叶县大石崖风电场项目
道路、风机平台临时用地补偿合同
为推动可再生能源的开发与利用,促进甲方经济的可持续发展,乙方拟在甲方辖区内建设叶县国博大石崖风电项目(以下简称“风电项目”)。因风电项目的车辆、设备进退场,材料、设备停放,及具体施工操作等将使用甲方行政区域内土地,并对地上的植被造成破坏,现根据《中华人民共和国土地管理法》、《物权法》等法律、法规关于地役权和临时用地等的规定,经双方协商一致,就相关事宜达成如下协议:
第一条风电项目用地补偿范围及用地交付时问、使用年限
(一)风机新建道路用地:
1、道路用地范围:指风电项目场内原有道路、场内新开辟道路以及风电项目场外道路。但风电项目场外道路及场内原有道路不列入用地补偿范围,乙方有权使用该道路但无需支付任何补偿费用,同时甲方应确保乙方的通行权。若甲方改变风电项目场外道路及场内原有道路的,应确保变更后的道路与乙方新开辟道路相连接。
2、场内新建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按宽征地，面积为亩。
3、道路用地交付时间:乙方支付甲方第一笔补偿款后,甲方交付乙方合同用地。
4、道路用地年限:道路用地年限为年,甲方交付乙方合同用地之日起至年月日止。
(二)风机平台用地:
1、风机平台租地范围:风机基础及箱变已列入征地范围,风机平台用地面积应扣除风机基础及箱变面积。
2、风机平台面积:风机平台个,每个占地亩,共为亩。扣除个机位共亩(每个机位(含风机基础及箱变)永久占地亩)后平台共占地为亩。暂定风机平台分布图见附件一。
3、风机平台用地交付时间:乙方文付甲方第一笔补偿款后,甲方交付乙方合同用地。
4、风机平台用地年限:平台用地年限为年,甲方交付乙方合同用地之日起至年月日止。
(三)风机改建道路用地:
1、场内改建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按米宽征地，面积为亩。
2、道路用地交付时间:乙方支付甲方第一笔补偿款后,甲方交付乙方合同用地。
3、道路用地年限:道路用地年限为年,甲方交付乙方合同用地之日起
年月日止。
(四)地上附着物补偿标准:
1、地上附着物补偿按照《平顶山市人民政府关于印发平顶山市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政〔2012〕12号)补偿标准执行。
2、道路用地及风机平台用地范围内的地上附着物以现场核对后实际数目为准,由乙方进行一次性补偿。
第二条风电项目用地补偿费用
(一)平顶山市叶县辛店镇范围风电项目用地暂定补偿费用总金额:人民币
元(大写: 元整),具体费用组成如下,若风电项目在竣工后实际用地范围与本合同的约定有差异,则按本合同约定的用地及补偿费包干单价核定风电项目用地费用总额,由甲、乙双方签订补充协议确定。
1、场内新开辟道路用地费用包干单价荒地每亩每年人民币元, 耕地每亩每年人民币元,暂定道路用地面积亩,暂定场内新开辟道路用地租地费用人民币元。
2、风机平台用地租地费用包干单价荒地每亩每年人民币元, 耕地每亩每年人民币元，暂定风机平台用地面积亩,暂定风机平台用地租地费用人民币元。
3、场内改建道路用地费用包干单价荒地每亩每年人民币元, 耕地每亩每年人民币元,暂定道路用地面积亩,暂定场内新开辟道路用地租地费用人民币元。
4、道路用地及风机平台范围内的地上附着物按照《平顶山市人民政府关于印发平顶山市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政〔2012〕12号)补偿标准执行,总补偿费用人民币元。
(二)本条第一款约定的用地补偿计价方式及补偿标准为包干固定的方式及标准,不因任何因素变化而调整,即除本条第一款约定的费用外,乙方根据本合同约定使用土地无需向任何主体支付任何费用。
(三)本条第一款约定的用地租地费及补偿费标准己包含土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿、土地复垦费、及整理土地并交付乙方的工作协调费等,乙方根据本合同约定使用土地若需向原土地权利人、地上附着物权
利人、地上青苗权利人等主体支付的所有费用均属于本合同约定的用地补偿包干费用范围内,应由甲方负责直按承担。
第三条风电项目用地补偿费用付款方式
(一)付款批次与时问:
1、道路用地补偿款分两次支付。
(1)在本合同签订后,乙方向甲方支付暂定道路用地租地费的50%,即人民币元;
(2)在甲、乙双方签订补充协议结算确定风电项目道路实际用地范围及费用后,甲、乙双方一次性结清道路用地补偿费;
(3)甲、乙双方签订补充协议结算确定的风电项目道路实际租地范围及费用与本合同约定的租地范围及费用不一致时,结算道路租地范围及费用前乙方已支付甲方的费用与结算后确定的费用间的差额多退少补,并直接在结算后的第二次的付款中进行调整。
2、风机平台用地补偿款分两次支付。
(1)在本合同签订后,乙方向甲方支付暂定风机平台用地补偿费的50%,即人民币元;
(2)在项目竣工后,甲、乙双方签订补充协议结算确定风电项目风机平台实际租地范围及费用后,甲、乙双方一次性结清风机平台用地补偿费;
