合同编号:ZBDS-合同（设计/咨询）-014
***********大厦
幕墙及泛光照明工程设计合同
甲方：
乙方：
工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计
工程地点：深圳市福田区北环路南安托山
签约时间： 2018年 9 月 28 日
***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同
发包人（以下简称“甲方”）：
承包人（以下简称“乙方”）：
甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据；以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据；以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据，就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜，经协商一致，订立本合同。
一、项目概况
1.项目名称：***********大厦。
2.工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。
3.工程地点：。
4.建设单位：。
5.项目工程设计单位：深圳市华筑工程设计有限公司。
6.工程规模：本项目设计范围1栋A座、B座、C座，总用地面积：平方米，总建筑面积平方米，地下四层，1栋A座地上39层，高度；1栋B座地上为33层，高度；1栋C座地上为21层，高度。
二、幕墙及泛光照明设计委托内容
1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容，包括但不限于：
所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明，及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。
2.项目会议
双方将在以下阶段参与项目会议：
（1）方案设计汇报；
（2）深化设计汇报；
（3）选材设计评审；
（4）施工图评审会议；
（5）施工期间周期性现场服务；
以上会议均要求乙方主设计师参加。
3.工期要求
合同签订之日起 21 天按合同约定完成全部施工图设计，并提交设计及成果。
三、乙方的责任
1.乙方授权的项目联系代表为。
2.设计服务
（1）乙方自合同签约起将作为本项目幕墙及泛光照明工程深化设计单位，对本项目设计文件的质量负完全责任；
（2）乙方将协助甲方在工程竣工验收前一个月，向甲方移交一份本项目由项目设计技术负责人签署的，关于乙方的幕墙及泛光照明施工文件设计变更修改通知、图纸误差表和技术文件的材料目录；
（3）乙方将主动配合甲方完成方案、初设、市政、规划等报审工作。
（4）乙方负责向后续设计单位和其他设计供方进行技术交底，对项目后续设计阶段提供顾问服务，为其提供图纸、设计数据、电子文件等相关技术支持，详细解释图纸设计意图。
3.设计质量要求
（1）外立面装饰幕墙工程设计需达到和满足建筑设计的效果和各项建筑功能指标要求，幕墙纵横分格以及性能要求,可依提供的建筑图纸和相关资料为依据，进行设计，局部细节可适当优化，最好根据体型进行外立面构思，达到时尚、美观，具有深圳文化特色及底蕴。
（2）幕墙系统设计需体现技术的先进性、前瞻性和耐久性。
（3）所有的设计和材料选用,均应严格按照国家规定的现行相关规范和标准为依据,如使用国外规定或标准,必须是高于国家对应规范或标准的水平,并且设计人应事先提交要求,经招标人同意后方可采用。
4.设计人员
（1）乙方应为本项目组成具备资格的设计团队，详见附件一。
（2）主要设计人员负责总体协调工作。对乙方选派的负责人及各种代表，如发现不能有效地与合作单位配合或不能胜任工作，甲方有权要求乙方及时无条件地更换代表人选；乙方应当在收到甲方的书面通知7天内更换。乙方如需更换设计负责人，须征得甲方同意，
并应提前7天以书面形式通知甲方。乙方未通知甲方而更换实际设计负责人，甲方有权
拒绝人员更换，并向乙方索赔，每人次索赔额为设计费总额的2%。若乙方坚持更换实际设计负责人，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项及同期贷款利息，并赔
偿甲方的一切损失。
（3）乙方须根据甲方要求安排主要项目负责人及主创设计师参与各阶段汇报。
（4）乙方的设计人员不得随意更换。如需更换，须征得甲方的认可，否则，需向甲方支付违约金5000元/每人次。
四、甲方的责任
1.甲方授权的项目联系代表为。
2.向乙方提供设计工作所需的设计依据，及时、准确地提出设计要求。
3.甲方应向乙方提供有关项目的要求和计划，包括使用功能要求、项目各组成部分之间的关系、专门的设备和系统要求、灵活性或限制条件、将来扩展或后期开发的需要、地段要求等相关的重要数据和资料。
4.组织各方对概念设计、深化设计、招标设计文件和施工图进行审核，并及时向乙方反馈审核意见及修改建议。
5.为施工现场服务的乙方设计人员提供必要的工作条件。
五、合同价格及支付方式
1.顾问服务设计费用：
本合同顾问服务设计费总价为 65 万元整(人民币：陆拾伍万元整 ) ，总价包干，后期结算不在做任何的调整。具体内容如下：
（1）包含顾问、服务两个阶段（方案+施工图）费用，包括设计费、文本打印费、差旅费、巡场服务费、安评费、专家论证费、税费等一切费用，包第三方审图通过，包绘制并提供肆套竣工图纸。
（2）不分幕墙及泛光照明种类及其复杂程度，以总价包干设计。
（3）总价不含第三方审图单位对幕墙及泛光照明施工图的审查费用，但需包第三方审图单位对幕墙及泛光照明施工图的审查通过。
2.本合同幕墙及泛光照明设计以上所述的合同价格已包括乙方提供本合同规定的所有服务的费用，并包含其应缴纳的所有税费。
3.合同价格按以下方式支付：
（1）方案设计、深化设计阶段完成并经甲方确认后，支付30%；
（2）完成幕墙设计图纸及计算书并经甲方委托的第三方审图公司审核通过,最终成果提交甲方确认后，支付30%；
（3）完成合同约定其它事项，支付30%
（4）完成竣工验收后，支付余额10%。
4.甲方将在收到乙方提交的下列全部文件后14天内支付本条第3款所示相应阶段的设计费。
（1）合法有效的等额增值税专用发票；
（2）在乙方提交其设计文件后，甲方出具的各相应阶段设计文件签收确认证明；
（3）每次支付前乙方向甲方提交书面设计费支付申请书。
5.本合同收款人及开户银行的名称、地址及账号如下所示：
（1）单位名称： _
（2）开户银行： _
（3）账号： _
六、设计修改与变更
1.在每设计阶段末期，设计方案获得甲方审批批准后，甲方如提出功能、用途等方面的重大变更而需要乙方的幕墙及泛光照明设计作出修改时，乙方应配合甲方完成并达到甲方的要求。
2.由乙方本身提出对原设计必要的修改与补充，不论改动程度大小，由此增加的工作量，均不作为附加服务，不另付费。
七、违约责任
1.甲方违约时应承担下列责任：
（1）合同生效后，因甲方原因而终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，应退还甲方所有已付费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行并经甲方确认的实际工作量支付设计费用。
（2）甲方应按约定的支付条件、时间、金额付给乙方设计费。
2.乙方违约时应承担下列责任：
（1）乙方应按照本合同或服务过程中的有效书面约定的进度提交设计成果、如果非因甲方原因延误设计进度，每延误一天，乙方应支付相当于该阶段支付金额的%的违约金。上述逾期违约金可由甲方在设计费中直接扣减；乙方不按本合同约定时限交付设计文件超过15日的（甲方同意延期交付的除外），甲方有权单方解除本合同，该阶段设计费不再支付，乙方应双倍返还甲方已付费用，并赔偿甲方全部损失。
（2）设计文件质量不符合本合同约定及/或出现遗漏及/或错误，乙方应无条件在甲方要求的时限内负责修改和完善，直至满足本合同约定。若因此延误了工期，甲方可按本款第（1）点进行违约索赔。
（3）在合同履行期间，因乙方设计质量不能满足甲方要求或本合同约定而导致甲方重大损失时，甲方有权单方解除合同，并可按本款第（1）点进行违约索赔。
（4）乙方制定的设计工作计划无法满足本项目工程的总体进度要求，且经协调后乙方仍无法合理配合时，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已支付的款项。
