通信铁塔钢桩基础施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
年月日
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》，就本项工程建设有关事项，经双方友好协商达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：建设项目
1.2工程范围：甲方委托的通信基站铁塔钢桩基础施工
1.3工程内容：钢桩制作及防腐处理、打桩施工、调整垂直度等
1.4承包范围：甲方指定位置（由单批工程委托单确定）
1.5承包方式：包工包料
1.6开、交工日期：单项工程委托单签订日期开工，3日内完工。
1.7交工是指乙方将满足下列条件的成果和工程资料提交甲方：
(1)工程全部指标已经完成，并符合通信铁塔安全要求；
(2)施工质量标准符合有关施工验收规范；
(3)工程文件、技术档案和交工资料齐全、完整。
1.8合同价款及付款方式：本合同工程包工包料承包单价：单批委托
单元（含税）每基，本价格为单项订单以上价格，如少于3基，双方在订单内另行确定单价。付款方式为：甲方发给乙方单批工程委托单后，支付总额的30%订金，钢桩及桩机运抵现场支付总额40%，施工完毕支付总额25%,余5%为质保金，质保期过后无息支付，质保期自验收证书签署后1年。
第二条合同内容
2.1合同组成：合同文本、单批工程委托单、工程质量承诺书。
2.2本合同适用标准、规范：按国家现行质量评定标准、工信部最新标准和施工技术验收规范执行。
2.3甲方在出具单项工程委托单同时提供单项工程设计图纸。
2.4未经甲方许可，不得将图纸内容提供给第三方。工程竣工交验，乙方需提供全部工程资料和完整的工程竣工图纸1套。
2.5甲方在单项工程委托单中确认1名甲方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。监理单位代表甲方负责工程安全、质量、进度。
2.6乙方在单批工程委托单中确认乙方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。
甲方按本协议的要求，一次或分阶段完成以下工作：
提前安排乙方进场手续；及时处理站址协调问题；及时提供设计图纸；协助处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线保护；委托工程监理，在甲方授权范围内代表甲方工作；因通讯塔变更导致钢桩不能使用，由甲方承担钢桩费用。
乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：
2.7负责按照甲方提供的施工图设计和工程相关要求进行施工，确保工程按时保质完成；对现场施工安全工作负责，按工程需要提供和维修非夜间施工使用的安全设施等，如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及费用；保证施工现场整洁，符合有关规定，保护环境，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；按甲方要求，参加由甲方组织验收工作。
2.8分工界面、检查和返工：甲方负责站址协调，政府职能部门协调，乙方负责钢桩整体包工包料施工（含机械设备、人工等）。乙方应认真按照协议条款规定的标准、规范和设计的要求施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
2.9工程质量应达到国家或行业的质量检验评定标准的合格条件。
2.10违约责任：
（1）如果乙方未能在本协议约定的工期完工的，每迟延一天，乙方向甲方加付该批次工程款总额的万分之五/日的违约金，延期超过15日，甲方有权解除本合同，有权委托第三方对返工的工程进行施工，相应的施工费用由甲方从应支付给乙方的费用中扣除支付给第三方。（2）因乙方原因达不到工程质量等约定条件，由乙方承担返工费用，如因为返工重做造成工程迟延交付的，乙方按照本合同2.10（1）款承担违约责任。如果返工后仍不能达到的质量要求的，甲方有权委托第三方对返工的工程进行施工，相应的施工费用由甲方从应支付给乙方的费用中扣除支付给第三方。
（3）因甲方原因达不到施工等条件，由甲方承担停工的经济支出。
2.11乙方按设计和规范要求提供工程需要的材料、设备，并提供产品合格证明，到货通知甲方验收。甲方及监理单位对进场材料进行检验，发现达不到要求的材料，乙方必须及时更换，如将不合格产品投入使用，乙方应承担相关责任，并负责返工，返工费用由乙方承担。
2.12全部工作量已按设计要求完成安装工作后，甲方及时组织验收。
2.13乙方应按国家和有关主管部门的规定对工程进行保修。保修期从甲方代表及监理在竣工验收证书上签字之日算起，保修期一年。
第三条其它
3.1争议双方友好协商解决。如不能解决，则双方均有权将该争议提交至甲方所在地人民法院裁决。
3.2本工程要求乙方的技术人员必须接受有关培训，持证上岗，缴纳足额保险以确保工程安全、质量，乙方不得转包、分包工程。
3.4通知条款：
甲方地址：邮箱：微信：
乙方地址：邮箱：微信：
上述地址（邮箱、微信）是一方向另一方送达委托单、通知、图纸等的法定地址，如果一方改变上述联系方式的，应以书面的方式通知另一方，否则，按照上述地址（邮箱、微信）送达的文件等，无论是否收到，均视为已经送达。
3.5本合同自双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章后生效。
本合同书共5页，一式贰份具有同等效力，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表或法人代表或
授权委托人：授权委托人：
日期：年月日日期：年月日
单批工程委托单
