编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
首付款正规合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：首付款分期协议书
商丘信华城期首付款分期协议书
开发商：河南信华谿业投资有限公司（以下简称甲方）认购方：（以下简称乙方）
身份证号码：通讯地址：
邮编：
联系电话：
乙方于年月日购买甲方投资开发的商丘信华城项
目期号楼单元室房屋壹套，（规划设计）面积为平方米,
合同号为：，付款方式为全款/按揭，总房款为人民币（大写），已缴纳定金人民币（大写），应付首期款为人
民币（大写），剩余房款以方式支付。鉴于乙方因个人原因导致未能在签订《商品房买卖合同》时无法按时交齐首期款全款，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，达成如下补充协议。
一、具体付款方式如下：甲乙双方在签订《商品房买卖
合同》时，乙方支付部分首期款，计人民币（大写），剩余首期款为人民币（大写），乙方需向甲方出具欠条。
二、乙方承诺首期款欠款按以下第方案方式与时间进行支付：方案一：在20XX年月日前还清；
方案二：1.年月日支付首期剩余房款％即：人民币（大写）：元；2.年月日支付首期剩余房款％即：人民币
（大写）：元；
二、甲、乙双方就还款事宜达成以下协议：
1.乙方必须在规定的期限内付清全部借款；
2.如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还
款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款千分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；
3.如乙方未按协议规定的时间还款，逾期超过30天的, 乙方自愿放弃上述收购房屋的所有权利，甲方有权解除合
同，并有权将该房产另行出售而无需征得乙方同意。甲方因此解除合同的，乙方所缴纳的全部款项甲方将不予退还。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之五的违约金。
三、办理交房手续前，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清；乙方未按照协议支付剩余首付款及违约金的，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定的交房日期，对因此发生的一切损失均由乙方承担。
四、协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，
不得单方面终止该合同；
五、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，一次协议为准。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方（签章）：乙方签字：
代表签字：乙方盖章：年月曰年月日
欠条：
今欠房屋首期款元，现本人承诺年月日前还清。
欠款人
日期
篇二：首付借款协议
抵首付借款协议
甲方（贷款方）：
乙方（借款方）：证件号码：乙方为购买甲方所开发项目【】的房屋栋单元号，因资金不足，特向甲方申请借款。经双方平等协商，根据平等自愿原则达成如下协议：
一、借款用途
乙方向甲方所借款项仅限于购买甲方所开发项目【】
的房屋栋单元号之用，所借款项全部直接用于支付该房屋首付款，乙
方无权要求甲方提供现金用于他途。
二、借款金额
乙方向甲方借款金额为人民币元（大写万仟佰拾元
整）。
二、借款期限及方式
借款期限自年月日止，乙方保证在借款期限到期之日前全部偿清该笔借款。乙方在借款期限内有明显违反甲乙双方签订的购买上述房屋相关合同条款等行为或出现丧失还款信誉和能力及其他可能影响甲方收回借款的情况的，甲方有权单方面要求乙方提前还款。
四、保证条款
（一）乙方所购上述房屋之全款发票、《商品房买卖合同》由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
（二）乙方购买上述房屋需缴纳的各种税费由甲方代收代缴，发票契证等由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
五、借款利息
乙方在本合同约定的借款期限到期前偿清全部借款的，不必向甲方支付利息。借款期限到期后乙方逾期未还款的，按逾期尚欠款项的日息千分之一向甲方支付利息，同时计算复利。
六、违约责任
乙方未按本合同约定期限偿还借款的，自本合同规定的借款期限到期日之第二天起至乙方还清所有借款之日止，乙方除应按第五条规定的日息向甲方支付利息外，还应承担逾期未付款的违约金，违约金按日万分之五计算，逾期超过30 天，甲方有权向法院提起诉讼。
七、本合同未作约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有
关规定执行。
八、本合同一式2份，双方各执1份，经甲乙双方签字盖章后
正式生效。
甲方（贷款人）：乙方（借款人）：
年月日年月曰
篇三：房产首付款分期协议
首付款分期协议
编号：_____________购房首付款还款协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
