西安市
建筑施工垂直运输机械专业分包合同
承租人：_______________
出租人：_______________
签订日期：_______________
合同编号：市建协机合字（）西安建筑业协会建筑机械管理与租赁分会编制
特别提示
1、在签订本合同之前，建筑机械设备租赁双方应当向对方出示企业法人营业执照、拟出租机械设备说明书/合格书、行业确认书、施工项目情况等与建筑机械设备租赁有关的证明文件，并认真审阅合同内容，仔细确认其中的选择性、补充性、修改性内容。对合同条款有疑问时，应向法律人士咨询。
2、为体现双方平等、自愿、协商一致的原则，租赁双方可依照约定本合同条款进行选择、补充、填充、修改。租赁双方的约定应当符合法律、法规规定，不得侵害社会公共利益和第三方的合法权益。
3、本合同文本中所留空格填写出租方既定的告知性内容或出租、承租双方自行约定或补充约定的内容。文字中出现□中“√”做出单项选择。合同空格处未作约定的部分，均应划线删除。
4、本合同需手写填写的空格，应当用钢笔、毛笔、签字笔填写。租赁双方应在本合同的正文、附件(包括补充协议)、附图中签字或盖章。
5、本合同生效后，未被修改的文本印刷文字及空格处填写的有效文字与符号均视为租赁双方合意内容。合同附件及补充协议经租赁双方共同签署后与合同正文具有同等法律效力。
6、租赁双方可根据实际情况决定本合同原件的份数，在签订时双方应当认真核对，以确保本合同各份内容相同。
7、本合同生效后，对租赁双方具有法律约束力，租赁双方应当按照本合同中所约定的内容履行自己的义务。
西安建筑业协会建筑机械管理与租赁分会
建筑施工垂直运输机械专业分包合同
总承包人（甲方）（单位全称）
专业分包人（乙方）（单位全称）
专业分包单位的行业确认证书号：
安装资质证书号：等级：
安全生产许可证号：
专业分包单位（暂不具备安装资质的）所委托的安拆单位安装资质证书号：等级：
安全生产许可证号：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》及《建设工程安全生产管理条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第166号）等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就建筑施工垂直运输机械专业分包相关事宜达成协议如下：
第一条工程项目及建筑起重机械概况
第二条建筑施工垂直运输机械专业分包的相关内容和要求
(一)经西安建筑业协会建筑机械管理与租赁分会进行行业确认，且具备建筑施工垂直运输机械专业分包条件的企业，方可向总包单位提供建筑起重机械（详见上表），从事租赁、安装、拆卸、维修、保养服务，可根据甲方实际需求提供特种作业人员配套服务。
(二) 建筑施工垂直运输机械专业分包的要求：
1、设备要求：乙方应当提供安全有效、满足双方约定使用功能的机械设备，设备质量应当符合现行国家标准、行业标准。
2、安装、拆卸、顶升、降节、锚固：
甲方应按项目施工进度并具备建筑起重机械进出场的条件，提前 _天通知乙方进场安装、拆除。乙方接到甲方的通知及时安排安装、拆卸。具体安装、拆除的完成时间约定如下：。乙方应按照建
筑起重机械安装、拆卸、顶升加节、降节、锚固专项施工方案及安全操作规程要求进行作业。在进行安装、拆卸、顶升加节、降节、锚固过程中乙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督和定期巡查。
3、维修：乙方应建立完善抢修制度，配臵抢修车辆，及时受理并有效消除设备故障。因故障造成机械设备无法正常作业的，乙方接到甲方通知时起小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起日内未能修复的，自故障发生起日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的机械使用费。
4、保养：乙方应加强建筑起重机械日常检查和维修保养并建立检查、维修保养档案。日常检查包括巡查、月检和季检，应对建筑起重机械及其安全保护装臵进行检查；维修保养应包括日常保养、定期保养、转场维修保养等工作。双方约定机械设备定期维修保养时间为小时/月，具体时间安排为：。
第三条建筑施工垂直运输机械专业分包费用计算及支付约定
1、甲、乙双方一致同意执行以下费用计算标准：
表1 机械相关费用表（1）
6
表1 机械相关费用表（2）
说明：①安装及拆卸过程中须使用辅助起重设备吊装，超过25吨汽车吊操作使用范围的，由甲方负责并承担超出费用。
②设备在施工现场发生的所有电费，均由甲方负责。
③检测费用由乙方负责。
表2 根据甲方实际需要提供的配套特种作业人员工资计算表
说明：机械设备操作人员由乙方负责配备，上述人员工资由乙方支付，甲方应每月按时将上述人员工资连同机械相关费用一并支付给乙方。
2、建筑施工垂直运输机械专业分包费用的计算及支付方式：
1）经确认，机械设备使用费每月共计元，机械设备维护、保养费每月共计元，特种作业操作人员工资每月共计元，该款甲方应于设备启用后次月起每月5日前向乙方付清。
2）机械设备进场安装费元应于进场前付清，拆卸退场费用元，甲方应于退场前向乙方付清。以及本合同约定由甲方承担的顶升加节、拆卸降节、锚固等费用，甲方应于项目发生的次月5日前支付完毕。
3、按月计算项目若剩余天数不足月的，按照约定的月费用标准除以30天乘以实际天数计算。
4、支付方式：乙方出具税率为%增值税专用发票，甲方以转账或现金支付，乙方未交付发票前，甲方有权拒绝支付费用。
第四条建筑施工垂直运输机械专业分包期限
自本合同签订之日起至年月日止。
1、甲方承诺建筑施工垂直运输机械专业分包期限不少于个月，若需提前停止使用，应按承诺期限结算分包费用。
2、如因工作需要延长分包期限，甲方继续使用合同机械，乙方没有提出异议的，除分包期限由双方另行确认之外，本合同其他条款继续生效及履行，甲方应按实际使用期间结算分包费用。
3、设备启用日和设备停用日按以下方式确认，作为本合同专业分包费用的计算依据。
1）设备启用日：设备经检测、验收合格后，视为设备启用日。
2）设备停用日：甲方以书面通知乙方机械设备停止使用，并提供具备机械设备拆卸、退场条件之日为机械停用日。
3）设备启用日和设备停用日由双方共同确认或通过其他相关资料进行认证。
第五条甲乙双方权利义务
一、甲方权利义务：
1、甲方指派以下人员为其工地履约代表，未经特别约定，项目经理有权代表甲方来全面履行本合同：
姓名：，身份证号码：，职务：，联系电话：，通信地址：，Email: 。
