翡翠绿洲八期砼浇捣工程
班
组
协
议
书
甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司乙方：
班组协议书
甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司
乙方：
根据工程的施工需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商甲方同意将翡翠绿洲八期工程的砼浇捣劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的权利、义务和经济关系，保证工程顺利进展，特签订本合同，双方共同遵守。
1、工程名称：翡翠绿洲八期砼浇捣工程
2、施工地点：广州市新塘翡翠绿洲八期
3、承包范围及工作内容：
3.1承包范围：按甲方提供的有关翡翠绿洲八期工程施工图纸以及甲方根据现场实际情况指定内容进行施工，包括砼浇捣工程、基础砖胎模砌筑及砖胎模内抹灰以及现场责任区的现场安全、文明施工、材料的倒运以及厂区内所有成品保护。
3.2工作内容：按照承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范以及定额规定和甲方的施工方案完成相关的主体部分全部工作内容。
3.3、甲方有权根据现场实际情况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。
4、承包方式及劳务价格：
4.1 （1）砼浇捣工程：综合优良单价：19.3元/m3包干、综合合格单价：18.5元/m3包干、垫层砼综合单价：10元/㎡包干（包清土平场、夯实）、拆模后的楼面圾垃清理按0.5元/㎡（建筑面积）；（2）基础砖胎模砌筑综合单价：120元/m3包干（包材料倒运、砂浆搅拌及倒运）、砖胎模内抹灰综合单价：5元/㎡包干（包砂浆搅拌及倒运）。包干单价包括人工费、包除砼以外的所有材料费，包振捣机械（振动器、振动棒、平板振动器、磨光机等）、各种相应手上工具、斗车、胶水管等。工作内容包括：砼浇注、振捣（包括泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好等）；有需要的搭设操作架和支撑架；砼的成型抹平压光、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；地下室基坑施工期间底板砼未浇筑前的抽、排水人工；地下室底板、顶板结构找坡及压光；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗；砼的浇注、震捣、压光不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的楼板面垃圾清理；布料机的保养、地泵的清洁；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、
施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需用量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以实际商品砼进场数量乘以合同单价既为结算价款。砼材料的损耗不得超过1％, 如低于1 %（考核以按图计算量为准），节余部分双方按5：5分成，如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。
5、付款方式
5.1.1本工程甲方按业主工程款的到位后同时按月支付乙方当月完成工程款的80 %（以借款形式），至主体所有结构验收完毕后15天内支付至90%-95%。
5.1.2剩余5%工程款待结算完毕后三个月内一次性付清。
6、质量与保修
6.1质量等级：T型、M型确保“广州市结构优良工程”
6.2本工程必须达到优良工程验收标准，并保证一次性通过监理、业主和政府主管部门核验，如有创优标准要求，还应按照相应创优标准进行施工、验收，乙方必须体制健全，管理人员到位，应指派专职有创优经验的质检人员驻现场跟班。
6.2乙方应严格按照施工图纸和国家现行有关施工、技术规范和安装工艺以及甲方的施工方案施工，整个工程质量必须达到约定标准，验收和质量评定必须符合国家施工验收规范和质量验评标准。如达不到约定标准或由于乙方原因造成施工质量问题，乙方应必须无条件翻修，直至达到约定标准，由此而发生的返修费用和延期损失由乙方承担。如乙方未及时有效地完成此项工作，甲方有权安排其他队伍进行施工，由此而发生的额外费用在乙方的工程款中扣除。
6.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检；
6.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师现场验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工；
6.5、质量保修期和保修办法：本工程的保修期限、范围、内容和费用计算等执行国家和建设部规定的《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及甲方与建设单位总承包施工合同有关规定，在保修期内出现由于乙方原因造成的质量缺陷，由乙方负责保修事宜，并承担由此发生的一切费用。若乙方未及时履行保修义务，甲方则自行安排保修事宜，由此发生的一切费用由乙方承担。
7、安全、文明、CI施工
7.1、安全、文明、CI施工达到标准：达到广州市文明施工样板工地标准，CI形象达到中建总公司验收标准
7.2、乙方须严格执行安全操作规程，落实安全防护工作，杜绝违章施工、野蛮施工，采取必要的安全生产及文明施工措施，严格按照当地政府和甲方的相关管理制度、办法进行施工管理，确保整个施工过程杜绝死亡及重大工伤事故，安全生产及文明施工达到当地政府、甲方的各项指标要求，确保实现约定的标准，由于乙方自身或有意原因而发生安全事故，由乙方自行负责处理并承担相应的费用和一切责任、损失。如由于乙方处理不当导致需由甲方处理或导致媒体曝光和政府处罚，由乙方承担一切费用和罚金，同时甲方有权单方面解除合同。
7.3、严格执行中建总公司CI标准化管理，若总包方因为CI标志和施工形象要求，统一配发安全防护用具或服装、工作卡等，乙方应承担其制作费用。乙方应积极配合总包方在CI方面的管理，保证CI工作达到在协议书中约定的目标。
7.4、施工现场不能出现赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽等不文明现象，发现一次罚款50元/人.次。高空作业必须配戴好安全绳，如有不配戴者，发现一次罚款100元/人.次。
7.5、加强对作业人员进行消防安全知识的教育，不得随意动用消防器材。动火作业必须向项目部提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。
7.6、服从项目部的管理和安全文明施工要求，如有不服从，按照项目相关制度处罚。