本协议由以下双方于_____年月日在签订： 债权人： (以下简称“甲方”） 债务人： (以下简称“乙方”） 甲、乙双方经充分协商，就乙方欠付甲方购房首付款的清偿事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特依法制定本协议条款，以供各方共同遵守。 1.债权债务情况 1.1经双方共同确认：乙方购买了甲方开发的位__________路“__________” ________房屋，购房总价款为，双方约定乙方分期交纳购房首付款元。截至本协议签订之日，乙方仍欠付甲方购房首付款元。 1.2甲乙双方确认：除本条所述欠款外，乙方不欠甲方其他任何款项。 2.还款计划和方式 2.1乙方承诺：于乙方接收房屋时清偿人民币元整（￥：元）；剩余元（￥：元）于年月日前还清。 3.违约责任 乙方如未按照2.1约定的还款期限清偿购房首付款，应依法承担本协议确认的欠款金额30%的违约金。同时，乙方除清偿甲方购房首付款外，还应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方承担本协议签订之日至实际还款之日期间的利息。 4.保密条款 4.1乙方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的甲方的商务信息、资料或其他文件或信息的内容保守秘密，未经甲方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。 4.2除非得到甲方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的信息向
篇一：买房子交了定金不想买了怎么办 买房子交了定金不想买了怎么办 买房子交了定金不想买了怎么办 一、购房定金可以退吗，怎么才能要回购房定金？《中华人民共和国担保法司法解释》第六部分第一百一十五条规定：当事人约定以交付定金作为订立主合同担保的，给付定金的一方拒绝订立主合同的，无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，应当双倍返还定金。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。买房子交了定金不想买了怎么办签订房产合同后不想买了怎么办，买方房产违约咋赔偿？ 一、签订房产合同后不想买了怎么办？《合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 这就是说，签订房产合同以后，开发商和购房者都必须严格履行房产合同的约定。签订房产后不想买了怎么办？按照法律规定，只有解除房产合同以后，开发商交付房屋和购房者支付价款的义务才予以免除。 《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 买房子定金可以退吗没有商品房预售许可证的房子能买吗，无许可证怎么办？ 一、没有商品房预售许可证的房子能买吗？《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。 建设部《城市商品房预售管理办法》第六条规定：商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。 未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。依照上述规定，具备商品房预售许可证是期房销售的前提条件，换句话讲，也就是开发商取得了销售许可证才获得签订期房销售合同的主体资格。 因为无论是商品房买卖合同还是认购书，都要求签订双方具备主体资格，消费者作为买方要具备民事行为能力，开发商作为卖方要具备销售资格，这样双方签...详细 1 / 1篇二：不想买房了购房定金能退吗 不想买房了购房定金能退吗，交了定金又不想买了怎么办 2013-07-25建筑房地产法律服务团队 不想买房了购房定金能退吗，交了定金又不想买了怎么办 一、购房定金可以退吗，怎么才能要回购房定金？ 《中华人民共和国担保法司法解释》第六部分第一百一十五条规定：当事人约定以交付定金作为订立主合同担保的，给付定金的一方拒绝订立主合同的，无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，应当双倍返还定金。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。因此，购房定金是可以退的，但是购房者想要回购房定金必须符合法律规定的条件。因购房者的原因未能订立预售合同的，购房者无权要求返还定金。对开发商来说，如为追求更高的
买卖房产收款证明合同协议 买卖房产收款证明范本(一) 房屋买卖委托书 委托人：性别：年月日出生身份证号码： 委托原因、事项、权限： 委托人崔成德是位于吉林省敦化市XX号房屋的所有权人(房屋所有权证编号：XX,建筑面积XX平方米）现我同意出售上述房产因为我年老体弱多病不能进行长途旅行所以不能亲自办理该房产的买卖及相关手续故委托崔晓玲为我们的合法代理人全权代表我办理如下事项： 1、在符合依法出售的前提下代我们办理此房的买卖交易手续;代为签署以上房屋的买卖合同; 2、代为到房地产交易管理部门办理此房产权转移、过户等相关事宜; 3、代为办理与出售此房相关的物业管理费、水电、燃气、暖气、公共维修基金等交割手续; 4、协助买方以买方名义办理银行贷款相关手续并签署相关文件; 5、代为收取相关售房款; 受托人在上述委托范围内所进行的一切行为和所签署的一切文件我均予以承认并承担由此产生的一切法律后果
委托期限：自委托之日起至上述委托事宜办完为止代理人有转委托权委托人：年月日 委托人;张三男X年X月X日出生现住XX省XX市X区XX宿舍X栋X单元X室身份证号码：XX 委托人;李四女X年X月X日出生现住XX省XX市X区XX宿舍X栋X单元X室身份证号码：XX 受托人：王五男(女)X年X月X日出生现住XX省XX市X区XX 宿舍X栋X单元X室身份证号码：XX 委托人张三、李四系夫妻我们二人共同共有坐落在XX房产一套（房屋所有权证编号：XX,建筑面积XX平方米）我们拟将上述房产出售特委托王五全权代表我们办理上述房产的出售、签订买卖协议、查档、代收房款及房屋过户等事宜受托人王五在办理上述事项中所签署的一切有关文件我们均予以承认受托人王五有转委托权 委托期限：自年月日至年月日止 委托人：XXXXXX 年月日 公证书 （xx）保XX证民字第XXX号 兹证明张三（男X年X月X日出生现住XX省XX市X区XXX宿舍X栋X单元XXX室身份证编号：）、李四（女X年X月X日出生现住XX省XX市X区XXX宿舍X栋X单元XXX室身份证编号：）于二O