（5）乙方不履行合同义务，包括但不限于设计文件质量、提交成果的时间以及现场配合质量与数量不能满足甲方要求或合同约定，且无免责事由的，甲方有权单方解除本合同，并可按本款第（1）点进行违约索赔。若甲方选择继续履行合同，甲方亦可将所涉合同义务对应的工作直接委托本合同以外第三方完成，并从乙方设计费中扣除相应的费用，若因此延误了工期，甲方可按本款第（1）点进行违约索赔。
（6）乙方以任何形式向本合同以外的第三方转包设计任务及/或未经甲方书面同意擅自分包本项目设计的，甲方有权单方解除本合同，并可按本款第（1）点进行违约索赔。甲方选择继续履行本合同的，有权扣除乙方擅自分包部分的设计费，并有权向乙方追索与分包部分设计费等额的违约金。
八、知识产权
1.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。乙方不得将本设计方案用于其它项目。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
2.乙方应保证其向甲方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方应当积极协助解决，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
九、适用法律及语言
1.本合同适用法律为中华人民共和国法律。
2.本合同语言为中文。
3.乙方根据合同规定提供给甲方、专家或其它授权人在合同中所规定的乙方工作范围内的所有书面材料（包括设计文件、图纸、说明及来往函件）应用中文表述。（也可同时用中英文表述，以中文表述为准）。
十、通讯和送达
1.通讯是指本协议各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。
2.通讯应由专人、信誉卓着的特快专递、电子邮件及/或传真递送至本合同下列各方地址和指定的收件人：
甲方：乙方：
地址：地址：
收件人：收件人：
电子邮件：电子邮件：
通讯由专人递送的，各方指定的收件人签收之日为送达之日。由特快专递递送的，收件人签收后视为已送达；若接受通知一方通讯地址为本市的，自通知发出之日起第三日视为已经送达；若接受通知一方通讯地址为外市的，自通知发出之日起第七日视为送达；通知发出日期以寄出局邮戳为准，自送达之日生效。由传真递送的，接收传真一方收件人应立即在接收到的传真件上签名确认，并将载有上述签名确认的传真件立即传真至发送传真一方，发送传真一方收到上述传真后，传真件载明的通讯视为已送达。由电子邮件递送的，必须同时采取传真方式递送。
3.本合同各方变更通讯递送地址、收件人、电子邮件及/或传真的，应得到另一方的书面确认，在得到书面确认前各方仍应按照本协议约定的通讯送达地址、收件人、电子邮件及/或传真递送通讯。
4.本合同项下的通知，均按合同载明地址送达。若需要更改，更改方应提前十五日书面通知相对方，如更改方没有及时通知相对方，导致书面通知无法及时、准确送达的，更改方应承担因此产生的一切相关后果及法律责任。
十一、争议解决
本设计合同发生争议，甲方及乙方应及时通过友好协商解决。协商不成时，双方同意按下列第 1 种方式解决：
1.提交当地仲裁委员会仲裁
2.依法向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同的变更、解除和终止
1.本合同生效后，即具有法律约束力，甲乙双方必须全面履行合同规定的义务。
2.如双方在本合同签字生效后要对本合同条款作修改，需双方协商同意并签订补充协议。
3.本合同履行完毕及合同的解除都属于合同的终止。
4.本合同解除后，乙方应将已收取报酬部分的有关设计资料移交给甲方。
十三、合同生效及其它
1.本合同一式肆份经双方代表签字并加盖公司印鉴后生效；合同双方各执贰份，具有相同的法律效力。
2.附件（共 2件）
(以下无正文)
（此页无正文）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：地址：地址：
法定代表人：
签约代表（签字）：法定代表人：
签约代表（签字）：
经办人：经办人：联系电话：联系电话：传真：传真：
开户行：开户行：银行账号：银行账号：签约日期：签约日期：
附件一乙方项目团队项目负责人
主要设计人员
附件二工程设计委托内容
具体的工程设计委托内容包含但不限于以下要求：
一概念设计
根据建筑师的建筑设计，从建筑效果、使用功能、建设成本等几方面提出比较方案和技术建议供甲方参考。
1、对建筑师提供的立面方案进行可行性分析，并提供顾问书面意见，以保证幕墙深化设计及泛光照明设计的可行性。
2、根据建筑师提供的建筑立面方案进行立面设计。乙方将先进行幕墙的系统、构造、节点概念性构思，同时基于乙方对幕墙材料的真实光学外观、自然光环境等的综合理解，利用专业软件，计算生成效果图，该效果图应能够模拟真实建筑立面效果，使其具有真实视觉模型的作用，以帮助甲方、建筑师在多个立面方案中选择和确认建筑效果。
3、根据上述多个立面方案，运用专业软件进行初步物理功能分析（详细的分析将在方案基本确定后的深化设计阶段进行），保证方案的使用舒适性，具体包括：
遮阳，即应甲方和建筑设计的要求提供太阳光照角度变化和每年各月份强度变化说明，并在此基础上提出具有项目针对性的遮阳方案；
保温，根据甲方和建筑设计给定的室内外条件及系统设计的细部截面做出相关的热工分析以确定幕墙系统局部区域和整体的热传导系数，并根据相关的等温分析曲线来确定系统设计的可行性和合理性，并在此基础上判定是否满足政府部门强制规范条款的节能要求；
通风，根据系统设计确定采用的窗的开启方式，并就其开启的面积、通风量以及对使用方的影响做出判定；
隔音，对系统设计确定的幕墙结构和材料，就其相应的降噪效果做出判定；
气密性，对系统设计确定的幕墙结构和密封方式，就其气密性和相关的防尘性能做出预估，结论性的结果需通过四性测试验证。
4、根据上述多个方案，根据顾问经验，提供相应的幕墙初步造价，以便甲方选择设计方向。
5、与甲方确定的建筑设计单位对方案进行综合评估，包括结构、保温、声学、视觉、水密、气密和耐久性，以及造价。
6、对国内现有材料、技术能否实现建筑效果提出建议方案。
7、与专业工程师和其它咨询顾问协调和联系，确保所有说明书和工作相一致。
结构工程师获得、分析和引证相关的结构参数，如幕墙在主要结构上的荷载，挠
度、徐变和建筑位移，以使外墙系统的设计与之统一。
电气工程师满足服务功能的需求，包括：照明、热荷载、防火和烟火保护需求。
机电顾问满足服务功能下的要求：暖通、设备进出烟道、防火、照明灯
灯光顾问协调灯光效果和幕墙效果，结合机电设计，满足照明要求
标示顾问协调标示效果和幕墙效果
二招标深化设计
与甲方确定的建筑设计单位合作，对整个幕墙系统进行深化设计。
1、与建筑师碰面并进行与幕墙及泛光照明设计有关的会议，讨论幕墙及泛光照明技术标准及与建筑和结构的关系。提请建筑师完善招标条件图。
2、深化外墙设计的技术细节，包括深化设计平面分格图，立面分格图，提供节点详图、节点分析图、材料和表面处理等。
3、分析建筑设计图纸并深化所有外墙设计的技术细节，并进行较为详细的功能分析，以满足建筑师的设计意图、技术要求和中国及国际规范。以下几部分将被考虑在内：方案的成本考虑因素材料和表面处理的评估
系统类型的选择建筑规范要求
风荷载要求水密性和气密性
保温隔热要求隔声要求
建筑误差和位移环境的条件
采光与光反射要求防火系统要求
外墙的维护和清洁外部的照明和标志的协调
与排水系统协调项目管理
4、提供幕墙系统之埋件设计及点位图。
5、审阅风洞试验资料及提出风压的规范。
6、预排幕墙及泛光照明的进度。
7、对以上相关内容提出会议记录及报告。
8、乙方需配合甲方进行建筑幕墙初步设计方案安全论证的所有资料准备工作，包括方案设计图纸和结构计算书的电子版、纸质版、安全性报告PPT等内容。建筑幕墙及泛光照明设计需满足下列要求：
（1）住房城乡建设部建标[2015]38号关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知
（2）深圳市住房和建设局深建物业〔2016〕43号关于加强建筑幕墙安全管理的通知
三施工招标文件
1、协助甲方拟定招标文件之技术标准，使之符合规范要求，并与建筑师要求相协调。
2、参照建筑设计图纸（平面图、剖面图和立面图），提供达到1:1施工图深度的幕墙系统图和节点图，使方案达到可实际操作的程度，便于投标商对幕墙系统有明确的认识，并作出准确报价。
3、结合施工图深度的招标图纸，进行详细的结构分析，保证各构件满足安全性和合理性的要求，并将结构分析的结果直接融入招标图纸中。
4、基于施工图深度的招标图以及结构分析结果，进行详细的工料与成本分析，包括：
系统的分类及数量统计，即基于建筑立面和区域的不同根据专业的数量统计原则进行划分；
各系统成本结构，即对项目的直接成本和间接成本依据市场水平，并适当考虑竞争因素来予以测算，包括：
单价分析：主材材料、机加工、组装、安装
合价分析：管理、运输、设计、测试、利润
