建筑工程劳务分包施工合同
编号：
总包单位（甲方）：
分包单位（乙方）：
时 间：
建筑工程劳务分包施工合同
编号：总包单位（甲方）：
分包单位（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共合国安全生产法》及其相关法律、行政法规，为了明确双方责任、权力和义务，经双方协商一致签订本合同，双方严格信守履行。
1 工程概况
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、工程内容(合同总价中包括的工程内容)
1.3.1、±0.00以下基础工程及地下室工程及车道和二次结构工程：包括但不限于基础砼垫层（已施工部分不扣除）及集水坑、电梯井等基础垫层，钢筋砼基础、钢筋砼设备基础、钢筋砼地下室的墙、梁、板、柱等其他现浇钢筋砼构件，基础及地下室、车道防水层（平面、立面）的水泥砂浆找平层及水泥砂浆保护层及卷材保护层、细石砼保护层、聚苯板保护层及砖砌保护墙（防水层除外）、低档卷材保护层、外墙对拉螺杆切除及打磨、止水螺杆限位筋及止水片的焊接、后浇带，二次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑，建筑、结构图设计的预留孔洞（有套管的孔洞除外）及管道安装完毕后的孔洞、线槽修补等全部设计图纸工程内容（含设计变更）。
1.3.2、±0.00以上主体工程和二次结构工程:全部主体结构及后浇带（钢结构除外，但预埋铁件的安装由分包人负责完成），二次结构
的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑，建筑、结构图设计的预留孔洞（有套管的孔洞除外）及管道安装完毕后的孔洞、线槽修补等全部设计图纸工程内容（含设计变更）。
2 工程劳务分包
2.1、 分包范围(合同总价款中包括的分包范围)
2.1.1 、工程部分
A、土方与基础工程及地下室和二次结构工程：包括但不限于
±0.00以下基础砼垫层（乙方进场前已经施工的部分不扣除）及集水坑、电梯井等基础垫层，钢筋砼基础（筏板）、砼基础；设备基础（含±0.00以上的设备基础）；钢筋砼地下室的墙、梁、板、柱等其他现浇钢筋砼构件，钢筋混凝土墙及墙面施工对拉螺栓孔的封堵；水泥砂浆找平层、防水层的干铺卷材保护层、水泥砂浆和细石砼保护层、砖砌保护墙及轻质保温板（防水层除外）、后浇带；各类钢筋砼集水坑、预埋件（包括制作安装）和其他钢筋砼、混凝土，二次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑及砌体中需预埋的铁件或砼块，建筑、结构图设计的预留孔洞等全部设计图纸工程内容（含设计变更）。
B、主体结构工程和二次结构工程：包括但不限于±0.00以上主体(框剪)结构及后浇带、钢筋混凝土墙及其墙面施工对拉螺栓孔的封堵和必须随主体施工的全部有筋砼垫层的钢筋制作绑扎，二次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑及砌体中需预
埋的铁件或砼块，建筑、结构图设计的预留孔洞等全部设计图纸工程内容（含设计变更）。
C、与安装施工工序的穿插配合和设计中的预留孔洞及基础施工时的排水。
2.1.2、 脚手架及室内外防护：全部施工所需的内、外脚手架、安全通道、施工通道、防护棚、室内外的防护（挂安全网、绑栏杆、刷安全标志漆等）的搭设、拆除，设施材料按规定分类码放。
2.1.3、 临时设施及文明施工：
临时设施：施工现场生产及生活区临时设施（包括未设在施工现场，但是为本工程服务的临时设施）的施工、维修、维护、保洁、清洁、并保证其正常使用；施工机械（如塔吊基础、升降机或施工电梯）的设备基础的施工与拆除；施工机械的安装调试（塔式起重机、施工电梯安装调试除外）；与承包施工范围有关的进出现场的全部材料及机具的装卸车；现场临时道路的硬化；施工现场全部生产生活用道路、以及生活区场地、厕所、给排水沟（管）的清理、清洁、维护并保证其畅通，临时给水、排水、埋设电缆的施工与维护，现场绿化及养护等全部临时设施及文明施工的内容。临时设施的搭设范围：按审批后的施工组织设计和施工现场总平面布置图执行。
临时设施甲方已委托其他单位施工，经双方商定，现场已施工完成项目的施工费用不计入本合同总价，结算时不扣。但如有未完成施工的（含施工生产、生活所需还需建设的临时设施）临设由乙方负责施工，费用已包括在合同总价中，所有临设的清理、清洁、维修、维护、保洁由乙方承担，费用已包括在合同总价中。
文明施工及期限：文明施工必须达到陕西省省级文明工地及总包人的要求标准。期限：自分包方进入施工现场起至本项目全部主体结构（包括二次结构）竣工验收合格后退场为止。
2.1.4、 生产辅助性用工：包括材料、成品、半成品、周转材料、工具等从材料库房、堆场、半成品加工场到施工现场（包括垂直、及水平运输）的二次倒运及在指定地点码放整齐的全部用工；施工期间进出现场全部材料、机械（塔式起重机、施工电梯除外）、设备装车与卸车并在指定地点码放整齐、施工排水等全部与施工生产相关的用工；施工现场抄平放线、塔吊指挥、三级配电箱以下的使用与维护等的全部用工。
