空调合作协议
甲方： ________________________________
乙方： ________________________________
签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日
空调合作协议
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有限公司空调自控工程，经协商一致，订立本合作协议。
一、合作项目概况
1项目名称：_____ 有限公司暖通空调自控工程
2、项目地点：______ 。
3、项目内容：暖通空调自控工程。
二、双方责任
1甲方需在项目启动前将前期投入资金汇入乙方指定账户。
2、甲方需配合乙方进行空调工程施工工作。
3、乙方需按照甲方指定的期限完成洁净空调自动化控制平台设计。
4、乙方需建立车间空调控制系统，设计中央控制室，购置
仪表，构建自动化控制系统
5、乙方需在项目调试过程中协助甲方相关人员跟随调试、学习、现场培训。
6、乙方负责整套空调自控工程及设备的安装调试，甲方予以配合。
7、安装调试期间甲方应提供符合技术要求的动力电源及水源。
8调试完成后一周内，乙方应向甲方提供详细的技术资料。
9、调试完成后甲方根据国家及行业标准组织相关人员验收，并签写验收报告。
三、费用支付
1甲、乙双方根据乙方提供的方案预算，经审核后商定该工程协议价款为人民币________ 元。
2、上述协议价包括设备费，安装费，调试费等所有费用。
3、在工程开始前支付人民币 ___ 元作为乙方的启动资金。
在工程调试验收并办理交接证明后_____ 天内支付工程款____ 元。同时乙方向甲方提供全额增值税发票。
4、剩余 __ 元为质保金，质保期结束后_____ 周内付清。
四、质保期
1质保期为工程、调试验收合格后_______ 个月。质保期内乙方对非人为因素造成的设备损坏进行免费维修或调换。
2、当自控系统发生故障时，乙方应在接到通知后________ 小时赶到现场处理。
五、违约责任
1除不可抗力外，如甲方中途发生变更技术方案，导致采
购货物数量或型号需要变更时，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。
2、乙方应按协议规定的工期内完工，如逾期完工，每延误
一天，须按协议未履行部分总额的 %。支付违约金于甲方。超过天的每增一天，按协议未履行部分总额的9支付违约金。超过天的每增一天，按协议未履行部分总额的 %支付违约金。并且乙方应退还所有货款。
3、甲方应按协议规定的付款方式支付工程款，如逾期支付，除乙方同意顺延外，每延误一天，须按未付货款总额的 %支付违约金于乙方，超过___________ 天的每增一天，按协议未履行部分总
额的___ 9支付违约金。超过____ 天的每增一天，按协议未履行
部分总额的___ %支付违约金。
六、保密原则
乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
七、争议解决
双方在履行协议过程中，产生争议时：
1在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，
本协议在执行中发生的争议双方同意由_______ 方所在地人民法院诉讼解决。
八、不可抗力
1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风
和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使协议履行受阻时，履行协议的期限应予延长。
2、受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知另
一方，并在事故发生后______ 天内，将有关部门出具的证明文件
出示另一方。
九、其他
1合作期限从_____ 年____ 月___ 日起至____ 年____ 月—日止。
2、本协议双方约定双方代表签字、加盖单位公章后生效。
3、甲、乙双方约定本协议一式 ____ 份，甲、乙双方各 _ 份。
4、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议法律效力。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
___ 年____ 月 ___ 日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
年月日
代办点移动业务代理合同 甲方：__________________________________ 乙方：__________________________________ 签订地点：_______________________________ 签订时间：_______________________________
为满足社会需要，方便广大客户购买及办理移动电话业务，甲乙双方就甲方委托乙方代理甲方业务一事，达成如下协议： 第一条协议宗旨 1、甲乙双方依据中华人民共和国有关法律、法令和规定，本着“友 好合作、互惠互利、共同发展”的原则，经充分友好协商，签 订本协议，以资双方共同遵守。 2、订立本协议旨在促进甲乙双方互惠互利，在提高移动通信服务 质量的同时，取得双方企业的共同发展。 3、甲乙双方均不具备超出本协议范围内的任何约束双方企业或 双方相关企业的权利。 4、本协议中涉及到的移动业务的最终解释权归属于甲方；涉及到 终端销售的“三包”承诺的解释权归乙方。 5、本协议营业场所位于_________________________________， 营业面积为_____________平方米。 第二条经营范围 1、移动电话入网、业务办理 2、移动电话卡类销售（如：充值卡、缴费卡等） 3、甲方根据业务发展的需要可以对乙方代理的业务种类进行调 整。 第三条甲方权利和义务 1、对乙方的代理资格和代理形式进行审核与评估。乙方不得有以 下行为，否则甲方有权解除双方代理协议，并追回相关损失。
