篇一：购房资格转让协议书
购房资格转让协议书
转让方：甲方：身份证号：
受让方：乙方：某某某身份证号：
甲乙双方在平等、自愿、互惠互利及协商一致的基础上达成如下协议，双方共同严格遵守。
一、甲方自愿将其所在单位内部职工购房的指标房转让给乙方，甲方所转让的房屋为某某某某某公司某号楼?单元?号?室?厅?卫的房，面积暂定为???? ㎡，实际面积以最终测量公布的为准，甲方保证乙方按甲方单位内部职工认购价人民币： ?????元/㎡取得甲方所转让的房屋和甲方在购买该房产上享有的权利。（注：上述单价系个人根据甲方公司购房文件计算得出，最终单价以甲方单位计算为准。）
二、乙方支付给甲方转让费人民币 ??万元，在签订本协议时乙方一次性向甲方付清上述款项。（注：此款等同于甲方出具《收条》）
三、购房过程中的签订购房合同、交纳购房款、收房、验房、办理产权证、办理国土证等所有手续所有费用（甲方与开发商签定的购房合同以外的费用）均由乙方承担。付款须在规定时限内足额交纳，否则视为自动放弃购房，退回前期已交款项，不计利息。交纳款项由乙方以甲方名义交纳的，甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管，并在上边注明“款项由乙方实际缴纳”字样，作为乙方的出资凭证。甲方可保留复印件。
四、甲方承诺：
1、保证不一房二卖，即不将本购房指标在本协议签订后再向他人二次出售，同时也不向他人主张房屋系自己出资购买；
2、不以自己名义主张合同无效并要求乙方返还购房指标或该房；
3、接到购房单位或房产公司的各类通知后（如交款通知、领文件、钥匙等各种通知），四十八小时内通知乙方，并积极配合乙方完成相关手续。
五、乙方承诺：
1、按照购房单位和房产公司的要求及时交纳各类应交款项；
2、诚信履行本协议，不以自己名义主张合同无效并要求甲方返还购房指标转让费；
3、乙方如违反上述约定，无论合同效力存废，均承诺向甲方赔偿人民币壹万元作为甲方丧失另外转让购房指标机会的损失。
六、其它未尽事宜，双方另行协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字后生效。
甲方：乙方：
住址：住址：
电话：电话：
年月日年月日篇二：房屋购买权转让协议书
房屋购买权转让协议
甲方：证件号码：
乙方：证件号码：
鉴于：
1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个，并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方；
2、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位团购房屋的权利，并购买该房屋。
经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，就团购住房购买权转让事宜达成如下协议：
一、甲方同意将（）团购住房（预建房坐落于--、本住房面积--、每平米均价为--元，户型
未定）的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万元（大写：--万元），甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。
二、付款方式：甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。
三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格，甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同；乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款，甲方不承担任何购房款。
四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下，必须协助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。
五、双方约定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
七、违约责任
1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元“房号转让费”，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。
2、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房所有权的，以及违反本协议约定，擅自将团购房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。
3、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的，甲方有权解除本协议；乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。
七、特别约定：因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。
九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。
十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力。甲方（签字）：
乙方（签字）：
中间人（签字）
日期：年月日
今收到收条支付的以甲方名义缴纳的团购房资格转让款收款人：身份证号：年月日万元（大写：）篇三：团购房资格转让协议
团购房资格转让协议
甲方(转让方)：，身份证号码：工作单位：
联系方式：
乙方(受让方)：，身份证号码：联系方式：
签订地点：
签订时间：2015年月日
鉴于：
甲方在其工作单位拥有（楼盘名称，
乙方同意购买甲方的上述团购房名额，参与团购该房屋。
甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，经友
好协商，就乙方购买甲方团购房资格事宜达成协议如下：
一、甲方自愿将位于的楼盘（楼盘名称，具体名称以开发商最终确定的名称为准）的房屋（平方米）团购资格转让给乙方，转让价格为人民币大写：万元（小写：元整）。
二、在签订本协议当日乙方一次性向甲方支付上述的团购资格转让款，甲方在确认该转让款到账后即向乙方出具团购资格转让款收条。
三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋的团购资格，甲方不再承担上述该团购房的购房款及各项费用和税费。房屋选购、更名等手续中所产生的购房合同、发票、收据、房屋所有权证、土地使用证等所有相关资料原件、复印件甲方均应交由乙方保管。
四、乙方在交纳全部购房款及各项费用后，甲方保证乙方以乙方名义就上述该团购房与开发商签订正式商品房买卖合同并以乙方名义办理该团购房的房产证。需要办理与该团购房相关的各项手续的，甲方在接到开发商的通知后日内及时通知到乙方并无条件配合乙方办理。
五、甲方保证甲方具备出售该团购房屋资格的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证在本协议签订后，不得再以任何名义和方式将上述该房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
六、违约责任：
1、因甲方转让团购房资格的权利存在瑕疵，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿乙方因此遭受的所有损失。同时，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价款，并按乙方向开发商支付的全部购房款的20%向乙方支付违约金。
2、甲方违反本协议约定，擅自将团购资格另行转让给第三人的，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿乙方因此遭受的所有损失。同时，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价款，并按乙方已向开发商支付的全部购房款的20%向乙方支付违约金。
3、甲方违反本协议约定，以自己名义取得该团购房所有权的，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿乙方因此遭受的所有损失。同时，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价款，并按乙方已向开发商支付的全部购房款的50%向乙方支付违约金。
4、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转让款的，甲方有权解除本协议。