编号：_____________二手房买卖定金合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（卖方）： 身份证号： 乙方（买方）： 身份证号： 甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就双方拟订立《二手房买卖合同》事宜，订立本合同。 一、定金 1、乙方同意签订本合同时，支付定金人民币元，作为甲、乙方双方当事人订立 二手房买卖合同的担保，签订二手房买卖合同后，乙方支付的定金转为房价款。 2、甲方指定收款账号： 开户行： 户名： 二、双方拟订立《二手房买卖合同》的主要条款 1、甲方向乙方出售的房产主要信息： 房产地址： 房产证号： 建筑面积：平米 （下称房产） 2、价格 单价（每平米）：人民币元 总价：人民币元 3、付款方式：签订《二手房买卖合同》后日内支付50%房款；房产过户完成 后日内支付余款。 三、定金责任 1、甲、乙双方商定，双方应于本合同生效后 至年月日前（预订期）到甲方处与甲方签订《二手 房买卖合同》，合同的主要条款与本合同的有关约定一致。 2、预订期内，甲方拒绝签订《二手房买卖合同》或因甲方原因导致《二手房买卖合同》无法签订的，双倍返还已收取的定金；乙方拒绝签订《二手房买卖合同》的，无权要求甲方返还已收 取的定金。本合同另有约定的情形除外。 双方约定，除定金责任以外，互不承担其它违约责任。 3、特别约定：
（1）如因法规、政策变化，导致预订期内乙方丧失购房或过户资格的，乙方可不再签订《二手房买卖合同》，且甲方应归还定金。 （2）乙方办理购房贷款手续是否成功，不影响本合同的执行及相关定金责任。 四、争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向房产所在地有管辖权的人民法院起诉。 五、附则 1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。 2、本协议经各方签署后生效。 签署时间：年月日 甲方（签字）： 联系人： 联系方式： 地址： 乙方（签字）： 联系人： 联系方式： 地址： 定金收据 本人现已收到支付的二手房买卖定金人民币（大 写）（￥元）。 收款人签字： 年月日
竭诚为您提供优质文档/双击可除房屋买卖分期付款合同范本 篇一：简单的房屋买卖合同(分期付款) 房屋买卖合同 买方：（以下简称甲方）身份证号码：住所：卖方：（以下简称乙方）身份证号码：住所： 第一条为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下，乙方自愿 将下列房屋卖给甲方所有；房屋坐落 于；买卖双方均清楚该房屋产权 及面积现状，并确认该房屋是以现状出售； 第二条甲乙双方商定成交价格为人民币（大写： ，该价格包括房屋的附 属设施； 付款方式：合同签订后，当事人双方同意按下列方式交付房 款： 分期付款：
1、甲方于签订本合同当日，交付乙方履行合约保证金人 民币（大 写：）； 2、甲方于该房屋办理更名手续成功之时，将扣除履行合约保 证金后的余款人民币（大 写：）交付于乙方； 第三条乙方在该房屋更名成功当日将上述房屋交付给甲方。该房屋 占用范围内土地使用权同时转让； 第四条乙方于甲方交清全部房款当日（工作日）到房管部门及开发 商办理房屋更名手续； 第五条违约规定： 买卖双方规定，违约方应按照房屋成交价（即总价）的10%， 即人民币 （大写：）作 为违约金支付给守约方，若实际损失大于违约金时，违约方 还应承担赔偿责任；
第六条逾期付款违约责任： 甲方如未按照本合同规定时间付款，按下列方式处理：按预期时间，分别处理（不作累加） 1、逾期在7日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起 至实际金额支付应付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期房 价总额的万分之3的违约金，即人民币（大写：），合同继续履行； 2、逾期超过7日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的， 甲方按房价总额的10%，即人民币（大 写）向乙方支付违约金。甲方愿意继 续履行合同的，经乙方同意，合同继续履行，自本合同规定 的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止，甲 方按日向乙方支付逾期房价总额万分之5的违约金，即人民 币（大 写：）； 第七条因合同发生争议，(:房屋买卖分期付款合同范本)
【简易版房屋买卖合同范本 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将坐落在 __________________________ 产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相 关的土地使用权同时出卖给乙方。 （附平面图）二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人 民币大写_______________________________________________ ,即人民币小 三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写 四、乙方支付定金之日起______________ 个月内，向甲方支付首付 款（定金从中扣除）。五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。 六、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产公证手续，待房产公证到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。 七、甲方应在公证前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何
