中建——检测试验分包合同
检测试验分包合同
合同编号：中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX项目之检测试验分包合同
总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期： XXXX 工程检测试验分包合同
甲方：____________
乙方：____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程检测试验相关事宜达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积：
第二条承包范围及工期
1、建设工程质量检测和建筑材料试验，并出具相应的检测报告。具体包括：普通混凝土、普通砂浆配合比试验，力学试验；
钢材力学试验；钢筋焊接试验；土壤标准击实试验，回填土干密度含水率试验；防水材料试验及水泥、砂、石砖等建筑材料物理力学性能试验等。
第三条价款与说明
1、合同总价暂定为：人民币元，大写：元整。
2、本合同检测费用总额由各项发生的费用累计，合同单价按发布收费标准（详见附件）的收费基础上常规检测项目单价下浮 %（或按建筑面积固定综合单价元/m2）计算。如发生非常规检测项目，单价由甲乙双方另行商确。
合同单价为固定综合单价，包括乙方按本合同要求完成相应工作所发生的一切费用（直接费、管理费、税金以及当地政府规定应缴纳的其他费用等），不论市场价格波动和政府政策性调整，在工程结算期内，合同单价不作任何调整。
第四条付款
1、本合同无预付款。
2、付款方式：1)
付款为一季度付款一次，乙方每季度的最后一个月25日向甲方递交本季度按合同约定支付的费用汇总表和请款报告，甲方在收到报告后于次月的18~25日向分包方签发付款证书，在签发证书的下月3~10日，以网上银行汇款的方式支付进度款。支付甲方确认金额的85%，本工程全部结构封顶支付10%，甲方委托乙方工作完成，资料全部交齐双方办理完结算后2个月内支付剩余5%。
2)
合同价款支付的前提是甲方收到业主方支付的相应部分的工程价款，同时乙方提供必要的的有效发票和检测报告。
3、资金风险共担1)
资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。
2)
总包方缓付、迟付本合同项下工程款时，分包方任何情况下均不计取利息，亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。分包方应当具备一定承担风险的能力。如果分包方承担的分包工程施工中，分包方向总包方所递交的索赔要求，在总包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方已经无法全部或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。
第五条技术质量要求
1、甲、乙双方必须共同履行国家标准、企业标准、建材验收的规范规定。
2、建材检验目的：按国标、企标的规范、规定复检。
3、有关试验的技术资料、试验报告为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律约束力。
第六条甲方职责
1、甲方如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称，与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型；
定额工期总天数；委托人姓名。
2、委托应提出明确的试验质量要求和试验目的。
3、现场检测时提供必要的协助。
4、按照合同约定及时支付费用。
第七条乙方职责
1、乙方根据甲方提供的工程名称、委托单位、委托人等信息根据不同材料，不同规范、标准，出具相关试验报告。
2、保证按照甲方所提出的质量要求和试验目的进行符合国家标准的检验。
3、保证在规定期限内完成试验、出具标准的试验报告。
4、提供试验方面的咨询、监督等服务。
5、进行取样指导和委托试验交底。
6、若不按合同约定完成上述工作时，应承担由此引起的一切损失。
第八条检测程序
1、由甲方将送检产品送到乙方实施检验。
2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天通知乙方并商定现场检测日期。
3、乙方不得分包业务，乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
第九条环保与职业安全【详见环保协议与安全协议】
1、本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规，努力营造绿色建筑。
2、乙方在施工作业过程中满足甲方制定并经国家权威部门认证的ISO14001和OHSAS18001的要求，保证施工生产符合相关标准的要求。
3、乙方进驻现场员工需接受ISO14001环境管理、OHSAS18000职业安全卫生知识的教育培训。
4、乙方在运输过程中应执行当地政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定。
5、乙方须采取有效措施，防止机械噪声超标或机械漏油污染环境。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施。
6、车辆进入现场禁止鸣笛。
7、乙方人员进入现场必须执行甲方现场的安全规定。戴好安全防护用品，严禁赤脚或穿拖鞋进出甲方施工现场。
第条合同的生效和终止
1、合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；
违约所造成的损失、后果、责任，由违约方承担。
2、除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。
3、不允许非法转包本分包合同工程。
第一条合同的生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工乙方将检测报告提供完毕，甲方结清全部价款后即告终止。
第二条争议与仲裁
1、本合同在执行过程中若有争议，由双方友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向北京市仲裁委员会申请仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。
2、甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给
第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任；