2、甲方应当配备相应数量的机械设备管理人员（下称“机管员”），配合现场起重机械设备的安装（拆卸）、检测委托、使用登记，组织验收等相关工作，并负责定期或不定期地组织设备检查。督促专业分包单位办理安装拆卸告知手续、对设备进行安全装臵、各工作机构的维护和保养，以及相关的工作。负责对司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底，并签订安全生产责任状。甲方机械设备管理人员见下列一览表：
注：保证上述人员通信方式的准确性，若有变更应当立即电话告知乙方，并于3日内书面通知乙方。
3、甲方有权要求乙方按照合同约定提供安全有效的机械设备及相应的安装、拆卸、顶升（降）加节、锚固、维护、保养一体化服务。若因乙方原因导致机械设备毁损丢失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，乙方应按照每台机每天_____元的标准向甲方作出赔偿。
4、甲方应当为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械其附件如电缆等在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全，如因甲方原因造成机械设备毁损部件丢失的应赔偿乙方损失。
5、甲方应负责审核乙方安装资质、安全生产许可证、安拆管理人员证书、安拆特种作业人员证书、安拆专项施工方案，安拆安全事故应急救援预案，安拆安全技术交底记录，辅助起重机械资料及其特种作业人员证书等。
6、甲方应负责提供配电箱(房)至机械设备基础处的专用开关箱与电源线，电源线应采用“三相五线”制，专用开关箱内应符合“一机一闸一漏一箱”；配备设备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊环、料斗、索具；提供工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
7、甲方应积极配合乙方进行机械设备的安装和拆卸工作：
1)组织会同乙方研究确定机械设备的安装位臵。负责按照乙方提供的设计图纸施工(含桩基、承台、设备基础预埋件和电气接地装臵的埋设)，并在设备安装前组织有关单位对机械设备基础进行验收。同时，负责基础的日常维护和检查工作。
2)负责提供的机械设备基础内业技术资料包括：验收合格相关资料、基础砼试块报告、钢筋、预埋件隐蔽部分验收记录等。
3)机械设备进场安装、拆卸退场前，负责做好进(退)场道路压实，作业场地的平整，周边障碍物(含外架)的消除等工作。
4)机械设备安装完毕，委托检测单位进行检测；检测合格后组织专业分包单位、监理单位等有关单位进行验收，验收合格后方可投入使用，未经验收或验收不合格的不得使用。
5)机械设备作业过程中若需顶升附着，应提前_____日通知乙方，以便乙方统筹安排；附着安装前，应按乙方编制《附着顶升方案》做好附着铁件预埋；附着铁件预埋后，应派架子工在预埋铁件相应高度处搭设附着安装人员操作防护平台。附着后组织验收，验收合格后方可使用。
8、按照合同约定的时间、方式及金额支付约定的专业分包费用。
9、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。
10、若因施工场地和环境限制、建筑结构影响等原因，造成设备无法按设备使用说明书进行附着锚固，以及附墙杆长度、宽度及角
度超过设备使用说明书范围及要求，造成乙方需要重新设计制作附墙杆以及专家论证的，由此产生的相关费用均由甲方负责。
11、应于次月5日前对上月分包费用对账确认，收到乙方提交的对账函件后逾期7日未作确认的，视为对方提交的对账金额无异议。
12、非因乙方原因导致机械设备闲臵、停机的，按合同约定照常支付。
二、乙方权利义务：
1、指派以下人员作为专业分包施工现场负责人，未经特别约定，其有权代表乙方来行使除领取分包款项以外的其他分包合同权利、义务：
专业施工现场负责人姓名：，职务：，
身份证号码：，Email：，
通讯地址：，联系电话：。
2、应根据相关要求配备机长，负责建筑施工垂直运输机械专业分包工作职责范围内的相关事宜：
注：为保证上述人员通讯方式的准确性，若有变更应当立即电话告知甲方，并于3日内书面通知。
3、有权按照合同约定收取建筑施工垂直运输机械专业分包合同约定的相关费用。
4、机械进场前，应进行维护和保养，保证进场机械设备的完好性和使用性。
5、负责提供机械设备专业技术资料，包括：机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、使用说明书；营业执照(复印件)、相应安装资质、安全生产许可证等；安拆管理人员证、安拆特种作业人员证书、辅助起重机械资料及其特种作业人员证书；安拆专项施工方案、安拆安全事故应急救援预案；定期检查、维护保养记录等。
6、乙方应当按照合同约定完成机械设备安装拆卸工作：
1)乙方应负责提供设备技术性能表、基础和预埋件定位图。提供合格基础预埋件，并派人配合甲方做好设备基础预埋的指导工作。
2)负责根据工程及设备情况编制安拆专项施工方案，经本单位技术负责人审批签字后，报施工及监理单位审核，并告知当地建设行政主管部门后方可进行安拆作业。
3)负责按专项《方案》组织安拆人员进行机械设备的进场安装、顶升加节、附着锚固、拆卸、退场等工作，并在双方约定的时间内完成作业。
4)机械设备需要附着时，附着装臵应采用原制造厂家提供的产品，附着杆根据工程结构情况，若需改造加工，由乙方按规范要求设计、制作，其计算书、设计图以及制作材料，应由原制造厂家确认或经本单位技术负责人审批、专家论证后方可安装。
5)机械设备安装完毕，负责按照安全技术标准及使用说明书的有关要求对机械设备进行自检、调试和试运转，并出具安装质量自检合格证书。
7、负责机械设备在分包期限内每月定期检查、日常维护和保养工作，不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。
8、负责机械设备在检查地发现的问题及隐患的及时整改，并承担相关行政部门对乙方的处罚和相关费用。
9、负责第三方对设备检查或检测发现问题和隐患的及时整改和反馈。
10、乙方应保障其提供的机械设备整机以及配件、预埋件的安全性，并提供相应合格证明。不得违反法律法规的相关规定提供不合格产品。
11、若甲方逾期支付分包合同相关费用逾期达到30日时，乙方已经书面通知后有权暂停甲方使用机械设备，直至欠款付清之日。
12、乙方应于次月5日前与甲方对账，确认上月分包费用。逾期7日仍未确认对方提交的对账函件的，视为对甲方提出的对账金额无异议。
13、乙方根据设备的特点，除甲方承保团体意外险、工伤保险外，补充对机械设备投保建机财产综合险(建机财产险、机损险、第三者责任险和雇主责任险)。
第六条甲乙双方安全职责
一、甲方安全职责