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代表：委托代表：
日期：年月日日期：年月日
第四章合同条款及格式 】铁塔基础工程施工合同 发包方(甲方)：【】 承包方(乙方)：【】 依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》 ( GF-91-0201 )，《集团公司框架合同》就本项工程建设有关事项，经双方协商 达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 工程名称：【】 1.2 工程范围：【】 1.3 工程内容：【】 1.4 承包范围：【】 1.5 承包方式：【】 1.6 开工日期(群体工程以第一个开工的单项工程为准) ：【】 1.7 交工日期(群体工程以最后一个交工的单项工程为准) ：【】 1.8 交工是指乙方将满足下列条件的成果和工程资料提交甲方： (1) 全部工作量已按设计要求完成安装工作； (2) 全部设备、系统指标测试已经完成，并符合设计要求； (3) 施工质量标准符合信息产业部有关施工验收规范及甲方的验收手册；
（4）工程文件、技术档案和交工资料齐全、完整。 1.9 质量等级：【】 1.10 合同价 本合同工程承包造价为【】元 款： 金额大写：【】 其中合同总价的【2】%为安全防护、文明施工措施费：小写）：【】大写）：【】安全生产费的使用范围及支付式见第三十三条） 第二条合同文件及解释顺序 2.1 合同组成：合同文本、工程预算、图纸及相关的技术规范、标准。 2.2 解释顺序： 1. 协议条款 2. 合同条件； 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4. 施工图纸和现行确定及调整工程造价的有关规定； 5. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单； 6. 行业标准、规范和其它有关技术资料、技术要求； 7. 国家关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的前提下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30 条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言、文字，标准和适用法律 3.1 合同语言：本合同文件使用中文。 3.2 适用法律法规：中国有关法律、法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3.3 适用标准、规范：按国家现行质量评定标准、信息产业部最新标准和施工技术验收规范执行。 第四条 图纸 4.1 甲方提供图纸日期：【】 4.2 甲方提供图纸套数：【】 4.3 甲方对图纸的特殊保密要求：未经甲方许可，不得将图纸内容提供给第三方。 4.4 工程竣工图：工程竣工交验，乙方需提供全部工程资料和完整的工程竣工图纸【】套。
篇一：预制桩基础采购合同 预制桩基础采购合同 发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方） 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、工程名称：张掖市城区热电联产集中供热管网工程（中继泵站） 第二条、工程地点：张掖市甘州区流泉中继泵站、变配电室 第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定 9米，共约82 条，单桩竖向承载力特征值750 kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包预制钢筋混凝土方桩（按图纸技术要求预制），包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价：400×400×9000方桩按元/米，此单价含桩材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），报验报监费用等一切费用含税金。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用） ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。 第五条、付款方式： （一）乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 （二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款； 2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%； 3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。 第六条、承包方式： 1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。 2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