3、本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其他方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。
第二条未尽事宜本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记录等形式解决。
第三条合同份数本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力。
【以下无正文】
甲方：乙方： [盖章] [盖章] 法定代表人： ______法定代表人： ______委托代理人： ______委托代理人： ______日期：___年__月___日日期：___年__月___日
上海建筑劳务分包合同范本 甲方（发包单位） 乙方（承包单位） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量： 四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任： 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。 2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。 5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。 （1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。 （2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
建设工程劳务分包合同 发包人：[简称甲方] 承包人：[简称乙方] 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就温州电气工程合作事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况 1.1 工程名称： 工程地点：温州市城市中心区31号地 建筑面积：30993平方米 结构形式：框架结构 层数：地上：7层 地下：2层 1.2 工程承包范围 分包范围：温州电气工程，详见招标文件 承包方式：清工加机具 1.3 合同工期： 开工日期： 竣工日期： 工程工期为：日历天 1.4质量等级：确保瓯江杯,争创鲁班奖 1.5合同价款及计费原则： 1.5.1合同价款：捌拾万元(大写)（暂估） ￥：80万整（暂估） 1.5.2计费原则：详见招标文件 第二条：图纸 开工前15 天，发包人应提供施工图纸1 套（未含竣工图）。 第三条：发包人驻工地代表 3.1发包人驻工地代表姓名： 3.2职责：按合同约定,及时提供给承包人所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。第四条：发包人工作 发包人按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作: 4.1负责与业主的联系，组织重大经济谈判； 4.2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查承包人分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划； 4.3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对承包人的质量、进度、安全和文明施工进行监督； 4.4定期组织召开生产例会，对施工生产情况进行协调； 4.5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至楼层二级电箱； 4.6提供施工现场地下煤气、电缆、输水管等各种资料； 4.7施工中报业主的各种资料由发包人负责汇总、编制，承包人负责按发包人要求提供原始资料； 4.8负责代收代缴应向地方政府上交的税金、定额管理费;交纳施工办公区水电费； 4.9负责提供发包人现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知承包人； 4.10发包人协助承包人办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系。 第五条：承包人驻工地代表
编号：_____________产品质量检验服务合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 地址：电话：邮编： 法人代表（负责人）：职务： 乙方： 地址：电话：邮编： 法人代表(负责人)：职务： 甲方为加强质量管理，把好出厂产品质量，经与乙方协商，就甲方产品质量委托乙方检验等技术服务事宜达成如下一致： 一、产品质量检验服务事项 1、乙方对甲方产(成)品进行检验，委托检验的产品、检验频次见附表； 2、乙方协助甲方加强产品质量管理； 3、乙方向甲方提供质量标准、检验技术、实验室管理等咨询服务。 二、产品质量检验服务的实施方式 1、当甲方产品出现质量不合格时，可协商增加检验次数、检验项目或对原材料、中间产品进行检验等，协助甲方解决质量问题。 2、检验样品采取乙方抽检、甲方送检等方式，以甲方送检为主；检验的品种、项目、时间和抽样方式等由双方根据甲方生产经营情况另行确定。 3、乙方应及时向甲方提供质量标准、产业信息、检测技术信息等咨询服务。 三、甲方应当遵守如下约定： 1、如实向乙方介绍本协议所涉及的产品生产、技术情况，提供相应技术标准和资料。 2、提供检验所需样品，并保证样品的适检性和真实性。 3、依法正确使用检验合格标识，严把出厂产品质量，确保未经检验合格的产品不出厂销售。
四、乙方应遵守如下约定： 1、保守甲方生产经营和技术等商业秘密；保证检验工作公正、公平、科学、高效； 2、按要求完成检验工作，及时出具检验报告，自收样之日起，最长不得超过天；保证检验报告的真实性、准确性；对检验中发现的问题，及时通报甲方并协助甲方查找原因，改进工艺，提高质量。 五、服务费用及交付方式 甲方付给乙方委托检验和技术服务费共计人民币元，该项费用于本协议签订生效后一次性付清。 六、法律责任、争议解决方式 1、乙方对检验报告负责，因检验数据或检验结论错误造成甲方损失的，应当根据所收检验费占产品总价值份额，对实际受到的经济损失按比例承担赔偿责任。 2、甲方产品未经检验或检验不合格时，不得出厂销售，否则由甲方自行承担责任。 3、本协议系双方自愿签订的服务性协议，不涉及、不影响对企业的质量监督工作。 4、双方在履行本协议期间，就本协议约定内容或履行方式等发生争议的，可以请德阳质监局调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。 七、协议的生效、终止和变更 1、本协议一式二份，经双方代表签字，单位盖章后生效。 2、本协议有效期：自________年________月________日至________年________月______日。 3、需终止本协议时，应提前30日通知对方。 4、甲乙双方需要本更本协议条款内容的，应当协商并达成一致意见。 5、其它未尽事宜由双方协商确定。 甲方： 乙方： 年月日