(3)甲、乙双方签订补充协议结算确定的风机平台实际租地范围及费用与本合同约定的租地范围及费用不一致时,结算平台租地范围及费用前乙方已支付甲方的费用与结算后确定的费用间的差额多退少补,并直接在结算后的第二次的付款中进行调整。
3、用地范围内的地上附着物补偿款一次性支付。
(1)在本合同签订后,乙方向甲方支付暂定道路用地及风机平台用地范围内的地上附着物补偿费元;
(2)在甲、乙双方签订补充协议结算确定风电项目道路用地及风机平台用地范围内的地上附着物最终数量后,实际产生费用以现场确认量为准,多退少补;
4、本合同签订后,甲方同意由我方先进行风机机位占地范国内的文物勘探工作。
(二)乙方付款前甲方应提供等额的可以抵税的行政事业性统一收据或合法发票。
(三)甲方开户银行名称、地址和账号为:
户名:
开户银行:
地址:
账号:
第四条双方的承诺
(一)甲方承诺
1、本合同项下的地块的处分权属于甲方。甲方应与相应的地块权益所有者签订补偿合同,以确保其对地块所拥有的处分权完整且不存在任何瑕疵。
2、本合同签订后,甲方保证在本合同约定的用地范围内,任何主体均不得种植苗木、建设建筑物、添置其他构筑物。
3、甲方保证风电项目建设、运营不受到村民、企业或其他主体的干扰、破坏,如有应及时处理确保乙方项目建设、运营的安全。
4、甲方保证该地块不存在抵押、査封、或其他纠纷等限制处分的情形。
5、甲方承诺按附件二及附件三格式向乙方提供村委会声明及土地原权利人签署的声明文件原件,同时承诺不因其已向乙方提供以上声明文件,而免除或减少其合同项下的任何义务或责任。
6、甲方应协调解决在该村范围内,乙方项目建设过程中的民事协调,确保项目顺利建设。
(二)乙方承诺
1、乙方应按照本合同约定支付合同款。
2、妥善安排项目建设及运营、减少或避免对当地环境造成影响。
第五条违约责任
(一)甲方逾期交付风电场用地的,每逾期一日,分别向乙方支付本合同总金额的
0.05%作为违约金。
(二)甲方违反本合同导致风电项目建设、运营受干扰、破坏,乙方有权拒绝支付或追回已付合同款,另外,每干扰、破坏一日,甲方须向乙方支付本合同总金额的
0.05%作为违约金。
(三)乙方如未能按合同约定向甲方支付合同款,每逾期一日应当向甲方支付应付未付合同款的0.05%作为违约金。
(四)乙方在施工过程中违规施工造成的干扰导致停工,甲方不承担由此造成的损失;
第六条其他
(一)双方因本合同发生争议的,应协商解决,协商不成时,任何一方可向平顶山
仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点叶县。
(二)本合同在双方盖章后生效。
(三)本合同一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。附件一:风电项目用地补偿范围及位置图
附件二:村委会声明
附件三:土地原权利人声明
(以下无正文)
（合同签字页）
甲方：
负责人：
通信地址：
联系电话：
乙方：
负责人：
通信地址：
联系电话：
签署日期：年月日
附件一：风电项目用地补偿范围及位置图（一）村范围风电项目用地补偿范围
（二）用地位置图
1、道路走向、风机平台分布图
附件二：村委会声明
声明
兹声明，同意项目在我村境内建设施工，我村所属集体山地、林地、荒地等，在项目前期补偿全部到位的情况下，同意征用或租用。并保证在乡党委、政府的同意领导下，按照工作要求，积极配合项目的实施。
特此声明。
村委会盖章
年月日
附件三：土地原权利人声明
声明
本人姓名（身份证号），本人代表本户已收到了支付的土地补偿款人民币元。同时代表本户声明将位于、面积平方米的土地交予，本户对该土地及地上附着物不再享有任何权利，本户与付款人及土地实际使用主体不存在任何争议，保证不向付款人或土地实际使用主体主张任何权利。
附件1：身份证
签名：
签署日期：年月日
合同编号:__________ 临时用地补偿合同最新临时用地补 偿合同 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
甲方：乙方： 甲方因工作需要临时占用***土地，经***有关负责人见证，甲乙双方友好协商，对乙方 地上附着物的补偿达成如下协议： 1、占地位置：。 2、数量：经甲乙双方共同清点，确认共占用土地**亩，(大写：**)，地上附着**树***株，(大写：**)，无其他地 上附着物，双方对此均无异议。 3、补偿标准：依据***临时占地补偿标准，甲方按每年1000元/亩的标准付给乙方临时 占地费用，青苗补偿费按每年600元/亩支付，**树木按**元/株一次性补偿。 4、依据以上清点数量及补偿标准，**树补偿**元，青苗补偿**元，临时用地补偿**元，补偿费用合计**元(大写：***)。 5、双方权利及义务 甲方应不破坏乙方村间被交道路，保证被交道正常使用，乙方不应限制甲方使用该被交 道路。本合同所订补偿标准为甲方临时占用乙方土地及地上附着物的共同补偿，合同生效后，乙方不得就本合同向甲方索取任何其他费用。合同履行完毕，甲方应进行复耕，达到可耕种 条件。 6、本合同约定补偿期限为一年，到期可以续签合同，附着树木为一次性补偿，到期不再另行补偿。 7、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。 8、本协议自双方签字盖章后生效。 甲方：_________乙方：__________ (公章)(公章)