8、环境保护和职业健康
8.1、乙方应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定（噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等）以及甲方环境、职业健康管理程序，注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物废弃和运输遗洒等重要环境因素进行有效控制，尽可能的减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。
8.2、乙方应加强自身员工的职业健康安全教育并加强防护，监视所有施工现场的人员活动、现场设施（无论是由自身提供的还是甲方提供的）和施工过程，及时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。
9、工期
9.1、乙方必须按甲方、总包方和建设单位确认的进度计划组织施工，组织足够的人力、物力，接受甲方、总包方、建设单位、监理对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方必须按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后
执行，如乙方无力或拒绝执行，则甲方有权采取必要的强制措施（如安排其他队伍进场施工、给乙方增加工人等），乙方无条件执行并承担费用，由此造成的一切经济损失由乙方承担，在乙方结算中扣除。如在施工过程中因乙方原因总工期可能会拖延15天以上（包含15天），在甲方多次要求整改均无明显改进时，甲方有权单方面终止本合同，乙方在收到甲方书面通知后3天内无条件退场。并承担已完造价10%的违约罚金。
9.2 工期各分项进度计划必需满足总包方和业主要求；除地震、战争、水灾等造成的不可抗力以及业主同意工期可顺延外，总工期不予调整。乙方已充分考虑现场实
际情况，对于可能发生各种原因（业主或甲方）的现场窝工或因赶工发生的加班已
进行考虑。
9.3本工程主体工程按4.5天/层（包验收），砼浇筑时间为0.5天/层，乙方必
须按此工期要求充分准备好劳动力进场。如乙方在基础砖胎模施工开始至主体结构
封顶施工期间未能按甲方要求按时保质保量完成各分项工程，则按5000 元/天/栋
进行处罚
10、甲方责任
10.1成立项目班子，对工程的质量、进度、安全、文明施工及向乙方提出指令性意见，保证总包方与业主签订的合同得以严格履行。
10.2审查乙方进场人员素质，进行上岗前的安全教育和技术交底，提供有关施工图纸和技术资料。
10.3负责现场的施工调度和管理，质量、安全的检查、监督，及时办理工程验收和结算。
10.4提供现场施工和生活用临时设施（含试验室、材料、物资总库，生活区临建。）、安全防火措施、生产及生活临时用水用电，施工现场所需的水电线路由总包方负责接至二次线箱，二次线箱以后的线路与设备安装与费用由甲方、乙方负责（包括所有的三级配电箱）；现场小型配电箱由乙方自行提供，乙方须根据工作需要自行提供照明灯具及线路；生活区一切设施（工人宿舍、床架、床板、门、门锁、电路开关、插座、灯管）乙方进住时验收，退场时负责所有设施完好，否则甲方有权从乙方结算工程款中扣除相应损坏设施费用。
10.5负责提供砼泵送机械、外用电梯、塔吊。
10.6有权指令乙方更换不合格的管理人员、劳务队伍和不合格的材料、设备、构配件、成品、半成品，乙方必须无条件执行。所有大宗材料设备的采购合同需在甲方备案。
10.7甲方在施工过程中根据具体情况有权对乙方承包范围进行调整。
10.8提供施工图纸1套；
10.9为乙方劳务人员提供食宿安排，但伙食费用由乙方人员自理，住宿安排由甲方统一管理，乙方必须全力协助。
10.10提供建筑轴线控制基点及水准控制基点由，其后的放样工作由乙方承担。
10.11按合同约定进行拨付工程款和劳务结算。
11、乙方责任：除第10条甲方责任以外的工作均由乙方在合同单价内完成（包括但不限于以下责任）
11.1乙方必须按照现行《劳动合同法》的要求，合法有效的提供和使用劳务用工、否则由此引发的一切后果责任由乙方负全责。
11.2组织所有的劳务、必须的施工机具、材料（甲方提供的材料、机械除外）和资金等必要的施工力量，实施工程的施工和管理工作；无条件执行业主、甲方、总包方发出的工作指令，以良好的服务树立企业形象，保证甲方信誉和经济利益不受损害。
11.3乙方负责组织高素质的劳务队伍，在签订合同后按总包方、甲方规定时间到场，进场前应与所有参与砼浇捣工程施工的每一个人员签订劳务用工合同报甲方备案（用工合同中必须明确工期、安全、质量和现场管理等各项规定及处罚规定）、进场前应分工种提供施工人员的名单、照片与身份证原件及复印件（原件核对后退回）、计划生育证以及特殊工种操作证等。
11.4乙方必须办理现场出入证，办证费用由乙方承担。在退场前乙方须将此证退还甲方，如未能退还或遗失甲方将按50元/个扣罚。
11.5乙方必须参加社会养老、失业和工伤等一切保险，其费用均已在包干单价中综合考虑。乙方向甲方缴纳各自承包内容总产值的1.5%的生活水、电费、管理费、保险费用。由甲方统一购买工伤保险。发生工伤事件后，由保险公司赔偿保险费用后，剩余部份由甲、乙双方共同承担，甲方承担70%、乙方承担30%。
11.6自备除10.5条甲方提供的机械以外的所有用于保障工程进度、质量、安全及文明施工的工具及配件。
11.7乙方必须严格遵守总包方及施工现场及生活区等有关规章制度，必须无条件接受甲方管理人员指挥，如有违规甲方有权按相关规定进行处罚由于乙方违规而造成的损失由乙方承担。
11.8 不得将甲方提供的临时住房转借或留宿其他外来人员。集体宿舍要保持整洁卫生，每间房门必须贴有入住人的照片和姓名，供甲方检查，严禁男女混居，违者每
人次罚款200元。
11.9、为提高企业形象、满足总公司CI要求，由项目组统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。
11.10所有总包方和业主直接分包的专业工程，乙方应积极给予配合，所有管理、配合费用在不影响正常施工的前提下协商解决，乙方不得以任何原因拒绝配合，否则甲方有权采取措施，一切费用和责任由乙方承担。
11.11各工序完成后做到工完场清，将垃圾运至甲方指定堆放地点，并与下道工序办理交接手续。
11.12妥善保管甲方提供的材料机具，如由乙方管理不当导致丢失，乙方承担原价双倍的罚金，罚金在结算和工程款中扣除。
11.13不得在外架上堆放材料、机具，如有违约发现一处罚款100元/次。
11.14标高±0.000以下施工人员生活由乙方自理，标高±0.000以上按月按时向施工人员支付生活费用（包括施工人员的生活、零用费用），按每人每月800元（400元菜票、400元现金分两次发放）。过程中如有个别施工人员特殊情况确需急用资金由乙方自行解决。
11.15施工人员生活费用及工资发放时（乙方必须按实发工资编制工资表），必须由甲方及总包方管理人员现场监督或由甲方代付至施工人员，由乙方签字确认。