中建——钢结构加工制作运输安装分包合同 中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Group Construction & Development Co、, Ltd、 XXXXXXXXX 项目之钢结构加工制作运输、安 装分包合同总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司钢结构加工制作运输、安装分包合同 目录 第一条工程概况1 第二条承包范围、内容及承包方式（举例）、1 第三条双方工作责任划分、2 第四条总包方工作内容及职责4 第五条分包方工作内容及职责4 第六条乙方现场指导工程师之责任要求、5 第七条乙方材料管理使用之责任要求6 第八条价款与计量6 第九条付款8 第条交货方式、期限及验收：9 第一条工期延误10 第二条不可抗力11 第三条变更与变更计价、11
第四条技术质量要求、11 第五条安全生产与环保、职业安全12 第六条技术资料12 第七条合同文件组成与解释顺序12 第八条合同使用的语言文字及适用法律、13 第九条违约13 第二条保修14 第二一条合同生效与终止、15 第二二条争议与裁决、15 第二三条其它事宜、15 第二四条其它约定、15 中建一局集团建设发展有限公司钢结构加工制作运输分包合同1 /22 合同编号： XXXXXXXXXX 项目之钢结构加工制作运输、安装分包合同 总包方（甲方）：分包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程钢结构加工、制作运输、安装分包事宜达成如下协议：工程概况 第一条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：建筑高度：层数：地下层/地上层结构形式：工程质量目标：第二条承包范围、内容及承包方式（举例）
合同编号：YT-FS-3317-48 设备安装分包合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装分包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设 备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙 双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国 经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有 关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共 同遵守。 一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工 程 二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村(距县城50 公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除 (含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、 3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改
造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期及进度： 1、根据甲乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。 2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。 3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑
建筑工程防水工程分包合同 篇一：防水工程施工合同(完整版) 南熙福邸二标防水施工合同 发包方（甲方）：河南省仁景建筑工程有限公司 承包方（乙方）：上海韬俊防水工程有限公司 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：南熙福邸项目二标段防水工程 2、工程地点：郑开大道、永胜路围合地块 第二条、承包范围及承包方式 1、承包范围：南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS 防水卷材，按图纸、规范、标准要求节点构造施工。 2、本合同价为包干价格，为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。 3、承包方式：包工包料。
4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。 第三条、结算包干价格及结算原则 1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水（含点粘350号石油沥青油毡一层）包干价单价为 46 元/m2 （含税价）。材料规格：主楼及地下车库筏板防水面积暂定：2万㎡； 2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2， 4、层面、阳台、卫生间防水暂不定 5、防水材料名称为：锦绣牌；材料规格： 4㎜厚、聚酯胎、-20°。 6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。 7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费（包含所有材料，比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料（汽油）、结合层用料等）、材料复检实验费、施工用机