性价比及投资合理性，依据上述的成本测算，甲方可以对幕墙及泛光照明系统的方案的经济性予以评定，并在必要时做出调整
数量单价表，与承包商确定的最终合同价相对应的数量单价表是合同变更和洽商的依据
变更及洽商，使甲方能够根据数量单价表及其它合同变更的约定方式对工程实施期间的变更提出计算依据和结果
5、提供符合中国规范和国际标准的详细技术要求。这必须涵盖外墙系统所有的组件和材料。如某些区域在经过甲方或建筑师的同意后采用较低成本的国内材料，则需附加条款确保材料的质量要求。
6、在招标文件中，对外墙系统的材料、性能、测试、制造、组装、运输、安装和外墙系统的清洁提供质量保证条款。
7、招标文件包括Word (PDF)格式的技术说明书和AutoCAD (dwg)幕墙招标图纸，结合建筑师提供的建筑图提交给甲方加入招标文件内。
四招标阶段
1、出席招标答疑会。
2、协助甲方评审投标文件之技术标，提供审核意见。
乙方对甲方邀请的投标者递交的图纸、材料和设备资料，包括但不限于设计图纸、技术文件、材料样品、计算书等，评审是否符合规范及招标文件的要求。
乙方将建立评估的标准体系，主要内容包括但不限于：提交文件组织是否符合招标文件要求；相应工作范围的文件深度；提交文件是否符合设计意图；在技术和性能标准方面的做法。
乙方经过表列评审方式指出投标者技术标文件中存在必须改进的问题，投标者必须依照乙方的指示进行修改，重新递交给乙方（通过甲方）审核。甲方负责将此要求告知有关各方。
乙方提供阶段评审意见和最终评审意见给甲方，协助甲方完成技术标评审工作。
3、甲方将自行负责施工单位的招标选择。乙方应提供招标所需的有关设计施工文件技术要求、技术规范和技术资料。
五施工图
1、在施工单位时间表，甲乙双方共同议定的时间内，乙方将在全面完善招标答疑、及招标过程所确定的调整内容、以及设计院和甲方需要修改调整的所有内容后完善成满足国家和地方规范要求、满足方案和建筑及甲方审核要求、满足可全面指导现场幕墙安装的施工图纸。
2、乙方将参与外墙工程的各种设计测试、并对测试的结果进行评估。如果测试结果不能完全满足设计施工的要求,施工单位将依照乙方的评估对项目施工深化工程进行改良并且进行无计次的再测试，以确保项目测试能完全满足设计施工的要求。如果由于施工单位多次测试所导致的施工延误，施工单位将负其责任。所有建材将依照最后测试成功的施工方法和建材比例进行实地安装。乙方将对每种测试提供2次评估．任何额外评估所造成的咨询费用将由施工单位承担。乙方服务不包含测试单位的接洽和费用。甲方将把这一条款告知其他与甲方签约的单位。
3、在特殊情况下、乙方将向甲方提供审查承包商关于设计变更的审核协助，并就甲方是否同意这样的请求给出有关乙方在施工图阶段提供的幕墙体系设计部分内容的建议。乙方将依照承
包商准备变更的请求，说明变换的原因，变换所要求的成本，对于合同总量和合同时间的变换影响等因素．对于已确定的订单（包括材料样板、设备规格型号及产地）一般情况下不允许变更。
六施工阶段
定期执行加工和组装厂的视察。每次视察后提交附有照片的综合报告为项目备案。
乙方将提供周期性的工地建设视察，审察工程建造质量、进度，协助甲方确认工程建造是否符合施工文件设计方面的要求，参加定期的工程会谈、解答与施工文件相关的问题。
乙方对于承建商在工程建造期间任何不符合设计意图、设计概念的建造工作，须及时提交文件指出并告之甲方。
对于施工中发生的与乙方施工文件有关的问题，乙方应对甲方提出的疑问做出迅速反应，并及时加以妥善解决，作出书面答复。
七验收阶段
1、参与现场水密测试，观察有无安装问题。
2、提供验收清单，纪录现场与设计不符之处，并协助甲方解决问题。
3、审核承包商提供的最终竣工图。
4、出席在现场最后评估及调整一次。
(以下无正文)
泛光照明技术规范及技术要求分析 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）应该按照最新国家标准(GB50300-2013),原标准已废止。所有依据的相关国家规范标准应按最新规范标准执行。另《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002在今年8月份出新规范，新规范出台后均按新规范标准执行。 2、呈交文件 A.对于那些不作任何修改的在标准产品目录之列类，应提交产品 目录相关页。这些产品目录相关页应清楚地说明所有的随灯具 配备的元件和所有响应的产品数据（包括灯泡、镇流器的质 量、镇流器的制造厂商和型号、输入电压、输入功率、材料、 完成面、配件和/或可选项目、和任何以书写形式阐述说明的 杂项）。如果某页所描述多于一个灯具型号，其余无关的资料 应画掉。 B.呈交的文件必须是由制造厂商准备或制造厂商在当地的代表机 构准备并清楚地印有制造厂商和其代表机构的名字。 C.标准产品之列灯具： a)一份带有防伪造金属反光印章的产品证书以及所 有要求审批的申请文件。 b)灯具含有多于一个灯罩时，呈交的订货图纸应包 括各灯罩及固定灯罩的各部件的外形尺寸。 D.非标产品类灯具，如客户订造、改装、直线连续安装灯具，提 供由制造厂商出具的蜡纸图。这些图纸上应画有灯具结构详 图、直线连续安装灯具的长度、灯泡外形、电源输入装置安装 位置、镇流器安装位置、吊装式灯具的吊杆（线）安装位置、 灯具表面材质、以及灯具各部件材质表。图纸必须是按比例 的。安装单位应向制造厂商提供所有作安装直线连续安装灯具 用的墙壁顶部藏灯凹处现场实际外形尺寸。如果需要安装墙壁 投射反光元件或挡光板，图纸应表示出灯具与墙壁或相邻垂直 面之间关系。
合同编号:ZBDS-合同（设计/咨询）-014 ***********大厦 幕墙及泛光照明工程设计合同 甲方： 乙方： 工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计 工程地点：深圳市福田区北环路南安托山 签约时间： 2018年 9 月 28 日
***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同 发包人（以下简称“甲方”）： 承包人（以下简称“乙方”）： 甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据；以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据；以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据，就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜，经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1.项目名称：***********大厦。 2.工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。 3.工程地点：。 4.建设单位：。 5.项目工程设计单位：深圳市华筑工程设计有限公司。 6.工程规模：本项目设计范围1栋A座、B座、C座，总用地面积：18086.83平方米，总建筑面积179090.48平方米，地下四层，1栋A座地上39层，高度179.25m ；1栋B座地上为33层，高度118.75m；1栋C座地上为21层，高度9 7.35m。 二、幕墙及泛光照明设计委托内容 1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容，包括但不限于： 所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明，及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。 2.项目会议 双方将在以下阶段参与项目会议： （1）方案设计汇报； （2）深化设计汇报； （3）选材设计评审； （4）施工图评审会议； （5）施工期间周期性现场服务；
泛光照明设计技术协议 _______________ 泛光照明设计技术协议 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 甲乙双方本着平等自愿，协商一致的原则，就协________________ 设计事宜达成如下技术议： 一. 设计范围（列清设计范围） 二?编制依据（重点规范） 包括但不限于以下现行规范及标准： 1、《供配电系统设计规范》 2、《电力工程电缆设计规范》 3、《三相交流系统短路电流计算》 4、《民用建筑电气设计规范》 5、《低压配电设计规范》 6、《通用用电设备配电设计规范》 7、《建筑物防雷设计规范》 & 《民用建筑照明设计标准》 9、《建筑设计防火规范》 10、《高层民用建筑设计防火规范》 11、《住宅设计规范》 12、《电力设施抗震设计规范》