（1）借用中国移动的声誉，在营业厅出售假冒伪劣商品，造 成极其恶劣的社会影响或者引起媒体曝光。 （2）拒绝办理营业受理范围内的业务。 （3）在移动公司营业场所附近地区，采取哄骗、利诱、胁迫 等不正当手段从事拉客活动。 （4）未及时或按要求划拨营收款及代收通信费，情节严重的。 （5）为了个人私利，发生窜货行为，扰乱市场秩序。 2、有权制定并适时修改代理考核办法和业务操作规范。 3、有权对乙方代办业务的情况和服务情况进行监督和检查。 4、及时告知乙方移动电话方面的业务政策调整，并负责向乙 方解释。 5、在乙方缴纳人民币（大写）__________万元（￥） 代办保证金后，甲方向乙方提供符合移动V1标准要求的首次 门头整修、业务宣传资料等。 6、向乙方有偿提供号源、卡品等，并提供开户支撑，业务答 疑服务。 7、按规定标准向乙方及时足额支付代办费。 第四条乙方的权利和义务 1、代办点由乙方投资，乙方依据法律法规和移动公司各项规章制度、业务规范及本协议，自主经营，自负盈亏。乙方的营业执照等工商登记手续由乙方以自己名义按国家规定及时办理，否则承担相应法
室内分布系统协议 新移乌分合同[2014]57号 甲方： 乙方：中国移动通信集团 为了解决大厦（楼宇）（路号）内移动通信的无线信号覆盖问题，乙方向甲方无偿提供室内分布系统及配套的光缆线路接入服务（该系统产权归乙方所有），以改善室内移动通信信号覆盖。室内分布系统为用户提供便携的商务信息系统，以更好的满足用户的通信需求。甲乙双方经友好协商，达成以下共识： 一、甲方责任和义务 1、甲方同意乙方在其大厦（楼宇）内长期提供室内分布系统的安装场地，以及配套光 缆线路，甲方应提供其楼宇的建筑平面图纸，以便乙方准确的对楼宇设计出合理的 建设方案。 2、乙方在室内分布系统及配套光缆线路施工过程中，甲方提供便利条件并协调内部各方关系。 3、甲方须为乙方提供可靠的电力资源，并不得随意切断乙方设备用电（除甲方设备检 修、及不可抗力因素外）。 4、甲方保证乙方在其大厦内安装的室内分布系统设备安全。 5、乙方施工完工后，甲方能够为乙方日常检查、检修及光缆传输线路提供方便。 6、甲方对楼宇改造和装修等需要变动乙方移动通信设备设施时，甲方应提前15天通知 乙方，方便乙方及时安排施工。 二、乙方责任和义务 1、乙方免费为甲方提供室内分布系统的设备，提供配套光缆线路。 2、乙方在室内分布系统设备的安装工程中，保证甲方大厦结构及装饰装修不受损坏。 3、乙方所采用的设备及材料均为阻燃、屏蔽，对甲方设施不产生任何干扰和影响。 4、乙方工作人员在施工期间应遵守甲方的有关规章制度。未经甲方许可，乙方不得任 意施工。 5、乙方负责对所有设备的检查保养，在乙方进行移动通信设备日常检查、检修时需出 具有效证件方可进行，检查时需有甲方人员在场，否则甲方有权拒绝。 6、甲方对楼宇改造和其他装修需要变动移动通信设备设施时，乙方无条件自行跟随甲 方变动，但甲方需提前通知乙方。 三、违约责任 1、任何一方不得无故终止合同，否则违约方应赔偿守约方因此而造成的全部损失。 2、乙方在室内分布系统设备安装过程中，如对甲方大厦结构或装修造成损坏，乙方负 责向甲方按实际损坏程度支付赔偿金。 四、其它 1、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。 2、本协议自双方代表签字盖章之日生效。 3、本协议未尽事宜，协商解决。
中央空调工程安装合同通用范本 编号： 签订地点： 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律、法规及规定，结合本工程具体情况，在友好协商基础上，双方达成如下协议。 一、词语涵义 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条款所赋予的涵义： 1、发包方(简称甲方)： 2、承包方(简称乙方)： 3、工程： 3.1 工程名称： 3.2 工程地点： 3.3 工程内容：材料供应及安装调试 3.4 承包范围：附属设备、材料供应，设备安装、管道制作安装，新风系统，空调电气，系 统调试（所用的设备、材料按双方认可的《安装工程预算书》及施工图中的 品牌，规格，数量等要求）。排风系统不包含在本合同承包范围内。 4、经济支出：设计变更、技术洽商必须经双方代表签字认可，工程变更同样采用合同价款计算， 工程变更部分工程款按预算价在工程竣工时一次结算支付。 5、工期：合同总工期天，假日雨天包括在内。 6、开工日期：乙方收到工程预付款和甲方发出的工程进场通知书后三天内进场施工。 １
7、图纸：乙方用以施工的所有图纸(包括设计变更、配套说明和有关资料)，由乙方提供经甲方代 表批准(签认)。 第2条甲方工作 甲方按协议条款约定时间和要求，一次或分阶段完成以下工作： 1、办理本工程及相关工程的建设、开工的合法手续和证照。 2、施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。按当地政府 和有关部门对施工场地交通、生产生活污水、雨水排放和施工噪音等管理规定办理有关手续； 乙方施工用水、用电费用由甲方支付。 3、负责协调各工种之间的配合工作； 4、在工地范围内提供施工场地、设备材料存放用的仓库、施工人员办公场地； 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失， 工期相应顺延。 第3条乙方工作 乙方按协议条款本合同约定的时间要求做好以下工作： 1、向甲方代表提供工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告； 2、乙方应遵守当地政府和有关部门对施工场地交通、生产生活污水、雨水排放和施工噪音等管 理规定； 3、乙方进场后必须抓好安全生产工作。施工人员必须遵守工地的有关规章制度和安全生产制度， 若因乙方人员违规造成一切事故的，由乙方自行负责一切责任并赔偿有关损失。若由于甲方或第三方责任造成事故，引起乙方损失的，则由甲方或第三方赔偿乙方损失。 4、按合同的要求做好与本工程有关的施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作； 5、保证施工现场清洁符合有关规定。维修好损坏的市政绿化带和人行道，使之道路畅通等，承 担因违反有关规定造成的损失和罚款。交工前将施工现场清理干净，将自身造成的废物清理干净。 6、试机费用由乙方承担。 二、施工组织设计和工期 第4条暂停施工 甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表签发复工令后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 ２