个人建房施工合同协议书范本 甲方： 乙方： 根据《建筑法》，《经济》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 建筑工程概况 私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构马鞍架一层平房两幢建筑，建筑面积xxx。工程预算造价：每平方米xxx元人民币，总建造价格xxx元人民币。 建筑设计要求 1.本工程为砖混结构住宅平房建筑，建筑面积xxx㎡，院内+-0.0以马路标高而定。 2.砌体材料采用mu10机制红砖，m75混合砂浆砌筑，墙体厚度除图纸注明者外，均为240，墙体转角及与隔墙连接处，每10皮砖设墙体拉接筋一处。 3.外装修：院内立面均为瓷砖贴面，色泽自选。院外1:2水泥砂浆加装饰缝拉毛，并白水泥刷白。 4.内装修：卫生间，洗嗽室，橱房立面均贴200×300白瓷面砖。 其余内墙面均为水泥砂浆抹面，纤维素大白粉乱白，刷室内白涂料二遍。所有房间地面均铺地板砖，档次及色泽自定。 5.门窗立樘及油漆：m-4居中樘，m-6靠外墙面安装，其余门均与开启方向墙面平齐立樘并加装木门帖脸。C-1.2.3.5均居墙中樘，c-4与室内墙面平齐立樘。门的油漆按装修而定。
6.屋面由坡屋面和平屋面组成：坡屋面为檩条，木椽，面板，草泥铺设机制红瓦，坡挑檐为 铺设棕红色硫璃瓦，平屋面水泥砂浆加防水粉加压抹光。前檐屋面排水采用pvc管排至地面，管径100。 7.橱房餐厅隔断：下为900高120砖墙并帖白瓷面砖，上为铝合金窗隔断。中间为m-4推拉门。 结构设计说明 1.本工程采用条型基础，深度开挖至老土，原土夯实3:7灰土300厚，要求分层夯实。开挖 时如遇墓穴或软土，要求另行处理。 2.基础圈梁，压顶圈梁，梁，板均为C20。钢筋保护层厚度：梁25，板15mm。 3.钢筋：“中”“中”分别表示为1，2级钢筋(因打字中找不到符号，以“中”字和“1，2”代替)未 注明分布筋为中6-250。大梁中间配置弯起筋一根。 4.门窗洞口过梁均为预制过梁，选用有关标准图集。 照明设计说明 1.采用一相二线50HZ220V电压供电，进户线采用钢制支架架空引来，支架提前预埋。 2.进户线处做重复接地处理,利用上下圈梁钢筋焊接引至地下。 3.导管穿线管保护，在墙，圈梁，顶棚吊顶上面暗设，管径选择：2×2.5，中15，3-4×2.5， 中20。 4.配电箱为铁制成品暗装，设置位置自定，暗箱开关中心距地1.4m，暗箱插座中心距地0.3m，橱房，卫生间暗装插座中心距地1.5m或距吊顶0.3m。具体设置位置及数量按甲方要求而定。 供排水设计说明
内外钢管架施工合同 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵守. 一．工程概况 1、工程名称:雷山县就业和社会保障服务设施与县政务服务中心合建项目 2、工程地点:雷山县城丹江镇政府 二．承包范围及单价 1、承包方式: 包工包料。 2、工期：年月日开工，至年月日完工（具体随土建整体的施工进度逐步提前跟进，保证不影响各种专业的施工进度,工期为12个月）。 3、合同单价：按本工程专家论证确认的施工方案细则全部完成大包干价(含卸荷、上料平台)每平方米45元。 4、合同价款：本合同工程结算以实际完成工程量按建筑面积每平方米45元作为工程结算款额。 5、本承包工程单价已包括承包人为完成本工程项目所需要和进行本工程施工可能发生的一切费用（包括承包人所需要的人工费、机械费、工人应享受各种待遇等费用）工程意外人身保险发包人已统一购买，如超出保险公司理赔金额外，其余由承包人全部负责。
5、付款方式： （1）按总承包方得进度款统一支付该项工程量的50%。 （2）无论承包方何种原因中途或自动退场，双方同意办理结算时，工程量按实际完成计算，但单价则按本合同定价的85%作为最终结算单价。 三、承包方承包范围及方式： 1、质量要求目标：合格工程。 2、承包方承包本工程内外脚手架工程施工。发包方以包工包料形式分包给承包方施工，承包方使用的钢管脚手架管材为φ48×3.5规格钢管，钢管脚手架配套的管扣必须符合要求。外脚手架安全密排每步距（即作业面层）层层铺设，密排脚踏板必须用钢管铺设，面层加钢密网脚踏板满铺。二层以上需搭设的外悬挑脚手架所需的槽钢做支架的、其材料均包括在承包方承包价内。 3、承包方承包内外脚手架同时包括：外脚手架的全新安全网立面挂设，楼层标志挂设，其安全网及楼层标志工料费含在包工包料价格之内。安全网规格含网眼尺寸必须符合安全要求。安全网材料必须具有出厂合格证，才能安装使用。承包方负责安全网检测费用。 4、承包方承包内外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足发包方的进度要求。 5、承包方承包内外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。
施工承包合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 为保证甲方承建 _工程按期圆满完工，甲方将该工程的铁 塔组立工程分包给乙方施工。为明确甲乙双方权利和义务，经甲乙双方平等协商，签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 送电线路工程 2、工程地点： 第一条：承包范围： 本工程号- 号共基铁塔的运输（包括人力运输、汽 车运输），铁塔的组立，降阻剂接地安装，乙方施工范围的塔材 总重量共计______ 吨（结算时按实际重量结算） 第三条：工期 开工日期：—年—月—日 竣工日期：—年—月—日 第四条：协议条款及承包方式 1、按乙方施工的塔材总重量与塔材每吨单价包干，塔材包干单
价为______ 元/吨；协议总价为_______ 元 2、塔材每吨单价包括乙方施工的全部工作内容： 塔材、降阻剂从甲方中心仓库至塔位的运输、按施工技术措施进 行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓复紧及打冲，零星补刷油漆，降阻剂拌合，缠包后敷设，接地体连接接地电阻测定，接地体连接高空引下线的安装及工器具的转移。清理施工现场。塔材每吨单价一次性包干使用，不再调增。 第五条：甲乙双方义务和责任 一、甲方义务和责任 1、工程开工前，甲方向乙方提供所施工范围内基础施工图一套。 2、甲方按施工图用量向乙方供应施工范围内的装置性材料， 乙方须当面点清，妥善保管，如有丢失或被盗，结算时按甲方总公司材料领用制度进行处理。 乙方义务和责任 1、乙方应精心组织施工，按合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任； 2、工程进度确保按甲方规定的工期进行，在工程建设中文明 施工，并米取积极的安全措施，杜绝人身死亡事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大坍塌事故，不发生3人以上重伤事故，千人轻伤负伤率w 4%。。该施工范围内的