13、《低压电器施工及验收规范》 14、《电气设备交接试验标准》 15、《接地装置施工及验收规范》 16、《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 17、《交流电气装置接地》 泛光照明设计技术协议 三. 技术要求 一、建筑泛光照明的目的是通过光的强弱变化和色彩组合，使建筑物在夜幕降临后淋漓尽致的体现出其特有的风格，为美化城市、亮化城市添上浓重的一笔，形成一道亮丽的风景线。 乙方应在充分了解本设计项目所在位置的地域特征及性质的基础上，注重整体立意构思，提出 总体理念，确定整体格局和风格，从整体上按照因地制宜的设计思路，着重解决功能与审美、内容与 形式、整体合理搭配，彰显建筑风格与品质。本项目主要为住宅建筑，在进行设计时既要注重公建的商业气氛的突显与渲染又需降低对附近住宅的光污染，以达到统一与变化的整体宏观要素关系。 在进行泛光照明设计时要符合国家及地区的有关工程建设的法令、法规、标准、规范、技术规定和专业要求。乙方需仔细考察拟设计的项目，详细了解项目所在地的整体规划、分区规划、项目背景、项目概况、了解施工现场的情况。 对应泛光照明整体氛围及细部处理，具体为以下几点： 1、人们在远处观望建筑物的感觉，力求彰显品质、标新立异。 2、当人们处于建筑物周围近距离观看时的感觉，力求氛围呼应、重点突出。 3、使用彩色光源时，主色调宜与建筑风格品质、功能定位相吻合。 4、采用隐蔽方式，使观众不能直接看到光源，以避免眩光。 5、注意灯具与反射物之间的距离以避免过热现象的发生。 6、在照明手法上主要采用不同部位对比和彩色基调来突出整幢建筑物的体量和有特色的部分，力求突出强化建筑物的特色，使人印象深刻、过目难忘。 7、设计时充分考虑安装施工及日后的维护和光源更换，以达到完全、充分的可行性。 8、乙方设计所选用的灯具及材料宜为国产常用品牌及型号。 二、针对本次项目考虑的特性内容： 1、含20栋住宅楼、8栋公建和1栋别墅。 2、突出远视效果（尤其是从振兴路方向看过来）。 2.1重点突出高层建筑顶部，结合建筑上部形式，利用投光灯重点突出高层建筑的顶部，彰显出 建筑漂浮在空中的视觉效应。 2.2各商业网点的门头及两侧，建筑外轮廓等。以暖色调为主，可采用动静结合及配合各网点内
******楼体亮化泛光照明工程（编号：） 合 同 书 **年**月**日
发包人（甲方）：****** 承包人（乙方）：****** 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经甲乙双方友好协商，签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条工程概况及承包范围 1．工程名称：****** 2．工程地点：****** 3、工期：**年**月**日至**年**月**日（**个日历日） 3、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包验收 4、质量标准：合格 5、承包范围：******楼体（公建**栋、住宅**栋）亮化泛光照明工程，凡施工图纸载明的或按施工管理属于乙方工作内容的均包含在本工程承包范围内。具体为，亮化配电箱前端进线电缆至亮化照明灯具末端所有的设备、灯具、材料的采购、施工、安装、调试、验收及质保维修，具体工程范围详见施工图纸（最终版灯光效果图及确定的PPT灯光设计方案做为本合同的一部分）。 第二条灯具及材料要求 1、详见施工图纸及PPT灯光设计方案。 2、本工程全部灯具及材料由乙方负责采购，乙方应当在灯具及材料运进现场后，向甲方及监理提供产品出厂合格证、质检报告及其他相关技术资料，否则不得在工程中使用。 3、本工程施工所用灯具及材料在未竣工验收前，均由乙方负责，由此发生的包括但不限于运输、装卸、保管、保护等一切费用，均由乙方承担。 第三条合同价款 1、本工程合同价款（人民币）： （大写）：******元整 （小写）：******元整 2、本合同为按现有施工图纸固定总价合同，合同总价包括（但不限于）人工、材料、机械、水电、运输、检测试验、管理、维护及成品保护、冬雨季施工、脚手架、垂直运输等所有措施费和规费、配合费、利润、风险、税金等一切费用，如实际施工与图纸有变化时按定价预
泛光照明设计合同（模板） 合同名称：泛光照明设计 项目地点： 委托方： 承接方： 签订日期：年月日
目录 1、工程概况： (3) 2、设计范围及内容： (3) 3、设计费用 (5) 4、设计费支付方式 (5) 5、甲方的义务 (5) 6、乙方的义务 (5) 7、设计的修改和终止 (6) 8、违约责任 (6) 9、其它约定 (6)
金山湖JSH-B06-04地块及会所照明设计 设计合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《合同法》等相关法律法规，在互惠互利的基础上，经双方友好协商，就甲方委托乙方设计惠州金山湖JSH-B06-04地块（含商业街部分）及会所泛光照明设计等事宜，签订本合同，双方共同遵守执行。 1、工程概况： 1.1项目名称： 1.2项目地点： 2、设计范围及内容： 2.1工程设计范围： 2.2 工程设计内容：乙方接受委托后，进行指定区域的方案及施工图设计，并根据甲 方提供的资料及要求，于合同签订之日开始按甲方提前要求时间节点配合甲方的建筑设计进度分阶段分组团完成下列设计任务： 2.2.1第一阶段：概念方案设计 2.2.1.1 咨询甲方及有关顾问，以便就本工程要求的整体外观及其特色，参数及基本要素，进行泛光照明设计定位。 2.2.1.2 提供设计效果图方案。 2.2.1.3 乙方收到甲方的相关图纸及资料后，正式承接书面确认通知后10个工作日 提供概念设计方案及讲解提供给甲方，然后按照甲方的意见的要求，作出相应 修改。 2.2.1.4 每个方案分别提供整套不小于A3规格的设计图册，包括效果图、设计意念
表示图、设计说明等，一式两份（并提供电子档两份）。 2.2.1.5 在设计方案获甲方认可后，乙方才可进行下一步设计工作。 2.2.2第二阶段：深化设计的确定阶段； 2.2.2.1 按照甲方同意的概念设计方案，进行泛光照明效果图深化设计、灯具设计 及选型的确定、控制系统的确定等。 2.2.2.2 在收到甲方确认通知后12个工作日乙方应提交泛光照明深化设计效果详 图，包括但不仅限于：沿街立面效果图、能反映裙房屋顶夜景效果图、能反映 建筑主要透视角度的夜景效果图、电气系统图、电气平面图、设备材料清单及 样板。装钉成A3规格彩色设计图册共2本（并提供电子档两份）。 2.2.3第三阶段：施工图设计及相关资料交付阶段 2.2. 3.1 甲方确认泛光照明深化设计方案后18个工作日乙方应提交施工设计图（蓝图）共计套及相关资料（电子档两份）； 2.2. 3.2 提供一套完整的设计成果电子文件光盘三张（含概念方案、效果方案、施 工图原文件、材料样板照片、灯具设备材料估算单等相关文件）给甲方存档； 2.2.4第四阶段：施工阶段的监督及配合 2.2.4.1 乙方在施工图完成后，需配合甲方进行施工招标工作，与甲方、工程承建 商及时召开会议，讨论设计交底及工程进度，具体时间经双方协商后，由甲方 安排。 2.2.4.2项目现场施工后，需乙方到工地现场视察的日期及每次停留时间则由甲乙双 方协商，按工程进度而决定，确保承建商能达到要求之设计效果。 2.2.4.4指导承建商纠正施工遗下的缺点。 2.2.5 第五阶段：工程竣工时协助甲方进行工程验收。
张家堡地铁控制中心泛光照明工程 设计方案 编制人： 审核人： 审批人： 中铁一局电务工程有限公司张家堡 地铁控制中心安装工程项目部
工程概况：张家堡地铁控制中心位于张家堡广场西南角，平面布置呈长方形，框架剪力墙结构，屋面采用钢架体系，地下两层，地上十三层，建筑高度约为56.15m。整个区域建筑面积共54980m2。建筑风格独特，结构和谐流畅，立面现代又富于变化，是西安的代表性建筑之一。 设计原则： 1、系统性原则：改变将照明设计局限于单个建筑或景观节点的做法，将设计项目与街道空间整体考虑，并以整个西安市夜景建筑的要求为指导，打造有主有次， 2、尊重载体原则：夜景照明的目的不是表现单独的光，更不是展示灯具，而是通过光表现被照物。我们反对为了照明而照明，而是通过灯光的取舍凸显建筑景观的亮点，进而展现照明载体的特点。 3、不破坏日景效果原则：照明设备尽量隐蔽；暴露在外的设备要选择尺度小的产品，并通过表面处理与建筑或景观融为一体；对于外露的壁灯，景观灯