11.16施工人员生活费用及工资领取时，必须提供领款人本人有效身份证、工作卡，并由领款人签字确认。发放工资时向甲方及总包方提供经施工人员确认签字的工资表。
12.奖罚条款：按项目部质量、安全文明奖罚制度执行
13、违约和争议
13.1、违约责任
13.1.1、乙方承诺全面履行总包方与建设单位的总承包合同以及本协议的所有条款，保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害，否则视为乙方违约，甲方有权采
取强制性措施和相应违约处罚，由此造成的所有费用和损失由乙方承担。在施工过程
中如乙方各方面指标经甲方、总包方、建设单位多次通知、整改，确实达不到合同要求，甲方有权终止本协议，一切损失由乙方自行承担，并赔偿因此造成的甲方损失。
13.1.2、如果在施工过程中因为出现重大质量、安全事故而因此受到媒体或政府
有关主管部门通报、批评，使甲方的声誉受到严重损伤，甲方有权单方面解除本协议，所有损失由乙方承担。
13.1.3、乙方应免除甲方由于乙方原因导致的所有劳资、材料等经济纠纷的投诉、
索赔，乙方必须自行妥善解决，如出现上门（政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设方等）扰乱办公事件（含闯入不离开、静坐闹事要求解决与乙方纠纷等）等损害和影响业主和总包方、甲方声誉等行为，甲方将给予每次5~10万元的违约罚金，乙方承担因此给甲方造成的一切损失。同时总包方、甲方有权用乙方的工程款和履约保证金直接支付给相应材料商和工人工资，乙方不得有异议。如因此致使施工受阻达7天后，甲方有权单方面解除本协议，由乙方承担一切损失。
13.1.4、在施工过程中如乙方无故停工，视为乙方违约，乙方承担已完造价20%的违约罚金，由此造成的所有损失均由乙方承担。
13.1.5、乙方的所有行为不得影响甲方的社会声誉，否则甲方有权给予乙方违约处罚，直至没收履约保证金。
13.1.6乙方在本工程施工完验收交付甲方后，如未施工本项目的其他工程，乙方全部人员应无条件退场后，甲方才按合同规定与乙方办理结算及支付工程尾款,如出现故意拖延工期、不交付工程、扰乱施工及办公等事件，视为乙方违约，甲方有权对本工程不办理结算,并给予乙方违约处罚，直至没收履约保证金，并有权向乙方进行费用追索。
13.2、争议解决
甲乙双方在协议执行过程中若由于不可预见的原因出现争议，双方可在不违反总包方与建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本协议书的基础上友好协商解决，签署的书面纪要作为本协议书的补充，具有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，当争议出现后双方不能取得一致的协商意见，双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
14、乙方承诺和担保
14.1乙方承诺已经充分理解总包方与业主的总承包合同、甲方与乙方的分承包招标文件，并承诺承担上述文件中规定的承包方的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由总包方、业主等非总包方、甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。
14.2为保证乙方全面履行本合同以及总包方与业主的施工合同，确保本工程的顺利进行，乙方必须在签订本协议的同时提交人民币 5万元（大写：伍万元）的履约保证金，本工程竣工验收后两个月内无息退还。乙方履行不力时，乙方承担违约处罚，所有因乙方原因产生的费用在保证金中扣除，保证金不够的将单独向乙方追索。
15、协议终止和解除
15.1、甲乙双方协商一致，可以解除本合同；
15.2、因不可抗力因素造成合同无法履行双方协商可以解除本合同；
15.3、不论何种原因，如主合同终止时，本合同自行终止；
15.4、因乙方原因甲方接到总包方、建设单位通知，经甲方与总包方、建设单位协商，如总包方、建设单位仍坚持要求乙方撤离现场时，本合同终止；
15.5、乙方破产或无能力继续履行本合同时，本合同终止。按已完工程量结算，乙方应在接到甲方通知时应妥善做好已完工程已购材料、设备的保护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离现场（1-4款处理方法与5款相同）；
15.6、乙方转包，本合同终止，由此产生的所有责任和损失由乙方承担，并按乙方已完工程款的50%结算；
15.7、乙方单方终止合同，结算按乙方已经完成工程量的80%计算，另赔偿承包协议总价10%的违约金；
16、合同的生效、终止、份数
16.1本合同一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日起生效。至工程完工验收并结清所有价款后终止。
甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司乙方：
代表：代表：
年月日
劳务分包合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程
劳务承包合同 甲方： 乙方： 因建设需要，甲方将东莞环城路北环（西段）第五标段（K8+100至K10+500）市政工程桥梁现浇段的制作工作，劳务发包给乙方，为了明确双方的责任、权利和义务，确保工程质量、文明施工、安全生产、施工进度，双方在遵守国家有关政策法规的前提下，本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议，共同遵守。 一、工程名称：东莞环城路北环（西段）第五标段（K8+100至K10+500）市政 工程 二、工程地点：东莞市高埗镇境内 三、承包内容：桥梁承台、墩柱、桥台、盖梁、现浇箱梁及桥面铺装、防撞栏、人行梯道等附属模板安装，钢筋制安，混凝土浇筑等。 四、承包方式： 本工程采用分项工程综合单价承包形式，由乙方包工，包工具（上述工作所需的各种工具，及部分弯铁机、切铁机、电焊机、）、包辅材（铁钉、铁线、马钉等）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工人福利、劳保用品和工伤医疗及赔偿等风险的形式进行承包。工程材料由甲方负责送到甲乙双方商定地点，甲方安排吊车一台配合乙方进行大件材料垂直运输。近距离水平运输由乙方自行解决。 五、工程计量及结算办法：