2.2、 分包方式：本合同工程施工分包采用包工包辅材和工具的承包方式，辅助材料费和小型工具购置及使用维修费已含在本合同总价中。实行固定总价承包（一次包死），除本合同明确约定可以调整合同总价的情况外，不因其他任何因的变化而调整合同总价。
3.0、合同工期
3.1、开工日期：
3.2、竣工日期： ，按期完成主体工程，甲方奖励乙方人民币壹拾万元。如拖延工期，甲方按0元/天对乙方经行经济处罚。除本条款独立考核执行外，其他本合同与工期有关的处罚条款按具体规定一并执行。
3.3、合同工期总日历天数 天（以全部主体结构全部封顶之日为准，包括机房和钢筋混凝土栏板完工）。主体四层结构施工完成后，乙方必须开始二次结构的施工，/年/月/日前/层二次结构施工完毕，二次结构完工时间为：/年/月/日。
3.4、在合同工期内分包方完成分包的所有工程项目，除满足总工期要求外还必须满足总包方要求的分阶段工期要求，分包方必须提前2-
3天安排人员进场，进行施工准备，确保/年 / 月/ 日正式开工，具体开工时间以实际开工通知为准。/年 / 月 /日前工程形象进度达到±0.00。
3.5、总包方每月（周）将对分包方下达月（周）进度计划并对执行情况进行考核，属分包方原因不能完成计划的将给予处罚。
3.6工期奖罚：要求分包方按本合同规定工期完成所承包范围的所有项目及工程内容。按期完成，奖励按本合同有关条款执行。如未能按本合同规定工期完成，每拖后一天由分包方承担合同总价款的 1% 的罚款，在结算时扣除。
4.0、合同价款及结算与支付
4.1、合同价款：完成合同所约定的全部工程范围和内容及全部工作内容且质量达到合同约定标准时，合同总价为人民币：/，小写：/元。〔合同综合单价： /元/㎡其中：主体结构/万元，含税综合单价/元/m2,二次结构/万元，含税综合单价为/元/m2〕。
投标时使用图纸的建筑面积约/㎡，无论面积计算是否正确，在无涉及建筑面积设计变更的情况下不得调整合同总价。
4.2、合同总价的构成：
4.2.1人工、材料、机械及其他综合费用及税金：包括生产工人的基本工资、生产工人的工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费；机械操作的人工费；夜间施工人工增加费；冬雨季施工人工补贴费；临时设施施工及文明施工用工；人员进出场费；二
次倒运费；垂直及水平运输费；装卸费；参与施工人员医疗及意外伤害保险费；小型工具与用具使用费；辅助材料费；小型材料费；施工期间人工、材料、机械的各类市场涨价风险费；分包人公司及现场管理费、合理利润、营业税、分包单位及个人所得税及国家规定的税金；进出业主区域的出入证办证费；属社会性收费项目的一切费用。
总包方要求分包方为所有参与该工程施工操作及管理人员购买医疗和意外伤害保险。
4.2.2临时设施和文明施工费：临时设施和文明施工费已包括在合同总价中（为了便于考核以工程的建筑面积计算文明施工费 / 元/m2，总额=工程建筑面积/㎡× / 元/㎡），按合同约定完成临时设施和文明施工全部内容，总包方支付临时设施和文明施工费 ，临时设施和文明施工费不因工期的提前或延期而增减。临时设施和文明施工的考核：总包方将对分包方当月度完成文明施工的全部内容完成情况进行考核，考核结果双方签字确认，经考核达标（95分为达标）总包方在次月15日前向分包方支付月度应结算额的50％，余额待工程竣工交付并经全部考核达标后支付。
月度文明施工费=文明施工费总额（/元）÷预计施工月数（/）×月考核得分系数（百分率）。
4.2.3小型工具费、辅助材料费、小型材料费（指直接消耗在工程实体中的材料）：已包括在合同总价中（为了便于考核按建筑面积计：/ 元/m2 列出）。小型材料供应范围详见本合同有关材料、设备机具条款。
4.2.4分包工作内容：（扼要说明了主要工序的施工操作过程，次要工序不一定全部列出，但合同总价中均已包括）
分部分项工程分包工作内容
卷材保护层
聚苯板保护层砖砌防水层保护墙
包括：
卷材干铺设，按规范搭接，检查与验收等全部施工内容；
聚苯板铺设，检查与验收等全部施工内容；
浇砖、切砖、筛砂、淋灰、调制砂浆、原材料及砂浆场内运输，墙底、顶、角及门窗口砖料的选修加工，门窗口安放木砖、砼砖（含制作）、铁件（含制作）、清扫墙面及清理落地灰，墙面勾缝等全部工作内容，架子的搭拆及材料的领用及清理归堆入库等全部施工及验收等管理过程。
钢筋工程（包括砼垫层钢
筋）
包括预留（预埋）钢筋（螺栓）留置，钢筋除锈、调直、切断、接头(包括绑扎接头、直罗纹联接)、焊接(对焊焊接、电渣压力焊焊接)、成型、绑扎、安装、焊接固定等操作，运输及检查等全部操作过程，钢筋垫块制作安装，施工所需的脚手架搭、拆及其材料清理归堆、入库等全部施工及验收等管理过程。
模板工程
