包人做施工资料。 三、工期： 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准：
1、分包人应保证按照图纸要求和国家施工规范施工，最终以发包人及工程监理单位认可为准。 2、其他要求：。 五、付款方式： 承包人按照与发包人已经签订的总包合同相同的付款方式及金额付款给分包人。 六、双方责任： （一）承包人责任 1、对分包人负有管理、监督的责任。 2、提供施工所需要的图纸资料，及时下达作业计划和要求。 3、不定期的进行检查、督促分包人的施工进度、质量、安全生产和文明施工，发现问题有权要求分包人限期整改。 4、承包人应保证工程项目款按时支付给分包人。 （二）分包人责任 1、保证提供的材料符合要求及本合同第四条约定的质量标准。 2、严格按照施工图纸、施工规范及承包人的施工任务清单，精心组织施工，并听从承包人的正确指挥，按期完成各项任务。 3、在施工过程中，接受监理单位及有关部门的检查。 4、分包人的所有施工材料（包括已安装完毕的）由分包人负责保管，保管期限至工程竣工验收合格，正式投入使用为止。 5、若因分包人操作不当或未按相关标准、规范进行施工，造成安全事故所产生的全部责任及损失由分包人承担及赔偿。 6、现场施工线路和固定电箱由分包人负责安装通电到位，材料由承包人提供。
通信工程施工合作协议 甲方：河南万象信息工程有限公司 乙方： 甲乙双方在平等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款： 1、乙方作为甲方具有一定施工能力的施工队伍，代表甲方在 郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施 工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交 纳 %管理费。 2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求， 按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项 目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向 国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进 行工程施工。 3、乙方应妥善保管和使用建设方提供的工程所有材料,乙方 负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的 签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核 对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料， 凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司
法程序办理有关手续，上报公安检察机关。 4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得 有违法行为，否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不 得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追 究乙方的经济责任。 5、乙方经营要符合国家《合同法》《安全生产法》等法律、法 规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资源有限公司签 订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司 为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部 责任，甲方不负任何连带责任。 6、乙方的业务费自行承担。经营上实行内部独立核算，自负 盈亏，债权债务自行承担。 7、乙方所承接的工程项目，不得以任何形式进行转包，否则， 所产生的后果由乙方负全部责任。 8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地 方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部 责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权 终止与乙方的合作。 9、乙方应认真负责进行施工，确保各工程项目的质量和安全， 对发生的质量安全、伤残亡事故由乙方负一切责任，包括民事 赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任，乙方不得以任 何理由与甲方进行纠缠，甲方不负任何民事赔偿法律责任、行
合同编号：YT-FS-5136-79 建设工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人（全称）：_____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程内容：_____ 工程立项批准文号：_____ 资金来源：_____ 二、工程承包范围 承包范围：_____
三、合同工期： 开工日期：_____ 竣工日期：_____ 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 合格。 五、合同价款 金额（大写）：_____元（人民币）（小写）：_____元（人民币）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件及答疑澄清 6、投标文件 7、工程建设标准、规范及有关技术文件
单包工程施工合同协议书二 发包人(甲方)：_____________________ 承包人(乙方)： _____________________ 乙方承担甲方B地块小区大门及部份房屋的修建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规之规定，双方本着平等、自愿，诚实守信的原则，经协商一致，就该工程单包工订立以下合同。 一、工程承包方式 包工不包料。乙方承担B地块小区大门及部份房屋的修建，甲方负责提供修建所需的原材料。 二、工程承包范围 砼基础、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的，以设计施工图及双方约定为准。 三、工程质量 合格。 四、工期 从20____年____月____日至20____年____月____日，工期共____天。因下雨和不可抗力的自然突害造成的停工，按实际停工天数顺延。 五、工程量 按实际完成的工程量结算。