担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、入网费、有线电视费等。 八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支 付_______ 元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房 款，每逾期一日，应向对方支付_________ 元罚金，逾期30日视为毁约。 九、附加条款： 2、3、4、 十、本合同一式三份，甲乙各一份，公证一份，具有同等法律效 力，自双方签字之日生效。 （共3页）甲方（卖方）： （印）身份证号：住 址：电 话： 年乙方（买方）： （印）身份证号：住 址：电 话： 年月日月曰 【简易版房屋买卖合同范本二】
立合同人以下简称 卖方：甲方 买方：乙方 经充分协商，甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下： 一、甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有，并已收取乙方购房定 金人民币（大写）。 1、房屋状况（请按《房屋所有权证》填写） 房屋座落： 幢号室号建筑结构总层数建筑面积（平方）用途 2、该房屋的所有权证号为：；国有土地使用权证号为：。 3、该房屋的土地使用权取得方式“V”：出让（）、划拨（）本合同一经签订，该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。 二、甲乙双方商定成交价格为人民币（Y ）元，大写：佰拾万仟佰拾元整，乙方在 年月日前分次付清，付款方式：。 乙方支付房款具体约定为： 1、于前，支付甲方房款； 2、于前，支付甲方房款； 3、
垫付首付款合同协议书 效力 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
垫付首付款合同效力 近期，笔者在多地遇到一些开发商打出了“一成首付”、“分期首付”、“首付3万”等等概念。细问得知，具体操作为：开发商承诺为购房者“垫付”大部分首付款，购房者只需交纳极小一部分首付，先由开发商出具足额首付的发票，办理银行贷款，由购房者在一定时期内分期向开发商或第三方交足垫付的首付。 面对国家对限购、限贷政策的一步步收紧，这种促销手段极大的缓解了部分购房者的压力，也让开发商先下手为强，在打破持续低迷的楼市上，可谓独具匠心。但这种由开发商为购房者垫付首付的做法在法律上又有哪些风险呢？ 目前在房地产市场上，由开发商垫付部分首付款的方式主要有以下两种方式：一是开发商直接对购房者垫付部分房款（在业内称为分期首付）；二是通过第三方（个人或担保公司）对购房者借款。 笔者将结合相关法律和个人经验，对两种不同的垫付方式做逐一分析。 ? 一、开发商直接对购房者垫付部分首付款的法律风险 ? 根据2010年颁布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》规定“（三）实行更为严格的差别化住房信贷政策。对购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭（包括借款人、配偶及未成年子女，下同），贷款首付款比例不得低于30%；对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于50%，贷款利率不得低于基准利率的倍；”即国务院明确规定了购房者购房时需交付一定比例的首付款，此为国家对于购房首付款、限贷的政策性规定。 而在法律实务中，由开发商垫付首付款是否有一定的依据呢？实际上，垫付并非法律概念，法律上有借款合同、指示交付或债务承担等概念。垫付，根据文义解释，一般是为他人向第三方垫付，没有债权人为债务人向自己垫付之说。而开发商为购房者的垫付可能涉及三种类型的法律关系：①借款合同，即开发商借款给购房者、购房者再将借款交给开发商；②第三人代为履行，即开发商作为第三人根据购房者的指示将款项交付给自己，代购房者履行债务；③债务承担，即开发商作为第三方为购房者承担购房者对开发商的债务。 首先，对于借款合同，因开发商即是房地产买卖法律关系中的债权人，同时又向购房者借出部分首付，借出的款项又需要给开发商自己，因此，开发商名义上垫付首付，但实际上并未垫付。 因借款法律行为系实践性法律行为，需要实际交付借款才会产生借款合同生效的法律后果，因此，为实际交付借款的，借款行为并未生效。开发商所享有的债权，本质上还是房地产买卖合同所确立的债权。并不存在一个真实、有效的借款法律关系，也不存在所谓的垫付。 其次，开发商根据购房者的指示将款项交付给自己，开发商不属于第三方，很明显不属于第三人代为履行的情形，不会产生实际履行的法律效力。换句话说，即实际上此时也不存在垫付，购房者没有付足首付。 再次，债务承担，是指在不改变合同的前提下，债权人、债务人通过与第三人订立转让债务的协议，将债务全部或者部分转移给第三人承担的法律现象。即必须存在一个独立于债权人、债务人之外的第三人，而开发商为购房者承担购
本协议由以下双方于_____年月日在签订： 债权人： (以下简称“甲方”） 债务人： (以下简称“乙方”） 甲、乙双方经充分协商，就乙方欠付甲方购房首付款的清偿事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特依法制定本协议条款，以供各方共同遵守。 1.债权债务情况 1.1经双方共同确认：乙方购买了甲方开发的位__________路“__________” ________房屋，购房总价款为，双方约定乙方分期交纳购房首付款元。截至本协议签订之日，乙方仍欠付甲方购房首付款元。 1.2甲乙双方确认：除本条所述欠款外，乙方不欠甲方其他任何款项。 2.还款计划和方式 2.1乙方承诺：于乙方接收房屋时清偿人民币元整（￥：元）；剩余元（￥：元）于年月日前还清。 3.违约责任 乙方如未按照2.1约定的还款期限清偿购房首付款，应依法承担本协议确认的欠款金额30%的违约金。同时，乙方除清偿甲方购房首付款外，还应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方承担本协议签订之日至实际还款之日期间的利息。 4.保密条款 4.1乙方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的甲方的商务信息、资料或其他文件或信息的内容保守秘密，未经甲方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。 4.2除非得到甲方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的信息向