1、甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2、施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3、甲方负责制定机械设备周边的高压线、障碍物的防护措施，并按规范要求负责做好安全防护工作。
4、甲方负责在机械设备活动范围内设臵的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。
5、吊钩以下的吊具、索具等辅助用具由甲方提供并保证使用安全。
6、甲方应根据不同施工阶段、周围环境及季节、气候的变化(如大风天气)等对建筑起重机械采取必要的安全保护措施，确保设备的安全使用。
7、甲方负责进入现场的特殊工种操作人员的安全教育与宣传工作；监督进入施工现场实施安装(拆卸)、预升加节(下降减节)、锚固等人员到位、安全防护等安全措施的实施。
二、乙方安全职责
1、负责机械设备的安全保护装臵的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。
2、乙方组织机械设备安拆、预升加节、附着锚固作业必须按岗位配备人员和工具，作业应在白天或照明良好的夜间进行，并做好每个环节的安全教育和安全防护工作，不得在大风（六级以上），浓雾和雨雪天气进行作业。
3、在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械相关作业人员的安全负责。
4、当机械设备出现故障或者发生异常情况时，应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
5、乙方在安拆或附着顶升前，应对吊具、索具以及机械设备和辅助设备进行全面检查，确认安全可靠后方可开始作业。
6、乙方应按时对设备进行日检、巡检、月检，及时安全隐患和机械故障进行整改，并做好记录。
三、甲乙双方共同安全职责
1、本着谁违章谁承担责任的原则，甲乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作，严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。
2、在分包期间，由乙方指派的作业人员应遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从及配合甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业行为。
3、甲乙双方均有义务对进入施工现场的操作人员、安装(拆卸)人员、维修保养人员进行安全教育、监察，确保安全设施到位。
4、在施工作业中，双方均不得以任何理由对设备安全装臵进行工作性能放大的调整。
第七条违约责任
1、若甲方未按合同约定支付分包合同费用的，每逾期1日按当月设备使用费的‰向乙方支付逾期违约金。逾期满30日未支付的，乙方有权暂停甲方使用机械设备直至欠款付清之日止，停机期间的相关费用由甲方承担。
2、按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场安装超过日，乙方有权解除合同并向甲方收取违约金元。
3、甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备，致使机械设备严重损坏的，乙方有权要求甲方按价赔偿。
4、任何一方变更工地履约代表未及时通知对方，导致对方工作延误其安全责任、经济责任等，由违约方承担。
5、乙方未按合同约定日期提供机械设备或提供的设备规格型号与合同约定不符的，应按照每逾期一日每台次元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满日的，甲方有权解除合同并要求乙方在支付违约金元。
6、在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次元/日的停工损失。累计停工超过日的，甲方有权解除合同并要求乙方按租金 %赔偿损失。
第八条不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任；当事人一方因不可抗力不
能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起日内向对方当事人提供证明。
第九条争议解决
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，无法协商、调解的，按下列第 1 种方式解决。
1、向有管辖权的人民法院提出诉讼解决；
2、向仲裁委员会申请仲裁。
第十条其它条款
1、本合同自双方签字并盖章之日起生效，本合同及附件共 __页，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份。
双方均为西安建筑业协会或机械分会会员单位的，本合同送西安建筑业协会机械管理与租赁分会备案壹份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、合同签订地：
4、其他约定：
(1)若乙方在履行合同中存在违法违规行为，甲方有权向乙方行业主管部门投诉或请求调解。
(2)
(3)
总承包人：(甲方签章) 专业分包人：(乙方签章)
住所地：住所地：
委托代理人：委托代理人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：帐号：帐号：
年月日年月日
北京市建设工程施工专业分包合同 （2014版） 填写指南 二〇一四年八月
使用说明 为方便合同双方当事人准确把握和正确使用《北京市建设工程施工专业分包合同》示范文本（以下简称《合同示范文本》），合同示范文本起草小组编写了《北京市建设工程施工专业分包合同填写指南》（以下简称《填写指南》）。现对《合同示范文本》、《填写指南》使用做以下说明： 1.《合同示范文本》适用于依法必须进行招标的专业分包工程以外的专业分包工程。 2.《合同示范文本》的编制依据： （1）现行法律、法规、规章及规范性文件； （2）《北京市房屋建筑和市政工程标准招标文件应用示范文本》（2013年版）； （3）《中华人民共和国简明标准施工招标文件》(2012年版)； （4）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。 3.《合同示范文本》分为协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分。 《填写指南》主要针对协议书和专用条款进行解释和说明，部分条款给出了编写样例。其中，字体为宋体的内容是引用《合同示范文本》条款，字体为仿宋的内容为解释和说明。合同当事人在使用《合同示范文本》时，可参考《填写指南》中相应解释和说明，根据项目具体特点和实际需要进行填写。 《合同示范文本》、《填写指南》编写得到了北京京城招建设工程咨询有限公司大力支持，在此表示感谢！ 2014年8月