基站铁塔基础施工承包合同 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 中国联合网络通讯有限公司渭南市分公司委托承包基站的基础的施工 ,为了保证基站保质保量、安全的完成 ,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则 ,并结合本工程的具体情况 ,双方经协商 ,达成如下协议： 一、工程名称：基站土建工程 二、工程地点：以上基站 工程内容及范围：完成设计院所提供图纸的全部施工内容 三、工期 基站只有三管塔基础 ,乙方接到甲方通知后20日内完工。 四、承包方式： 乙方包工期、包质量、包工包料（包括施工中的水、电费）、包安全。 五、工程造价： 1、本工程合同款的计算依据现行的土建（99）定额标准及配套文件。 2、工程造价：基站：80000元（人民币大写：捌万元整）。 3、围墙（2.4米高）工程部分造价按实际完成量以290元/延长米计算 ,围墙门及门楼以每处2600元计算。 4、每处土建工程如果在甲方要求的工期内未完成 ,则甲方将从此基站的工程费中扣除3000元。 5、以上合同造价除由于设计变更原因外不再作调整,因设计变更造成的决算造价调整,在工程竣工验收后进行 ,计算依据参照本工程施工图预算书的有关标准进行 ,并由甲方提请审计 ,最终决算以审计为准。 六、付款方式： 1、合同生效后甲方付给乙方40%的备料款。计： 36000 元整（人民币大写：叁万陆仟元整）,付款前 ,乙方必须向甲方出具的地方税务发票。 2、工程费的20%作为工程进度款。具体付款需要监理人员根据工程进展及工程质量情况（即工程100%完工、施工通知单返回联、无工程质量情况） ,签
发付款通知单 ,经甲方人员审核无误后 ,甲方向乙方支付 ,付款前 ,乙方必须 向甲方出具等额的地方税务发票。20%的工程进度款共计： 16000元（人民币 大写：壹万陆仟元整）。 2、施工完毕 ,经验收合格的甲方再向乙方支付10%的工程款 ,计： 8000 元（人民币大写：捌仟元整） ,付款前 ,乙方必须向甲方出具等额的地方税务发票。 4、工程验收后 ,甲方及时进行工程决算并报请有关部门进行审计 ,审计无 误后甲方向乙方支付至审计确定金额后的90%（以审定金额为准） ,同时乙方提 供审计金额减去已开发票后的等额合法发票。 5、10%的保修金在工程竣工壹年期满后 ,经甲方终验无质量问题后支付。 七、工程质量要求： 1、基础所使用的钢材 ,应选用全国八大钢厂的合格产品 ,应附有进货质量 证明 ,并符合设计文件的要求。 2、础所使用的水泥应选用菊花、尧柏、声威、祁连山、冀东牌 ,机房防水 材料必须选用雨中情或京都牌SBS卷材。 3、乙方所用材料必须在甲方指定的范围内 ,否则甲方有权要求乙方返工 , 直至解除合同。 4、乙方所用的机房门、围墙门必须选用甲方指定的品牌或甲方指定厂家的 产品。 4、焊缝质量在外观上应符合下列要求： （1）具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽 ,并属基本平 滑连接。 （2）焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。 5、桩施工后应严格定位 ,预埋螺栓杆保证误差不大于4mm ,高度严格控制 偏差不大于4mm。 6、桩浇筑时也应采取相应措施 ,以防止断桩、缩径等不良现象发生。 八、验收标准： 1、本工程的竣工验收 ,按照施工图纸要求及《建筑桩基技术规范》（JGJ94—94）规定的验收标准为合格条件。对不合格的部分按规定要求返工、修改 , 直到合格 ,由此引起的费用由乙方全部承担。
地基与基础工程施工合同 地基与基础工程施工合同(协议书) 合同(协议)编号: 工程名称:XXXX工程 发包单位:XXXX公司 施工单位:XXXX工程公司 合同签订日期:2011年4月28日 发包方:XXXX公司,甲方, 承包方:XXXX工程公司(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就施工承包的有关事项协商一致，达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 工程 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4 工程量:简易土钉支护约3820?,结算按现场实际工程量计 算, 1.5 承包方式:按固定价包干、包工、包量、包机械 1.6 质量目标:合格 1.7 安全文明施工目标:确保达到石嘴山市文明安全工地样板标 准 第二条合同工期: 天