任何第三方泄露。 4.3本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。 5.其他 5.1本协议系双方真实意思表示，并自愿签署本协议，不可撤销。除甲乙双方协商一致并达成书面变更或解除本协议意见或发生法定变更或解除事由外，甲乙双方中任何一方无权单方变更或解除本协议。 5.2任何由本协议产生的一切争议、主张或纠纷，应当通过各方当事人之间的友好协商予以妥善解决，协商不成的任何一方均可向兴庆区人民法院起诉。 5.3本协议自甲乙双方签章时生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 （以上无正文） 甲方（签字）：乙方（签字）： 法定代表人：身份证号： 地址：住所： 联系电话：联系电话：
抵首付借款协议 甲方（贷款方）： 乙方（借款方）：证件号码： 乙方为购买甲方所开发项目【】的房屋栋单元号，因资金不足，特向甲方申请借款。经双方平等协商，根据平等自愿原则达成如下协议：一、借款用途 乙方向甲方所借款项仅限于购买甲方所开发项目【】的房屋栋单元号之用，所借款项全部直接用于支付该房屋首付款，乙方无权要求甲方提供现金用于他途。 二、借款金额 乙方向甲方借款金额为人民币元（大写万仟佰拾元整）。 三、借款期限及方式 借款期限自年月日止，乙方保证在借款期限到期之日前全部偿清该笔借款。乙方在借款期限内有明显违反甲乙双方签订的购买上述房屋相关合同条款等行为或出现丧失还款信誉和能力及其他可能影响甲方收回借款的情况的，甲方有权单方面要求乙方提前还款。 四、保证条款 （一）乙方所购上述房屋之全款发票、《商品房买卖合同》由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
（二）乙方购买上述房屋需缴纳的各种税费由甲方代收代缴，发票契证等由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。 五、借款利息 乙方在本合同约定的借款期限到期前偿清全部借款的，不必向甲方支付利息。借款期限到期后乙方逾期未还款的，按逾期尚欠款项的日息千分之一向甲方支付利息，同时计算复利。 六、违约责任 乙方未按本合同约定期限偿还借款的，自本合同规定的借款期限到期日之第二天起至乙方还清所有借款之日止，乙方除应按第五条规定的日息向甲方支付利息外，还应承担逾期未付款的违约金，违约金按日万分之五计算，逾期超过30 天，甲方有权向法院提起诉讼。 七、本合同未作约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。 八、本合同一式2份，双方各执1份，经甲乙双方签字盖章后正式生效。 甲方（贷款人）：乙方（借款人）： 年月日 年月日
出卖人（以下简称甲方）： 买受人（以下简称乙方）： 甲、乙双方就房屋买卖事宜经过充分协商，自愿达成如下协议： 一、甲方自愿将在处购买的 的房屋出售给乙方。房屋所有权证号为号。土地证号。 二、房屋价款: 房屋总价款为人民币，￥：元。 三、房屋价款的交付方式及时间： 乙方以现金方式向甲方支付购房款。乙方在年月日向甲方一次性付清购房款，￥：元。 甲方在收到乙方交付的房屋全部房款时为乙方出具收款凭证；乙方交付全部房屋价款同时甲方将房屋所有权证及与房屋有关证件全部交给乙方，由乙方出具收到凭证。 四、在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应积极配合协助乙方办理，所发生的各项税费由乙方自行承担。 五、房屋交付前，该房屋所发生的一切税费（包括水电费、有线电视费等）全部由甲方承担；房屋交付后的费用（包括水电费、有线电视费等）由乙方自行承担。
六、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。 七、本合同生效之日起，如发生房产被占及征用所得的补偿款一律归乙方所有。甲方如想索要回房屋所有权。应在乙方同意的情况下返回乙方所属期间对房屋的维护及维修费用及购房款人民币圆整，并按房款总价50％赔偿。 八、如果本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方（签字）：乙方（签字）：见证人（签字）： 身份证号：身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话：联系电话： 年月日
收据 人民币：￥： 上款系： 收款人： 年月日签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。 四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。 五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本