临时用地合同协议书 甲方： 乙方： 乙方因建设需临时使用甲方土地，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关法律法规，经甲乙双方协商，签订临时用地协议如下： 一、用地位置及面积： 该宗土地位于： 二、用地补偿费、租金及期限： 1、临时用地土地补偿费由乙方全部负责承担。 2、甲方对乙方按年收取临时用地租金，全年合计人民币整（￥元），签订协议时一次性现金付清该年度租金；每年度租金按市场价格和双方协商而定。 3、甲方对乙方不确定用地期限，若上级有关部门对甲方的临时用地不能让乙方使用或石址丘 4、协议按年度签订，乙方每年元月十日前与甲方续订协议，逾期不签订，视为放弃对该临时用地的使用。 三、权利和责任： 1、乙方取得临时用地后，甲方有权对乙方进行管理和监督。
2、乙方在生产建设中不能影响甲方的生产道路和水系畅通，若因此使农户生产受到经济损失，由乙方全部承担。 3、乙方应加强环境保护，防止环境污染，因环境污染造成的损失由乙方负责。 4、在施工过程中，若遇县级或以上领导前来农场调研考察，甲方通知乙方需暂时停工，乙方必须无条件馬上执行。 5、严格用途管制，乙方对批准使用的临时用地不得改变临时用地的批准用途，不得在临时用地上修建永久性建筑物；若乙方违反，甲方收回临时用地，其损失甲方概不负责。 6、若国土或其他有关部门认为乙方临时用地的使用属违规行为，乙方承担全部法律责任。 7、若临时用地农场或国家征用，乙方必须服从。 8、未尽事宜，由双方协商解决。 四、其他： 五、本协议一式三份，甲乙双方和各持一份，本协议由甲乙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。望甲乙双方共同遵守。 甲方： 乙方：
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
临时用地土地复垦协议书 （甲方）：安化县国土资源局 （乙方）：湖南安化湘安钨业有限责任公司 根据《湖南省实施（中华人民共和国土地管理法）办法》第九条和《湖南省临时用地管理办法》的规定，为确保临时用地在期满后得到复垦，经甲、乙双方共同协商，特签订如下协议： 一、乙方因尾砂矿项目建设，需使用安化县高明乡新风村罗家山的土地作为临时用地，用地总面积76683m2（其中望天田5648m2、旱土498m2、田坎4197m2、有林地12637m2、灌木林地35470m2、疏林地17899m2、农村宅基地334m2），详见勘测定界图。 二、临时用地使用期限为年月至年月。到期乙方若需继续使用，应在合同期满前一个月内向土地行政主管部门重新申请，经核准后，重新签订土地复垦协议。 三、乙方一次性向甲方土地复垦专项帐户缴纳土地复垦押金 万元，协议签订之日起5日内缴清。 四、乙方不得修建队挡渣坝外的其他永久性建筑物和构筑物。 五、在临时用地期满后，乙方按国家复垦技术标准和已审查确定的复垦方案组织复垦，确保复垦后土地的水利、耕作层和交通设施完善。 六、乙方必须在临时用地期满后壹年内复垦完毕，并及时向甲方提出复垦验收申请。验收合格后，甲方在验收合格日起5日内将土地复垦
押金退还乙方；若工程经验收不符合复垦标准，且经一个月整改后，仍达不到土地复垦标准，甲方根据土地复垦程度，按比例扣收土地复垦押金，扣收比例不低于所押金额的50%。 七、若乙方在临时用地期满3个月内，未按要求组织复垦或期满未提出复垦验收申请，甲方不予返还土地复垦押金，金额作为土地复垦违约金，由甲方另行组织土地复垦或易地开垦。 八、因国家建设需要征用拆迁临时用地时，乙方需在接到通知后的十五日内，无条件自行拆迁临时用地上的建（构成）筑物。 九、经批准使用的临时用地，只限于乙方按批准用途自行使用，不得擅自改变用途，不得转让、抵押、交换、买卖、租赁或在该临时用地内进行违法活动，损害公共利益。 十、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。合同于签订之日起生效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 代表（签字）：代表（签字）： 年月日
用地补偿协议模板通用版 General version of land use compensation agreement template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