随着我国政府对建设领域一系列重要规范性文件的颁布和实施，建筑行业的市场竞争也不断加剧，而建设施工企业经营过程中，各环节所涉及的法律风险问题也日益增多。当前，我国建筑领域出现了一系列新问题，其中不少是疑难复杂的法律问题，集中反映在工程挂靠、转包、分包、违法分包等工程承包问题上。已经在国内建筑市场上使用多年的《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，已严重不适应市场的需要和国家法律、法规的规定，由国家工商局和住房城乡建设部组建的示范文本修订课题组已完成新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》的起草工作，各界征询意见已近完备将于近期内发布执行。 为深入探讨后危机时代建设企业风险的新情况和新特点，加强企业内部控制和风险管理，积极谋划应对危机的对策措施，提高投资效益，规范项目管理行为，及时了解应注意的问题，提升合同管理水平，中国建筑教育协会决定举办“新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》、新版《建设工程施工劳务分包合同示范文本》宣贯暨从典型案例看工程合同管理工程挂靠、转包、分包实务研修班”特邀请相关单位参加会议。 本研讨会仅为与相关单位探索、交流，不具有释法和对具体问题做出行政解释的涵义。 一、主要课题 第一部分：最新《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》解读 （一）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改背景 （二）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改重点 （三）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》重点条文解读 第二部分：工程转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定标准 （一）法律、法规对工程转包、违法分包、借用资质的相关规定 建筑工程施工违法发包转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（意见稿）第三部分：签证与索赔 （一）工程变更（签证）的主体、概念与分类 （二）工程索赔的概念与特征及引发索赔的起因
编号：_____________委托研发技术服务合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：_____________________ 乙方：_____________________ _______年_______月_______日 ______年_______月_______日 依据相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵照执行。 一、合作方式 甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，并根据甲方的要求定制开发甲方所需的软件产品，甲方向乙方支付费用。 二、合同标的 1、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品(以下简称：软件)为： 2、乙方负责完成软件的设计开发、交付、培训及相关其他服务工作，并保证该软件满足甲方的要求，且不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。 3、乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已取得为开发本软件所需的其它软件的许可使用权，并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本软件，且该授权长期合法有效。 4、未经甲方书面同意，乙方不得将合同标的分包或转包给第三方。在向甲方交付软件产品之前，乙方不得自行将软件转让给第三人或交第三人使用。 三、开发进度及软件成果交付 1、自签定本合同起_______日内，乙方完成软件的需求分析、设计、编码、测试工作，并交付甲方使用。 2、软件产品交付地点为，交付内容包括但不限于全部源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。 四、开发费用
中建一临水临电分包合同 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Division Construetion & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX项目之临水临电分包合同 、总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 BZTF-005-xx 目录 第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条丄程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7
第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8屮建一局集团建设发展有限公司临水 临电分包合同2 BZTF-005-xx临水临电分包合同 总包方（甲方）：分包方（乙方）:依照《中华人民共和国合同法》、《屮华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、1工程名称： 1> 2工程地点: 1、3建筑面积： 1、4建筑物檐高： 第二条工程范围及内容 2、1工程范围：施工现场及生活区临水临电施工。 2、2工程内容：按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1合同价款金额小写：元（其中：税金元，人工费 元）大写：人民币元 3、2合同价款明细表序号工程内容单位工程量（暂定）固定
建设工程施工专业分包合同 项目 编号 签订日期：年月日 签订地点：
建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)： 工程分包人(以下简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就路基软基施工CFG桩工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、乙方资质情况 营业执照号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、工程专业分包内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：路基CFG桩软基处理 工程内容：甲方负责提供砼运送至施工现场，场地平整、弃土外运、（其它人工、机械费、材料费用均由乙方承担）。乙方负责完成：机械进、出场、钻机就位、对位、机械施工场地内调迁、钻孔、成孔、砼灌注，配合进行桩检等相关作业。 3、分包工作期限