2.1 开工日期:,以实际进场时间为准,2011年 5月 2 日 2.2 竣工日期:,即完工时间,2011年5月 21 日 2.3 该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外 甲方原因影响，可顺延工期。但必须有甲方项目经理签证和盖 章。 2.4 甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考 核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。 2.5 乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣 除工期违约罚金,拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不 超过总价的10%。 第三条工程施工造价 3.1 合同价款为人民币:115元/? 3.2 经过甲、乙双方协商一致，确认:本合同单价为固定价格， 在约定的风险范围内合同单价不再调整。 3.3 工程承包总价暂定为439300.00元,肆拾叁万玖仟三佰圆整,， 以实际完成工程量结算。 第四条甲、乙双方的工作和义务 5.1 甲方的工作义务 , 甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。 , 负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行 全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重 损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止分包合同。另 外组织施工队接替施工，同时保留追究乙方的经济责任的权 利。
私人房屋修建合同 房主人（甲方）：身份号： 承建人（乙方）：身份证： 甲方为改善居住条件，需新建房屋一栋（结构：砖混），乙方承建甲方房屋。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人房屋工程中，甲乙双方的权利和义务，双方本着合法、公平、平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，双方协商签订本合同，以期共同遵守。合同条款如下： 第一条、建筑项目：私房建设工程 第二条、建设地点： 第三条、承建方式及施工准备 1、甲方将其房屋工程以包工不包料的方式承包给乙方建造。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 2、乙方自带建筑工程所需的一切机械设备及工具。包括劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等，雨天做好遮雨措施，避免下雨影响工程质量。 3、乙方应提前天，将工程建设所需材料告知甲方，甲方应及时像乙方提供工程所需全部材料。 4、甲方在乙方进入施工现场前做到三通入户（即水、电、道路三通入户） 5、 第四条、建房工期 该房屋自年月日开始施工，至年月日竣工，工期天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况，可顺延工期，但乙方不能因其他不正当原因拖延甲方建房竣工时间。 第五条、建设工程承包单价及建设内容 1、房屋建筑面积的确定 房屋建筑面积=（房屋外墙皮长×房屋外墙皮宽）＋（雨篷长×雨篷宽×1/2）
2、整体建筑包工费，按照建筑面积定价，本房屋修建的建筑面积为平方米, 单价为每平方米。包工总费用为（包括人工工资及施工工具，且按竣工后实际面积计算） 3、整体建筑建设内容，房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面，门前台阶混泥土垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆，上下水管的孔洞预留、电路、闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装，瓷砖粘贴、、、等。 第六条、承建工程付款方式： 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付20% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成工程的70%时付总费用的75%，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 第七条、施工安全要求 1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2、乙方须重点抓好工程的质量和施工安全，严格按照《抗震安居房屋建设标准》、《建筑法》等安全施工规范和技术要求施工。采取严格的安全防护措施，在施工过程中杜绝一切事故。如有此类情况出现，乙方承担事故责任以及因此发生的一切损失费用。 3、乙方保证工程质量和进度，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责任等影响房屋质量行为时，有权要求乙方停工或整改。乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。 5、 第八条、工程质量。 1、乙方根据甲方要求由乙方确定施工图纸，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》的合格条件。工程质量：
甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照国家《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，甲方将钢管脚手架塔拆的施工任务以包工包料形式发包给乙方施工，为了明确双方的职责和经济利益，结合本工程具体情况订立本合同。 一、承包内容： 外架从底层自然地面至屋顶构架的外墙双排脚手架，外架附属材料包工包料施工包含的材料：钢管、扣件、外架悬挑工字钢（提供一挑），钢丝绳、钢丝扣、安全网。 二、承包单价和工期： 1、外架按总建筑面积计算10个月元/m2的工期计算，如外架工期延长，则按总建筑面积每个月每平方增加3元。 2、若本工程合同内没按时完工到合同期满时应结算完本工程款项，以后延期款项按月结算。 3、内架如包工包料按实塔面积元/m2， 内架只包工包料按实塔面积元/m2，内架拆完内架款项一次付清。甲方负责派人所用材料及时清理出来并归堆。 三、付款方式： 1、乙方材料进场后，甲方应支付壹万元做为工人生活安排所需，乙方按要求进场施工，甲方施工到二层主体时进行结算，以后每月按实际完成的主体结构面积结算，按结算款的80%支付款项。