用地补偿协议模板通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 甲方因建设xxxxxxxx需要占用土地，在xxxx镇人民政府监督协调下，根据《合同法》和《土地法》相关规定，经甲乙双方友好协商，本着自愿及平等互利、共同发展的原则，达成以下协议： 一、甲方用地范围为建设加气站所需土地。 二、协议达成后，乙方及其村民不得干扰阻挡甲方在土地范围内施工、经营等合法行为。 三、甲方根据用地的数量对乙方进行土地占用补偿，补偿方法如下： 1、甲方一次性补偿乙方：xxxxxx 人民币（大写）xxxxxx（小写：xxxxxxxx整）
（此补偿费用包括土地补偿、退耕还林补偿、地上附着物补偿、土坝补偿、等所有和土地相关的全部费用）甲方补偿只对乙方村委会，不直接对村民，具体分配由乙方村委会负责。 2、如村民阻拦施工由村委会出面协调并解决，并不得影响甲方正常施工。 四、违约责任: 协议生效后，双方严格遵守共同履约，如果有一方违约，违约的一方应当向未违约方支付补偿金额20%的违约金。 五、争议的解决 1、本协议在正常的履行过程中，乙方村民不得以任何理由阻拦甲方施工及正常经营活动，否则所造成的一切损失由乙方承担。 2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。但在协商或调解期间不得影响甲方正常施工及经营活动。 六、其它事项
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 临时用地补偿合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：乙方： 甲方因工作需要临时占用XX*土地，经X X*有关负责人见证，甲乙双方友好协商，对乙方地上附着物的补偿达成如下协议： 1、占地位置：。 2、数虽：经甲乙双方共同清点，确认共占用土地 XX亩，（大写：X X ），地上附着XX树X X *株，（大写：XX）,无其他地上附着物，双方对此均无异议。 3、补偿标准：依据xx *临时占地补偿标准，甲方按每年1000元/亩的标准付给乙方临时占地费用，青苗补偿费按每年600元/亩支付，XX树木按XX元/株一次性补偿。 4、依据以上清点数虽及补偿标准，XX树补偿X X元，青苗补偿XX元，临时用地补偿XX元，补偿费用合计XX元（大写：XX *）。 5、双方权利及义务 甲方应不破坏乙方村间被交道路，保证被交道正常使用，乙方不应限制甲方使用该被交道路。本合同所订补偿标准为甲方临时占用乙方土地及地上附着物的共同补偿，合同生效后，乙方不得就本合同向甲方索取任何其他费用。合同履行完毕，甲方应进行复 耕，达到可耕种条件。 6、本合同约定补偿期限为一年，到期可以续签合 同，附着树木为一次性补偿，到期不再另行补偿。
7、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。 8、本协议自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： （公章）（公章） XX年月日
编号：_______________ 临时用地合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日 用地单位：（以下简称甲方） 被用地单位：（以下简称乙方）
甲方因____________________ 建设需要临时使用乙方土地，乙方愿意提供临时用地。根据《中华人民 共和国土地管理法》、《 _________ 省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、_________ 省人民政府《关于调整_________ 省征地补偿标准的通知》（ ___ 政地[2012] __________ 号）、__________ 省国土资源厅《关于加强临时用地管理的通知》（ ____ 国土资[2010] ______________ 号）文件精神， 在_________ 镇政府主持下，甲、乙双方经充分协商签订本协议。 一、临时用地坐落、面积、类型 临时用地位于___________ 村，总面积为 _______________ 公顷，农用地_________________ 公顷，未利用地 ______________ 公顷。详见勘测定界图。 二、土地用途：包括加工设施、设施、原料堆场、临时房屋等。 三、使用期限：年，自年月日至年_________ 月_________ 日止。 四、权力及义务 1、乙方按本协议向甲方提供土地使用权利。 2、乙方对提供的土地应做好相关配合支持工作，保证甲方使用过程中不受当地人员以土地权利 为理由的干扰，保证甲方正常使用。如因该土地分割发生纠纷以及甲方正常使用期间村民干扰造成甲方延误工期、财产损失、人身伤害等后果，乙方负责协调解决并配合甲方或司法部门追究相关当事人的赔偿责任甚至刑事责任。 3、甲方支付乙方临时土地补偿费每年每亩________________________ 元，青苗补偿费一次性_________________ 元/亩。第一年临时土地补偿费及青苗补偿费为_____________________ 元；第二年仅有临时土地补偿费，金 额为_____________________________________________________________ 元，以上两项费用合计人民币大写 ___________________ （小写 ___________ 元），该款项一次性支付。 本协议生效后，为确保项目顺利推进，乙方负责在15天内将土地交给甲方使用；甲方负责在15天内支付临时用地的补偿费和青苗补偿费共计人民币大写 __________________ （小写 元）给付 _________ 镇财政所（账号： _____________________ ），镇财政所根据村上