等，灯具造型和尺度应与空间性格和谐统一。 4、节能性原则：在保证照明效果的前提下，提倡低碳照明；通过控光尽量减少溢散光；合理设置平日、周末和节庆照明的不同模式，以实现节能、环保。 5、安全性原则：在人们可接触位置安装的照明设备应使用低压、低温产品；在木结构上安装的照明设备应避免火灾隐患。具体如下： 1) 设计灯具内增加针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元器件，突波电流可最高达到800A(8/20μs)，在恶劣天气情况下，避免灯具给行人造成不安全因素。 2) 建筑外立面上灯具设计使用易装卸灯具，方便日后维修的快速拆装，确保施工人员的安全。 3) 配电箱内均设计配置漏电保护模块，高灵敏度的选择有效的人员及建筑本身的安全。 6、防眩光原则：根据多角度的视线分析推敲照明方式和投光方向，尽量减少直接眩光。 7、易维护原则：应选择使用寿命长的高质量产品；通过合理设置灯位和巧妙应用多种照明方式以避免设备被盗和被破坏。 8、新技术、新材料、新设备、新工艺优先选用原则： 1) 设计施工中广泛采用LED 新光源，LED新光源具有电压低，寿命长，稳定性好，适用性广，响应时间短等特点。 2) 灯具结构一体化的热通路设计，比一般结构设计增加散热面积80%，保证LED发光效率和使用寿命。 3) 灯具特殊腔体结构设计，将LED光源和驱动电器分成两个腔体，避免互相影响，可有效降低驱动电器的环境温度，进而延长使用寿命。 4) 平衡灯体内外压差的透气螺塞，避免因环境温差热胀冷缩而吸入水汽，从而产生凝结水珠的现象。 5) 设计灯具内增加针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元器件，突波电流可最高达到800A(8/20μs)。6) 全电压设计，100-240VAC±10%，电压起伏较大均能保证灯具的亮度和寿命。 7) 采用多色混光矫正技术，灯具呈现出来的光色更加真实。 8) LED全彩控制系统，该控制系统整合了计算机软件技术和单片机控制/
泛光照明设计合同 委托人（全称）：（简称甲方） 承接人（全称）：（简称乙方） 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经过友好协商就御园一期泛光照明的设计事宜达成本合同条款，双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 御园一期泛光照明设计包含方案设计、施工图设计、设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本工程涉及的所有泛光照明方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1、项目设计任务书（附本合同后） 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-1992) 相关标准 3、《低压配电设计规范》 (GB 50054-1995) 相关标准 4、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）相关标准 5、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）相关标准 6、国家现行法律、法规、规范和标准
五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书，了解甲方及相关建筑师、景观设计师的构思和意图，确定整体思想和重点表现内容； 2、设计深度应符合国家及现行的规范及规定。 3、施工期间，须指派专职专业工程师负责现场设计配合工作，直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成，经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸在现场工程师提出变更要求后两日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的出图专用章。 六、设计进度 总工期：天 方案阶段： 2014年月日至2014年月日 施工图阶段：2014年月日至2014年月日 七、设计收费及付款方式 1、设计费用： (1) 本工程设计费共计为人民币圆整（￥元）。 (2) 上述设计费中包方案设计费、施工图设计费、现场配合服务费、图纸局部修改费、国内税费、盖章出图费等相关费用，如施工图完成后由于乙方自身的原因造成设计不满足要求，需做重大修改，不另增加设计费用。如施工图完成并经甲方书面认可后由于甲方要求需做重大修改，则需另行商定施工图设计修改费用。 2、付款方式： (1) 本合同的收款人为。 (2) 合同签定以后在收到乙方发票后30个工作日内，甲方预付20%工程设
照明工程设计合同 工程名称：照明工程 工程地点： 合同编号：2010-0804 委托人： 设计人：上海曦韵照明工程设计有限公司 签订日期：二O一O年八月 根据《中华人民共和国合同法》及现行有关设计管理法规及规章，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方友好协商，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 委托人委托设计人承担设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方委托乙方进行下述工程项目的设计： 项目名称：照明工程设计 建设地点： 第二条设计内容： 2.1 照明效果图； 包括各角度，各灯具安装后照明效果图。 2.2 灯位平面图； 各种使用之灯具的规格型号、使用数量、总功耗；灯具平面分布位置， 安装固定方式，光角度等。 2.3 灯位立面图； 各种使用之灯具立面分布位置，安装固定方式，光角度等。 2.4 电气系统图；
各使用电缆线的规格型号，各规格型号电缆线使用的数量，电缆线走线 位置，电缆线安全保护措施，电缆线安装方式，计算与照明灯具的功率 匹配情况，电气控制方式方法，接地保护办法，照明电气部分控制实现方案。 2.5 电气管线图； 电线管的布置图，使用数量及规格型号预算，敷设操作方式，防水防尘措施。 2.6 照度计算书； 各灯具亮度、泛光照射距离，照度分布情况，实际亮度计算。 2.7 灯具规范书； 与安装位置匹配、达到相关国家规范的安装要求， 达到设计亮化效果的灯具设计规范。 2.8 工程设计预算详单； 2.9 施工图； 施工进度顺序，施工安全保证措施，质量保证措施，节约成本措施， 关键工序，关键工种的作业方式，与其他工程的配合施工。 2.10 竣工图； 竣工的时候，线路实际走向和设备的实际安装情况，由施工单位按照施工实际情况画出的图纸，因为在施工过程中难免有修改。 第三条委托人应向设计人提交的有关资料及文件：
玻璃幕墙照明的解决方案——LED照明 摘要 建筑玻璃在现代化建筑上的应用量越来越大，品种越来越多，功能越来越齐全。建筑玻璃在建筑上的应用量、应用种类和具有的功能可以作为评价建筑物现代化程度的标志。特别是建筑玻璃的装饰性能，可以说是千变万化，没有建筑玻璃，就没有现代化建筑。 根据玻璃的透光性分类有： １、有色玻璃的照明 ２、普通平板透明玻璃的照明 ３、磨砂玻璃的照明 一、有色玻璃的照明 有色玻璃是现代建筑中经常大块面使用的材料，有色玻璃多为深色，材料光学性能特点是透光率及反射系数极低、吸收系数较高，采用传统的投光照明方式，往往不能收到良好的效果。这是因为当投光灯由下向上照射玻璃幕墙时，反射光射向天空，这时幕墙看上去是黑的，如果灯具能安装在比较高的地方，从上向下照玻璃幕墙，也只有某一部位玻璃幕墙的反射光射向观察者，且十分耀眼，而其余部分看上去还是黑的（如图1-1）。 怎样才能通过灯光再现玻璃白天所具有的质感美？这是景观灯光设计师普遍关注的问题。对于大块面有色玻璃的现代建筑的照明处理，采用“建筑化照明”把光源和建筑构件融为一体，使仅有使用权照明灯具的内涵不断深化与扩展，而且形式多种多样，让人
耳目一新。（在玻璃上安装点光源和线型灯具） 亮度LED单颗光效高、单位体积小巧，设计弹性很大，可最大限度配合灯光载体的结构特点，且安装方便。为此类建筑提供了全新的照明解决方案。 台北内湖的“东邸士大厦”景观照明 此建筑最大的特点是临街面即主要表现面是一座有色玻璃体。由于反光系数很低而吸收系数很高的特性，大面积泛光照明处理存在很多的无奈。 一般的玻璃幕墙，多镶嵌在铝或钢框子上，采用LED灯光装置直接安装在固定玻璃的铝条接点处，使灯具变成了建筑的一部分，完全不会破坏建筑的视觉效果，见光不见灯。此时要注意灯光装置的尺寸与建筑筑体态的尺寸比例的协调。如图三，每个灯具由2*7颗LED 7W、7B组成，四个灯组成一组十形，远看成点光源，近观为十字光芒。配合控制系统产生兰、白色彩变化及几何图形变化。使夜色中的“黑体”变的生动、鲜活起来，且有效的避免了光污染，还原夜天空星光闪烁本色。 如图一