3.1开始工作日期：开始工作日期：年月日，结束工作日期：年＿月日，总日历工作天数为：天。 3.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 4、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：工程质量符合国家和铁道部现行工程质量验收标准、规定及设计文件要求。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准：＿检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。 5、合同价款 5.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。 5.2本工程的各项清单固定综合单价，（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 5.3本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料（不含甲供料）、机械、燃油、电费、管理费、利润、安全生产费、文明施工费、停机损失、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用、税费。 5.4本合同清单固定综合单价已包括了甲方应与乙方结算的所有
建设工程防水分包合同（示文本） 承包人：中建三局第设工程有限责任公司基础设施工程公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律，结合省、市及有关部门的相关规定和本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包围： 1.4 分包方式：单价包干，同时包工、包料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工 1.5 分包合同价（暂定）：大写：人民币元（小写：元） 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 甲方的招标文件及答疑；（如有时） 1.6.4 双方的议价记录 1.6.5 乙方的投标函及报价书； 1.6.6 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 本合同施工过程中甲方与乙方有关工程的洽商、变更等签字手续齐全的书面协议或文件也是本合同文件的组成部分。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺 2.1施工依据：（业主下发的施工图纸编号或图集号） 2.2工程材料：（主要材料的名称、规格、系列名称、颜色、厚度等） 2.3主要施工工艺： 第三条工程工期
3.1 开工时间：（暂定）年月日，具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 3.2 竣工时间：（暂定）年月日。 3.3 本合同工期总日历天数天。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误（连续七天以上），且甲方书面认可； 3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求 4.1 工程质量目标：必须达到合格，并符合GB 工程质量验收标准，满足规要求。 4.2 乙方必须严格按施工图及规要求施工，确保工程质量、安全、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，本分包合同书签订前，乙方须向甲方提供人民币元（大写：元）作为履约保证金。本分包工程竣工验收后七日乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认无误并按本合同文件有关规定执行后无息退还，若乙方不按要求交纳履约保证金，甲方不予办理工程结算，不予支付工程款，若乙方出现违约或欠付农民工工资的事实，甲方将从履约保证金中扣除违约金，若金额不足以抵扣，则从乙方的工程款中扣除。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查，建立部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式 5.1合同工作容： （详细说明合同单价包括了那些工作容、耗用材料、施工措施、技术措施、现场管理等） 5.2工程量计算： 按施工蓝图加设计变更计算工程量。根据省市建设工程造价管理部门颁布的工程量计算规定文件计算。 5.3 合同单价： 防水按元/M2包干（其中人工费为元/M2），不作任何调整。 金额单位：元（如果有几项单价，就用 此表）
详细技术服务合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
详细技术服务合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 技术服务项目： 委托方：(以下称甲方) 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 联系电话： 服务方：(以下称乙方) 法定代表人： 法定地址： 邮政编码：
联系电话： 序文鉴于甲方(委托方)需要就 ________技术项目由乙方(服务方)提供技术服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。 正文 第一条服务项目名称 1.1服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为：(本合同