包括定位放线、木模放样、制作，钢模组装，模板支撑搭设。模板、支撑、卡具、扣件的运输、安装、检查、刷隔离剂；木模配制、木模嵌缝；预埋铁件、螺栓、钢筋、止水片及止水螺栓、剪力墙对拉螺栓的安放校正；设备基础放线移交等；所拆除木模清理及木模起钉子；模板拆除、堆放、码垛、场内外运输、钢模回库维修、运输及检查等全部操作过程。施工脚手架搭、拆及其材料清理归堆、装车、入库等全部施工及验收等管理过程。
混凝土工程
包括铺设临时运输通道，砂石筛选，原材料运输、配料，机械及人工搅拌，前后台清理、半成品运输、砼浇注、震捣、泵送砼接管移泵、泵管加固、泵管拆除清洗堆放，砼面赶光抹平，人工浇水养护，保温养护时的覆盖，覆盖材料的清理回收入库，泵车指挥等过程或成品检查等全部操作过程。脚手架搭、拆及其材料归堆、入库等全部施工及验收等管理过程。
预埋铁件制作与安装包括建筑图、结构图纸设计必须预埋入结构工程内的全部铁件的加工制作、安装及校正。
砼垫层（包括有筋垫砼层、基础、设备基础等所有结构施工必做的垫层）工程
包括地基平整、夯实、材料和半成品的铺平，有钢筋网片的含钢筋的制作、绑扎，砼及细石砼的制作、浇注、震捣、养护，以及余料清理及全部操作过程，楼面垫层包括硬基层的清理、清扫等全部施工及验收等管理过程。。
水泥砂浆找平层、水泥砂浆保护层、细石砼找平层、细石砼保护层工程
包括清理基层表面，筛砂、调制运输砂浆、铺设抹平及压实、养护；砼搅拌、运输、捣平、压实、压光、养护。
砌筑工程（不分砌筑部位、材料品种与规格）
包括：熟悉施工图纸、放线、浇砖（其他砌块）、切砖、筛砂、淋灰、调制砂浆、原材料及砂浆场内运输，墙底、顶、角及门窗口砖料的选修加工，门窗口安放木砖、砼砖（含制作）、铁件（含制作）、清扫墙面及清理落地灰，墙面勾缝等全部工作内容，架子的搭拆及材料的领用及清理归堆入库等全部施工及验收等管理过程。
二次结构钢筋砼工程
包括钢筋砼构造柱、圈梁、过梁、墙拉梁、窗压梁、压顶梁等全部二次结构钢筋砼工程的模板、钢筋、砼工程的全部内容，施工所需脚手架的搭、拆及其材料清理归堆、装车、入库等全部施工及验收等管理过程。
脚手架及防护工程
平土、挖坑、排水沟施工、搭设、铺翻跳板、挂安全网，钉安全档板、绑护身栏杆、检修、拆除，材料场内运输整理堆放，钢脚手架刷油漆，安全防护棚，安全防护设施的维护、检查等全部操作过程等全部施工及验收等管理过程。凡操作者应有相应的上岗证。
机械操作、指挥及
维护
除塔吊、升降机、翻斗车、搅拌机外，所有施工现场所用的机械设备均由使用者操作并负责日常保养润滑、易损件的更换等。操作者应有相应的上岗证等全部施工及验收等管理过程。
分包人负责塔吊的现场指挥，指挥人员必须持证上岗。
临时设施工程文明工地施工及维
护
全部临设的施工、清洁、保洁、维修至工程交工验收的全部操作过程等全部施工及验收等管理过程。
属文明工地建设的范围包括全部工作内容及全部操作过程，如施工现场区及生活区、办公室、生活区厕所等卫生清扫、道路畅通、排水沟畅通，安、挂各种标语标牌等全部施工及验收等管理过程。
生产辅助性用工
与基础主体分包施工有关进出现场所有材料、机械设备装卸车、材料设备的场内二次倒运、现场内所有清理用工；塔吊的指挥、机械设备的日常保养及维修、测量操平放线等全部施工现场内的辅助性用工等全部施工及验收等管理过程。
4.3、合同价款调整（以下情形发生时，可以调整合同总价款）：
可调整合同总价的规定：
4.3.1发生设计变更造成建筑面积的增减×本合同综合单价/ 元/㎡进行调整。
4.3.2项目已经施工完成，又发生设计变更造成已完施工成品拆除重新施工，按所发生的工程量×分项综合单价结算，拆除按现场签证零工处理；未施工前业主方所发的设计变更乙方必须无条件施工，不涉及费用的调整。
4.3.3合同承包范围和内容以外的零星用工按 / 元/工日结算（不再计取其他费用和税金）。
除涉及到本合同本条款规定情形以外的其他任何情况，合同总价款不予调整。
4.4、工程劳务款支付：
4.4.1 ±0.00以下工程全部完成并经验收符合合同规定质量标准后甲方支付核定预结算金额的70%。
4.4.2 ±0.00以上按月预结。以当月施工完成工程量（按建筑面积计算）×综合单价（主体结构：/元/m2，二次结构/元/m2）预结，当月所完成的分项工程经检查验收达到合同规定质量标准的，总包方依据《月度质量验收评定表》、《月度综合考评表》在次月15日前向分包方支付审定价款的70%，以此类推，主体结构验收达到合同规定质量标
准后10天内支付审定价款的90%，竣工验收交付使用办理完竣工结算后付至结算价款总额的95%，余5%做为质量保修金，保修期（贰年）满后结清保修金。
4.4.3月度质量评定详见附件——《月度质量验收评定表》
4.4.4月度综合考评详见附件——《月度综合考评表》
4.4.5劳务费结算办理详见附件——劳务费结算程序，按项目部的管理规定执行。
4.4.6劳务费支付审批程序详见附件——申请付款审批单，按项目部的管理规定执行。
5.0、工程质量与验收：
5.1、本工程质量目标：确保陕西省优质工程（长安杯），争创鲁班奖。
5.2、本工程质量等级：陕西省优质工程（长安杯）。除允许偏差子项目一次验收合格率达到95％以外，其他子项目一次验收达到合格。