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 泛光照明设计合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托人（全称）：（简称甲方） 承接人（全称）：（简称乙方） 一、总则 根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经过友好协商就御园一期泛光照明的设计事宜达成本合同条款，双方约定本合同从双方签字盖章之日起正式生效。 二、设计内容 御园一期泛光照明设计包含方案设计、施工图设计、设计图纸的审核和盖章。 三、设计成果 本工程涉及的所有泛光照明方案设计及施工图设计图纸。 四、设计依据 1、项目设计任务书（附本合同后） 2、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-1992）相关标准 3、《低压配电设计规范〉〉（GB 50054-1995）相关标准 4、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）相关标准 5、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）相关标准 6、国家现行法律、法规、规范和标准 五、设计要求 1、乙方应认真阅读设计任务书，了解甲方及相关建筑帅、景观设计师的构思和意图，确定整体思想和重点表现内容； 2、设计深度应符合国家及现行的规范及规定。 3、施工期间，须指派专职专业工程师负责现场设计配合工作，直至工程施工结束止。 4、设计变更图纸应在施工之前完成，经甲方和施工方确认方可施工。设计变更图纸
在现场工程帅提出变更要求后两日内完成。 5、其他主要设计技术要求以甲方设计任务书要求为准。 6、施工图正式出图应盖有国家有关部门认可资质的建筑工程设计单位的出图专用章。 六、设计进度 总工期：天 方案阶段：2014年月日至2014 年月日 施工图阶段：2014年月日至2014 年月日 七、设计收费及付款方式 1、设计费用： (1) 本工程设计费共计为人民币圆整 (￥元)。 (2) 上述设计费中包方案设计费、施工图设计费、现场配合服务费、图纸 局部修改费、国内税费、盖章出图费等相关费用，如施工图完成后由丁乙方自身的原因造成设计不满足要求，需做重大修改，不另增加设计费用。如施工图完成并经甲方书面认可后由丁甲方要求需做重大修改，则需另行商定施工图设计修改 费用。 2、付款方式： (1) 本合同的收款人 为。 (2) 合同签定以后在收到乙方发票后30个工作日内，甲方预付20%：程设 计费，即人民币圆整 (￥元)，作为定金。 (3) 乙方完成施工图设计，经甲方书面认可以后在收到乙方发票后30个工作日
xxxxx会所 泛光照明工程施工合同 发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方） 根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。 一、项目概况 1、工程地点：xxxxxxxxxx 2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程 3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。 本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。 4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。 二、合同总价及付款方式： 1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。 2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。 3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。 4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方
不予追加报价。 三、工程质量标准和保修期 1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。 2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。 四、甲方权利义务 1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度； 2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担； 3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。 4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。 5、办理乙方工程结算。 6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。 五、乙方权利义务 1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。 2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。 3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。 4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用； 5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿； 6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施
与LED泛光照明单位的配合措施（幕墙工程） 1.与亮化施工厂家的协调配合 配合亮化施工厂家设计，设置灯槽，供安装点状灯，幕墙设计要考虑与亮化施工灯光照明专业公司配合的穿线，解决防水问题等，具体如下： 1.1 幕墙安装前，亮化施工照明单位分包及时提供与幕墙上预留机电工程所需孔、洞、槽的施工图纸予幕墙分包，双方并签字确认。 1.2 幕墙分包于幕墙上预留亮化施工照明单位所 需预留的孔、洞、槽，供亮化施工照明单位使用。 1.3亮化施工照明单位完成后，灯光对各孔、洞、 槽的周边进行收口，并填充管道、设备与幕墙之间的缝 隙，并满足防火和其它一切相关要求。 1.4提前与亮化施工灯光照明单位协调设计图纸， 在工厂加工过程中预留亮化施工照明线路位置。 1.5配合亮化施工灯光照明单位安装线路及确定线 路布局及走向。 1.6在幕墙安装结束后配合亮化施工灯光照明单位 调试使用。 1.7如果我司与亮化施工照明单位公司同时施工， 我们将积极与亮化施工照明单位公司协调，共同研究交口技术方案及处理方法，以确保内饰效果。 1.8在交口处施工顺序为先外装后内装，基本原则是互不防碍，互不影响，确保工程进度。 1.9 亮化施工照明单位公司在施工时不能破坏外装构件，如需连接，经我方同意后，可靠连接后必须做好防腐处理，届时我司会派人配合并监督指导。 2.根据亮化设计进行的施工方面的协调配合 2.1开孔定位
为了配合灯具的现场安装，我司将在工厂内对幕墙框料进行开孔定位，以便在现场安装时配合灯具厂商进行管线的布置。 2.2穿孔示意 当完成单元幕墙的吊装后，将预制在框料内的套管进行管线穿孔，我司将通过柔性套管来保护开孔位置处的管线的保护，以防止铝型材边对管线的割伤，并且通过在外部打密封胶来进行防水。 2.3二次密封 在完成最后面材的安装后，将外露管线接头与灯具进行最后连接，并进行调试，完成二次密封。
xxxxxx研发中心室外泛光照明设计任务书 一、概述 1.xxxxx研发中心位于无锡市xxxxx内,北至xx,南至xx,西至xx,东至xxx。用地面积xxxx平米,建筑高度A楼xxxx米,C\B\D楼小于24米,总建筑面积约xx 万平方米,计入容积率的总建筑面积约xxxx万平方米,地下一层约xxxx万平米。幕墙面积约xxxxx平米。 2.项目定位 打造自用研发中心办公建筑。建立企业形象和企业文化的宣传平台,打造研发中心建筑类的精品,扩大公司品牌影响力,为企业创造长期的增值效益。 融入xxxx的企业使命和xxxxxx的企业愿景,凸显企业文化形象,体现企业稳健向上的发展趋势。 二、自然条件及技术特征(详见建筑施工图) 三、设计依据 1、设计文件 1)建设方提供的施工图及电子文件、及本设计任务书。 2)经地方政府批准的本工程效果图及电子文件。 2、现行的国家有关建筑设计规范、标准、规程: 《建筑物安装分项工程施工工艺规程》电气DBJ01-26-2003; 《建筑设计防火规范》(GB50016);