租房合同 出租方（甲方） 身份证号码： 承租方（乙方） 身份证号码： 甲，乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下： 一、租赁地址： 二、室内附属设施：1台液晶电视45寸，1台分体式空调，1台移动空调，1台半自动洗衣机，1台冰箱，3组沙发，2组衣柜，3架双人床，2个煤气灶，1个热水器，2个电扇，1个小茶几。以上设备均完好。1个大茶几（玻璃损坏）。 三、租用期限及其约定： 1.租用期限：自XX年6月日起至XX年XX月日； 2.房屋租金：每月XX元人民币； 3.付款方式：按半年支付，另付押金XX元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息；第1次付款计4000元人民币； 4.租赁期内的水，电，煤气等生活性费用由乙方支付，房屋修缮等费用由甲方支付； 5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可终止合同，收回房屋使用权，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方损失：
（1）乙方擅自将房屋转租，转让或转借的； （2）乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的； （3）乙方无故拖欠房屋租金达XX天. 四、双方责任及义务： 1.乙方须按时交纳水，电，煤等费用，甲方须监督检查以上费用； 2.无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金； 3.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租（卖）给任何第三者；或在租赁期内房租加价； 4.租用期满后，乙方如需继续使用，应提前1个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先； 5.在租赁期内，甲乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前一个月通知对方，协商后解除本协议； 6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗 工作，如发生事故乙方应负全部责任； 7.乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿；如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。 五、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。
编号：FY XGHX 小区智能化工程 施 工 合 同 书 地址：颍上县滨河大道与颍阳路交叉口 签订地点：置业有限公司签订时间：2016年12月10日发包方：有限公司（以下简称甲方）
承包方：安徽省阜阳市星光宏信电子科技有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵守平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况： 工程名称：颍上滨江御府小区智能化系统工程； 工程地点：颍上县滨河大道与颍阳路交叉口 1.3 工程内容：颍上滨江御府小区智能化系统施工安装 第二条工程范围及内容： 承包范围：颍上滨江御府小区智能化各系统设计、设备安装、系统调试、工程验收、系统检测、人员培训、资料提供、工程保修、售后服务等。 工程内容： （1）小区彩色可视对讲系统 （2）小区户内煤气报警系统 （3）小区电子监控系统； （4）小区停车场出入口管理系统； （5）小区电子巡更系统； （6）小区背景音乐及公共广播系统； （7）小区LED全彩屏信息发布系统; （8）小区围墙电子围栏报警系统； （9）小区电梯五方通话系统； （10）小区电梯刷卡系统；
（11）小区人行刷卡系统； （12）小区机房管理系统；（13） 小区室外管网系统； （13）智能机房建设系统； （14）施工图纸、招标文件约定的所有工作内容及投标文件涵盖的工作内容。 第三条合同工期 根据本工程实际情况和智能化工程施工的特殊性，本工程采取分阶段施工。具体工期由甲方将根据工程实际进度情况合理安排，且必须在物业公司接收土建单位工程前15 天完成。物业公司接收日期甲方项目部根据现场工期确定，必须提前30 天以书面形式通知乙方，甲方要求的竣工是指工程阶段全部完成，系统功能全部开通运行。在工程实施过程中乙方应随土建进度随时无条件配合，对其没有及时掌握土建进度而导致智能进度的影响由乙方承担责任，甲方不承担乙方的失误损失。 第四条工程质量标准依据 工程质量标准：合格，同时应满足建筑智能化系统工程评估标准 DB32/366-1999 建筑智能化系统工程实施及验收规范 DB32/365-1999 建筑智能化系统工程检测规程DB32/181-1998 建筑智能化系统工程设计标准。以上标准若政府在本合同履行期间出台新 标准，按出台的国家或地方现行新标准执行。 第五条工程合同总价 、本工程合同总价为大写(人民币)：万元整；小写：