1、工程量的计算：钢筋和砼按照设计图纸或设计变更的实际完成数量进行计算。模板按构造物尺寸展开面积进行计算。 2、承包单价：包含设计图纸和技术规范要求的所以工作内容、任何分项工程中其细目工作。如果未列入下列项目。则应是其相关分项工程的附属义务，不再另行计量和支付。 （1）模板单价： 模板安装拆除综合单价：17元/㎡（工作内容：材料现场转运、安装拆除、涂脱模剂、搭拆支撑架、整理按指定地点归堆、装车等）； （2）结构物混凝土浇筑及养护综合单价：14元/m3（乙方包机械、工具、养护、打毛、模板冲洗、工作面清理、导管安装拆除等）； （3）钢筋制安：270元/吨（乙方包制作、安装、按要求堆放整齐等工作）。 3、工程进度款：每月按乙方在本月内完成合格工程量工费，待甲方收到业主的工程进度一周内按工程进度款80%付给乙方。其余部分在工程竣工经有关单位验收合格后，经竣工结算清楚一个月内全部付清。 六、工期及其他要求： 1 、具体各工点工期以甲方签发的施工任务单为准。 2、本工程要求根据进度需要调整工人数量。如乙方不能满足甲方要求，甲方有权另请其他队伍进入施工，每工100元，其费用由乙方负责支付。 3、业主对甲方的工期要求同样适合乙方，乙方必须按照业主对工期的要求及时修正工期计划，保证工程按时完成。 4、按照甲方制定的工期计划，分步分项完成时间每延误一天罚款200元，总工期每延误一天罚款500元，累计并罚。
隧道工程 施工作业责任分包合同编号：006 甲方： 乙方 日期：
施工作业责任分包协议书 项目部：（以下简称“甲方”） 作业班（以下简称“乙方”） 甲乙双方根据有关法律、行政法规及总公司相关管理规章制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程项目部分工序作业事宜经过友好协商达成一致，签订施工作业责任承包协议（以下简称“协议”），双方共同遵照执行。 一、双方承诺 甲方在此立约：保证按协议规定向乙方支付承包费报酬。 乙方在此立约：保证按协议规定全面、按时、保质完成施工作业任务。 二、工作对象、方式及内容 1.工程名称：。 2.工程地点（里程桩号）：。 3.包干方式：采取包工、辅助材料及小型机具。 4.责任包干工作内容：见合同条款和《工程量清单》。 三、工作期限 工作开始日期：年月日；工作结束日期：年月日。 四、包干费用 根据暂定工程数量和劳务施工作业包干单价计算，本协议责任承包费用总价为人民币（大写）元（￥元）。具体作业工作量和包干单价详见《包干工作量清单》。 五、协议文件组成 以下文件作为协议的组成： 1.隧道工程施工合同条款; 2.工程量清单; 3.甲方提供的设计图纸、技术规范、验收标准和技术交底等技术文件； 4.其他相关文件。
六、附则 1.本协议书由双方代表人签署、加盖印章后生效。协议约定的工程施工作业全部完成，经交工验收达到协议规定标准、劳动报酬价款支付完毕后失效。 2.若甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，双方自愿约定只能在甲方单位注册地法院提起诉讼。 3.本协议书正本二份、副本四份，协议双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
合同编号：混凝土浇筑工程劳务承包合同 工程名称：工程地点：发包方：承包方：身份证号码：联系电话： 签约日期： 混凝土浇筑程劳务承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 结合本工程的具体情况，依照《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国劳动法》及国家有关规定，经甲、乙双方平等自愿、协商一致，甲方同意将金海湾·阳光假日项目混凝土浇筑部分工程劳务分包给乙方施工，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条承包性质 承包方自行组建专业的施工队伍，本合同承包人是本合同工程承包班组全体工人授权的签约代表。 第三条承包方式 1、乙方包人工、包质量、包进度、包工期、包安全、包验收、包成品保护、包凿毛、包养护、包材料的保管及二次运输、包所在区域的楼层清理、凿打及工完场清。 2、甲方仅提供混凝土及砼输送设备及每层一个移动配电箱。 3、乙方负责振动器、振动棒、平板机、磨光机、太阳灯（含灯管、灯架及电线）、水管、自用机械设备的电缆和电线、开关、插座、机械的维修保养、劳保用品等所有施工机具及辅材。． 第四条承包综合单价 （一）承包范围：14#楼混凝土浇筑工程（含地下室部分及连廊）。（二）承包综合单价： 1、地下室（含顶板）所有混凝土浇筑工程（含垫层、承台、地梁、墙柱、底板和顶板）后浇带、构造柱、梁、等，综合单价按
浇筑砼体积元/m3计价。（包括土方清理、回填、抽水等所有一切工序）垫层必须压光。 2、地下室顶板以上部位所有混凝土浇筑工程，按建筑面积承包综合单价元/m2计价。 3、地下室防水砂浆保护层按元/㎡计价。 4、如果采用天泵浇筑混凝土时，地下室或基础承包综合单价每立方米扣除元；地下室以上部分承包综合单价每平方米扣除元； 5、乙方能够满足项目部工期、质量、安全文明施工要求且没有劳资纠纷发生等情况下，甲方同意按1.00元/㎡进行奖励（按建筑面积计算）。 （三）承包综合单价的组成及所占比例： 1﹑根据工程和施工情况双方测定完成工程承包范围（含设计变更）全部工作内容需耗用的全部人工费占综合单价的45 %； 2﹑乙方以及所有施工人员严格按照有关质量、进度要求所采取的各种措施费用（含赶工措施费、工人加班费）占综合单价；% 20 的． 3、乙方及所有施工人员为达到安全文明施工要求所需的费用占综合单价的5 %； 4、乙方派驻施工现场管理人员的工资费用（含法定节假日的补偿费用）占综合单价的5 %； 5﹑国家规定的各种费用（如工人的个人所得税、工伤保险等社会保险费）占综合单价的8 %；
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
翡翠绿洲八期砼浇捣工程 班 组 协 议 书 甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司乙方： 班组协议书
甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司 乙方： 根据工程的施工需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商甲方同意将翡翠绿洲八期工程的砼浇捣劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的权利、义务和经济关系，保证工程顺利进展，特签订本合同，双方共同遵守。 1、工程名称：翡翠绿洲八期砼浇捣工程 2、施工地点：广州市新塘翡翠绿洲八期 3、承包范围及工作内容： 3.1承包范围：按甲方提供的有关翡翠绿洲八期工程施工图纸以及甲方根据现场实际情况指定内容进行施工，包括砼浇捣工程、基础砖胎模砌筑及砖胎模内抹灰以及现场责任区的现场安全、文明施工、材料的倒运以及厂区内所有成品保护。 3.2工作内容：按照承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范以及定额规定和甲方的施工方案完成相关的主体部分全部工作内容。 3.3、甲方有权根据现场实际情况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。 