5.3、工程质量必须符合设计要求及国家颁发的《建筑工程施工质量验验收标准》，陕西省颁发的有关工程质量的规定。
5.4、分包方在施工过程中必须接受建筑质量行政主管部门、业主、监理工程师及总包方的监督、检查及评定。
5.5、双方约定分包方在施工现场至少配备不少于一名有资格的专职质量检查员，资格证书开工前报总包方备案。
5.6、双方约定验收程序：按总包方划定的检验批进行检验验收，经分包方自检合格后报总包方及监理检查验收，未经总包方及监理检验的分包方不得进行下道工序施工。
5.7、检验批验收由分包方提前24小时通知总包方，总包方应根据分包方提供的时间及时组织验收，未经总包方验收或验收不符合要求的，分包方不得进行下道工序施工，对总包方或监理工程师提出的问题必须及时整改，直至整改达到要求后重新进行验收，经验收符合质量标准后方可进行下道工序施工。
5.8、分包方在每个检验批施工完成后要填写三检记录报总包方。
5.9、验收依据：双方约定工程检查验收依据为设计施工图纸、建筑工程施工质量验收规范、工程施工质量验收统一标准、施工组织设计、施工方案等文件进行验收。
5.10、质量奖罚：分包方所施工的分部分项工程，质量必须符合规范要求及本合同约定达到的标准，如若达不到本合同约定的质量等级标准总包方将按合同总价款 8% 的比例在结算中扣除，并由分包人承担责任和返工经济支出。
5.11、质量验收的最终确认：由总包方认定。
5.12 分部分项工程施工质量验收详见附件——分部分项工程施工质量验收程序。
5.13分包方必须配备专职质量员一名，并持证上岗。
6.0、 双方责任
6.1、 总包方
6.1.1、总包方委派 / 为项目经理，履行本合同。
5.1.2、负责工程全过程管理，协调同业主、监理、设计单位和其他相关单位联系及解决属于总包方要解决的问题。
6.1.3、根据施工图纸及施工说明在施工前向分包方进行技术质量
和验收标准的交底工作，组织图纸会审，中间及竣工验收，如图纸变更以书面形式通知分包方。
6.1.4、负责施工过程中质量、安全、施工、进度、标准化等方面的质量监督、考核，发现问题及时向分包方提出整改意见，如分包方不能按要求整改或不能履行合同的，总包方将有权单方面终止合同，由此造成的损失由分包方承担。
6.1.5、负责提供房屋供分包方职工住宿及食堂场所，在施工过程中分包方人员如发生工伤事故或生病，总包方将尽拯救之责，如总包方代付抢救款的，将从分包方工程结算款中扣除。
6.1.6、总包方有权对分包方施工人员的思想情况，身体状况，技术水平进行考核，对不合格者有权要求分包方将其清退。
6.1.7、负责提供大型机械设备、周转材料、大型工具和直接消耗在工程上形成工程实体的材料。本合同另有约定由分包方的材料、工具除外。
6.1.8、分包方施工人员生活用水、用电由总包方供应。
6.1.9、负责将施工电源接至三级配电箱。
6.2、 分包方
6.2.1、接受总包方对工程项目施工全过程的管理，服从总包方现场管理人员的管理，配备相应有资质的管理人员并参与总包方在施工过程中的管理、协商、监督，管理人员资格（资质）证书（项目经理、施工员、技术员、质量员、安全员等）开工前报总包方备案，分包方委派：
任项目经理， 任技术负责人，并配备木工
工长2名，钢筋工长1名，砼工长1名，专职安全员1名（持证），专职质量员1名（持证），材料员1名。在施工过程中如果乙方更换项目经理和技术负责人，乙方向甲方赔偿20万元/人·次的赔偿金。乙方所委派的管理及技术人员必须满足工程施工需要并经甲方确，有关执业证书必须报总包方备案。项目经理必须常驻现场，其他管理人员必须按总包方要求到位。
6.2.2、人员进场必须按总包方的劳动力计划调进合格的操作人员，操作人员均为分包方公司在编技术工人，有操作证要求的特种作业岗位必须提供有效的操作证（架子工、钢筋对焊、塔吊指挥、电焊工、电工等），证书必须报总包方备案。
6.2.3、分包方人员在施工过程中应爱护总包方财物，并做好成品保护工作，对因施工不当或施工质量未达到国家验收标准要求而造成的设备、材料、工具及其它损失，应负责按价赔偿。
6.2.4、分包方必须严格遵守总包方各项规章制度和管理要求，遵守业主方各项规章制度，遵守国家法律法规，总包方发现有违章违纪的应接受总包方的批评、教育、经济处罚处理，对严重违章的个人总包方有权清退，对有违法的个人总包方将提交司法机关处理。
6.2.5、负责对进场施工人员的教育培训。全面负责施工中安全生产工作。
6.2.6、分包方不得因农忙、节假日等任何原因影响工程连续正常施工。
6.2.7、分包方必须按总包方施工组织设计中的劳动力计划进场，并随时调整因工期等其它原因造成的人员调整。
6.2.8、分包方接到总包方进场通知书后，必须严格按照通知书要求的时间、人数（工种配套）进场，满足总包方的劳动力需求。
6.2.9、分包方必须执行总包方施工组织设计中施工进度计划安排，提天5天向总包方上报下月的施工进度计划及劳动力安排，经总包方审核后方可实施。