空调系统改造合同 合同编号: 八期制冷系统改造工程合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称: 制冷系统改造工程 2、工程地点: 有限公司厂区内 3、工程造价:人民币万元(大写: 元) 4、承包方式:包工包料(设备及材料均由乙方采购)。 5、承包内容、范围及要求:六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。 A、组合式空调机组安装:组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250W, 房间总冷量125KW，风量18000(m3/h)，机组冷量129.8 KW，落地式机组。 21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW，风量 18000(m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW，风量18000(m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。 B、辅材及冷冻水管安装:包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
C、风道安装:包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。 D、水箱及配套设备部分:包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为HT250)、 截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚:底板20mm，侧1:20mm，侧2:16mm，侧3:12mm，侧4:10mm，顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。 E、土建部分:包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。 practices. The development of various undertakings, requires each party to pay and hard work. No free ride thing under the Sun, if you cannot play a vanguard and exemplary role of party members is unworthy party members. Both staff members and no staff members, both vigorous and resolute working style, good at policy advocacy, and to perform good decisions of party committees and Governments, determined to complete work assigned by the superior party. Third, focus on improving service, the ability 二、施工准备 (一)甲方 1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。 2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。 3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公 司及施工所在部门派安全监护人。 (二)乙方:
编号：_____________ 中央空调改造安装工程合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 工程概况及工程名称： 工程名称： 工程地址： 第一条系统配置及系统功能 乙方参与室外主机改造安装工程，保证空调制热效果。合同总价： 合同总造价：（小写）：￥ （大写）： 施工价款在合同履行期限内且在不改变原方案的情况下为固定价格。 第二条工程范围及质量要求： 对主机部分已安装主机、水泵、调试及售后服务等，即保证业主可以正常使用空调系统（不包括空调设备的电力工程）。 质量要求：合格。 第三条工期： 1、合同签订次日起，工期为天； 2、乙方在收到第一笔合同款后天内将施工材料运至施工现场并开始施工。 3、实际交工期按照设备调试时间计算（装修影响施工的情况另计）。 4、如遇以下情况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 4.1 甲方未按照合同约定支付款项。 4.2 甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其它
开工条件。 4.3 在施工中因停水、停电限制施工时间； 4.4 因遇不可抗力，而影响工程进度，不可抗力因素结束后，工期继续计算，而且当不可抗力发生时，乙方立刻向甲方报告。 双方责任 a)甲方责任 1.1甲方提供乙方施工材料存放地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供临时用电； 1.2 甲方应协调乙方与其他专业的配合工作； 1.3 甲方应与业主协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由先征得甲方同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关部门干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责； 1.4 甲方参与工程质量和施工进度的监督； 1.5 主机设备电源主线路均由甲方负责； b)乙方责任 1.1 乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准； 1.2 在施工过程中，发现有任何威胁或将要威胁甲方的利益的情况发生，乙方应立刻向甲方反映，并协助甲方排除危害。 1.3 乙方负责材料的购置、运输、加工、制作、安装及检修已有设备，交付甲方使用；