4、承包方式及劳务价格： 4.1 （1）砼浇捣工程：综合优良单价：19.3元/m3包干、综合合格单价：18.5元/m3包干、垫层砼综合单价：10元/㎡包干（包清土平场、夯实）、拆模后的楼面圾垃清理按0.5元/㎡（建筑面积）；（2）基础砖胎模砌筑综合单价：120元/m3包干（包材料倒运、砂浆搅拌及倒运）、砖胎模内抹灰综合单价：5元/㎡包干（包砂浆搅拌及倒运）。包干单价包括人工费、包除砼以外的所有材料费，包振捣机械（振动器、振动棒、平板振动器、磨光机等）、各种相应手上工具、斗车、胶水管等。工作内容包括：砼浇注、振捣（包括泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好等）；有需要的搭设操作架和支撑架；砼的成型抹平压光、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；地下室基坑施工期间底板砼未浇筑前的抽、排水人工；地下室底板、顶板结构找坡及压光；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗；砼的浇注、震捣、压光不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的楼板面垃圾清理；布料机的保养、地泵的清洁；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、
项目劳务分包合同 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 二、承包的范围及承包方式 （一）承包范围：甲方要求乙方完成之所有零星项目，承包内容如下（以下描述仅是概括性的，并不仅限于以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险）。 包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程中甲方要求乙方完成之所有零星项目工作内容。 （二）承包方式：所需的计时(工)人工，包安全包文明施工； 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数天，拟从年月日开始施工，至年月日完工。如未具体约定合同工期，乙方施工进度必须满足甲方的进度要求，否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日（公历）前进驻施工现场，否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定综合单价合同，工程暂定总价：￥（大写元）； 2、劳务分包综合单价：详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于： 3.1固定综合单价包含所需的人工费、材料费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式：包人工、包施工所用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工，包保险、包管理费、包利润、税金等全部费用；
3.1.2. 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、补贴、加班费、赶工（抢工）费，及各种保险、证件办理费开支等； 3.1.3. 各种材料的制作、搬运、转运、安装、检验试验、安装后的检测、检验等费用和相应所有损耗、样品的一切直接、间接等全部费用，以及施工机械及设备等进出场费、安拆费、修理费、保管费等，现场施工人员及材料、设备的保险费用及工伤事故处理费； 3.1. 4.本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间，超高增加费、降效费、垃圾清理及运出工地、成品保护、与甲方另外的分包队伍及业主指定分包的配合；含各种材料转运（倒运）、装卸，工完场清；含开工、竣工及施工过程中，甲方举办的各种仪式、迎接上级领导检查所进行的清扫、排队等所需的费用。 3.1.5. 因业主原因造成而甲方又未获得索赔的窝工及设备闲置费； 3.1.6. 综合固定单价不因市场价格波动等各种风险或其他原因而变动，结算按合同综合固定单价计算； 3.1.7. 按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进出场工作证、平安卡及施工形象费用等； 3.1.8. 夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费及因工期需要而必须发生的赶工措施费等； 3.1.9. 根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用； 3.2. 单价约定：如本合同执行过程中发生合同外的工程项目，单价按照当地定额中相应的类似项目的各分项综合单价与甲方投标类似项目的综合单价换算（下浮20%）计价，工程量按实计量，且不超过业主给甲方审定的工程量。 3.3 本合同工程不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作，否则一律不予签工。 4、特殊情况需要签单的，能计算工程量的按实际工程量计算，不能计算工程量的，按《零星合同》执行。 4.1属于乙方的合同范围内工作。若由其它施工单位或个人代其完成，不论数量或金额的多少均从当月应付乙方工程款中扣除，并另加收该数量或金额的 20 %作为甲方管理费用。 以上单价：⑴已包含但不仅限于承包范围及内容所要发生的费用，在合同承包范围及承包方式未变更的情况下，此单价一律不作调整；⑵已包含于本合同但乙方存在不明确时，经项目部确认属于乙方需完成的签证工作内容；⑶合同单价中已包含乙方的社会保险费、社保、医保、法定节假日、夜间施工费、管理费、利润等。 五、履约保证金： 为确保工程质量、进度、安全达到要求，确保合同严格执行，让工程施工顺利开展。乙方在合同签订当天向甲方一次性交纳履约保证金元（大写：元整人民币）。
甲方： 乙方： 根据工程的施工需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商甲方同意将工程的砼浇捣劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的权利、义务和经济关系，保证工程顺利进展，特签订本合同，双方共同遵守。 1、工程名称：砼浇捣工程。 2、施工地点：。 3、承包范围及工作内容： 3.1承包范围：按甲方提供的有关工程施工图纸以及甲方根据现场实际情况指定内容进行施工，包括以及现场责任区的现场安全、文明施工、材料的倒运以及厂区内所有成品保护。 3.2工作内容：按照承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范以及定额规定和甲方的施工方案完成相关的主体部分全部工作内容。 3.3、甲方有权根据现场实际情况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。 4、承包方式及劳务价格： 4.1 （1）砼浇捣工程：综合优良单价：元/m3包干、综合合格单价： 元/m3包干、垫层砼综合单价：元/㎡包干（包清土平场、夯实）、