6.2.10、分包方在进场前向总包方提供进场人员名单，保证进场人员相对固定，进场管理人员必须是从事过类似工程施工的专业技术人员。项目负责人及技术负责人、工长不得随意离开施工现场，如确有事必须征得总包方现场管理人员的批准同意，否则，总包方有权对分包方每人每次处罚100元。未经总包方同意不得随意变动现场管理人员，否则，总包方有权对分包方处罚1～10万元。
6.2.11、施工中测量、放线，塔吊的指挥及其它中小型机械操作由分包方负责。
6.2.12、分包方必须执行总包方的施工方案或经总包方审定的分包方的施工方案。
6.2.13、其他原因造成分包方停窝工时，由分包方自行协调处理安排施工作业或调剂增减人员，费用由分包方承担。
6.2.14、分包方进场施工人员必须按总包方的要求统一着装，配戴总包方制作的工作证。分包方自办食堂，炊事用具自理。
6.2.15 分包方严格遵守执行总包方的项目施工管理文件详见附件——《项目施工管理文件》。
7.0、材料、工、机具供应
7.1、直接消耗在工程上建筑材料由总包方负责供应至施工现场指定地点或总包方材料场和仓库，由分包方领用。
7.2、工程所需周转材料、设施料由总包方供应至施工现场划定地点。
7.3、总包方提供的机械设备范围
序号机械名称规格型号单位数量备注
1塔吊50m臂长台1分包方负责指挥
2升降机台1 3搅拌机台2
4钢筋对焊机台1分包方操
作
5电焊机台2分包方操
作
6钢筋弯曲机台2分包方操
作
7钢筋调直机台1分包方操
作
8钢筋切断机台1分包方操
作
9钢筋直螺纹套丝
机
台2
分包方操
作
10木工电锯台1分包方操
作
11木工电刨平刨、压
刨
台各1
分包方操
作
其他属总包方配置的机械按施工现场需要配置；凡由分包方负责操作的机械设备的日常保养维修均由分包方负责并承担维修费用。除甲方供应的机械设备外，其他机械均由乙方提供。
7.5、对于总包单位提供的材料机械设备（塔吊、施工电梯除外）
进场卸车、出场装车由分包单位负责。
7.6、总包单位供应的大宗材料由总包方会同分包方共同验收，小型材料由总包单位负责验收分包单位在总包方库房领用。本合同约定应由分包方供应的小型工具材料、辅助材料由分包方负责供应及自购、自管。
7.7、周转材料分包方应提前5天提出用料计划，由总包方审定计划并提供材料，分包方所提材料计划要求准确，现场周转材料由分包方保管。
7.8、总包方供应的架子扣件和支模板用的卡具分包方在总包方的仓库领用，用后如数交回。若使用过程中损坏，则必须将损坏件交回仓库，总包方不追究其责任；若使用过程中发生丢失，则由分包方负责按市场价赔偿。
7.9、总包方供应消耗在工程上的材料，总包方对分包方实行限额（依据2004年陕西省建筑装饰工程消耗量定额）领料，属分包方原因造成超耗的由分包方负责，超耗部分材料按市场价总包方在分包方工程款中扣除。
7.10、分包方负责提出浇筑混凝土计划，计划要求必须有准确的数量，浇注时间，对于每次浇筑剩余混凝土由分包方负责用在工程其它构件上。
落地灰、三分之一以上砖头分包方必须清理并全部上墙使用，否则总包方将按规定对分包方进行经济处罚。
7.11、总包方提供的施工机械分包方负责日常保养，维修由总包方负责，由于分包方原因造成的机械损坏由分包方承担维修费用。
7.12、分包方领用总包方的工具、周转设施料由分包方负责保管，如有丢失由分包方负责赔偿。
7.13、总包方提供的材料、机具，未征得总包方同意分包方不得随
意带离施工现场，总包方提供的周转设施料分包方未征得总包方同意时不得随意改动原有材料尺寸及形状。
7.14、双方约定由分包方供应以下材料及工、机具（费用包括在合同总价中由分包方承担）：
7.13.1、手持手动及手持电动工具：铁锹、洋稿、钉锤、斧子、手锯、扳手、大剪、扳牙、电焊帽、管钳、灰桶、灰槽、灰板、木抹子、毛刷、滚筒、钢锯及锯条、手推架子车、打夯机、尺杆、刮杠、钢筋扳手、钢筋钩、测量仪器（水准仪）、塔吊指挥用对讲机、卷尺、手持电钻及钻头、振捣器及振捣棒、手持角磨机及砂轮、电渣压力焊机、手持电锯及锯片、大电锯锯片、钢筋切断机刀片、电源线手动电动工具，照明用的电线、灯管、灯架、插座和接线板、三级配电箱以后的电源线、插板、插座等全部施工用手持手动和手持电动工具。
7.13.2、不直接消耗在工程上的辅材材料：混凝土养护用的毛毡、塑料薄膜、胶管、铁丝、棉纱、毛巾、清洗剂、扫把、粉笔、线绳、白线、石笔、铅笔、墨汁、分格木条等。
7.13.3、直接消耗在工程上的小型材料：钢筋保护层垫块（包括钢筋保护层塑料垫块）、绑扎丝、铁丝、钉子、剪力墙模板的穿墙PVC塑料套管、模板接逢胶带及海锦条、电焊条、氧气、乙炔（包括配套的氧气、乙炔带、气割枪、压力表等）、脱模剂等。
7.13.4、个人劳保及防护用品：如工作服、雨鞋、雨衣、安全帽、手套、安全带、绝缘手套、绝缘胶鞋等全部劳保及防护用品。
8 .0、文明施工管理
8.1、安全文明工地目标：必须确保达到陕西省省级文明工地。如
果经验收达不到省级文明工地标准（以陕西省建设行政主管部门验收评定结果为标准），结算时按合同总价的20%扣减结算价款。
8.2、分包方人员进场后必须严格遵守总包方的各项管理制度，在总包方统一管理下组织施工，有关计划进度、材料供应双方应密切配合保证施工顺利进行。