合同编号： 智能化工程施工合同 工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点： 甲方： 乙方： 年月日
智能化工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。 1、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容及范围： 1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。 1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。 2、工期期限 2.1 开工日期： 完工日期： 总日历天数：
2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。 2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。 3、质量标准 乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。 4、承包方式 总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价： 本合同总价为人民币（大写：）（含税） 5.2合同价款支付方式 5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款； 5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在
中国电信股份有限公司张掖分公司 光缆线路迁改工程赔补协议书 2016年4月 甲方： 地址：
法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 中国电信股份有限公司张掖分公司（以下简称甲方），（以下简称 乙方）。为明确双方权利与义务，经友好协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议。 本协议由下列当事人于【2016】年【4】月在【张掖】签订。 因，需要对甲方所属的通信线路进行迁改，甲乙双方沿 张掖滨河新区至平山湖公路设计线路进行了实地勘察，对甲方5段通信线路进行迁改，经协商，为确保通信安全、畅通，必须对甲方通信线路设施进行保护。经甲、乙双方平等协商同意签订以下协议。 一、实际工程量 经实地勘察，双方确认由于张掖滨河新区至平山湖修建公路施工影响，甲方通信光缆线路需迁改公里，光缆公里，各类通信光缆线路在公路界内的 实际占压长度、包括公路主道所有工程量由甲方负责施工，具体迁改工程量见附表。（中国电信甘肃省2016年光缆线路迁改工程张掖工程投资预算表） 二、乙方承担的补偿责任 1、补偿金额：由于乙方的原因，影响甲方通信线路或设施安全而造成线路改迁、保护等项目所产生的费用，由乙方向甲方支付补偿款，共计人民币元 （大写：元整）。 2、上述补偿款项包括：⑴通信线路设施迁改勘察设计费⑵通信线路迁改工程预算中涉及的费用；⑶通信线路或设施迁改发生的材料费用；⑷通信光缆线路或设施开挖、安装等直接费用；⑸通信光缆迁改施工调遣费等补偿项目。 3、支付方式：为了保证甲方通信线路迁改工程建设顺利进行，自协议签订之日起一周内，由乙方向甲方一次性付清，支付方式为转账。
账户名称：中国电信股份有限公司 账号： 开户行： 4、施工期限：本工程即协议签订之日起，于20日内完成全部线路迁改工程建设，不得影响公路建设的施工进度。 三、双方职责 1、乙方应按照协议约定时间及时向甲方拨付费用。 2、甲方须严格按照双方协商的建设方案组织施工。 3、甲方向乙方提供符合国家规定的票据。 4、未尽事宜，双方另行协商并签订相关补充协议。 四、违约责任 1、乙方必须按期付款，若违反本合同按费用总额的每日千分之二支付 违约金。 2、甲方不按约定日期完成全部工程，每延迟一日，按费用总额的每日 千分之二支付违约金。 五、争议与仲裁 因违反或单方面终止协议而造成的对方损失或损害的赔偿，由双方协商解决，协商未达成一致时，可提请兰州市仲裁委员会仲裁解决。 六、协议期限 1、本协议自双方签字盖章之日起生效。 2、有效期为本协议生效之日起至甲方的工程完工符合公路建设要求后 之日止。 七、本协议一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。
中国移动湖北公司客户入网服务协议 甲方：（移动通信客户）移动号码：乙方：中国移动通信集团湖北有限公司（分公司预印）分公司 一、服务内容及服务承诺 1.甲方愿意使用乙方提供的号码，并接受乙方提供的电信服务，乙方愿意在现有技术条件下网络覆盖范围内以及签订有漫游协议的电信运营商的网络覆盖范围内为甲方提供电信服务，具体服务内容由甲乙双方通过签署业务受理单或其他方式另行约定。 2.甲方可以自主选择是否订购第三方服务商提供的由乙方代收服务费的增值电信业务（以下简称“代收费业务”）。 3.乙方提供的电信服务应当符合法律法规的规定及政府主管部门发布的相关标准；甲方应遵守法律法规的规定使用乙方提供的服务。 4.乙方将通过营业厅、门户网站、10086热线等渠道公示服务项目、服务时限、服务范围及资费标准等内容。 5.乙方向甲方提供便捷的业务办理和客户投诉受理渠道，乙方应在接到客户投诉之日起48小时内回复。 二、入网登记 1.甲方使用乙方号码并接受乙方提供的电信服务，需办理入网登记手续。甲方办理入网登记手续时，应当按照《电话用户真实身份信息登记规定》（工业和信息化部令第25号）向乙方出示有效证件，提供真实身份信息。 甲方委托他人办理入网手续的，受托人应当出示甲方和受托人的有效证件，并提供甲方和受托人的真实身份信息。 甲方应具有完全的民事行为能力。甲方为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，应由其监护人代理甲方签署本协议。 2.甲方及其受托人拒绝出示有效证件，拒绝提供其证件上所记载的身份信息，冒用他人的证件，或者使用伪造、变造的证件的，乙方有权不为其办理入网手续。 3.