六、承包价格 单包工承包价格为每平方米____元。 七、安全责任 乙方必须严格按照工程建设相关的安全规定组织施工。加强对现场作业人员的安全教育，对施工的全过程进行安全监督和检查，杜绝一切不安全隐患。如因管理不善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。 八、违约责任 甲、乙双方任何一方违约，处工程合同总价款5%的违约金。 九、付款方式 工程量完成60%以上，按完成工程量的总价款的60%支付工程款，工程完工，十日内付清全部工程款。 十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方代表签字和盖章后生效。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 甲方代表签字_____________________ 乙方代表签字 _____________________ 20___年____月____日
工程合作施工协议书 甲方: 乙方: 电话： 身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。 一、工程项目 1.工程名称:移动工程 2.工程地点:定西市岷县 二、甲方责任 1.甲方负责协调及工程结算工作。 2.甲方负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。 3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。 4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 5.施工过程中因建设杆路、光缆占用当地村民土地而产生的赔偿由甲方承担。 6. 工程验收合格后，甲方需向乙方提供工程验收合格证明。
三、乙方责任 1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。 4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方单位确认。 5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。 9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。 四、工程工期
网站建设合同（四） 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 现经甲乙双方友好协商，根据现行法律法规对合同、知识产权及网络管理的有关规定，就甲方的Internet网站建设／维护事宜达成以下协议： 第一章网页设计 一、设计内容 具体网站结构参见附件。 二、网页设计项目及价款 甲方要求乙方设计制作的网页的类别、数量及收费标准如下：项目数量（页）：_________________；价格（元）：_________；主页：_________；普通页：_________；纯文字页：_________；其他语种页：_________；FLASH或FLASH页面：____________；GIF动画：_________；动态效果：_________；虚拟实境：_________；维护费：_________；其它要求的收费：_________；上述网页设计的总价款为人民币（RMB）：_________元。 三、甲方义务 1．甲方负责向乙方提供制作网页所需的文字、图片、及电子文件资料。 2．甲方应即时审验乙方为甲方制作完成的网页内容，并提出修改意见。 3．甲方不得要求乙方制作的网页中不得包含有关色情、宗教、人种歧视、政治敏感问题等内容，否则乙方有权终止合同并不退还已收费用。 4．甲方对其内容的真实性和合法性负完全责任，一切由其内容所引起的纠纷、争议及所涉及的法律责任均由甲方承担。 5．甲方应在收到乙方书面完工通知的_________日内对整个方案进行验证，并通知乙方进行修改，否则，视为全部设计验收合格。 四、乙方义务 1．乙方应在约定的期限内完成所有网页的设计，并提交甲方审核；
工程施工合同书例文 Example of project construction contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程施工合同书例文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点： . 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式
六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
2020 通信建设工程施工合同文档CONTRACT TEMPLATE
通信建设工程施工合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 合同编号：____________ 发包方（甲方）：__________________ 承包方（乙方）：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：______________________________ 2．工程地点：______________________________ 3．工程范围和内容：________________________ 第二条甲方权利和义务 1．组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2．提供必要的施工条件； 3．负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4．指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5．在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有
关部门及时组织验收； 6．按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1．必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料； 2．应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3．乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4．非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5．精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6．合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7．严格按设计文件及《gb/t50312-XX》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工； 8．做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；