2、主体封顶后15日内，按总结算款的90%付款。 3、外架拆除到地面第四层时全部付清工程款（所有工程款税金，发票由甲方负责，用现金支付给乙方）。 4、外架从起塔日为开架日，并由甲方代表签字认可。 四、质量和其他要求： 1、乙方必须保质，保量组织施工，按甲方技术交底及外架规范要求搭设脚手架，挂好安全网铺设好竹排、确保主体，外墙顺利施工。 2、乙方须提供外架工人上岗复印件，并做好班组教育及安全文明施工，上岗必须戴好安全帽。 3、乙方人员必须遵守甲方工地的所有规章制度，服从甲方管理人员的指挥，按主体进度同步施工，不得影响主体施工进度。 4、乙方负责钢筋拉结外架的预埋件的安装和硬拉。 五、甲方义务： 1、甲方应提供良好的施工条件，无偿提供库房，临时工棚乙方工人住宿，指定材料放置点。 2、甲方负责外架塔设的地面硬化，提供竹排、垫木、拉结用预埋钢筋，提供工字钢预埋件、铁丝等，因外架基础下沉引起的责任和费用由甲方负责，塔拆架时提供井架和塔吊给乙方使用。 3、甲方在乙方施工期间，需派施工员现场督导，并逐层验收，对检查不及格的部分要及时提出整改。 4、甲方及时拨付工程款，否则乙方有权要求停工，责任由甲方负担。 5、甲方其他班组人员不得随意拆除脚手架，竹排、破坏安全网，如有发生二次
铁塔建设合同 甲方： 地址： 乙方： 地址： 签订地点： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守执行。 第一条工程名称 甲方委托乙方承建铁塔安装工程。 第二条工程内容、工程地点和承揽方式 工程内容 铁塔的定作、运输（包括塔身、平台、工作爬梯、馈线加固架、避雷针、避雷针引下线、过桥、障碍灯支架、微波天线支架、移动天线支架、增高架、旧塔微波支架和移动天线支架、楼顶塔地脚螺栓等运输到安装现场等）。 铁塔安装、调试（包括铁塔组立、障碍灯安装、过桥安装、铁塔地脚保护帽制作、增高架、增高架配重、楼顶塔基础、旧塔支架安装、天线支架接地等）。 工程地点和铁塔参数 本工程地点为句容市，按照甲方提供的铁塔参数和图纸生产、安装。 承揽（定作）方式 乙方对本工程的承揽（定作）方式为包工包料。 第三条铁塔工艺要求 铁塔的生产、安装、调试应符合施工图设计要求，同时应符合国家现行 有关规范、标准，包括但不限于：钢结构设计规范（）、高耸结构设计规范（）、塔桅钢结构工程施工及验收规范（：）、钢结构工程施工质量验收规范（）等。 第四条工期要求 工期自年月日至年月日止。 乙方接到甲方提供的图纸后日内铁塔到货开始组立，周内组立完成，由于
甲方原因（包括图纸晚交、基础不具备条件等）发生延误，工期顺延。 乙方向甲方提供符合工期要求的进度表，经双方确认的进度表作为合同的重要执行依据。 工期按照双方确认的进度表实施，乙方未在规定时间内竣工或未根据甲方安排通过验收，视为工期延误，乙方应承担违约责任。 工程各环节应严格按双方确认的进度表进行，滞后于进度表日，即为中间环节的延误。对于中间环节延误，甲方有权调整乙方的工程量及对应的工程费，乙方不得拒绝，由此引起的一切责任和损失由乙方自行承担，同时乙方承担延误工期的违约责任。 乙方未按照约定时间完成定作、运输、安装、调试，均视为工期延误，乙方应承担相应的违约责任。 除发生洪水、地震等不可抗力因素，工期不得延误。 由于其它原因可能影响工期时，乙方应及时书面通知甲方，经甲方书面审定确认，可顺延工期。 第五条合同价款 合同价款为塔体定作、运输、安装、调试和铁塔组立的综合价款。 铁塔数量、重量、单价、总价等见下图： 第六条付款方式 乙方依照本合同及附件约定的质量技术标准、组塔数量完成本合同约定 总数量的后，甲方向乙方支付至与实际完成铁塔数量对应的价款（依前条款约定的单价确定）的（含预付款），同时乙方需向甲方提供相应付款金额的合法发票。 在乙方承接的全部工程（包括楼顶塔、支架、增高架）验收合格、处理完所有遗留问题，向乙方支付至竣工的铁塔数量对应价款（依前条项约定的单价确定）的，同时乙方需向甲方提供相应金额的合法发票。 尾款在保修期届满后付清。 第七条双方义务 甲方义务
地基基础工程挂靠协议 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
地基基础工程挂靠协议甲方：_ 法定（或委托）代表人： _______ 乙方：__ _ 法定代表人： ___ 甲乙双方在自愿、平等的基础上，经过充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书： 一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行地基基础工程的施工，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。 二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。 三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。若因乙方的工程质量问题给建设方和甲方造成的损失，由乙方全部负责。 四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡涉及交缴的各种费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“ 工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料，该工程资料由乙方负责完成。该工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 个人私人建房施工合同