如甲方入网登记资料发生变更，应及时到乙方营业厅办理资料完善手续。因甲方或其受托人提供的资料不详、不实或变更后未及时办理资料完善手续等原因所造成的后果由甲方自行承担。 4.甲方名下在全国范围内已经达到5个中国移动号码的，将无法再办理新的中国移动号码入网。 5.甲方入网后应立即设置服务密码并妥善保管。因密码保管不善造成的后果由甲方自行承担，但乙方有义务协助公安机关调查相关情况。为方便办理业务，乙方可根据甲方申请以短信等方式提供随机密码，该密码可作为办理业务的临时凭证。凡使用服务密码或随机密码办理业务的行为均被视为甲方或甲方授权的行为。 6.甲方因SIM卡丢失或损坏等原因需办理补卡手续或换卡手续时，甲方应凭在乙方登记的有效证件原件到乙方营业网点办理，甲方委托他人代办需同时提供甲方及受托人真实有效证件原件及委托书。乙方可以收取相应费用。 三、资费及费用交纳 1.甲方使用乙方提供的电信服务应支付相关费用，乙方收取的相关费用应符合法律法规的规定和甲乙双方的约定。 2.甲方有权要求乙方提供免费的话费查询服务，乙方有义务对账单、详单进行解释。 3.甲方应按照与乙方约定的时间、方式，向乙方交纳费用账单中记载的全部费用。甲方超过约定交费日未交足费用（以下称“欠费”），乙方有权暂停提供服务(以下称“欠费停机”)，并可以按照所欠费用自交费日次日起每日加收3‰（千分之三）的违约金。自欠费停机之日起60日内，如甲方交清欠费和违约金的，乙方应在甲方交清欠费和违约金后的48小时内恢复暂停的服务（以下简称“复机”）。欠费停机满60日，甲方仍未交清欠费和违约金的，乙方有权终止提供电信服务（以下简称“销号”）和解除协议，并可以通过信函、公告、委托第三方等方式追缴全部欠费和违约金。 4.甲方在欠费停机期间，停机当月和复机当月的费用（含通信费、套餐费、月租、保底等，下同）照常计收。欠费停机跨整月不收取任何费用。 5.甲方可以自行申请办理停机保号业务，停机保号（办理或取消）当月的费用照常计收。若甲方参与乙方营销活动约定了最低消费，则停机保号跨整月按最低消费额收取，否则仅收取停机保号费。 6.乙方对计费原始数据保留期限为6个月(系统产生用户话单当月起后6个月，不含当月，下同)。若甲方对乙方收取的费用存有异议，应在异议费用发生后6个月内向乙方提出(系统产生用户话单当月起后6个月，不含当月)。乙方对甲方在异议话费发生后6个月内提出异议的话单，应保存至异议解决为止。 7.甲方对乙方收取的费用提出异议的，乙方有责任进行调查、解释，经核实确属乙方责任多收费用的，乙方应将已多收的部分双倍返还甲方。 8.如果甲方订购第三方服务商的代收费业务，则视同甲方同意乙方代第三方服务商向甲方收取服务费。该服务费的资费标准由第三方服务商制订并告知甲方。若甲方对收取的代收费业务服务费有异议，可在乙方协助下与第三方服务商协商解决。 9.甲方应妥善保管自己的号码不被非法盗用，若发现通信费用异常增长，可及时拨打客服热线10086或到乙方营业网点办理停机手续，并向公安机关报案；乙方应积极配合甲方和公安部门调查相关情况。 四、协议的变更、终止与转让 1.资费方案因国家政策、网络换代、市场发展等原因发生改变，乙方需提前两个月通知甲方，甲方可以选择修改后的资费方案或乙方提供的其他资费方案。如无改变，则甲方可沿用该资费方案，并有权选择乙方的其他资费方案（双方特殊约定的除外）。 2.除双方另有约定外，甲方可以选择变更资费方案。 3.经甲乙双方协商一致，甲方可以将本协议项下的号码过户给第三人。甲方和第三人应持双方有效证件原件到乙方营业网点办理过户手续，在甲方结清所有费用后由第三人与乙方重新签订客户入网服务协议，本协议自动终止；在办理变更手续之前，本协议约定的责任与义务仍由甲方承担。 4.甲方可以持登记的有效证件到乙方营业网点要求终止提供服务（以下简称销户）。除双方另有约定外，乙方不应拒绝甲方销户，甲方应在销户前结清所有费用。销户后，乙方可以重新启用甲方原号码。 5.甲方在未参与赠送、销售优惠等营销活动情况下，销户时，可以预约将余额转入另一乙方本地有效号码的账户；甲方在参与赠送、销售优惠等营销活动情况下，费用余额按营销活动协议约定进行处理。 6.如遇政府主管部门统一调整资费标准的，本协议按政府主管部门调整后的资费标准在规定的时间起执行。 7.甲方参与乙方入网优惠活动，或甲方与乙方签订有明确在网约定期限的书面或电子协议，在合约期内，本号码只能使用乙方移动通信网络服务。 8.有下列情况之一的，乙方有权解除本协议，收回号码，终止提供服务，由此造成的后果由甲方自行承担： （1）甲方（包括受托人）提供的证件或资料虚假不实； （2）利用乙方提供的服务从事违法犯罪活动； （3）利用乙方提供的服务从事违背公序良俗的活动； （4）乙方收到国家有关部门通知要求停止向甲方提供通信服务； （5）甲方欠费满60日仍未交纳费用。 五、隐私和通信权益保护 1.甲方的通信自由和通信秘密不受侵犯，乙方对甲方的客户资料和通信信息负有保密义务。但根据法律行政法规规定，司法、行政机关依法要求乙方提供协助和配合，乙方应给予协助和配合的，不构成违反保密义务。 2.甲方个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别甲方身份或者反映甲方活动情况的各种信息。乙方收集、使用甲方用户个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则。 3.甲方理解并同意，乙方及其关联公司可以通过业务受理系统登记、纸质返档，通过网络接收、读取并记录等方式，以提供电信服务为目的，在业务活动中收集、使用甲方提供的和甲方使用服务过程中形成的个人信息。乙方有权依法对包含甲方在内的整体用户数据进行分析并加以利用。未经甲方同意，乙方不向除乙方关联公司外的第三方提供甲方个人信息。甲方可以通过营业厅或乙方指定的其他渠道，对其个人信息进行查询、更正。 4.乙方应严格按照《网络安全法》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息化部令第24号）、《电话用户真实身份信息登记规定》（工业和信息化部令第25号）等法律法规的相关要求，对其在提供服务过程中收集、使用的甲方用户个人信息履行保护义务。 