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 丙方：（以下简称丙方） 资金监管方： 为加快________工程建设，同时也为该________工程全面开工建设做好前期准备，结合建设工期要求和征地拆迁进度，本着平等互利、诚实守信的原则，甲、乙、丙三方就甲方工程临时用地事宜达成一致意见： 一、用地位置 ________村土地范围内。 二、占地面积 ________：占地________亩，以县国土资源局勘测定界图为准。 三、用地期限 ________属于施工临时用地，占用时间为________年____月____日至________年____月____日，到期后若不能按时完工，租期顺延。 四、补偿标准 临时占地费用由甲方负责支付给资金监管方，资金监管方和乙、丙方办理对被占村民补偿支付。其补偿标准按________号文件规定执行。补偿标准按青苗补偿费 ________元/亩、土地补偿费每年________元/亩计算，合计____________元（____________元整）包干使用，该费用在本协议签订后通过银行转账支付给资金监管方账户。 五、土地复垦 租赁期满工程结束后该土地由甲方及时复垦，按期移交土地。甲方须按照《土地复垦方案》预存
复垦费至三方监管专门账户（具体事宜与县国土资源局另行办理），复垦后退回。若不按要求复垦，该费用不再退回。 六、双方责任 1、甲方负责向乙方、丙方提供临时占地位置示意图。 2、甲方保证补偿资金及时到位。 3、乙、丙方负责协助甲方办理临时用地手续，甲方确保临时用地的合法性。 4、本协议签订后，乙、丙方负责积极协调各项事宜，确保甲方进场清表，同时乙、丙方负责为甲方创造良好的施工环境及协调过程中的相关事宜。 本协议一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，若有其他事宜另行协商。 甲方：乙方：丙方： 签章：签章：签章： 资金监管方：（签章） 日期：
合同编号：YTO-FS-PD990 临时用地补偿合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
临时用地补偿合同通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方： 乙方： 甲方因工作需要临时占用***土地，经***有关负责人见证，甲乙双方友好协商，对乙方地上附着物的补偿达成如下协议： 1、占地位置：。 2、数量：经甲乙双方共同清点，确认共占用土地**亩，(大写：**)，地上附着**树***株，(大写：**)，无其他地上附着物，双方对此均无异议。 3、补偿标准：依据***临时占地补偿标准，甲方按每年***元/亩的标准付给乙方临时占地费用，青苗补偿费按每年**元/亩支付，**树木按**元/株一次性补偿。 4、依据以上清点数量及补偿标准，**树补偿**元，青苗补偿**元，临时用地补偿**元，补偿费用合计**元(大写：***)。 5、双方权利及义务 甲方应不破坏乙方村间被交道路，保证被交道正常使
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
For personal use only in study and research; not for commercial use 临时用地移交协议 甲方：XXXXX 住所地：XXXX 法定代表人：XXX 统一社会信用代码：XXXXX 乙方： 住址： 身份号码： 鉴于甲乙双方于年月日签订的临时用地协议履行期限届满，甲方需按协议约定向乙方移交原协议所涉地块，为完善和了结使用后的临时用地相关手续，做好土地移交工作，尽快恢复土地原用途，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，结合双方实际情况，经双方协商一致，达成以下协议。 一、土地范围、面积及现状 1．土地范围和面积： 本宗临时用地位于，总面积额为亩。 2．本宗临时用地现状：甲方已对本宗临时用地实施了防护、排水、场地平整及覆盖表土等复垦处理，乙方验收后确认合格，适宜耕种，完全符合土地移交条件。 二、移交时间 甲方在本协议签订后日内向乙方移交本协议所涉临时用地。 三、保证和承诺 1.甲方保证按本协议约定时间将本宗临时用地移交给乙方。