8.3、总包方负责对施工及现场进行统一管理，分包方所有进场施工人员必须服从总包方的管理，如不服从总包方管理总包方有权进行现场处罚，标准500元/人·次，不接受经济处罚则总包方有权要求分包方对不服从管理者以予撤换。
8.4、 分包方每月对总包方上报在场职工名单。
8.5、分包方应对施工人员定期进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育，同时要有书面记录报总包方，分包方指定专人负责施工现场内保卫工作。
8.6、分包方人员在施工现场内严禁打架、斗殴，如发生按1000元/人·次处罚；严禁偷拿现场内材料，一经发现有违法、违纪现象总包方有权按案值5～10倍的标准对分包方进行处理；触犯法律的将交司法机关处理，如造成财产损失的分包方将承担赔偿责任。
8.7、分包方人员出入施工现场要按总包方要求统一着装，配戴工作标志牌，施工现场不准非本工程施工人员留宿。
8.8、分包方人员在施工过程中严禁野蛮施工，保证材料堆放整齐，做到工完场清、随做随清。
8.9、进入施工现场人员必须遵守总包方现场文明施工公约，严格
按文明工地检查标准保持施工现场整洁、卫生，保证宿舍卫生整洁，保证职工正当的合法权益。
8.9、进入施工现场的所有人员不得抽烟，如发现一次罚款50元/人。
9.0、安全生产
9.1、总包方负责对施工及现场安全生产实行统一管理，分包方对工程施工安全生产进行全过程管理，分包方必须配备专职安全员一名，负责日常安全生产管理工作。专职安全员必须持有效证件上岗。
9.2、分包方必须对进入施工现场人员进行安全教育，并以书面形式报总包方备案。
9.3、分包方在安排操作人员时要对其进行书面安全交底，并报总包方备案，对于总包方提供的安全防护设施分包方不准任意拆除或损坏。
9.4、分包方会同总包方每一周对施工现场进行全面的安全文明施工检查，查出的安全隐患分包方必须整改，如不能整改的总包方有权责令其停工。
9.5、分包方必须严格贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，严格安全交底施工，对总包方提供的安全设施分包方检查后方可使用，施工中严禁违章指挥，对分包方违章指挥违章操作造成的安全伤亡事故责任由分包方承担并承担由此而造成的经济损失。
9.6安全管理目标：
9.6.1杜绝重大伤亡事故；
建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展，城市化建设进程的不断加 快，建筑行业得到了快速发展，以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料，欢迎阅读！ 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话： 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未 达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退 场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。 甲方：乙方：年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位：
劳务承包单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构形式： 承包方式： 协议工期：开工日期：年月日 竣工日期：年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑：在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
编号：QJ-HT-0763 建筑施工劳务分包合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑施工劳务分包合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天； 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范
主体工程模板施工劳务分包合同根据《中华人民国合同法》及相关法律法规，甲方经招标考核，选定乙方为本工程配套劳务施工队。为明确双方在施工中的各自责任、权利和义务，针对施工现场和施工要求，促使双方创造条件，搞好配合，按期完成任务。经双方协商，就建设工程劳务事项协商一致，双方在平等自愿和诚实信用原则的基础上，签定本劳务合同。双方共同遵守执行。 第一条工程概况：本工程位于市经济开发区，地下一层，地上13层，主体高度42米，为框支剪力墙结构。 第二条承包方式：包工不包料，单项承包劳务费。 第三条承包围及容： （一）承包围：主体结构部分基础垫层至结构顶点标高以下所有模板的支拆工作。 （二）承包容： 1、模板所需材料进出场装卸车，根据项目部的要求按类堆放。 2、配合甲方定位放线，自放模板控制线，焊定位筋。 3、模板制作，根据施工方案模板打孔，拼装成型。 4、模板清理、刷油、场水平垂直运输、安装、拆除、孔封堵。 5、主体工程外的模板支拆，主体工程所预留的后浇构件的支拆预留洞的安装及预留钢筋打孔的工作。 6、安装主体中的所有预埋件，墙体定位筋切割安装，工字筋加工。 7、因质量问题造成漏浆、跑模、涨模的修补打磨工作。