二手房买卖已支付首付款合同 房屋买卖合同 甲方(卖方)：身份证件号码： 乙方(买方)：身份证件号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜，达成如下协议： 第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下： (一)座落于______________________ ，建筑面积为______ 平方米；套内建筑面积_______ 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______ ______平方米； (二)出售房屋的所有权证证号为_______________; 第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。甲方已取得妻子/丈夫的同意，若因另一方不愿意卖房导致交易无法进行，则甲方承担违约责任。 第三条计价方式与价款 按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米_______元，总金额人民币（大写）___ _____ 元整;房价款的支付方式_________ _： 乙方在____年___月____日前付给甲方首付款(人民币)，(大写)元，(小 写) _________________元。 第四条房屋价款乙方分三期付给甲方： 第一期：在___________________________，付人民币____ ___万元，作为该房首付款; 第二期：在支付首付款之日起60日内付款____ ______万元。; 第三期：在交付房屋之日，办理物业、水电、燃气过户后付清尾款人民币_______万元。 以上款项，由乙方直接通过转帐方式支付到甲方提供的银行帐号（账户名：， 卡户银行：，银行账号：）。每次收到款项后三日内 7 / 1 二手房买卖已支付首付款合同 甲方应当开具收据给乙方。如甲方三日内未开具体要求收据的，则乙方凭其持有的银行开出的转帐凭证作为付款的有效证明。 第五条 1、甲、乙双方定于_____ _____正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
编号：YB-HT-009059 房屋首付款借款合同范本 Model house down payment loan 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
房屋首付款借款合同范本 甲方（贷款方） 乙方（借款方） 证件号码： 乙方为购买甲方所开发项目___________的房屋号楼单元室，因资金不足，特向甲方申请借款。经双方平等协商，根据平等自愿原则达成如下协议： 一、借款用途 乙方向甲方所借款项仅限于购买___________的房屋号楼单元室之用，所借款项全部直接用于支付该房屋首付款，乙方无权要求甲方提供现金用于他途。 二、借款金额 乙方向甲方借款金额为人民币元。
（大写万仟佰拾元整） 三、借款期限及方式 借款期限自年月日至XX年月日止，乙方保证在借款期限到期之日前分二期偿清该笔借款。 第一期：甲方向乙方交房之日（按甲方的交房日期为准）乙方付欠款额的50%即元。 第二期：借款期限到期之日欠款全部付清。 乙方在借款期限内有明显违反甲乙双方签订的购买上述房屋相关合同条款等行为或出现丧失还款信誉和能力及其他可能影响甲方收回借款的情况的，甲方有权单方面要求乙方提前还款。 四、保证条款 （一）乙方所购上述房屋之全款发票由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。 （二）乙方购买上述房屋需缴纳的各种税费由甲方代收代缴，发票契证等由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
（三）乙方未还清所有借款之前，甲方有权拒绝将其所购上述房屋产权交付乙方。 （四）乙方必须全力配合甲方办理银行按揭所需一切手续。 五、借款利息 乙方在本合同约定的借款期限到期前偿清全部借款的，不必向甲方支付利息。借款期限到期后乙方逾期未还款的，按逾期尚欠款项的日息千分之一向甲方支付利息，同时计算复利。 六、违约责任 乙方未按本合同约定期限偿还借款的，自本合同规定的借款期限到期日之第二天起至乙方还清所有借款之日止，乙方除应按第五天规定的日息向甲方支付利息外，还应承担逾期未付款的违约金，违约金按日万分之五计算，逾期超过30天，甲方有权向法院提起诉讼。 七、本合同未作约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。 八、本合同一式2份，双方各执1份，经甲乙双方签字盖章
一、本法律意见所依据的材料 1、“有关业主官旭的情况的详尽说明” 2、市商品房买卖合同； 3、“水木清华”商品住宅定购协议书； 4、备忘录； 5、索款通知及回执； 6、中国工商银行存（贷）款利息凭证（3）； 7、工商银行还款凭证（3）； 8、（工商银行）贷款借据详细信息查询及相关资料。 二、对本案基本事实的认定 2004年2月21日，官旭与新城置业（即水木清华置业之前身，下称“公司”）签定商品房买卖合同。合同约定公司将经济技术开发区10号生活区水木清华商品房第23幢3单元3层301号房预售与官旭（交房日为2004年9月30日前），官旭首付4900元，余款以按揭方式向银行贷款支付。 2004年4月1日，官旭向工行市经济技术开发区支行（下称工行）贷款。在贷款中，官旭以期房作抵押，公司作为官旭债务履行的连带责任保证人。2004年9月17日，公司向官旭交付房屋。 至2006年2月和6月，工行分别两次向公司发出索款通知，并划扣官旭所迟延偿还之本息。这期间公司曾联系官旭，要求其承担还款责任，结果被告知已丧失还款能力。 三、对本案法律关系的分析 1、公司与官旭之间的买卖合同关系。 双方签定之＜“水木清华”商品住宅定购协议书＞和＜市商品房买卖合同＞系双方真实意思表示、符合法律规定，应属有效。
2、官旭与工行之间的借款合同关系。 此有上述工行文件及其他相关材料为证。 3、官旭与工行之间的抵押合同关系。 此为房屋按揭贷款之惯例，应可通过相关部门的查询得到确定。 4、公司与工行之间的保证合同关系。 此符合房屋按揭贷款之惯例，亦从索款通知及回执中找到相应线索，应属确定。 说明：上述之抵押合同和保证合同为买卖合同之从合同；主合同无效，则从合同无效。 四、对公司、官旭、工行三方法律关系发展状况的判断 公司与官旭的买卖合同关系：由于公司已履行其对官旭之房屋交付义务，以＜备忘录＞为证；官旭已通过按揭方式向公司支付房屋价款，此有银行相关文件为证。由此，买卖合同已履行完毕，合同关系消灭。 官旭与工行的借款合同关系：从银行的索款通知可知，借款人官旭已陷于还款迟延，构成违约。 官旭与工行的抵押合同关系以及公司与工行的保证合同关系：由于债务人官旭到期未能履行其相应义务，银行作为债权人可以行使担保权，要求官旭或公司承担担保责任。 需要明确的是：根据担保法第二十八条规定，在未对官旭行使抵押权之前，工行不能要求公司承担保证责任。但考虑到房地产市场行情，结合索款通知回执，可以推断公司已放弃其相关抗辩权。 五、本案目前面临的实际情况 债务人官旭已逾期还款近半年并且失去偿还能力；其抵押之房屋市场价格已上涨，其价值应足以担保工行债权的实现；工行已开始要求保证人公司承担连带责任（这一进程预计将持续）。 六、对公司维权途径的几点建议