中国建筑第二工程局质量管理协议 （□专业分包■劳务分包） 发包方：中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司（以下简称甲方） 承包方：有限公司（以下简称乙方）甲方将金展国际珠宝广场项目主体结构、初装修及附属设施项目工程委托乙方施工，根据业主确定下的质量标准，确保工程竣工验收一次性通过，甲乙双方共同协商，双方在签订工程承包合同的同时签订本协议。 1、目的 1.1 加强在建项目的质量管理力度，提高建筑工程质量； 1.2 规范、明确项目质量管理行为，提升项目质量管理水平。 2、工程质量目标 2.1 工程质量验收等级评定按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2001）的有关规定执行，分部分项工程一次验收合格率为100%； 2.2 深圳市优质工程 / 省优质工程“ / 杯”；中建总公司优质工程“中建杯”；并争创国家优质工程 / 奖。 3、分包单位质量体系和人员配备要求 3.1 分包单位质量体系 3.1.1 分包单位必须制定质量实施计划、分项工程质量控制措施、实测实量计划 等。 3.1.2 总包单位对分包单位进场人员必须进行质量技术交底工作，进行质量培训， 建立人员质量档案，分包单位紧后必须对进场工人与管理人员进行质量技术交底与培训，对不合格人员视情况，进入下期培训或直接辞退。 3.1.3 分包必须全面配合总包质量检查工作、实测实量工作等，对质量问题无条 件配合整改。 3.1.4 如分包人员（管理人员和工人）不称职，总包有权随时调换或清退，分包 必须无条件配合。 3.1.5 所有分项工程，分包必须自检合格后，才能通知总包验收，必须提供合格 品给总包。 3.2 人员配备要求、数量 3.2.1 专职工程质量管理人员应具备质检员上岗证。 3.2.2 分包单位必须配置足够的质检员，要求：每名总包质检员对两名及以上分 包质检员，分包质检员必须工作经验丰富，有质检员证，熟悉质检流程，
中建——检测试验分包合同 检测试验分包合同 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX项目之检测试验分包合同 总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期： XXXX 工程检测试验分包合同 甲方：____________ 乙方：____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程检测试验相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： 第二条承包范围及工期 1、建设工程质量检测和建筑材料试验，并出具相应的检测报告。具体包括：普通混凝土、普通砂浆配合比试验，力学试验；
钢材力学试验；钢筋焊接试验；土壤标准击实试验，回填土干密度含水率试验；防水材料试验及水泥、砂、石砖等建筑材料物理力学性能试验等。 第三条价款与说明 1、合同总价暂定为：人民币元，大写：元整。 2、本合同检测费用总额由各项发生的费用累计，合同单价按发布收费标准（详见附件）的收费基础上常规检测项目单价下浮 %（或按建筑面积固定综合单价元/m2）计算。如发生非常规检测项目，单价由甲乙双方另行商确。 合同单价为固定综合单价，包括乙方按本合同要求完成相应工作所发生的一切费用（直接费、管理费、税金以及当地政府规定应缴纳的其他费用等），不论市场价格波动和政府政策性调整，在工程结算期内，合同单价不作任何调整。 第四条付款 1、本合同无预付款。 2、付款方式：1) 付款为一季度付款一次，乙方每季度的最后一个月25日向甲方递交本季度按合同约定支付的费用汇总表和请款报告，甲方在收到报告后于次月的18~25日向分包方签发付款证书，在签发证书的下月3~10日，以网上银行汇款的方式支付进度款。支付甲方确认金额的85%，本工程全部结构封顶支付10%，甲方委托乙方工作完成，资料全部交齐双方办理完结算后2个月内支付剩余5%。
编号：FS-HT-05018 施工分包合同(标准版) Construction subcontract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工分包合同(标准版) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：。 1.2工程地点：。1.3承包范围及内容：。 1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价
和总价作出调整的理由。 1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期：本工程于_____年___月___日开工， 至_____年___月___日竣工，共个日历天。 2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一 天，按本工程总价的计算，按天累计。 2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认 可后，可考虑工期延长：
检测服务合同范本及技术服务合同种类 合同编号：____ 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 ____________ 的检测服务，经协商一致，签订本合同。 甲方：________________________ 乙方：___环境保护监测中心 一、服务内容、方式和要求 ___环境保护监测中心受甲方委托对 __________________________进行委托检测。检测项目： __________________________; 采样频次： __________________________; 测试数据经整理，编制检测数据报告。 二、工作条件和协作事项 (一) 乙方应于检测前______天通知甲方做好检测准备. (二) 甲方应保证必备的检测条件及交通便利. (三) 本合同签章后乙方需留___份，甲方可根据需求复印后签章. 三、履行期限、地点： 本合同自 ______年在北京月日至 ______年履行。月日 四、检测服务费及其支付方式
(一)本检测项目服务费大写:______万__仟__佰__拾__元__角__分整。 (二)支付方式一次总付：￥______________.____元，时间：签订合同时 五、其它 未尽事宜由双方协商解决。 六、解决合同纠纷的方式 在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可保留双方诉讼权利。 甲方： (合同章或公章) 经办人：日期：____年____月____日 乙方： (合同章或公章) 经办人：日期：____年____月____日 技术服务包括7个方面的内容。 信息服务 技术服务组织应与有代表性的用户建立长期、稳定的联系，及时取得用户对产品的各种意见和要求，指导用户正确使用和保养产品。 安装调试服务 根据用户要求在现场或安装地点(或指导用户)进行产品的安 装调试工作。 维修服务
BF-2009-0208 合同编号： 北京市房屋建筑工程 结构劳务分包合同 工程名称：北京市大兴区亦庄BO2地块住宅项目 3标段 劳务发包人：中建二局第三建筑工程有限公司 劳务承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司 北京市住房和城乡建筑委员会 监制北京市工商行政管理局 二〇一三年十二月