第一部分协议书 合同当事人应根据项目具体特点和实际需要，依据现行法律、法规、规章及规范性文件的要求依法填写相应的空格。 协议书部分包括合同当事人名称、工程规模、承包范围、签约合同价、工期、质量标准、合同文件的组成、合同份数、合同生效条件及订立时间等内容。 承包人（全称）： 分包人（全称）： 填写本工程的承包人、分包人名称的全称。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 工程名称：[1] 工程地点：[2] 工程规模：[3] [1]“工程名称”指项目审批、核准机关出具的有关文件中载明的或备案机关出具的备案文件中确认的工程名称或发包人根据项目情况拟定的工程名称。 [2]“工程地点”应按照建筑工程施工许可证等批准文件中确定的地点详细填写。如消防工程按照建筑工程施工许可证载明的地点详细填写。、 [3]“工程规模”如有项目审批、核准或备案文件的应与文件保持一致；如无上述审批文件的，应根据工程实际情况填写。 二、分包工程承包范围 承包范围：
编号：_______________ 建设工程施工分包合同 总包人： ______________________ 分包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 总包人（全称）： 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程范围： 分包工程承包内容：现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式： 二、 工期 合同工期总日历天数为： 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 （1） 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定（有关总包合同的商务条件内容除外 ）。 （2） 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ，由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为
分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许，分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发岀指令和决定，分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名： (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发岀口头指令，并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名：。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时，分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作，否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 （3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 （4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。 （5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作
( )项目 土建及铺装劳务班组分包协议书甲方：四川XXXXXXXXXX工程有限公司乙方： 协议签署日期：年月日
土建及铺装劳务班组分包协议书 甲方：四川XXXXXXXX工程有限公司 乙方： 遵循平等、自愿、诚信和互利的原则，经甲、乙双方协商一致，甲方同意将项目的土建及装饰工程部分的劳务工作，以清单包干的形式承包给乙方施工。结合本工程的具体情况，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利进行，经甲、乙方协商共同签订该协议，供双方共同遵守。 1、工程概况： 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：施工合同中的土建部分工作； 1.4 承包方式：人工费单价包干； 1.5 工期：不超过建设单位要求甲方完工时间； 1.6 若乙方在施工过程中，不能保证的工期、质量、安全及违反国家法规而退场。甲方有权拒付工程余款，并随时有权单方面解除协议。 2、承包单价 2.1 协议综合单价合同，最终结算金额为“经甲方确认的实际完成工程量”乘以“本协议综合单价”(指本协议附件一《项目人工费清单定价》所列单价。)； 2.2 本合同双方签字后，加盖公司公章方有效。 3、工程款支付： 3.1 乙方应遵照甲方财务制度完善相关手续；本合同暂定总价（含税）。付款方式：
乙方请款前应提供相应的等额发票。若乙方提供的发票未通过财务审核，则甲方有权暂停支付。 付款细则参照甲方与业主方的主体合同约定。 3.2工程全部竣工经建设方及监理方验收合格后，甲方支付至结算款的%，剩余的%作为保修金； 3.3工程保修金在保修期满后，结算保修项后天内一次性免息付清； 乙方应遵照甲方财务制度完善相关手续，乙方提供劳务发票（□增值税普通发票/□增值税专用发票）税率。 乙方需对提供税票的真实性及合法性承担终生责任。若因乙方提供的税票问题导致的甲方经济损失，由乙方承担相关的经济责任和赔偿（从应结算金额中扣除）；若因此对甲方造成的经济损失较大无法从应结算金额中足额抵扣的，甲方有权向乙方追责。 3.4保修期满，无质量问题，甲方顺利移交建设方后付清余款。保修金不计息； 4、价款变更：因施工内容变更，需要重新认价时，由乙方出具认价报告并经甲方相关人员签字确认，否则结算时不予办理。 5、工程竣工决算： 5.1 工程竣工验收合格后，由乙方报送叁份该分项工程结算书； 5.2 结算手续： 5.2.1 结算书应附上协议书复印件、变更或增加工程内容认价回复，合同外变更、增加的工程量须经过工程副总签字后方可认可，签字时间有效期为一周，未办理签字手续的合同外一律不予认可，由此造成的损失自行承担； 5.2.2 甲方工程部、项目部、乙方共同签名收方原始记录壹份、复印件两份； 5.3 结算时间：