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)2005年版; 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《低压配电设计规范》(GB50054-95)2009年版; 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版; 《建筑物照明设计标准》(GB50034-2013); 建筑电气工程通用图籍92DG1、92DQ3、92DQ4、92DQ6; 《无锡市夜景照明管理办法》 《无锡市城市照明条例》 《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T63-2008) 《城市照明管理规定》 《绿色照明检测及评价标准》 国家颁发的其它有关电气、管道施工规范规程。 本表所列之规范、标准、规程,包括其它未列明之规范、标准、规程者,如现行规范、标准、规程有最新版本,均应以最新版本为设计依据。 四、设计目标 1、项目基本定位:以研发、办公、实验等业态形式组合而形成的高档次智能化建筑,设计应融入xxx企业使命,充分展示xxxxxx这一基本思路,通过光的强弱变化和色彩组合,使建筑物在夜幕降临后淋漓尽致的表现出特有的风格。
泛光照明施工合同范本 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《 * 合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就望项目泛光照明工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：泛光照明工程施工图范围内工程量清单及其它设计文件所描述的全部工程内容。 1.4 承包范围：泛光照明工程设备材料、软件采购、系统施工安装、系统调试、人员培训、验收和保修服务等全部内容。 1.5 承包方式：包深化设计、包工、包料、包质量、包工期、包文明施工、包验收、包安全。 二、合同工期 2.1 工程日期月，开工时间以发包人开工通知为准。 2.2 为了保证工期，承包人应提出安装计划，该计划必须服从和配合本工程项目总的施工进度计划，须由发包人认可，并在实施过程中工程总进度计划的变化作相应合理调整，承包人无权因此而提出任何附加费用。
2.3 除本合同另有约定外，因发包人原因或遇人力不可抗拒的自然灾害（如战争动乱、台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）致使本工程不能按期开工或施工现场不具备开工条件及不能按期竣工的，可以延期开工，工期相应顺延，并由承包人在上述原因发生之日起15日内报发包人，发包人书面形式确定顺延期限。 三、质量标准 3.1 工程质量标准：合格。 3.2 因承包人原因致使本工程未达到合同约定的质量标准，承包人负责无偿返修直至达标,并同时向发包人赔偿因此而造成的直接经济损失，且此类返工工期不予顺延。而由此产生的一切费用（包括人工费、材料费及延误工期罚款等）均由承包人承担。若两次返工都未通过审核，则发包人可选择继续让承包人服务或解除合同，并不增加支付任何费用；若解除合同时发包人已支付费用，有权向承包人追回已支付费用。 四、合同价款与支付 4.1 合同价款： 4.1.1合同总价￥：元，金额大写（人民币）：。 4.1.2本合同价款采用固定总价（包括工程人工费、材料费、设备费、软件费、管理费、报建报装费、包装运输、安装损耗、安装、调试、检测验收、安全、保险、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与服务、售后服务与维保及相应的措施费、利润、规费、税金、配合费、泛光照明扩初设计费、深化设计及施工图设计费、政策性文件
篇一：路灯施工工程合同书 路灯施工工程合同书 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称：茂租乡路灯亮化工程工程地点：茂租乡集镇 工程内容：茂租乡街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。 三、合同工期 开工日期：2012年11月日竣工日期：2012年12月日 管线敷设工期总日历天数天、灯具安装日历天数天。四、质量标准 工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、合同价款工程单价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。金额（大写）：材料、管线敷设、安装及调试费用：rmb万元，￥：元六、付款方式 合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。 七、安全责任 乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。八、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同书 2、合同条件 3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件 4、图纸 5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 九、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人（公章）：住所：法定代表人：委托法定代表人：电话：传真： 承包人（公章）：住所： 法定代表人：委托法定代表人：电话：传真： 篇二：路灯施工合同 工程施工合同书 委托方：（以下简称甲方） 承揽方：（以下简称乙方） 经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方负责道路灯施工，为明确双方责任，确 保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。 一、要求： （一）项目名称： （二）安装地点： （三）工程内容：路灯安装施工。 （四）型号、规格、数量、价格二、工期：自收到定金之日起，15日内完成施工。 三、结算方式： 1、预付定金40%，材料到现场付至工程总造价的80%，安装结束后付清。未按合同约定付 款的，每逾期一天，按逾期未付款的0.5％支付违约金。 2、合同操作期间，合同外增加内容，甲、乙双方认可后，甲方应先支付增加部分款项的
照明工程施工合同 发包方：大同华阳地产开发公司（以下简称甲方） 承包方：大同市世杰广告装饰有限责任公司（以下简称乙方） 根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。 一、项目概况 1、工程地点：红旗街融和家园 2、工程名称：融和家园楼顶泛光及轮廓照明 3、承包范围：乙方按照甲方提供的融和家园立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际施工现场情况，乙方提供的工程报价范围。 本工程的界面划分，原安装的某楼层的照明控制箱（乙方泛光工程需要引出电源线的楼层）下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。 4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。 二、合同总价及付款方式： 1、本合同总价为人民币：万元，大写：整。 2、合同签订后10天内甲方向乙方支付合同总价20%的工程预付款； 3、所有管、线缆、支架全部安装完成，灯具全部进场后，甲方向支付乙方支付合同总价30%的工程进度款； 4、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的95%工程款。 5、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金5%。 6、合同总价中包括泛光照明楼顶轮廓（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方追加报价，若