5.甲方不得利用乙方提供的服务从事违法犯罪活动或违背公序良俗的活动，不得发送违法信息或未经接收客户同意大量发送骚扰信息，不得有拨打骚扰电话等不当行为，否则，乙方可以暂停向甲方提供服务，直至终止服务。 六、特别提示 1.甲方应使用取得国家入网许可并具有进网许可标志的终端设备，该终端设备应具有支持其所选服务的相应功能。 2.甲方或其受托人已详细阅读本协议的全部条款，甲方或其受托人在签署本协议后即视为完全理解并同意接受本协议的全部条款。 3.为了更好的享受通信服务，甲方同意乙方发送话费赠送、流量赠送、促销活动等适配甲方消费特征的优惠信息。甲方可向乙方申请停止发送前述信息，乙方接到申请后，即日起停止向甲方发送。 4.甲方过户或销户前，需自行在银行、网购等第三方取消已绑定号码，未及时取消造成的后果由甲方承担。 七、争议解决 本协议项下发生的争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，双方可向电信管理部门申诉、向消费者协会等有关部门投诉，或通过下列第（客户填写）种方式解决： （1）将争议提交（分公司预印）仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则在（分公司预印）进行仲裁。 （2）向（分公司预印）人民法院提起诉讼。 八、其他 1.甲方办理各类业务所签署的业务受理单、表单、协议等为本协议的补充协议，与本协议冲突部分以补充协议为准，补充协议中未约定部分以本协议为准。 2.乙方关联公司是指乙方现在或将来控制、受控制或与其处于共同控制下的任何公司、机构以及上述公司或机构的合法继承人。其中“控制”是指直接或间接地拥有影响所提及公司管理的能力，无论是通过所有权、有投票权的股份、合同或其他被人民法院认定的方式。 3. 双方的联系方式位于签章处，一方如有变更，应及时通知另一方，未及时通知的，一方按照原有地址发送文件的（包括但不限于解除合同的通知）发出后即视为送达。 4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议经加盖乙方公司的业务或服务专用章，甲方盖章或签字后生效。对本协议未尽事宜，双方另行协商解决。 （中国移动LOGO，分公司预印） （中国移动LOGO，分公司预印）
工程施工合同 甲方：_____________________________________ 乙方: ______________________________________ 甲乙双方本着友好配合协作的精神，经充分协商一致，制定本工程合同协议书，并严肃执行。 —、工程概况： 1、工程名称：____________________________ 2、工程地点：____________________________ 3、工程内容：____________________________ 4、工程期限：本工程自_________ 年______ 月 _______ 日开工 至________年_______ 月______ 日止全部竣工完成。 二、工程承包范围： 乙方根据甲方的平面结构图而设计的施工图纸（图纸只作为参考，以实际现场为准），乙方已确认施工现场进行空调设备采购及空调末端系统的安装施工。 三、工程价款： 工程总计价格为：大写：人民币： _______________________ 小写：_____________ 四、工程款支付： 1、本合同签订后，—日内（空调安装附属设备、管件及材料）
进场后甲方向乙方支付合同额的%工程款。 2、设备到场后，甲方向乙方支付至合同额的 _%工程款,工程安装完成验收后付至合同额的 _%工程款。 3、所有设备安装调试合格后，甲方向乙方支付至合同额 的______ %工程款。 4、余下的_ %工程款作为质保金，质保期为—年，质保期结束后甲 方向乙方支付合同额的_%工程款。 五、甲乙双方责任： 1、乙方进场人员住宿、生活用水、用电由甲方协助解决。 2、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲乙双方负责人统一领导下组织施工，在施工期间乙方违规施工甲方有权要求乙方停止施工，因违规施工造成店内建筑及设施损坏的由乙方承担赔偿及维修，乙方在施工期间已确认安全施工如造成施工人员伤亡由乙方自行承担，与甲方无关。有关施工方案计划、进度、材料供应等以书面形式上报甲方，双方确认后应密切配合，保证施工的顺利进行，统一协调施工步调。 3、甲方负责对乙方承担工程施工现场的技术交底，安全交底， 提出明确的安全技术生产要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 4、乙方应在甲方规定的时间段内施工。乙方在餐厅室内施工中，乙方应安排相关人员做好现场的铺盖和保护工作。
中央空调工程承包合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
工程承包合同书 工程名称：时代商业广场中央空调设备 工程编号： 建设单位： 施工单位： 签订时间： 工程承包合同书 发包单位：(以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，以便双方共同遵守，顺利完成本项工程。
第一条工程概况: 1.1、工程名称：时代商业广场中央空调设备采购及安装工 程 1.2、工程地点：姜堰区 1.3、工程内容：中央空调机房设备采购及安装服务 1.4、承包范围：中央空调机房设备采购及安装服务 1.5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 、全部工程开工日期：本工程定于 2018 年 9 月 1 日开工。 、全部工程竣工日期：本工程定于 2019 年 1 月 1 日竣工。
、全部工程总日历天数 120 天。 、具体开工日期以开工报告时间为准。 第三条工期延误与工期奖罚 、延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期开工要求，工期不予顺延。甲方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向乙方提出延期开工的理由和要求，乙方保留因材料价格变动提出索赔的权利。 、暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求