专业分包合同示范文本 建设工程施工分包合同 工程承包人：（发包方） 专业分包人：（承包方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方与承包方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。 1工作概况 工程名称： 工程地点： 工程承包方式： 工程分承包范围： 2工期 2.1本项目施工工期以发包方总体施工计划为依据，并以月、周计划安排的分段工期进 行约定。 2.2开始工作日期：年月日；结束工作日期：年月日总 日历工作天数为：天，实际按照项目部工期总体安排。 2.3承包方拟为本工程提供_ _名作业人员。
3专业报酬 3.1 本工程的专业报酬采用下列任何一种方式计算： □（1）固定专业报酬（含人工、材料、辅材、机械、运输、管理费、利润、税金、风险等全部工作内容以及管理费、税金等），按照双方确认的施工图纸及施工工艺，彩钢板双面为0.5厚，聚苯容重为25Kg/m3，搭接式施工，具体质量及要求按照项目部的要求。 □（2）约定不同工作成果的计件固定单价（含人工费、材料费、机具、机械、试验费、现场经费、临时设施费、管理费、利润、税金、工伤保险、根据工艺要求的技术措施费用等），按确认的工程量计算。 3.2采用第（）种方式计价的，业报酬一次性包死，建筑面积平方米。 专业报酬共计：￥：元（人民币） 大写： 3.3 采用第（2）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： 3.3.1 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元； 3.3.2 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元; 3.3.3 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元; 3.3.4以上工程量为暂定工程量，结算时按实际发生工程量办理结算 3.3.5专业报酬共计：￥：元（人民币） 大写：
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
土建施工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规》，遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则，甲乙双方协商决定将“吴忠市金积新镇区保障房项目三期二标段土建工程承包给乙方施工”双方就本工程事项协商一致，订立本合同： 1、工程地址：宁夏吴忠市金积镇新镇区。 2、承包形式及内容;包工不包料，图纸以回填砂石以上砌体和 混凝土浇筑。 3、工期及质量： 1、工期开工日期：2012年4月13日 2、工程竣工日期：2012年6月13日 4、合同价款：按建筑面积计算，每平米。 5、工程量：按实际完成的户数计算平米。 6、付款方式：工人进场每月按进度和完成工程量的80%支 付，剩下余额待本工程全部完成后，经有关单位验收合格 后，一次性付清。 7、甲方责任;应提供施工现场的材料、设备，保证正常施工， 协调各工种的工序交接，安排施工进度与控制工程质量。 8、乙方责任： 1、工人进场必须服从本项目部统一指挥，遵守项目部的规章 制度，争创文明施工，按国家规范操作规程，按时交付使 用。在正常情况下，乙方不得随意停工、旷工，如有发 生，甲方将给予经济处罚，必须严格履行甲方项目部所下 达的指令性计划。必须无条件满足施工进度计划需求，如 不将完成，甲方将给予一定的经济处罚。 2、本工程在施工范围内以外的附属工程必须协助搭设（如水 泥棚、水池、搅拌站、料场、办公区等临建），所产生的 费用由乙方承担，工人的食宿费由乙方承担。 9、争议：如出现争议时，甲乙双方协商解决，如协商不通， 当地仲裁解决。 10、违约：本工程甲乙双方严格遵守本协议的条款，如有一方 违约按本协议的总价款20%罚款。
合同编号： 建设工程施工分包合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 总承包人： 分包人：
第一部分协议书 发包人(全称) ：(以下简称发包人) 总承包人(全称) ：(以下简称总承包人) 分包人(全称) ：(以下简称分包人) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律并结合本工程的具体情况，根据发包人与总承包人订立的总承包工程合同的约定，发包人和总承包人均同意将工程由分包人进行承建。三方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本分包工程建设施工事项协商一致,订立本协议。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程规模及特征: 二、分包工程承包范围及承包方式 1、分包工程承包范围为:（ (1)招标文件（包括标前答疑、补遗等）所包括的全部内容及招标范围内的全部图纸 内容（附件2）和合同文件所要求完成的一切工作。 2、承包方式： 合同为固定总价合同，分包工程承包方式为大包干：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，工程造价一次性包死。 作为简单的描述，承包工程包括但不限于下列各项： 三、分包合同价款 金额(大写)人民币： (小写) 人民币：（￥元） 四、分包合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数: 五、质量标准 依国家颁发的“建筑安装工程质量检验评定标准”和合同约定的技术要求进行验收，本分包工程须达到标准。 六、组成合同的文件如下:
［］（l）发包人、总承包人、分包人加盖法人公章和三方法定代表人签字的补充合同、补充协议； ［］（2）发包人、分包人加盖法人公章和双方法定代表人签字的补充合同、补充协议； ［］（3）本合同协议书、补充条款； ［］（4）本合同专用条款和附件(保修协议书和询标承诺函件等)； ［］（5）中标通知书（适用于招标工程）或发包人的委托书（适用于非招标工程）； ［］（6）招标书(包括招标答疑、招标会议纪要)及其附件； ［］（7）本合同通用条款； ［］（8）标准、规范及有关技术文件； ［］（9）图纸； ［］（10）投标书及其附件（适用于招标工程）或发包人审核后确认的预算书及附件（适用于非招标工程）； ［］（11）工程量清单和设备材料清单； ［］（12）除合同价款外的建设工程施工合同； ［］（13）发包人、总承包人、分包人有关分包工程的洽商、变更等书面记录和文件，这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。 (在合同履行过程中按时间先后顺序,之后的优于之前的)； ［］（14）发包人、分包人有关分包工程的洽商、变更等书面记录和文件，主要包括合同履行过程中的通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。 (在合同履行过程中按时间先后顺序,之后的优于之前的)； 七、分包人向总承包人、发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期 内承担工程质量保修责任，并履行本合同书中约定的全部义务。 八、发包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的 款项，并履行本合同书中约定的全部义务。 九、合同生效 本合同自三方签字盖章后生效。 合同订立时间：年月日 合同订立地点：