编号：FS-DY-67882 个人私人建房施工合同 甲方： 乙方： 根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 甲方将位于环城西路84号商住大约200平方米全框架混砖加三四层约100平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工
人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。 二、被建房屋的建筑面积为300平方米，甲方将包括地梁地 下石角在内的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装)。乙方的施工承包单价为每平方米880元，工程总价款为264000元(大写：贰拾陆万肆仟元整)。 三、施工要求。 本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程每层甲方提供草图，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。确实需要变更的，需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改，并双方签字确定。 部分材料要求： 水泥：均使用红狮水泥分别为：上下圈梁，坡挑檐均使
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
建设工程施工合同指引 注：请各位合同经办人在填写前仔细阅读各条指引，提交审核时把本指引删除。 填写施工合同时应当着重审查以下几方面： 1、审查建设项目是否经合法审批 如属独立的办公楼、机房楼等依法应经审批的建设项目，应审查是否取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件、建设工程规划许可证、施工许可证等，其他小型项目的建设施工按照国家及各地方行政管理规定如需规划、环保、无线电管理机构等行政管理部门审批的，应审查相应审批文件。 审核涉及国家重大建设项目的工程合同，应当审核是否按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。 2、合同主体的审查 《建筑法》第13条规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”第26条规定：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。” 因此，对于建设工程合同主体的审查，除按照通用审查指引审核外，还应当审核承包方是否满足一定的资质要求。 资质是指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。审核资质时应注意审核其资质证书的资质等级、有效期限等是否符合工程建设项目的要求，持证单位名称是否与承包单位名称一致等。 3、合同内容合法性的审查 根据《合同法》、《建筑法》等相关法律规定，工程合同不得有以下违反法律、
合同编号：YT-FS-4852-62 个人私人建房施工合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
个人私人建房施工合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下： 一、地块概况 1.该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至：前抵六纳公路、后抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。 2.该地块的用途为住宅。 二、转让方式 1.甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。
2.土地的转让价为壹拾万零陆百元，转让总价为人民币100600元。 3. 甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。 4.甲方必须保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。 三、违约责任 1.甲方诚邀乙方参与其土地的所有处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金及转让款， 2.乙方未能按时支付地价款，应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。 3.甲方应创造合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入住所不便，甲方应当保证安全的情况下自行解决。 四、其他 1.在出让过程中，乙方承担相应的土地契税和交