XX广场通信业务建设合作协议 甲方：南江XX投资有限公司（以下简称甲方） 乙方：中国电信股份有限公司南江分公司（以下简称乙方） 为解XX广场的通信需求，甲乙双方经商洽后签订本协议。 一、合作项目：XX广场通信网络建设及电信业务合作。 二、合作内容：按照甲方的要求，乙方在XX广场建设高品质光纤数字化通信网络，提供固定电话、宽带、高清数字影视等通信接入服务。 三、合作模式 甲乙双方商定：XX广场商业区的通信网络由乙方投资，并采用当今最前沿的全光通信技术（FTTH）进行建设。乙方负责将主干和配线光缆分别布放到每个单元楼道，提供并安装楼道光分箱。 布放楼道光分箱到住户家的皮线光纤由乙方提供，为避免光纤在装修过程中遭到损坏或布放位置不合理，在商户入住并向乙方办理业务申请手续后，乙方负责再将皮线光纤随商户装修时一并布放到商铺。 四、甲方的权利和义务 1、甲方向乙方提出通信建设需求，乙方在充分满足该需求的情况下，提供光纤到户一揽子解决方案，帮助甲方满足该小区内用户信息网络需求。 2、随房屋建设进度，甲方按本协议约定及时通知并允许乙方进场完成有关通信网络设施跟进施工。 3、甲方要协助乙方加强对电信管线设施的日常看护，防止被人为破坏。在商户入驻时，甲方须向商户宣传该小区的通信合作商及通信网络
设施的基本情况，并告知商户在装修过程中不得损坏入户光纤等通信设施，以免影响商户通信业务的及时开通和正常使用。 4、按照甲乙双方前期签订的合作协议的约定，甲方选择乙方作为XX 广场内唯一的通信网络服务提供商，不再允许除乙方以外的其他运营商进驻该小区并提供相关电信业务及服务。 5、若甲方将本小区交由第三方管理（如：物业公司等），甲方在与第三方签订相关协议时，要将本协议中的合作条款纳入甲方与乙方物业管理公司合作范围之内，在协议中明确要求第三方在涉及电信网络建设和电信业务合作等方面必须履行甲乙双方在本协议达成的相关约定。 五、乙方的权利和义务： 1、乙方负责甲方该新建小区的电话及宽带网络的设计、建设与施工，并布光缆到楼道，设置光分箱设备，在商户入驻并向乙方办理业务申请手续后，乙方负责再将皮线光纤随用户装修时一并布放到商铺。 2、乙方须按照甲方通知的时间进场施工，自乙方进场施工之日起60天内竣工。 3、乙方须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行施工，乙方施工质量应做到规范、整洁、美观，符合城市及小区规划要求，并自行负责施工安全管理。 4、乙方将甲方纳入中国电信大客户服务体系并按大客户服务的相关标准向甲方提供优质、优先、优惠的“三优”服务。并指派专职客户经理负责甲方的日常通信服务工作。乙方专职客户经理：，联系电话：。 5、乙方投资的管线设施所有权归乙方所有，由乙方负责日常维护。 6、乙方提供交换设备等硬件，并负责安装。甲方不支付相关费用。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同 发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：XX 工程地点：XX 工程内容：社区建筑面积约为m2(竣工后按实际收方计算)。 二、工程承包范围： 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程； 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、 三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。
五、合同造价： 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：元/m2，不含契税。 六、付款方式： 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20%。 3.外粉按建筑面积形象进度付10%。 4.余款验收后付清。 七、承包形式： 承包形式：包工不包料。 八、甲方工作： 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。 2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。 九、施工与设计变更： 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。 2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。 3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书
【标准专业版】 本合同或协议依据特定条件情况设立，仅供学习参考。在实际使用过程中，此合同或协议 具体条款、权利义务等内容，可根据需要适当修改。本文档为Word版本，【下载后可任意复制修改】 通信工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围和内容：。 第二条甲方权利和义务 1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2、提供必要的施工条件； 3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；
5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收； 6、按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经 的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料； 2、应编制《工程施工概况、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7、严格按设计文件及等规范要求施工； 8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任； 9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和