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 承包人：苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司（以下简称甲方） 分包人：苏州新康源电力工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于建设单位苏州新吴城集团有限公司（下称发包人）与甲方已经签订建设工程施工合同（下称总包合同），甲方与乙方就峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）分包工程施工事宜经协商一致，达成如下协议： 一、总包工程概况 1、工程名称：峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信） 2、工程地点：苏州相城区 3、合同工期：139天,开工日期：2017.06.12，竣工日期：2017.10.28 。 4、质量标准：合格； 二、分包工程承包方式、范围及内容 1、分包工程承包方式：/ 2、分包工程承包范围：甲方将中标的上述工程项目中的峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）工程分包给乙方承包施工。施工范围和内容包括施工图纸确定的本合同分包工程的全部内容，包括但不限于：/ 相关图纸的全部内容以及为完成上述内容所需的全部费用。 三、工期和进度 1、开工日期：2017年06月12日，具体以甲方开工指令为准。 完工日期：2017年10月28日。工期总日历天数：139天。 2、甲方有权指导、督促和检查工程的进度情况，对工程总体工期目标进行动态控制。由于乙方原因造成工期延误的，甲方有权制定和采取相应的措施，乙方应立即执行，如乙方不服从甲方管理和执行甲方指令的，甲方有权解除本合同，乙方应承担工期延误
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006251 建筑工程分包合同(合同示范
建筑工程分包合同(合同示范文本) 合同编号：________________ 总包方：___________________(以下简称甲方) 分包方：___________________(以下简称乙方) 第一条工程项目 一、工程名称：_____________________________________ 二、工程地点：_____________________________________ 三、工程编号：_________施工许可证号：__________营业执照号：___________ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限_______年_______月_______日开工、_______年_______月 ______日竣工。 六、分包工程人工费用____元。 七、乙方投入工种及人数________人。 第二条工程结算 按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理 一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干，每平方米_______
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料；
2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方：
建设工程专业分包合同 总承包人（以下简称甲方）： 分包人（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程概况、承包工作内容 1.1 工程名称：。 1.2 工程地址：。 1.3 工程概况： 。 1.4 分包方式：。 分包范围：各项工作具体承包内容执行附件《分包工作明细表》 。 1.5 乙方单位概况： 营业执照注册号、有效期：； 资质证书证书编号、有效期：； 安全生产许可证书编号、有效期：。 第二条工期要求 本工程于年月日开工，年月日分包工程竣工，共（）日。 第三条工程质量 3.1 达到合格标准，确保达到验收标准，且满足各分项工程质量验收标准。 3.2 质量标准：
。 第四条合同价款的计价方式 4.1 本合同按下列第（）种方式确定合同价款： （1）分项工程综合单价计价法，各项工程的单价见下表： 序号分项工程名称单位单价备注 备注 （2）建筑面积综合单价计价法：元/㎡； （3）其他计价方式，具体为： 。 4.2 工程量计算及确认规则： 。 4.3 合同价款的风险范围及调整原则： 。 乙方承担的合同价款风险范围包括： 。 第五条合同价款的支付及结算 5.1 进度款支付时间节点及付款比例：甲方按照本工程建设单位支付甲方工程款时间、比例、方式支付乙方工程进度款。 5.2 乙方申报已完工程量的时间：。 5.3 上述合同价款均为含税价。甲方按照上述约定支付乙方工程进度款前的五个工作日，乙方应向甲方提供每次付款数额相一致的增值税专用发票。否则，甲方
景观工程施工合同 甲方： 乙方：身份证号码： 经甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将 ________________ 委托乙方进行施工，为了进一步明确各方的责任，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，各方共同遵照执行。 第一条工程名称 ____________________ 第二条工程范围和内容 2.1、工程范围及内容：具体工程内容为业主方提供的图纸和附件范围内的全部工程内容。 第三条承包方式和要求包料、包质量、包工期、包安全。工程质量达到 合格标准。 第四条工期 4.1、开工日期：以业主方监理下发的开工报告为准。 4.2、竣工日期：总工期为____________ 日历天。 第五条费用支付 5.1、施工风险控制费