拆模后的楼面圾垃清理按元/㎡（建筑面积）；（2）基础砖胎模砌筑综合单价：元/m3包干（包材料倒运、砂浆搅拌及倒运）、砖胎模内抹灰综合单价：元/㎡包干（包砂浆搅拌及倒运）。包干单价包括人工费、包除砼以外的所有材料费，包振捣机械（振动器、振动棒、平板振动器、磨光机等）、各种相应手上工具、斗车、胶水管等。工作内容包括：砼浇注、振捣（包括泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好等）；有需要的搭设操作架和支撑架；砼的成型抹平压光、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；地下室基坑施工期间底板砼未浇筑前的抽、排水人工；地下室底板、顶板结构找坡及压光；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗；砼的浇注、震捣、压光不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的楼板面垃圾清理；布料机的保养、地泵的清洁；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需用量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以实际商品砼进场数量乘以合同单价既为结算价款。砼材料的损耗不得超过1％，如低于1 %（考核以按图计算量为准），节余部分双方按5：5分成，如超过1%损耗，按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。 5、付款方式： 5.1.1本工程甲方按业主工程款的到位后同时按月支付乙方当月完成工程款的 %（以借款形式），至主体所有结构验收完毕后15天内支付至90%-95%。 5.1.2剩余5%工程款待结算完毕后三个月内一次性付清。 6、质量与保修：
劳务分包施工合同 发包人：（以下简称甲方） 包工方：（以下简称乙方） 为了促进公司发展需要，圆满完成公司全年经济技术指标，努力完善项目化管理之目标，依据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经双方充分协商，达成如下协议并严肃履行。 一、工程概况 （一）工程名称：XX苑三期 （二）工程地点：XX路1-4#楼 （三）建筑面积m2(本协议面积计算以国家建筑面积规范为依据，阳台按一半计算面积，屋面造形不计算面积) （四）、安全责任：一切安全均由事故责任方承担 （五）劳务承包：主体，一次结构，全过程的钢筋模版。场地清理，乙方自行安排。 （六）工程劳务承包总造价（竣工以实计） (七)工程期限 1、开工日期：2019年月日 2、竣工日期：2020年月日 3、总工期：天。 4、乙方应根据设计图纸和施工组织总设计进行施工准备和编制施工方案计算材料计划书，科学组织施工。 5、如遇下列情况，可顺
延二期 （1）如遇到人力不打抗拒的灾害，而被迫停工。 （2）因重大设计变更计划和变更施工图，被迫继续施工和停工者； 双方责任: a)负责工程开工的定位测量及总标高测量； b)组织图纸会审，核定技术变更文件，制定工程总体工期计划，组织设计，施工方案； c)负责组织隐蔽工程验收，分部工程验收，主体工程验收，完工验收； d) 收集整理编写自检记录资料，实验室资料、材料实验工作、管理资料，完工验收资料等及资料归档工作室； e)负责建设项目所有材料；安全生产设备，生产机具等运输到施工现场；由乙方负担到公司工地上卸车。 f)负责临建材料，生活用水、用电； g)负责因施工图纸甲方原因造成返工的费用开支； h)负责主体工程外的其他项目的综合协调工作； i)负责施工区域内的材料和机械设备的警戒保卫工作。 （2）乙方职责 a)乙方负担由乙方原因造成的安全责任； b)根据设计图纸和施工组织方案，进行施工准备。编制专项施工方案，材料使用计划，科学组织施工；
劳务分包合同价款包括 劳务分包合同最新版本（2013 年） 合同编号： 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：工程承包人：劳务分包人： 工程承包人（全称）（以下简称甲方）劳务分包人（全称）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 丿、 它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，为明确双方在劳务分包合作中的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人的资质情况 1.1 资质证书号码： 1.2 发证机关： 1.3资质专业及等级： 1.4复审时间及有效期： 2、劳务分包工程概况及分包工作内容 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3暂定分包范围为：（具体以实际施工范围为准） 2.4劳务分包方式，实行 2.5劳务分包工作内容：
3、作业人员的配备 3.1乙方派遣施工作业人员，必须是男性年龄在18~55 周岁，身体健康，能胜任本职工作，能独立操作的技术熟练人员，不得使用涉嫌违法犯罪人员。 3.2乙方派遣的施工作业人员中技术工人比例必须满足施工项目的需求，其中技术工人岗位技能证持证率为100%；特种作业人 员特种作业操作证要求持证率100%。如发现乙方工人技术不能满足甲方的需要，甲方可随时清退。 3.3乙方派遣施工作业人数名。其中工名；工名；工名；工名；工名；工名；其它名。（具体人员花名册见附件一）。 4、合同价款 4.1本工程的合同价款采用下列种方式计算：（在确定 的方式□内划"） （1）□预算定额直接费比例； 具体按照 其中分项价格为定额直接费中人工费%、辅材费%、机械费% 合同价款中包括。暂定合同价款共计为元（人民币）。大写元。具体以甲方上级审核部门最终审核数量为准。 （2）□固定合同价款；合同价款中包括等一切费用。合同价款共 计元（人民币）。大写元。 （3）□实物量单价； 分项工程劳务作业分包合同价格为：
混凝土路面施工劳务合同 甲方： 乙方： 经双方协商，甲方愿将滑县半坡店占补平衡项目三、四标段水泥混凝土面层及横向通道喇叭口的施工任务交由乙方施工，为明确双方责任特订此合同供双方共同遵守执行，具体条款如下： 1、工程地点：滑县半坡店乡 2、工程规格： 单层厚度18cm，水泥混凝土标号为C25，面板宽度为4米，切缝为5米一道，胀缝200米一道，中缝、施工缝按图纸规范施工，必须杜绝蜂窝、麻面、砂面、起砂等病害现象发生，若出现以上病害根据现场情况罚款。注（一处病害现象罚款最低100元）断板率不得超过3％，断板出必须返工重做，费用全部由乙方承担。乙方在施工中混合料应搅拌均匀，严格控制含水量、砂率及粗细料的配比。切缝压纹应平顺及时。在工程验收取芯时，如发现蜂窝状，甲方所受到的处罚由乙方承担。根据情况甲方向乙方进行处罚。 3、承包方式： 乙方包工（包施工、包质量、包工期、包安全）乙方负责砼面一切工作，即：钢模板及钢模安装，浇筑振捣，摊平，拉纹、一切运输、保养及切缝和砼面施工所需工具。 4、工期： 甲乙双方合同签订后，乙方进入现场开始施工起，如未发生不可抗拒的因素，乙方应恪守口头协议，不得怠工。 5、安全文明施工：
乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。 6、双方责任： 甲方：甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、材料的采购、运输、供应。对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 乙方：按工程需要自备各种施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作；在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。 7、违约责任 甲方违约： 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。 乙方违约： 因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失由乙方承担。
劳务分包合同协议书 劳务分包合同应该如何写?写一些什么内容呢?今天小编就给大 家分享一下劳动合同，有时间的大家一起多多阅读哦 发包方：X建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：XXXX X以下w称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公 司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将X公司X工 程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从XX年X月起至XX年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，
装修完工前付50 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工 过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行X公司与X建筑施工有限责任公司签订的项目施工 合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50 进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部 承包方（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1 、工程名称：xxxxxxxxxxxxx
_______________工程 混凝土分项工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程劳务分包事宜协商达成一致。订立本合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、合同内容：（内容、范围、工作量计算方式及确认） 1、承包范围：_________工程中的第单元涉及的所有混凝土的浇筑及安全文明施工。 2、承包内容： ①、所有混凝土的浇筑、养护。 ②、施工现场内及作业面的清理、收捡，配合钢筋工等工作（包括文明施工的突击安排），不发生一切计时工。 ③、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括（手套、雨衣、安全帽，靴子、振动棒），对讲机不少于3部等其它工具。 ④、当天内清理完已完工作面，并将的材料堆放到指定地点。 三、工程单价包括内容（定额规定内容及相关文件内容）： 1、按2009定额计算规则，以工程图计算实际浇筑量： 垫层（包括原浆收面压光）4.00元/m3 基础、主体结构按13.00元/m3计算（其中含机械费0.50元/m3，管理费1.00元/m3，收面1.00元/m3，专人养护0.50元/m3，砼浇完后保证钢筋扫描符合规范要求1.00元/m3，后浇带保护、清理后浇带溢处砼、钢丝网剔打0.50元/m3，楼层砼清除（不仅限于砼）0.50元/m3，文明施工费1.00元/m3，钢模背后盛装（溢出）砼剔除0.50元/m3，因砼原因泵管堵塞而发生泵管支拆1.50元/m3，模板陷入砼20mm及20mm以上的模板的拆除0.50元/m3，其他与本工程相关不可预见的内容0.50元/m3，自行用通讯工具通知联系砼0.50元/m3，外墙漏浆水用水冲洗1. 00元/m3，柱子浇砼前砂浆封闭脚部0.5元/m3）。 2、乙方必须保证施工人员充足，随叫随到，直到承包范围内的工程量顺利完工。如乙方
个人劳务分包合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量: 四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
劳务分包合同（主体钢筋） (合同编号：YCFB-GJ-2019-) 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，对 工程的劳务分包事宜达成一致，签订如下条款，双方在合同履行过程中应严格执行。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构类型： 2、承包方式、范围及内容 2.1 承包方式：包清工，包工具设备，包辅材 2.2 承包范围： 2.3 承包内容： 建筑面积综合单价包含完成以下工作内容所需的所有费用： 2.3.1承包范围内主体结构（含基础、屋面女儿墙、屋面花架等所有主体结构构件）所有钢筋工程（下料、成型、绑扎）施工； 2.3.2 钢筋原材卸车人工配合工作；
2.3.3 工地范围内原材、半成品倒运、搬运、水平运输、垂直运输； 2.3.4除电渣压力焊以外，钢筋闪光对焊、搭接焊、帮条焊等的焊接工作； 2.3.5直螺纹连接钢筋的下料、成型、切头、吊运、螺纹接头连接等除车丝外的所有工作； 2.3.6电渣压力焊连接的下料、成型、切头、吊运等除焊接以外的所有工作； 2.3.7甲方要求施工的圈梁、构造柱、过梁等二次结构构件预留插筋的下料、成型和绑扎工作； 2.3.8 各种人防构件钢筋下料、成型、绑扎工作； 2.3.9设计图纸上明确设计的利用钢筋制作的爬梯、预埋件支脚等的制作工作； 2.3.10各种后浇带、膨胀加强带钢筋分隔网片的焊接、安装工作； 2.3.11为支撑钢筋而使用的钢筋马镫、钢筋支撑、钢筋支架等的成型、安装、焊接工作； 2.3.12止水钢板焊接工作； 2.3.13后浇带钢筋随主体施工下料、成型、绑扎，后浇带钢筋二次绑扎、整理； 2.3.14施工工具和设备：钢筋成型机械和其他钢筋施工所需的机械、设备、工具，各种手执工具、手执电动工具、照明灯具、二级配电箱以下的电线电缆，其他零星工具等； 2.3.15 劳动保护用品：施工作业人员使用的安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩，冬雨季施工使用的雨衣、雨鞋、防寒服等； 2.3.16 工人日常生活用品：食堂灶具、日常用品、床上用品等；