8、二次结构中构造柱及圈梁等构件模板的支拆清理工作（费用另计）。 9、文明工地建设中的配合工作，木工棚及楼层、工作面的清理工作。 10．工程完工拆除后的扣件回归库房，钢管按类退场。模板拆卸方木和竹胶板所有钉子的拔除，归类。 11、配合分项工程质量报验及验收工作。 12、塔吊及人货电梯基础模板的支设工作。 第四条承包单价： 按混凝土接触模板面积计算工程量：地下室部分按每平米贰拾元（20元/㎡）计算，另补5000元；地上部分按壹拾捌元每平米（18元/㎡）计算。此价位为双方协商的最终价位，不做调整。 第五条结算方式： １、当月已完成工作量在次月的５日前办理结算。 ２、人工费按双方约定的计量办法计算工程量，按协议单价包干，班组亏盈自负。 ３、结算时按实际完成的工作量，由项目工长签发工程量签证，并分层对完成的工作量作出质量等级评定。 ４、在结算围班组必须作到工完场清，否则不予结算付款。 ５、若因班组自身人力弱，技能底或管理不善影响施工质量及进度，班组自行退场或公司勒令退场的，结算时除按有关规定执行外，所完成的工程量按合格单价降２０％结算，工人退场时只支付路费，
建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月
建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天
4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2） 7、总（分）包合同 7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
房屋建筑劳务分包合同 （提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红 色斜体字应在使用时删除。） 合同编号：__________________ 甲方（提示：项目部名称）： ___________________________________ 乙方（提示：劳务分包人）：（提示：乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）签约地点： _________________ 签约时间： ______ 年_____ 月______ 日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： _______ 房屋建筑工程___________ 劳务作业地点： ___________________________ （提示:必须注明确切施工地点或施工里程）； 劳务分包内容： ___________________________ （提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容）。 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 总日历工作天数为：天。 开始工作日期： _____ 年—月—日（提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可 采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：_______ 年—月—日。乙方应 按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款 _________ 元，乙方 每提前一天奖励_______ 元。（提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额）
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
劳务分包施工合同 发包人：（以下简称甲方） 包工方：（以下简称乙方） 为了促进公司发展需要，圆满完成公司全年经济技术指标，努力完善项目化管理之目标，依据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经双方充分协商，达成如下协议并严肃履行。 一、工程概况 （一）工程名称：XX苑三期 （二）工程地点：XX路1-4#楼 （三）建筑面积m2(本协议面积计算以国家建筑面积规范为依据，阳台按一半计算面积，屋面造形不计算面积) （四）、安全责任：一切安全均由事故责任方承担 （五）劳务承包：主体，一次结构，全过程的钢筋模版。场地清理，乙方自行安排。 （六）工程劳务承包总造价（竣工以实计） (七)工程期限 1、开工日期：2019年月日 2、竣工日期：2020年月日 3、总工期：天。 4、乙方应根据设计图纸和施工组织总设计进行施工准备和编制施工方案计算材料计划书，科学组织施工。 5、如遇下列情况，可顺