签合同前乙方应付甲方 _____________ 的风险控制费，乙方支付该笔款额后， 合同即生效。 业主方第一次付款后三天内乙方支付甲方 ______________ 人民币的利润。 5.2、管理费 乙方向甲方承诺，待业主方付款时，所有款项不经过甲方账户，若经过甲方 账户，乙方还需向甲方上交工程造价2%的管理费及2.5%的所得税。工程款到甲方账户后，甲方自行扣除上述费用后，五天内将剩余款项转到乙方指定账户。 5.3、剩余利润归乙方所有，做为乙方的工资和利润。 第六条甲方职责 6.1、甲方负责将乙方带入施工工地，熟悉施工现场及与业主方工作人员的相识。 6.2、甲方向乙方提供中标合同、施工图纸及授权委托书。 第七条乙方职责 7.1、乙方应严格按照施工图进行施工，遵守国家现行的该行业各项施工验收规范，保质、保量、按期竣工。 7.2、必须负责施工现场和邻近场地的地下管线、架空线和电线杆等设施和邻近建筑物的安全保护工作。 7.3、遵守政府和相关部门对施工场地交通、环保、市容城管等管理规定，按规定办理有
土建施工劳务分包合同 发包方; 项目部 (以下简称甲方) 分包方：（以下简称乙方） 甲方将楼及相邻地下室土建工程分包给乙方施工，为了明确双方责、权、利和义务，确保工程质量，按期完成施工任务，经双方充分协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包围: 地下室基础土方清底及修边,垫层砼浇捣,砌砖胎膜及粉刷,找平层,防水保护层施工,所有砼浇筑；主楼基础土方清底及修边,基础,主体结构(含二次结构)砼浇筑,砼楼面, 砌筑工程,粉刷及喷浆,楼地面,屋面, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、外墙线条(半成品模具线条除外)、门窗侧面粉刷,地暖工程的砼找平层施工,承包施工围的所有卫生清理等本工程设计图纸所涉及的一切土建工程容。具体包括: 1、承包单价工作容要求： （1）、本工程图纸规的塔吊与施工电梯基础施工、外加基础土方清底及修边,基础垫层施工、底部排水沟施工、砼垫层、砖胎膜砌筑粉刷、防水基层、保护层施工及覆土前的保护施工。 （2）、砼垫层、级配砂石垫层、筏板、剪力墙砼浇捣等。基础土方清槽，后浇带外墙处砌体。砌体前粉刷后卫生清理。地下室、楼层尤其楼梯间卫生及时清
理。墙体、地面、屋面、踏步出现大面积空鼓由乙方负责修复及材料赔偿。卫生清理及混凝土浇捣和养护。 （3）、施工图纸及设计变更的所有砼浇筑。砼浇捣完成必须压实及覆盖薄膜（材料由乙方自理） （4）、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的所有砌筑工程、粉刷工程（含墙粉刷、滴水线, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、线条、滴水线、门窗侧面粉刷）、楼地面找平及所有楼梯踏步水泥砂浆抹面和防滑条,地暖工程的细石混凝土保护层压光机压实、屋面泥工部分(不含地砖)。 （5）、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的粉刷、斜板、梁柱侧面、滴水线等粉刷。 （6）、外墙砌体与混凝土梁、柱墙交接处定铁丝网，整体墙面喷刷界面剂。（7）、室外散水、残疾人坡道及台阶（包括土方平整、打夯） （8）、以上1-7点为主要施工界面，具体施工容以施工图纸、（含设计变更、建设单位要求的更改）为准。施工图纸的工程量（含设计变更、建设单位要求的更改）增加部分全部包含在承包单价之，单价不再调整。 （10）、砼浇捣完成后必须采用压平并盖塑料布膜、保温毯养护，与浇水养护。（11）、砼及砂浆试块制作、建筑物外墙面以外1.5米围的明沟、散水施工、材料场与作业面的水平和垂直运输及塔吊旋转半径以外的水平和垂直运输等，放样孔洞堵塞、滴水线、水簸箕、水泥砂浆踢脚线、界面剂拌制涂刷、门窗收边修补等除贴面砖、石材、外墙保温以外的所有泥水工作。 （12）、里脚手架由乙方自备材料、自行搭设、拆除。
房屋建筑工程施工承包合同 建设单位(甲方)：________________________________ 工程安装承包单位(乙方)：_______________________ 身份证号码：________________________________ ____ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方 米。 四、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________ 元。 第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场
地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地)；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第( )项供应方式办理： 全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点； 二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。 四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
防水工程施工专业分包合同 甲方（发包方）： 乙方（分包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合乙方提供甲方的《投标报价书》、《防水施工方案》等，甲方将项目的防水工程专业分包给乙 方施工，现甲、乙双方就本工程分包事宜达成如下协议：第一条：工程名称：防水工程 第二条：工程地址： 第三条：承包方式及施工内容： 1、承包方式：包工包料，包所有主材、辅材、施工所需的机械器具等，包安全、包质量、包工期、包文明施工，乙方保证积极配合好有关部门各种检查工作； 2、施工内容：本工程地下室底板、侧墙、顶板、外墙面、屋面及卫生间防水施工中所需的基面清理、卷材铺贴、防水卷材（涂料）施工及细部节点处理，做法如下： 品牌、聚合物水泥基防水涂料为“”品牌）。 具体施工要求以施工图（含图纸会审和设计变更）、施工方案和甲方要求为准。 第四条：工程期限：乙方根据甲方进度安排施工，如达不到甲方工期要求的，乙方每延误一天承担