钢管脚手架承包合同 甲方： 乙方： 依照【中华人民共和国合同法】【中华人民共和国建筑法】及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢管脚手架搭拆工程承包事项协商达成一致，订立合同。 第一条、工程概况： 1.1、工程名称： 1.2、结构形式： 1.3、建筑面积： 1.4、质量等级：合格 1.5、承包方式：包工包料 1.6、工程地点： 1.7、搭设形式：落地双排钢管脚手架 第二条、工程承包范围及工作内容： 材料场内外运输、安底座、钢管及铁件预埋、选料、搭设脚手架按规范规定要求铺设，踢脚板按规范要求安装，挂密目式安全（注：安全网必须通过甲方认可后方可使用，必须使用市场价格在35-40元区间安全网），各层人货电梯卸料平台搭设，人货电梯口双层防护棚搭设，过道钢管双层防护棚搭设，模板卸料平台，平网挂设（6.0m╳3.0m），塔吊附着架护栏等等所有标化工地安全防护内容要求的工作。脚手架外围四周钢管清理干净。剪刀撑面应用黑黄色油漆相间钢管，正常维修保养。拆除外架后材料应搬运至项目经理指定的地点临时堆放整齐，按本合同的约定时间所有脚手架材料必须按时退场。（注：第一层满铺竹榀一道后，每隔3.6米高度满铺竹榀一道由此推算满铺竹榀，最顶层满铺一道竹榀）第三条、工程质量及技术要求： 3.1、质量按部颂规定安全工地要求进行搭设验收，同时按公司要求跟层同步验收，脚手架搭设进度超过施工层一步架，同时及时铺设竹榀，挂设垂直密目式安全网等。
3.2、按【建筑施工扣件式钢管脚手【架安全技术规范】（JGJ30-20_）和【实施指南】、【建筑施工安全检查标准】（JGJ59-99）、【建筑施工高处作业安全技术规范】（JGJ80-91）及现行国家、省、市、外脚手架公司的有关规范、标准和操作规程等执行。注：（每步架水平杆必需使用肆根水平钢管，扶手设置两根水平钢管，立杆最大间距不能超过1600mm）。 3.3、乙方应建立外钢管架工程检查制度，并配备技术雄厚管理水平的管理班组，做到随时接受甲方和监理及安检部门的检查。 3.4、乙方负责对操作工人进行技术安全交底，严格按规范规程施工，以保证脚手架质量和安全，并提供具有外架搭设的单位及架子工持证伤岗。带班班长每天必须工地签到，并对外架质量进行巡查，及时整改安全隐患，节日不放假。 3.5、负责组织脚手架分项工程验收，对于有关部门检查不合格要求的应认真整改，以保证脚手架的使用安全，若有针对脚手架质安问题的罚款经济与责任均由乙方承担。 第四条、安全生产文明施工： 4.1、一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，工人进入工地必须戴好安全帽，不准穿三鞋及使用童工，否则每次每人予以贰佰元的罚款，由工程款支付时扣回。 4.2、搭设脚手架应按安全操作规程施工，不按规范施工如发生安全事故经济与责任均由乙方负责。 4.3、工地现场的围护或安全防护设施，乙方如施工需要移除的（要经过甲方同意）和不慎按破坏的要及时恢复，否则费用有乙方负责。 4.4、各楼层发现乙方工人大小便，甲方有权罚款每次贰佰元，由乙方支付工程款时扣回或乙方工人发现其他班组工人在各楼层大小便捉到，甲方给予奖励贰佰元。 4.5、严格按照安全生产操作规程和公司有关规章制度组织现场安全生产文明施工，安全事宜及安全罚款概由乙方负责并承担。 4.6、由乙方原因引起的安全问题所造成的经济和法律责任均由乙方负责（含第三方） 第五条、施工工期：
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式： 第三条工期
开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。 2．向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。
个人建房施工合同范本 随着农村体制改革的深化,经济快速增长,农民建房的愿望越来越强烈,自建房遍地开花,签订个人建房施工合同需要注意什么呢?以下是为大家整理的个人建房施工合同 乙方(承包人)： 甲方将位于XXXXX的自用房屋加层施工工程承包给乙方。经双方协商，达成如下协议： 一、承包方式：甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方，按实际施工面积以元/平方米的价格计价，斜顶上瓦以 元/平方米价格计算。 二、工程内容： 1、临街铺面在现有一层的基础上加盖两层，主体部分要求为斜面瓦屋顶，楼梯、阳台为平顶。 2、铺面以内的空地部分的基础及主体屋面，共计2层，房顶为钢混平顶。 3、以上两项工程施工到初粉，要求做到内外墙用水泥砂浆打底刮平，地坪清光。 4、布好三线两管，即电线、电视线、网线、屋顶落水管和卫生间出水管。 三、施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止，在施工过程中，由于乙方的原因导致施工人
员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。 四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砂子、石子等建筑材料。 五、工程质量要求： 1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。 2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。 3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。 4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。 5、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面： (1)线路不通; (2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂; (3)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋; (4)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲; (5)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直; (6)梁、柱、板面中空;