延二期 （1）如遇到人力不打抗拒的灾害，而被迫停工。 （2）因重大设计变更计划和变更施工图，被迫继续施工和停工者； 双方责任: a)负责工程开工的定位测量及总标高测量； b)组织图纸会审，核定技术变更文件，制定工程总体工期计划，组织设计，施工方案； c)负责组织隐蔽工程验收，分部工程验收，主体工程验收，完工验收； d) 收集整理编写自检记录资料，实验室资料、材料实验工作、管理资料，完工验收资料等及资料归档工作室； e)负责建设项目所有材料；安全生产设备，生产机具等运输到施工现场；由乙方负担到公司工地上卸车。 f)负责临建材料，生活用水、用电； g)负责因施工图纸甲方原因造成返工的费用开支； h)负责主体工程外的其他项目的综合协调工作； i)负责施工区域内的材料和机械设备的警戒保卫工作。 （2）乙方职责 a)乙方负担由乙方原因造成的安全责任； b)根据设计图纸和施工组织方案，进行施工准备。编制专项施工方案，材料使用计划，科学组织施工；
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
土建工程劳务分包合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将广场项目的基础工程、主体结构工程及初装修工程的劳务、周转材料及小型施工机械分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、结构类型：框架结构 四、工程承包内容： 1、土建工程 本工程从基础到结构封顶及屋面土建全过程：细部放线，钢筋工程（不包含直螺纹板丝及保护、套筒、电渣压力焊），模板工程，混凝土工程，预埋铁件工程（不含幕墙），墙体砌筑工程，粉刷工程（内墙、内隔断、外墙等粉刷）楼地面工程，屋面工程（不包括卷材防水工程、包括屋面保温、找坡、砂浆找平），吊塔、施工电梯、井架、楼梯间、电梯间、卫生间及设备间的基础施工和塔吊基础拆除清理。相关材料的场内二次搬运，不包括汽车坡道施工。各项工程主要内容如下： 1）基础工程：从基础清土到±0.000的全部工程量。 包括但不限于基础细部放线，人工配合钎土、坑内余土人工清理、人工修坡、覆盖塑料布、积水抽除、清理杂物；外墙防水保护层施工；砖砌基础胎模、胎模粉刷（含阴、阳小圆角），按图纸的混凝土的浇筑及其养护；斜支撑下少量余土开挖；传力带施工（含回填黄沙、浇砼）；地面找平，室内电缆沟，下水道至室外井口、施工洞口的开砌、封堵、施工缝、伸缩缝、后浇带的施工（包括橡胶止水带连接）、楼层清洁以及整个施工场地内的道路清扫，卫生等全过程，包括各设备用房，大型设备基础的按图施工等。 2）模板工程：按照模板专项方案包工包料规范施工，包括但不限于模板材料的计量（配料），配料装卸、标高及尺寸控制，模板支撑系统的搭拆、模板安装与拆除及清理等。 3）钢筋工程：包括但不限于钢筋的制作、安装、绑扎（直螺纹项目、电渣压力焊、植筋不含在内），含盘元的调直、钢筋配料翻样，现场的轴线定位，钢材的型号、规格申报、预埋件安装（幕墙埋件除外）。材料进场卸货、并按规格、型号，按成品和原材料分类堆放，做好标识、放样制作，合理利用，且大于50厘米的短钢筋不得浪费等。 4）混凝土工程：包括但不限于混凝土浇筑前的相关准备工作（混凝土泵车就位、泵管的安装、拆卸、清洗等），结构工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，
建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的通知 （2003年8月13日建市[2003]168号） 各省、自治区、直辖市建设厅（建委）、工商行政管理局，国务院有关部门，新疆生产建设兵团建设局，山东、江苏省建管局： 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规要求，我们编制了《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213）和《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF－2003－0214），现印发给你们，与已经颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0211）配套使用。 建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF－2003－0214) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2）