2000元的罚金。 第五条：甲乙双方责任： （一）甲方： 1、协助乙方按时进行施工。甲方应在可以施工的情况下提前2至3天电话或短信方式通知乙方（首次进场施工需提前5至7天）。 2、协助提供乙方施工用水、电接驳点。 3、为乙方提供放置材料空间（放置场地尽量为室内）。 4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调。 5、如乙方现场施工人员需住宿，尽量提供住宿场所。 6、施工过程中如有变更应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作质量、进度及安全等。（二）乙方： 1、严格按施工图纸、合同及相关规范组织施工，保证施工质量一次性验收合格。 2、精心组织施工、保证施工进度。 3、按甲方工期要求施工作业，若因甲方原因延误工期的，乙方施工工期顺延。 4、乙方负责成品保护工作，因乙方原因造成的损坏，乙方承担修复费用或赔偿损失。 5、施工过程中服从甲方工地的管理制度，乙方必须遵守工地的有关文明、安全 施工的相关规定，教育员工做好必要的安全防范措施，服从甲方的统一管理。因乙方人员自身责任发生的人身伤亡事故或安全事故的均由乙方负责，造成的所有 经济责任由乙方承担，与甲方无涉。 第六条：单价及结算与付款方式 1、本合同总金额：工程暂定总价为人民币伍佰万元整（Y 5000000.00元），最终以实际施工量及结算单为准。综合单价：根据本合同中约定的施工内容，并达到合同要求的工程质量及进度，按本工程防水实际施工面积计算。附加层按图纸及方案要求施工，其面积不再另行计算；搭接边按规范施工，不计面积。综合单价包含材料费、人工费、机械费、运输费、利润、税金等防水施工相关的所有费用，以及施工所需的所有组织措施费用及技术措施费用等。 2、结算与付款：每月25日前（或分阶段工程施工完成后），乙方向甲方上报 当期已完工程量的工程款支付审请表，经甲方审核完毕后，于次月20日前，甲 方支付至上月乙方已完工程量70%的工程款；本工程所有防水施工完成后，在无渗水、无漏水的情况下甲方组织验收，经甲方验收合格后15天内办理工程结 算，结算经双方确认后15日内甲方支付至乙方工程结算总价95%的工程款；剩余5%余款在项目保
建设工程施工合同 [2010版] 北京市建设委员会 二○11年三月
建设工程施工合同（范本） 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。 1、项目概况 2、合同范围 2.1 主要合同内容 ，具体以施工图为准。 2.2 主要施工工序 （1）， （2）， （3）， 以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 2.3 主要工程量
2.4 合同工期 2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。进度要求（或节点控制工期）具体见下表： 节点工期要求 2.4.2工期延误 如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延： a.重大设计变更； b.不可抗力； c.由于业主原因要求停工； d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。 2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和
因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾意见。 2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。 2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。 3、承包方式 根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。 若在合柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。 4、合同价格 4.1 合同总价 合同总价：（人民币）大写元，小写：（含 %税金），固定总价充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。 4.3 税费的承担 营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金 %；
土建工程劳务分包合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将广场项目的基础工程、主体结构工程及初装修工程的劳务、周转材料及小型施工机械分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、结构类型：框架结构 四、工程承包内容： 1、土建工程 本工程从基础到结构封顶及屋面土建全过程：细部放线，钢筋工程（不包含直螺纹板丝及保护、套筒、电渣压力焊），模板工程，混凝土工程，预埋铁件工程（不含幕墙），墙体砌筑工程，粉刷工程（内墙、内隔断、外墙等粉刷）楼地面工程，屋面工程（不包括卷材防水工程、包括屋面保温、找坡、砂浆找平），吊塔、施工电梯、井架、楼梯间、电梯间、卫生间及设备间的基础施工和塔吊基础拆除清理。相关材料的场内二次搬运，不包括汽车坡道施工。各项工程主要内容如下： 1）基础工程：从基础清土到±0.000的全部工程量。 包括但不限于基础细部放线，人工配合钎土、坑内余土人工清理、人工修坡、覆盖塑料布、积水抽除、清理杂物；外墙防水保护层施工；砖砌基础胎模、胎模粉刷（含阴、阳小圆角），按图纸的混凝土的浇筑及其养护；斜支撑下少量余土开挖；传力带施工（含回填黄沙、浇砼）；地面找平，室内电缆沟，下水道至室外井口、施工洞口的开砌、封堵、施工缝、伸缩缝、后浇带的施工（包括橡胶止水带连接）、楼层清洁以及整个施工场地内的道路清扫，卫生等全过程，包括各设备用房，大型设备基础的按图施工等。 2）模板工程：按照模板专项方案包工包料规范施工，包括但不限于模板材料的计量（配料），配料装卸、标高及尺寸控制，模板支撑系统的搭拆、模板安装与拆除及清理等。 3）钢筋工程：包括但不限于钢筋的制作、安装、绑扎（直螺纹项目、电渣压力焊、植筋不含在内），含盘元的调直、钢筋配料翻样，现场的轴线定位，钢材的型号、规格申报、预埋件安装（幕墙埋件除外）。材料进场卸货、并按规格、型号，按成品和原材料分类堆放，做好标识、放样制作，合理利用，且大于50厘米的短钢筋不得浪费等。 4）混凝土工程：包括但不限于混凝土浇筑前的相关准备工作（混凝土泵车就位、泵管的安装、拆卸、清洗等），结构工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，