2.本协议签署时，乙方确认经甲方复垦后的土地适宜耕种，甲方将土地移交给乙方后，双方一切权利义务关系终结，没有任何争议。乙方承诺接收土地后，在甲方工程项目施工期间及施工结束后，不再以面积增减、土地变形、使用性质和土地类别改变等任何理由要求甲方再额外支付任何其它相关费用或赔偿。 3.本协议签署生效后，乙方承诺在甲方工程项目施工期间及施工结束后，不再以任何理由、任何方式（包括但不限于诉讼、申请执行、上访、示威、集会及向相关部门反映等）向甲方及相关方提出任何费用要求或赔偿要求，不得以任何形式、任何理由干涉或阻挠甲方施工，并不得做任何有损或影响甲方及相关方形象或利益的行为。 四、违约责任 甲方按约定向乙方移交土地后，如乙方违反本协议第三条之承诺，给甲方造成损失，乙方须按原临时用地合同总额的30%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须按甲方实际损失继续承担赔偿责任。 五、争议解决 因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，双方应争取以友好协商的方式迅速解决，若经协商仍未能解决或任何一方不愿意协商解决的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、其他事项 1.本协议自双方签字盖章之日起生效。 2.本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，均具有同等法律效力。 （以下无正文，为本协议签字页） 甲方（盖章）：XXXXXXX 法定代表人或授权代表签字： 年月日 乙方（签字）： 年月日
YOUR LOGO 临时用地青苗补偿协议范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
临时用地青苗补偿协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：河南省豫南燃气*限公司新蔡燃气工程筹建处 乙方：新蔡县十里铺大梁庄村委 为加快新蔡县城区燃气重点工程的建设，尽快使广大居民用上干净、节能的天然气，根据国家有关政策，结合实际情况，经甲、乙双方协商对施工范围内青苗、树木、道路、水利设施的损坏达成如下补偿协议： 一、施工路段 1、人民路西段路南长米宽米，计亩; 2、开源路中段路东长米宽米，计亩; 合计亩。 二、损坏设施的补偿标准 1、对施工沿线实际损坏的青苗面积进行丈量，作一次性补偿，每亩补偿700元，计元。 2、一般乔木的补偿1至2年按元/株，胸径10cm以下(含10cm) 元/株，胸径10cm以上按元/株，经济林木按河南省人民政府豫政【1989】113号文件所附《河南省国家建设征用土地上附着物补偿标准(修订本)》，参照当地的不同情况进行补偿。 3、损坏的道路，河渠，水井等设施按国家现行预算标准价
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
临时用地协议书（共5篇） 篇：临时用地协议书 临时用地协议书 甲方： 乙方： 丙方(鉴证方)： 乙方承建娄邵铁路工程，需临时使用甲方土地作为建设，为支持乙方的国家重点工程建设，甲方同意按照娄邵铁路临时用地文件补偿，与乙方协商达成如下协议； 一、用地类别：（亩）； 1、 2、 3、 4、旱地（亩）水田（亩）荒地（亩）林地、果林（亩） 以上清单附后 二、使用土地时限； 土地使用时间为双方签订协议之日起至乙方工程完工退场之日止。 用地补偿及付款方式： 经甲乙双方协定，乙方将按照娄邵铁路下达相关临时用地补偿文件标准进行补偿。 四、甲、乙双方的责任： 甲方要积极做好临时用地被占用前的清理工作，确保乙方工程的顺利施工，丙方配合乙方做好临时用地的协调工作，乙方施工完毕退场时，甲方不得以任何理由阻止乙方退场。 乙方必须按照本协议要求必须及时足额支付临时用地费用，乙方退场前要按照文件精神与甲方、丙方协商土地复耕办法。
五、未尽事宜及其他： 本协议未尽事宜经三方共同协商解决，本协议经甲方、乙方、丙方签字盖章生效，本协议一式六份，甲、乙、丙方各执一份，报上级单位三份，均具同等法律效力。 甲方签字盖章： 乙方签字盖章： 鉴证方签字： 第2篇：临时用地协议书 临时用地协议书 甲方：村（居） 乙方： 为建设服务，乙方需临时占用土地，根据《土地管理法》、《省实施条例》及有关文件规定，经甲、乙、双方协商，达成以下临时用地协议： 一、乙方使用的临时用地位于镇（街道）村（居），东至西至南至北至。经甲、乙双方核实，临时用地面积平方米（合亩）。（详见附图） 二、临时用地使用期限年，自年月日至年月日止。 三、临时用地补偿费每亩元，合计元，地面物补偿费合计元，补偿费共计元，乙方应在约定时间内与甲方结算完毕。 临时用地补偿费的缴纳时间和缴纳方式为： 。四、乙方应按规定上缴临时用地补偿费和土地管理费。五、不准在临时用地上搞永久性建筑物，使用期满乙方无偿拆除，恢复土地原貌，达到种植条件，甲方不进行补偿。 六、不准私自买卖、出租和非法转让，不准私自改变用途。 七、因国家和集体需要时乙方应无条件退还。八、临时用地使用期满如不归还或拒不交出的，除责令退还土地外，并处以每平方米30元以下罚款。 九、乙方使用土地期满，退还土地后，应负责土地的复垦，为保证复