第一部分协议书 劳务作业发包人：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称发包人） 劳务作业承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司（以下简称承包人） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称：北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目工程 2、分包合同容：结构扩大劳务施工 2.1本合同分包围：3标段结构劳务施工。 3标段：建筑面积56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。 说明：建筑面积仅为业主招标的量，地下室标段划分为暂时估算量，待施工图纸下发后重新具体分布，最终结算按预算部门与中标单位双方核算的面积数为准（建筑面积按北京市2012定额计算规则，按外墙结构的外围水平面积计算，不含外墙保温、装饰面），投标综合单价不会因建筑面积的变化而调整； 2.2本合同劳务作业容： 1）依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工有关的（除招标人特别指出的容：基坑护坡、桩基工程、褥垫层、防水以外）所有结构施工容；以及完成该项工程所需的全部人工、材料（招标文件列明的甲供材料除外）、机械（招标文件列明的机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规、施工工艺等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的平米报价； 2）与结构有关的土石方工程，包括但不限于以下容：配合挖运基础垫层下皮以上300mm厚土（石）方及电梯井坑、集水坑土方；楼座后浇带降板位置的CFG桩褥垫层修边及反梁位置的土方及褥垫层下挖；地基钎探及验槽（CFG桩区域不进行钎探）; 3）结构工程，包括但不限于以下容：钢筋混凝土工程包括但不限于以下构件的钢筋工程、模板工程、混凝土工程：基础结构（含垫层）；
编号： （填写全称）工程 建设工程施工专业分包合同 承包人： 分包人： 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工专业分包合同 (提示:在拟定具体合同条款时，应当根据工程特性及现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色字为提示性内容，应在使用时删除) 工程承包人：（以下简称甲方） 工程分包人：（以下简称乙方） （提示：乙方属于增值税一般纳税人/小规模纳税人的法人，且应优先选择一般纳税人，乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符） 为加快项目工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条乙方资质、注册情况及纳税身份情况 1.1 企业法人营业执照 营业执照注册号： 社会统一信用代码: （提示：自2015年10月1日起，新办企业统一使用加印社会统一信用代码的营业执照。）法定代表人姓名： 1.2企业资质证书 资质证书编号： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 1.3 安全生产许可证 安全生产许可证编号： 许可范围： 有效期： （提示：以上三项内容的信息必须真实、准确、齐全，并将上述证书复印加盖公章后作为合同组成部份。） 1.4准入证号及年检记录： （提示：根据股份公司要求，应选择在我方登记备案的劳务分包人） 1.5 乙方为：纳税人。 （提示：填写一般纳税人或小规模纳税人） 第二条工程概况 2.1分包工程名称：； （提示：必须表述准确）
2.2分包工程地点：； （提示：必须表述明确具体） 2.3分包工程承包范围及工作内容：（具体见附件一《工程量清单》）； （提示：工程清单的表述必须规范、详细，防止漏项，同时工程清单中必须列明对应单价） 2.4分包工程数量：（具体见附件一《工程量清单》）。 附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。 2.5 乙方在本合同签订前，乙方应汇现金元（大写:人民币）到甲方账户，作为本合同的履约保证金。履约保证金在分包工程经本项目业主竣工验收全部合格后，月内退还乙方（不计息）。 【注：履约保证金具体金额由各单位自行约定】 第三条分包合同价款 3.1本合同不含增值税（但含附加税）价款为元（大写：人民币元），增值税税率为 %，增值税：元（大写：人民币：元）。 本合同含增值税总价元（大写：人民币元）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。 3.2分项单价：见附件一《工程量清单》。 （提示：合同单价是双方通过协商达成一致意见的工程项目价格，一般情况下应采用综合固定单价。在准备开工的项目还未得到业主批复单价的情况下，为保证及时开工、有理有据可根据具体情况采用业主最终批复价格下浮百分比确定分包单价。特殊情况下为保证工期和质量也可根据不同进度和质量情况采用等级价格.） 3.2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.2.2本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-022158 施工分包合同新
施工分包合同新 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：。 1.2工程地点：。1.3承包范围及内容：。 1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期：本工程于年月日开工， 至年月日竣工，共个日历天。 2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一 天，按本工程总价的计算，按天累计。 2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认 可后，可考虑工期延长： a.因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同） b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上; d.因业主原因的工期调整; e.因业主原因无法正常施工。 第三条质量 3.1本工程质量等级为。 3.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为。 3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。