付款协议 一、首期房价款： 乙方应支付甲方首期房价款计人民币_______________ 元（大写： ____________ 元整）。 1?乙方已在甲、乙双方签订本合同前通过居间方转付或直接支付甲方定金人民币___________ 元整（大写：__________ 元整），在签署本买卖合同后，转为部分首期房价款。 2?有抵押，不陪同，需居间方转付的（需要签署特别的告知书） 乙方应于签订本合同并申请办理公证手续（若有）后_____ 日内通过居间方转付甲方部分首期 房价款计人民币元整（大写：元整）。甲方应将该款项专项用于偿还抵 押权人（如银行等）的借款余额（若有不足，甲方自行补足）。若因甲方自行办理还款手续 可能导致的无法如期交易等风险，由乙方自行承担，居间方已告知，乙方已知晓上述款项不通过资金托管的风险。甲方须于签署本合同后伍个工作日内办理申请手续并于抵押权人许可的最短时限内完成扣款、领取抵押注销材料及办理完成该房地产抵押登记的注销手续。 2?有抵押，不陪同，乙方直接支付（需要签署特别的告知书） 乙方应于签订本合同并申请办理公证手续（若有）后日内直接支付甲方部分首 期房价款计人民币_____________ 元整（大写：________________ 元整）。乙方直接向甲方支付 该笔款项，甲方应将该款项专项用于偿还抵押权人（如银行等）的借款余额（若有不足，甲方自行补足）。若因甲方自行办理还款手续可能导致的无法如期交易等风险，由乙方自行承担，居间方已告知，乙方已知晓上述款项不通过资金托管的风险。甲方须于签署本合同后 伍个工作日内办理申请手续并于抵押权人许可的最短时限内完成扣款、领取抵押注销材料及 办理完成该房地产抵押登记的注销手续。 2?有抵押，陪同还贷（需要签署特别的告知书） 乙方应于签订本合同并申请办理公证手续（若有）后日内通过居间方转付甲方部分首期 房价款计人民币元整（大写：元整），该笔款项暂由居间方代为 保管，专项用于偿还抵押权人（如银行等）的借款余额，借款余额由甲方确认（若有不足，甲方自行补足）。待甲方预约还款当日，通知居间方提取该笔房款、开具本票或汇票，并陪同甲方至抵押权人（如银行等）处办理偿还手续。甲方须于签署本合同后伍个工作日内办 理申请手续并于抵押权人许可的最短时限内完成扣款、领取抵押注销材料及办理完成该房地 产抵押登记的注销手续。若该笔房款入账后银行无法即时扣款，无法取得扣款凭证，出售方 可能不依照合同约定的时间将房价款专项用于还贷、注销抵押登记的，挪作他用的或者乙方 未依照上述约定履行，自行将该笔款项支付给甲方由其自行办理还款手续可能导致的无法如期交易等风险，由乙方自行承担，居间方已告知，乙方已知晓上述款项不通过资金托管的风险。 2?有抵押/违章搭建，需房东自行注销后再转付（需要签署特别的告知书） 甲方应于签订本合同并办理公证手续（若有）后—日内自行办理完成该房地产抵押登记的 注销手续/违章搭建的注销手续，乙方应于甲方办理完成上述注销手续并提供注销收件收据原件后日内通过居间方转付或直接支付甲方部分首期房价款计人民币 元整（大写：___________________ 元整）。若甲方未在上述期限内办理完成该房地产抵押登记 的注销手续/违章搭建的注销手续，则待甲方完成上述注销手续并提供注销收件收据原件后乙方或居间方再行支付或转付房款。 2?无抵押 乙方应于签订本合同并申请办理公证手续（若有）后日内通过居间方转付或直接支付甲 方部分首期房价款计人民币____________ 元整（大写：__________ 元整）。
最新房屋买卖合同范文 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将坐落在重庆市九龙坡区渝州路 2小区3号楼 4单元 405室（建筑面积120平方米，储藏室40 平方米，产权证号st1002105420 ）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。 二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整；即人民币小写100XX元 . 三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整，即小写300000元 . 四、乙方支付定金之日起 2个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。 六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。 七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。 八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。 九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。 十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台（型号：1005648485 ），空调两台（型号：0152468549 ），热水器（型号：1095874554），浴霸（型号：1025456985 ），饮水机（型号：1084759264 ），音响两台（型号：258695 ），凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方（含在房屋价值内）。