叶县大崖风电场项目 道路、风机平台临时用地补偿合同 为推动可再生能源的开发与利用,促进甲经济的可持续发展,乙拟在甲辖区建设叶县国博大崖风电项目(以下简称“风电项目”)。因风电项目的车辆、设备进退场,材料、设备停放,及具体施工操作等将使用甲行政区域土地,并对地上的植被造成破坏,现根据《人民国土地管理法》、《物权法》等法律、法规关于地役权和临时用地等的规定,经双协商一致,就相关事宜达成如下协议: 第一条风电项目用地补偿围及用地交付时问、使用年限 (一)风机新建道路用地: 1、道路用地围:指风电项目场原有道路、场新开辟道路以及风电项目场外道路。但风电项目场外道路及场原有道路不列入用地补偿围,乙有权使用该道路但无需支付任补偿费用,同时甲应确保乙的通行权。若甲改变风电项目场外道路及场原有道路的,应确保变更后的道路与乙新开辟道路相连接。 2、场新建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按宽征地，面积为亩。 3、道路用地交付时间:乙支付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。 4、道路用地年限:道路用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起至年月日止。 (二)风机平台用地: 1、风机平台租地围:风机基础及箱变已列入征地围,风机平台用地面积应扣除风机基础及箱变面积。
2、风机平台面积:风机平台个,每个占地亩,共为亩。扣除个机位共亩(每个机位(含风机基础及箱变)永久占地亩)后平台共占地为亩。暂定风机平台分布图见附件一。 3、风机平台用地交付时间:乙文付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。 4、风机平台用地年限:平台用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起至年月日止。 (三)风机改建道路用地: 1、场改建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按米宽征地，面积为亩。 2、道路用地交付时间:乙支付甲第一笔补偿款后,甲交付乙合同用地。 3、道路用地年限:道路用地年限为年,甲交付乙合同用地之日起 年月日止。 (四)地上附着物补偿标准: 1、地上附着物补偿按照《市人民政府关于印发市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政〔2012〕12号)补偿标准执行。 2、道路用地及风机平台用地围的地上附着物以现场核对后实际数目为准,由乙进行一次性补偿。 第二条风电项目用地补偿费用 (一)市叶县辛店镇围风电项目用地暂定补偿费用总金额:人民币 元(大写: 元整),具体费用组成如下,若风电项目在竣工后实际用地围与本合同的约定有差异,则按本合同约定的用地及补偿费包干单价核定风电项目用地费用总额,由甲、乙双签订补充协议确定。
叶县大石崖风电场项目 道路、风机平台临时用地补偿合同 为推动可再生能源的开发与利用,促进甲方经济的可持续发展,乙方拟在甲方辖区内建设叶县国博大石崖风电项目(以下简称“风电项目”)。因风电项目的车辆、设备进退场,材料、设备停放,及具体施工操作等将使用甲方行政区域内土地,并对地上的植被造成破坏,现根据《中华人民共和国土地管理法》、《物权法》等法律、法规关于地役权和临时用地等的规定,经双方协商一致,就相关事宜达成如下协议: 第一条风电项目用地补偿范围及用地交付时问、使用年限 (一)风机新建道路用地: 1、道路用地范围:指风电项目场内原有道路、场内新开辟道路以及风电项目场外道路。但风电项目场外道路及场内原有道路不列入用地补偿范围,乙方有权使用该道路但无需支付任何补偿费用,同时甲方应确保乙方的通行权。若甲方改变风电项目场外道路及场内原有道路的,应确保变更后的道路与乙方新开辟道路相连接。 2、场内新建道路用地:暂定公里长,路面宽度米,暂按宽征地，面积为亩。 3、道路用地交付时间:乙方支付甲方第一笔补偿款后,甲方交付乙方合同用地。 4、道路用地年限:道路用地年限为年,甲方交付乙方合同用地之日起至年月日止。 (二)风机平台用地: 1、风机平台租地范围:风机基础及箱变已列入征地范围,风机平台用地面积应扣除风机基础及箱变面积。 2、风机平台面积:风机平台个,每个占地亩,共为亩。扣除个机位共亩(每个机位(含风机基础及箱变)永久占地亩)后平台共占地为亩。暂定风机平台分布图见附件一。 3、风机平台用地交付时间:乙方文付甲方第一笔补偿款后,甲方交付乙方合同用地。 4、风机平台用地年限:平台用地年限为年,甲方交付乙方合同用地之日起至年月日止。 (三)风机改建道路用地:
风电施工合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
甲方合同编号： 风电场施工合同 甲方： 乙方： 年月日 合同协议 甲方： 乙方： 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸；