劳务分包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方： 年月日
劳务分包合同 劳务发包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (简称“发包人”)与工程承包人（甲方）已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书： 发证机关： 复审时间及有效期： 安全生产许可证： 发证机关及有效期： 增值税纳税人类型（以下两种中选择一种填写：1、增值税一般纳税人；2、增值税小规模纳税人）： 第二条劳务分包工作对象及劳务承包容 工程名称： 工程地点： 分包围： 分包劳务容： 第三条劳务分包工作期限 总工期（总日历工作天数）为：天 开始工作日期：年月日 结束工作日期：年月日。 第四条劳务分包价格 一、本工程实行劳务单价分包，乙方所分包工程项目及围的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。本单价为各项综合单价，是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。
二、暂定劳务分包总价：元。以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价，即为暂定劳务总价；总价只作为劳务费用估价的基础，不作为工程结算的依据。 第七条工程量的计量及决算金额 一、工程数量的计量：本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规，并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据，其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。劳务分包外的临时用工及机械台班原则上不发生，如需发生时，需经甲方项目经理签证方为有效。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸围和因乙方自身原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 二、决算金额：按甲方最终审批认可乙方提交的工程计量单上的有效合格工程数量乘以附表1中明确的单价计算。 第八条分包劳务款的结算、支付时间和支付方式 一、分包劳务款的结算： （一）本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。 （二）中间结算工程数量以甲方现场核实的乙方工程数量作结算依据。 （三）甲方不预付任何劳务费和备料款。 （四）中间结算：每月计量完成后，甲方按乙方当月实际完成数量与乙方办理中间结算手续。业主相应计量款到账后，甲方暂扣各项保留金后及时支付劳务结算款。 （五）完工结算：本合同约定劳务容全部完工、相应细目计量完成后，甲方与乙方办理完工结算手续。 （六）最终结算：工程缺陷责任期满，若无乙方原因引起的质量问题或乙方已履行其缺陷责任期义务，甲方返还质保金；但乙方仍应继续履行其质量保修期义务。 二、分包劳务款支付方式： （一）乙方劳务款采用银行承兑汇票形式或银行转账支付形式，每次结算完，在甲方收到乙方提供合法合规，且在增值税发票上的“备注栏”中注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称的建筑服务增值税发票时，扣除每次结算价格5%的质量保证金后的余额，分两次进行支付，第一次支付的金额为劳务进度结算款的80%。第一次支付款到账后，劳务分包方首先用于支付所有农民工工资，甲方收到劳务分包方提供经农民工本人签字加按手印并由劳务分包方负责人签字的工资发放表或银行代发农民工工资清单的复印件和农民工复印件给甲方后，并由劳务分包方管理人员在工程项目所在地工
建筑工程劳务分包合同 发包方:海口家新俊豪土石方有限公司(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共与国合同法》与《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任,经双方协商签订本合同。 一、工程名称:泰晤士公馆 二、工程地点: 铜川新区 三、建筑面积: 约7万平米 四、施工工期: 开工日期:以甲方通知乙方进场时间为准。开工在2017年月日。 竣工日期:以建设方及总承包方要求为准。 五、承包范围及承包形式( 号楼) （1）工程范围:根据业主提供的设计施工图、施工图会审纪要、设计变更与施工组织设计所包含的所有工程内容,(不包括独立基础 土石方,水电工程,消防工程,绿化景观工程,防水工程,门窗安装、 各种栏杆安装、外墙面保温层及面层外墙漆,外装饰工程的面砖 与外墙石材装饰及外墙面基层抹灰,内墙涂料、内墙刷白,室内 保温);即基础工程(包括地梁下口开始及承台的钢筋、模板制安、 砼浇筑)及主体结构砼浇筑工程、模板工程、钢筋制安工程、室 内外脚手架及防护工程、砌体工程、室内抹灰、屋面机房与构 架外墙抹灰、楼地面工程、屋面工程、室内外的土方回填(如采 用人工回填时,另行协商费用)等所有设计施工项目;室外散水及
现场安全文明施工设施及临设,二次搬运、夜间施工、赶工措施 等等,做到工完场清。 （2）该工程采用全劳务承包:包工、包周材、包辅材、包施工机械设备、安全文明施工;(即包括施工用模板及辅材、塔吊、施工电 梯、搅拌机、外墙升降机、钢管扣件、壹级电箱以外的电箱电 缆、安全及文明施工等。) 六、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电,用水的软管接通、拆除与施工水池施工与拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 （1）清基:配合土方施工单位的清基工作。开挖及转运基础承台的 土方(包括机械开挖土方以外的其它土方开挖与回填工作),由甲方另 行委派土方分包单位施工。 （2）垫层:按设计浇筑垫层砼。 （3）配合土方施工单位室内外的土方回填,如采用人工回填时,另行协商费用。 （4）配合基础施工的其它部分工作。 3、砼工程工作内容: （1）施工准备:熟悉施工图纸,根据甲方施工员放出的主轴线与控制标高,负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具, 做好施工前准备工作。本工程采用商品砼(少量零星构件采用现