(砼班组)分包施工合同

发包方:(甲方)

承包方:(乙方)

甲、乙双方经友好协商和洽谈,甲方决定委托乙方对甲方位于甲方位于重庆丰盛环保发电厂项目进行建造。为保证工程顺利进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条工程名称：

第二条工程地点：

第三条承包方式及承包范围

1、承包方式：甲方聘用乙方为本工程泥工部分责任人，对工程实行包工不包料，包质量、包工期、

包施工安全；包工程的所有混凝土浇捣、砌砖、抹灰、内外装修（除：防水、门窗、楼梯扶手）、施工道路，乙方自带铁铲、灰桶、砖刀、灰尺、铝合金尺、铁锤等其它手工用具、安全用品。

2、承包范围：

1)按建施、结施图、道路、排水（除木工、铁工部分）。

2)施工放线时带班的配合施工员放线。

第四条工期为5个月，自2010年9 月 1 日起至 2011 年 2 月 1 日止，期间如遇不可抗力导致停工，工期顺延相应的停工天数。

第五条工程价款：砼砌筑单价包括：劳保用品、接管、拆管、养护。砌砖包括：场内转运材料以及自制砂浆。抹灰包括：自制砂浆。砼按：15元/m3。砌砖：、抹灰：、技工按：元/天、杂工：元/天、砼排水管：、HDPE双壁波纹管：、道路找平水稳找平：，所有的都包含安全费用。

第六条付款方式

1、按月结算工资，付工程量的80%的工资，余额在工程竣工后3月内付清。

乙方收到甲方工程款后，必须首先把员工工资足额发放，并于第二天内把员工工资发放记录

交给甲方（员工必须按手印）,否则甲方不于发放下期工程款。

第七条甲、乙双方责任

一、甲方责任：

1.甲方应当提供本施工工程图一套给乙方。

2.负责及时给乙方结算。

3.负责协助处理乙方在施工过程中所遇到的施工问题。

4.甲方定期对工程项目质量、进度、安全、文明施工进行监督检查，发现问题及时协助处理。

二、乙方责任

1.乙方必须无条件服从甲方现场人员的指挥调度。

2.所有材料及隐蔽工程必须经甲方及监理验收合格后方可使用和进行下一道工序。

3.负责施工现场的安全、严防火灾、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品

损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快修复或赔偿。

4.乙方应当保证对其所聘用的员工按时足额发放工资，如因乙方没有按期足额发放工资导致员工罢

工或怠工等延误工期，乙方无权要求工期顺延。如因乙方没有按期足额发放工资导致员工上访，甲方有权从乙方应得工程款中扣除相应的数额直接发放给员工，乙方不得有异议，并且乙方应当向甲方支付不少于5000元/次的违约金。

5.在施工过程中，乙方必须做到安全文明施工，工程完工后，乙方负责清理场地，清除垃圾，保持

场地清洁并保护好成品，所有材料必须按照甲方指定的地点分类堆码整齐。由于乙方原因造成其它工种的施工质量或者损坏，乙方负责赔偿。在甲方处领取的设备和工具如因人为的丢失和损坏应照价赔偿。