开发商：（以下简称甲方） 认购方：（以下简称乙方） 身份证/护照（营业执照）号码： 通讯地址： 联系电话：1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。 乙方于年月日,购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币元，已签订认购协议并交纳定金元，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下： （1）年月日，签订《首付款分期付款协议书》前支 付 %首付款，今剩余购房首付款款向置业有限公司借款人民币 ￥元（大写），在年月日前无息分期还清； （2）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元； （3）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元； （生效时间以签订《项目首付款分期付款协议书》为准，首付款全部到期方可签订《商品房买卖合同》。） 且甲、乙双方达成以下协议： 一、乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期（延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次），乙方本人或委派家人携带《首付款
分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准延期； 二、如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的 /天的比例收取违约金至付清之日，逾期天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼； 三、甲乙双方约定时间内，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清； 四、协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该协议； 五、本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决； 甲方（签章）：乙方签字： 代表签字：乙方盖章： 日期：日期：
房屋买卖担保合同 房屋买卖担保合同的范文就在下面，欢迎大家借鉴，大家在签的时候一定要看清楚哦! 房屋买卖担保合同【1】 卖方(以下简称甲方)：身份证：电话：买方(以下简称乙方)：身份证：电话：担保人(以下简称丙方)：身份证：电话：根据《合同法》的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买单元房屋签订合同，双方共同遵守。 第一条房屋的基本情况： 甲方房屋坐落于白庄居委会赵鱼池村，其中三楼东侧一单元有门窗，房屋为单元房(三室一厅一厨一卫)，建筑面积108 平方米。 第二条出售价格：双方约定上述房屋总售价为人民币万元整。 第三条关于房屋拆迁的约定： 本合同签订后，若该房屋遇到政府拆迁，甲方同意由乙方全权办理该房屋的拆迁手续，拆迁补偿款、安置房等全部收益归乙方所有，甲方不得干涉。 第四条关于房屋再次买卖的约定： 1.合同签订后，乙方有权将该房屋转售给其他人，所售金额全部归乙方所有，甲方不得干涉。 2.合同中乙方拥有的权益，新的买房人同样拥有，甲方需要积极配合。
3.合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字之日起生效。甲方 (签字) ： 乙方 (签字) ： 丙方(签字)：年月日签订 房屋买卖担保合同【2】 甲方(卖方)：身份证号：乙方(买方)：身份证号：经甲、乙双方协商同意，就买卖房产一事达成如下协议： 1、甲方出售给乙方的房产坐落在建筑面积m2，产权证号，土地证号，附属房 m2的房地产出售给乙方，屋内设施包括。 2、该房地产成交价格为人民币元整，元整。乙方于年日前，总共分次交付给甲方。 3、甲方要保证上述房地产产权清楚，若发生成交前的产权纠纷或债权债务，乙方概不负责任，由甲方承担，并承担法律责任。 4、在房产未办理过户手续前，若甲方反悔，须按当时房价的双倍价格对乙方进行赔偿。 5、无论何时办理过户手续，甲方均应无条件的积极配合，否则承担由此造成的一切经济责任。 6、本合同签订之日起至过户之前，甲、乙双方不得用房产证、土地使用证等进行抵押贷款、质押。否则赔偿对方的一切经济损失和总房款的25%的违约金。 7、本合同一式二份，签字盖章后生效。 甲方(盖章)：电话：
房屋首付款借款合同范本详细 版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-082299
房屋首付款借款合同范本详细版 甲方（贷款方） 乙方（借款方） 证件号码： 乙方为购买甲方所开发项目___________的房屋号楼单元室，因资金不足，特向甲方申请借款。经双方平等协商，根据平等自愿原则达成如下协议： 一、借款用途 乙方向甲方所借款项仅限于购买___________的房屋号楼单元室之用，所借款项全部直接用于支付该房屋首付款，乙方无权要求甲方提供现金用于他途。 二、借款金额 乙方向甲方借款金额为人民币元。
（大写万仟佰拾元整） 三、借款期限及方式 借款期限自年月日至XX年月日止，乙方保证在借款期限到期之日前分二期偿清该笔借款。 第一期：甲方向乙方交房之日（按甲方的交房日期为准）乙方付欠款额的50%即元。 第二期：借款期限到期之日欠款全部付清。 乙方在借款期限内有明显违反甲乙双方签订的购买上述房屋相关合同条款等行为或出现丧失还款信誉和能力及其他可能影响甲方收回借款的情况的，甲方有权单方面要求乙方提前还款。 四、保证条款 （一）乙方所购上述房屋之全款发票由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。 （二）乙方购买上述房屋需缴纳的各种税费由甲方代收代缴，发票契证等由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。 （三）乙方未还清所有借款之前，甲方有权拒绝将其所购上述