TCL环境电器 售后服务协议书 甲方：佛山市南海TCL家用电器有限公司协议编号： 乙方：签约地点：佛山市南海 经甲乙双方共同协商，甲方决定授权乙方设立TCL空气净化器、除湿机、移动空调产品售后服务特约维修网点，为甲方TCL环境电器提供优质完善的售后服务，双方本着互利互惠、平等自愿的原则，达成如下协议： 第一条甲方的责任 1、甲方有责任执行国家所规定的各种法规，如《产品质量法》、《消费者权益保护法》、 《部分商品修理、更换、退货责任规定》。 2、甲方有责任向其用户宣传其特约维修网点的服务内容，并对乙方的工作给予合理的支持。 第二条乙方的责任 1、乙方的维修网点设置地点为：。 2、乙方售后服务工作负责的区域为：。 3、乙方售后服务工作负责的产品为TCL环境电器系列产品，包括保修期内和保修期外的用户。 4、乙方应遵守甲方的服务管理制度，保证服务质量和产品的维修之后的技术及安全性能符 合国家标准。 5、乙方必须详细填写所维修产品的维修记录单据，保证真实无误。 6、乙方必须每天登陆甲方开放的售后系统，保证信息畅通和服务工作的有效完成。 7、乙方必须履行甲方产品的三包细则，对属于保修期内的非人为损坏故障，不得向用户收取零件费和维修 费。 8、乙方有责任及时向甲方反映重大质量问题和重大投诉，对于发生在当地的质量事故和重 大投诉，要及时通知甲方，并及时上门处理，避免事件扩大；处理不了的,要积极协助甲 方对事件作出妥善的处理；同时对于质量事故机器乙方应在第一时间协助甲方做出准确 的鉴定。 9、乙方必须严格执行甲方关于用户上门服务的各项服务规范要求，确保用户满意，同时乙方同意甲方按《TCL 环境电器特约服务管理说明》进行考核。 第三条双方的义务 1、甲方有责任为乙方提供技术支持，定期和不定期的为乙方提供产品知识、维修技巧、服务政策的培训。 2、乙方有义务维护TCL环境电器的品牌形象和市场信誉，对产品质量信息保密，不得对外泄漏相关信息。 3、乙方应设立售后服务热线，保证每天登陆售后系统，保证相关受理信息城区24小时、远城区预约时间服 务到位。 第四条双方的权利 1、甲方有权监控乙方的服务质量，对乙方进行考核及有效管理，乙方必须服从甲方管理并为甲方有效服 务，不得以其他词为由推托服务； 2、对于甲方产品发生在乙方所在地的危机事件（质量事故和重大投诉），乙方必须积极协助甲方处理， 如乙方坐视不理或不配合甲方处理和处理不当的，造成甲方重大损失或媒体曝光的，甲方有权追究乙方的相关责任，并有权单方面终止协议。 3、乙方有权根据自己服务区、服务量等因素调配服务人员和设置网络站点，达到服务效果最大化。
XXX项目 006智能化系统供应与安装工程 合同（样本） 合同编号：签订日期： 立合约单位： 总包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 建设单位：（以下简称丙方） 第一条、合同总则： 1. 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确签约各方的责任，确保本工程项目的完成，经叁方友好协商一致，订立本合同，以资甲、乙、丙叁方共同遵守。 2.合同文件使用的语言文字、标准，适用的法律法规。 .合同语言：中文 .适用法律法规：《中华人民共和国合同法》以及国务院、有关部委和人民政府颁布的有关法律法规。 .适用标准及规范：国家、行业及市颁布的现行有效的法律法规、规范规程及相关的 第二条、工程概况： 1、工程名称：XX项目智能化工程 2、工程地点： 第三条、工程承包范围： 按指定分包合同文件规定进行供应、安装、测试、验收、维修各系统工程，包括所有的设备、材料、构件、配件供应、运输到现场、存储、现场倒运、安装（包括预埋）、保护、调试、政府部门检测和验收、与其他系统的平衡连接、试运行、检查、竣工验收及保修期（由建设单位发出竣工证书的日期起计算二十四个月）内所需要的正常替换的零配件。主要包括内容：
建设单位书面确认）； 2）完成本工程除各单体室内线管外的所有管线（包含各单体的电线、电缆、室外管线、检查井），室外管采用镀锌钢管； 3）完成本工程各系统设备的供应与安装工作，包含各终端的电源管线（就近取电源）及室外终端必须的防雷接地等工作； 4）可视对讲及家庭安防系统，采用可视对讲分机；在高、多层的一、二层的客厅与主卧安装被动红外探测器，卫生间及厨房安装窗磁。别墅内安装被动红外探测器； 5）电视监控系统在楼栋首层电梯厅、车库出入口、小区出入口采用彩色摄像机，在小区围墙、广场设置红外彩色摄像机；硬盘录像机提供的硬盘保证能够实时录像30天；本报价包含电视墙及操作台、UPS电源等； 6）车辆管理系统采用品牌的设备，中距离感应（感应距离为～1米），在小区出入口、地下车库出入口设置刷卡快速电动道闸；在小区出入口设置读卡系统、出卡机构、控制系统、语音提示、图像对比中英文显示等，同时包含临时卡收费设备：收费机、管理电脑、独立式读写器等； 7）该报价包含电梯的三方通话的相关管线； 8）本次报价中包含门禁管理系统，门禁卡与车辆管理可共用，同时包含各门禁处的磁力锁或电插锁等； 9）负责现场文明施工及做好安全防范措施； 10）办妥有关本工程的所有政府部门手续，包含但不限于以下：报监、质检、试验、验收、档案资料等相关工作，并支付所有发生的费用； 11）负责每日及竣工交付时垃圾清理、清运至总包单位指定场地，保证竣工交付时的场内清洁； 12)做好成品保护； 13）本工程为总价包干合同，无论图纸、清单是否列明，所有涉及完成本项工程之一切工作或责任的费用均应包括在投标总价内； 14）乙方必须向丙方及监理单位提交该工程的施工组织设计并取得丙方批准方可允许施工，施工过程中，乙方必须根据丙方的要求提交专项施工方案并取得丙方可允许施工。但上述批准并不解除合同所规定的乙方的任何责任或义务。 15）其他图纸或工程技术与规范所示的工作； 16）免费提供在保养维修期内的保养及维修；