泛光照明安装工程承包范围及工作界面划分 一、总承包公司负责施工的机电工程承包范围 1、供电工程 总包应负责自行实施并完成泛光照明配电箱安装、调试、验收，及对本部分独立分包人和指定供商的总包管理、协调、配合和服务的责任和义务，包括其它专业的协调和配合。 二、由泛光照明安装工程分包人负责施工工程承包范围 1、泛光照明安装工程分包人应完成的招标范围包括： 所有设备、材料之供应、安装、检验、调试和验收；所有的设备、材料、部配件缺陷保修期（由业主发出实际竣工证书的日期起计算2年）内需要的正常替换的配件；一切与有关政府部门就上述项目施工、验收所需的联络及跟进的工作及费用。 泛光照明安装工程自行承包的各系统的具体工作范围描述如下： 1、泛光照明施工图纸的深化 2、与幕墙施工单位的配合：幕墙的开孔、灯具固定件的安装、管线的铺设、灯具的安装、防雷接地施工等 3、与机电总包的配合：泛光照明电源管线的敷设 4、与弱电分包的配合：楼宇控制与泛光照明的配合，控制箱、配电箱的安装等 5、泛光照明的调试、验收等工作
泛光照明安装工程技术要求 一、执行的技术规范 本泛光照明安装工程执行国家现行规范和标准，具体如下： 1、设计、施工图纸 2、设计、施工、验收规范及质量验评标准 3、建筑电气工程通用图籍92DQ1、92DQ3、92DQ 4、92DQ6 4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 5、《电气安装工程施工施工及验收规范》 6、《建筑安装分项工程施工工艺规程》电气DBJ 01-26-96； 7、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）2005年版 8、《民用建筑电气设计规范》GB50054-95 9、《低压配电设计规范》（DBJ01-611-2002） 国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程； 二、灯具的技术要求 见外墙灯具规格说明书 三、各系统内容及技术要求 3.1、工程的特点 东方文化艺术中心泛光照明工程特点：工程施工与幕墙施工穿插进行，工期较短，工程的电缆、钢管敷设有一定的困难，灯具安装要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压等性能不受影响，要保证灯具的安装美观，
泛光照明工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规 定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同 遵守。 一、项目概况 1、工程地点： 2、工程名称：外墙泛光照明系统 3、承包范围：乙方按照甲方提供的平正大厦外立面效果图，按照泛光照明的设计规 范，结合勘查实际施工现场情况，乙方提供的工程报价范围。 本工程的界面划分，原安装的某楼层的照明控制箱（乙方泛光工程需要引出电源线 的楼层）下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。 4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。 二、合同总价及付款方式： 1、本合同闭口总价为人民币：22.6 万元，大写：贰拾贰万陸仟元整。 2、合同签订后10 天内甲方向乙方支付合同总价20%的工程预付款； 3、所有管、线缆、支架全部安装完成，灯具全部进场后，甲方向支付乙方支付合同总价30%的工程进度款； 4、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程 竣工结算后14 天内，甲方付至乙方工程结算金额的95%工程款。 5、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14 天内，甲方无息支付乙方质保金5%。 6、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等） 的设计、制造、运输、安装、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程 量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价，若实际
工程量小于报价，则要按照报价中的相关单价据实下调合同总价。 三、工程质量标准和保修期 1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。 2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收签字之日起计。 四、甲方权利义务 1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度； 2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担； 3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。 4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。 5、办理乙方工程结算。 6、甲方委派汤叶明为甲方项目负责人。 五、乙方权利义务 1、乙方需负责协助甲方向市政府有关部门申报、办理与泛光照明相关的手续。 2、乙方须按照上海市档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制平正大厦泛光照明工程竣工图及资料一式四份。 3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求。 4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用； 5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失. 包括经营损失, 也应由乙方负责赔偿；
XXX项目 幕墙工程设计合同 工程名称: XXX 工程地点: X 发包人: XXX 设计人: XXX 设计证书等级: 签订日期 : 2016年 4 月 29 日
发包人委托设计人承担“”设计任务，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容及设计费用： 2.1 工程概况:XXX。 2.2 设计范围及内容：本项目幕墙设计的范围为商业裙楼及号楼塔楼，设计内容包括建筑设计图纸标明的全部外装饰工程，包括但不局限于建筑幕墙（包括玻璃、铝板、石材）、广告牌、铝合金百叶等全部外装饰工程的图纸设计，以及室外扶手栏杆、雨篷、裙楼采光棚、裙楼四层弧形大雨蓬、观光电梯玻璃外墙及钢结构、塔楼擦窗机方案的图纸设计；包括以上外装饰工程的预埋、钢构支撑系统的设计等。（所有外露部位的材质、形状、颜色以建筑师及发包人的最终决议为准。）外墙泛光照明、室外园林绿化不在本次设计范围。 2.3 本项目幕墙设计的具体要求及相关服务内容详见附件一。 2.4 设计费用: 说明：
1)上表中，工程量数量为暂定，合同总价为暂定总价，设计费结算以实际设计工程量为准。 2)工程量计算方式： 幕墙工程（包括玻璃、铝板、石材幕墙），以面板材料可见面展开面积计算工程量； 钢结构雨蓬工程，以雨蓬平面投影面积计算工程量。 3)若因合同约定的设计范围调整导致设计工程量增减的，按上表“全费用设计单价”签订补充协议。 4)在设计人提交设计成果并获得发包人认可后，发包人提出设计修改导致设计人的工作量增加20%以上的，就超出部分设计人有权向发包人申请设计费补偿。若因提交的设计成果不完善或考虑不够全面导致的修改，即使已获得发包人认可，设计人亦应无偿给与配合修改。 5)号楼塔楼为门窗结构，不包含在本合同的设计范围内，门窗设计全费用单价暂定为元/㎡，若发包人委托设计人设计，参考以上价格签订补充协议。 6)幕墙设计需与泛光照明、设备等需要在幕墙立面开孔或走线的专业配合，以上合同总价已包含相关设计配合的费用； 7)合同价不含发包人办理建设工程施工图审查合格书所需的政府收取的相关费用。 8)设计深度：满足2008年中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》及设计任务书中的约定。 9)提供的设计服务：设计任务书中约定的相关服务。 10)设计人每次申请付款必须向发包人提交付款申请，发包人审核该节点工作的完成情况。审核通过后10个工作日内发包人支付工程款。所有工程款支付前，设计人必须提供合法有效税务发票。 11)所有设计费都通过银行转帐方式支付。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称 份 数 提交日 期（暂定） 有关事宜 1 土建施工图(电子 文件) 1 发包人以电子文件的形式向 设计人提交的有关设计资料。由发 包人发到设计人指定的邮箱。 发包人邮箱: 设计人邮箱: 2 建筑节能备案表 1 3 建筑定案外观效果 图 1 文件是否一致的义务。