（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：人民币（大写）元整 （￥） 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：
账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 合同条件 1.定义及解释 1.1定义 合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
临时使用土地合同书模板(通用版) Template of temporary land use contract (general version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
临时使用土地合同书模板(通用版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 用地单位（称甲方）：__________ 被用地单位（称乙方）：__________ 甲方因建设需要，需临时使用乙方农用地______平方米（折合______亩），未利用土地______平方米（折合______亩），国用土地______平方米（折合______亩），集体土地______平方米（折合______亩），根据《中华人民共和国土地管理法》及有关法律法规规定，甲乙双方经过共同协商，在县人民政府土地行政主管部门主持下， 签订如下合同： 一、甲方需临时使用位于____________ 的乙方土地 ______平方米（折合______亩），作于____________用地，具体位置以图纸标准为准。 二、双方商定该宗地使用期限为______年，自______年______月______日起到______年______月______日止。如确需
延长使用期限的，可在使用期满前______日内，向县人民政府土地行政主管部门提出延期申请，经县人民政府土地行政主管部门审查批准后，重新续办临时用地手续。 三、在使用期限内，甲方应向乙方支付的临时用地补偿 标准由甲、乙双方协商解决。 四、甲方及时交清土地补偿费用后，严格按照批准位置、范围、面积和用途使用，不得擅自转让、变更和改变批准用途，乙方应按时移交土地，不得影响、阻扰甲方使用。并不得在该宗地上修建永久性建筑物。 五、办理临时用地手续时，甲方应向县人民政府土地行 政主管部门缴纳______元土地复垦保证金。甲方使用期满后，必须进行复垦整治、恢复原状，经县政府土地行政主管部门会同农业部门验收合格后，保证金退回。 六、使用期满后，甲方不按期复垦和期满不按时退还土 地或未经批准延期使用土地的，县人民政府依据《土地管理法》、《土地复垦规定》等有关法律法规规定，依法处理。甲方复垦保证金予以没收，用于土地复垦。
征地协议书 征地单位：长沙县青山铺镇人民政府（以下简称甲方） 被征地单位：青山村三星村民小组（以下简称乙方） 甲方根据长沙县三年环保综合整治行动的精神，经县环保、国土、规划、重点办、镇人民政府现场勘查确定，决定在乙方107线瑶丘征收 0.6 亩（ 400.2 平方米）土地，用于新建青山铺镇垃圾中转站道路及巷边边角余料征收补偿标准按《长沙市政府第103号令）及长沙县[008]16号文件具体实施细则进行补偿，现经双方协商同意达成如下补偿协议。 一、征地面积 经长沙县测绘队现场测量实际用地面积为0.6 亩，计 400.2 平方米。 二、征地补偿费用总计： 1、土地征收费：0.6亩×19800亩/元＝11880元 2、安置补偿费：0.6亩×19800亩/元＝11880元 3、青苗补偿: 0.6亩×180亩/元0＝11880元，合计24840元。 三、付款方式：此协议自签订之日起后15个工作日内付清全部费用，由所属三星村民小组代开收据。 四、本协议壹式肆份，镇、村、组、长沙县青山铺镇人民政府各持一份，签字盖章后生效。
甲方代表： 乙方代表： 镇政府代表： 青山村村委会代表： 镇国土所代表： 2010年8月19日
征地协议书 征地单位：长沙县农村环境建设投资有限公司（以下简称甲方） 被征地单位：青山村三合村民小组（以下简称乙方） 甲方根据长沙县三年环保综合整治行动的精神，经县环保、国土、规划、重点办、镇人民政府现场勘查确定，决定在乙方青豪坝下游征收7.41亩（4940平方米）土地，用于新建青山污水处理厂。征收补偿标准按《长沙市政府第103号令）及长沙县[008]16号文件具体实施细则进行补偿，现经双方协商同意达成如下补偿协议。 一、征地面积 经长沙县测绘队现场测量实际用地面积为7.41亩，计4940平方米。 二、征地补偿费用总计： 1、青苗补偿：7.41亩×1800亩/元＝13338元 2、土地征收费：7.41亩×12600亩/元＝93366元 3、安置补偿费：7.41亩×12600亩/元＝93366元 4、集体设施（水渠水管）补偿：按施工设计要求另议。 三、付款方式：此协议自签订之日起后15个工作日内付清全部费用，由所属三合村民小组代开收据。
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。