移动通信室内覆盖建设及租房合同 甲方： 乙方：中国联合网络通信有限公司上海市分公司 第一条合同目的 1．1为适应上海国际化大都市信息化建设，提高中国联通移动通信整体质量和服务水平，改善联通移动通信信号覆盖，甲乙双方本着互惠互利的原则，通过友好协商，决定在上海市区路弄号楼内，建立联通室内覆盖分布系统。该楼宇建筑面积为：万平方米，需要覆盖的区域含：等处，覆盖的建筑面积为万平方米。 第二条甲方的义务 2．1甲方有偿为乙方提供设备安装机房，实际使用面积为平方米，机房位置。 2．2如在本合同履行期间，乙方在本大楼内另设数据或宏站机房（以下简称“数据宏站机房”），乙方可将室内覆盖机房内的设备迁移数据宏站机房内（数据宏站机房不因此而增加机房租费），并将室内覆盖机房归还甲方，乙方无需再支付归还之日起还未支付的室内覆盖机房的租费（若有乙方已预付部分，甲方无须再向乙方退还）； 反之，乙方可将数据宏站机房内的设备迁移至室内覆盖机房内，并将数据宏站机房归还甲方。 2．3甲方有偿为乙方提供交流380伏 5 千瓦功率容量供电。甲方并保证，设备运行期内不发生无故人为断电。乙方可以在机房内单独安装交流配电箱，并支付相应电费。 2．4甲方应尽量提供满足乙方要求的具备有空调条件的机房。若甲方所提供的机房无空调，则甲方同意乙方可在机房内安装空调设备，甲方必须落实室外机安装位置和冷凝水落水位置。 2．5甲方应提供机房内接地线。若甲方所提供的机房内无接地线，则甲方应提供接地路径供乙方安装接地线。 2．6因乙方设计施工需要，甲方需向乙方提供室内建筑平面图。 2．7因乙方设备传输需要，如大楼内已建有信息管线公司的管孔，乙方在与信息管线公司达成购买管孔合同后，甲方应允许乙方通过大楼内原有的信息管孔穿放光缆，并确认光缆接入乙方机房的路由，或同意由乙方自建3孔Φ110通信管孔进大楼机房，或通过甲方指定的架空走道将光缆由大楼外穿进机房。当由于实际条件限制，以上措施均不能实现时，甲方应同意由乙方采用无线方式来解决传输，并提供微波室外单元的安装平台及平台与乙方机房的传输通道，如无条
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同范本（普通） 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组
成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方（简称甲方）： ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）： ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师：程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门：务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程：议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款：有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出：施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用：方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期： ^议条款约定的合同工期。
二次装饰装修工程施工承包合同 发包人： 承包人： 遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及项目所在地政府颁布的现行有关法律、法规、政策规定，甲乙双方就湖南高铁学院3#培训中心二次装饰工程施工发包事宜达成一致意见，为维护建设各方合法权益、明确甲乙双方责任和义务，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：湖南高铁学院3#培训中心，穿线及灯具安装、门厅天棚轻钢龙骨吊顶，墙面仿大理石、地面花岗石，客厅、餐厅、走道、楼梯轻钢龙骨吊顶，墙面涂料、地面面砖、踢脚面砖，客房、包厢、卫生间轻钢龙骨吊顶，墙面涂料、地面防滑砖、踢脚防滑砖、客房包厢、天棚涂料，墙面涂料、地面面砖及楼梯大理石踏步等二次装饰全部内容。 2、承包方式 包工不包料形式承包。 3、承包范围 3.1承包范围 3.1.1按设计或甲方要求的湖南高铁学院3#培训中心的天棚吊顶、天
棚粘贴石膏线条、天棚刮腻子、天棚乳胶漆等施工； 3.1.2按设计或甲方要求的湖南高铁学院3#培训中心的墙面抹灰、墙面刮腻子墙面乳胶漆、墙面砖铺贴和点挂、陶瓷砖踢脚线或石材踢脚铺贴及墙面其它装饰等施工； 3.1.3按设计或甲方要求的湖南高铁学院3#培训中心的地面砖铺贴、地面波打线铺贴、门槛石铺贴、地面砂浆找平、填充物地面提升与找平等施工； 3.1.4按设计或甲方要求的湖南高铁学院3#培训中心的要求及合同中未说明的其他需要施工的全部工作内容。 4、开、竣工日期： 4.1开工时间：甲方书面通知的进场日期。 4.2竣工时间：甲方通知的进场日期加 3 个日历天。 4.3总工期：个日历天。 5、工程质量 5.1工程质量等级应达到国家或行业的质量检验评定合格工程标准。 5.2质量标准的评定以国家建筑工程、建筑安装工程、室内装饰工程质量检验评定标准与规范为依据； 5.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方都均有责任，按过错责任大小分别承担。 6、合同价款及结算方式
通信建设工程施工合同 合同编号:____________ 发包方(甲方):__________________ 承包方(乙方):__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:______________________________ 2.工程地点:______________________________ 3.工程范围和内容:________________________ 第二条甲方权利和义务
1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务; 2.提供必要的施工条件; 3.负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表; 4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查; 5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收; 6.按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁-通工程建设*限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料; 2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;
3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包; 5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工; 6.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案; 7.严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网-通信线路工程验收规范YD5051-97》等规范要求施工; 8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任; 9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包