6.乙方负责保证聘用的人员具有相应的从业资格，甲方统一购置保险，若出现安全事故，在20000

元以内的由乙方自行负责；在20000元以上的，甲方上报保险公司，由保险公司赔偿保险的费用，其它费用乙方自行负责。

7.浪费材料的罚款规定

1)浇筑砼时严格控制标高、超用量每立米赔偿400元。

2)发现隔夜水泥砂浆每立方米赔偿400元。

3)浇砼时洒漏的水泥浆和砼未及时清理使用者每一次罚200元。

4)发现现场水泥未用完或未覆盖造成水泥受潮，照价赔偿。

5)所有工作面上掉落的材料需收捡干净，如发现未收捡，每次处罚1000元。

6)下雨天施工机械未遮盖，发现一次罚使用班组200元；

8.违反安全生产制度的罚款规定

1)进入施工现场不戴安全帽罚款50元，不系帽带者罚款50元。

2)在没有防护设施的高空，临边施工必须系安全带，违者罚款100元。

3)施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的要经项目施工负

责人同意，违者罚款100元。

4)进施工现场，禁止穿拖鞋，短裤，赤脚，违者罚款50元。

5)在无防护措施情况下，禁止向下抛扔任何物品，违者罚款5000元。

6)违章作业或违章指挥的人员，对批评和处罚的管理人员进行打击报复的，罚款500元。

7)在使用机械时，必须按照操作规程，需经电工接电的部位，不准私自接电，如发现违反，按情节

轻重，每次罚款至少100元。

8)进场后乙方需派一名施工员和安全协管员，如未派或未尽职，甲方有权在当月的工资中扣除乙方

的4000元/月.人的工资。

9.违反文明施工的罚款规定

9)发现在楼层内拉大便每次罚100元。

10)宿舍内严禁私人使用电炉，电炊具及小炉灶，如发现，立即没收电炉，电炊具等并罚款100元。

11)各队工人不得打架、闹事，要讲团结，违反者不管任何情况先对双方各罚款500元；打群架（3

人以上）除对本人处罚500元外，对班组及施工队各处罚2000-5000元；滋事者开除出工地。12)各队人员必须遵章守法，如发现偷窃者根据情节轻重罚款500-1000元，或移送公安机关处理。

10.质量和进度达不到验收标准的罚款规定

13)砼蜂窝每处罚款1000元；孔洞≥50cm2，罚款2000元；砼板面平整度超过15mm，每处罚款500

元。露筋，每处罚款500元。较严重烂根，露筋、孔洞每处罚2000-5000元；砼养护期内，有干白现象，每发现一次罚款200元。

14)泥工：抹灰每处垂直度、平整度大于1cm每处罚款50元。抹灰时砼表面未甩水泥砂浆每发现一

次扣200元。砌墙时红砖未浇水每发现一次扣200元。砌墙时砖墙与梁底的斜砖按设计砌筑，砂浆不饱满，抹灰后梁底出现裂缝由砌砖班负责修补，并且每一条裂缝罚款100元。

15)施工队必须按项目部下达的控制工期进度计划配合施工，应按期或提前完成，周计划完不成罚款

200元；月度计划完不成每天罚款1000元，总工期完不成按合同违约条款处理。

第八条违约责任

1.乙方必须按图纸及施工规范要求进度施工、如达不到要求的，乙方应当立即无条件负责返工直

至符合质量要求，费用由乙方自行承担并且工期不顺延。

2.乙方如非因不可抗力而停工或怠工的，每停工一天扣除工程款2000元作为窝工损失，30天内停

工或怠工达 3 次、或30天内累计停工或怠工 3 天，甲方除有权扣除相应的工程款外，还可以立即解除本合同，乙方应当接到甲方解除合同通知之如起 3 天内离开现场。合同未尽事宜按东莞市建设工程施工合同执行。

3.乙方质量、进度三次已上出现大的失误，三次已上不服从管理人员安排的，甲方可以立即解除

本合同，乙方应当接到甲方解除合同通知之如起 3 天内离开现场。

4.中途退场，或者违反上面2、3条条款离场的按工程量的60%结算。

第九条不可抗力

此承包单价包括由于不可抗力及承包人自身原因引起的停工、怠工及误工费用，不可抗力的情形包括：

1.8级以上（包含8级）的台风。

2.连续24小时内降雨超过50mm（包含50mm）。

3.在任何6小时内降雪量300mm以上。

4.摄氏40度以上（包含摄氏度）的高温天气。

5.摄氏零下5度（包含零下5度）的严寒天气。

所有上述风、雨、雪、气温等都以东莞市气象局测定或公布的数据为准。

第十条争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。协商不成，任何一方均可以向东莞市人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效

1.本合同和合同附件要双方盖章、签字后生效,完成工程施工任务并结清工程余款后自行失效。