5、因乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方所交纳的团购房资格转让款不予退还。七、特别约定：因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方退还团购房资格转让款，并享有取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
八、《团购资格转让款收条》作为本协议附件，是本协议不可分割的部分。本协议未尽事宜，甲乙双方可协商另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；补充协议与本协议冲突的，以补充协议为准。
九、与本协议相关的争议，双方友好协商，协商不成的，任一方可向协议签订地有管辖权的法院提起诉讼。
十、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，双方签字即生效。
甲方（转让方）：（签字捺印）
乙方（受让方）：（签字捺印）
附件：
团购资格转让款收条
今收到受让方支付的（楼盘名称，具体名称以开发商最终确定的名称为准）的房屋团购资格转让款人民币万元整（金额处捺印）。
收款人：（签字捺印）
2015年月日
购房资格转让协议样本 Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-006266
购房资格转让协议样本 甲方：___________（以下简称甲方） 乙方：___________（以下简称乙方） 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则，就______市规划管理局在____________集资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转让有关事宜达成如下协议： 一、乙方因住房需要，要求承让（购买）甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。 二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。 三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户（甲方过户到乙方）、按揭等有关手续。 四、若因特殊情况，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方支付
的原金额____________元退还给乙方（不含利息等）。 五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款______万元，第二次于______月______日前付______贰万元，第三次于______年______月______日前付____________元。 六、未尽事宜，双方再行协商；本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：__________________ 乙方：__________________ ______年______月______日 云博图文设计 本文档文字均可以自由修改
个人购房合同范本 个人购房合同范本 卖方(甲方)： 买方(乙方)： 根据中华人民共和国房屋买卖相关法律，就甲方将所有权所属的房屋出售给乙方等相关事宜，双方经协商一致，达成协议如下： 第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋具体状况如下：房屋座落在_______，面积为_________平方米。房屋为砖混结构商品房，布局结构平方米，门面为________。 第二条房屋所有权证编号：_______________________，房产证号：_________________，土地所有权号：____________________. 第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责，室内装饰统一为水泥地面，墙壁为防水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解，自愿购买上述房地产。 第四条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币(大写)：元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。具体时间为：本
合同生效之日起十日内乙方交付贰万元;___年___月___日前付伍万元;其余在产权转移时全部交清。 第五条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于___年___月___-日将上述房地产交付乙方(以房产证交付为标志)。 第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。 第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。 第八条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。乙方确认上述受让房地产的业主公约，享有相应的权利和承担相应的义务。 第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任。 第十条乙方未按本合同约定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付款之日起第二天至实际付款日止，利息按银行同期利率计算，逾期30天后，甲、乙双
购房资格转让协议 甲方(转让方)： 乙方(受让方)： 鉴于： 1、甲方在其单位（）拥有团购房名额一个，自愿将该资格有偿转让给乙方； 2、乙方自愿购买甲方的团购房名额，参与团购该房屋。 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，经友好协商，就乙方购买甲方团购房资格事宜达成协议如下： 一、甲方自愿将位于 (暂定名，具体名称以开发商最终确定的名称为准)的房屋(约平方米，按揭单价元/m2)团购资格转让给乙方，转让费为人民币元( 元）。 二、付款方式：由于甲方已于年月日向开发商支付元（元）购房款，甲乙双方在签订本协议时，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款元（元）及元（元）购房款，共计元( 元），甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条，并将开发商出具的伍万元购房款收据壹张交给乙方保管。 三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋的团购资格，乙方应按开发商要求的时间及数额及时交纳购房款。甲方不承担任何购房款及与购买该团购房所产生的税费。 四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的各项费用的前提下，乙方可以以乙方名义与开发商签订正式《商品房买卖合同》。在签订《商品房买卖合同》之前的各项手续由甲方提前两天按约定电话通知到乙方，并无条件配合乙方办理。 五、根据甲方单位文件，该商品房合同均价（即开发商定价）分三种价位，分别为：一次性付清 /m2，分期付款元/m2，按揭贷款元/m2，首套房首付比例30%，如果由于房屋性质原因或开发商手续原因造成该房屋不能办理按揭贷款、需要一次性付清的，超过乙方承受范围，乙方有权利向甲方提出全额退款（但不计利息）。 六、甲方保证在本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。 六、违约责任： 1、因甲方转让团购房资格的权利存在瑕疵，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，或甲方违反本协议约定，擅自将团购资格另行转让给第三人的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方支付的购房款并双倍退还转让款。 2、甲方违反本协议约定，以自己名义取得该团购房所有权的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方支付的购房款并双倍退还转让款。
实用二手房购房合同协议书_购房合同 二手房购房合同协议书 卖方：_______________________________(以下简称甲方) 买方：_______________________________(以下简称乙方) （一）、为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：甲方自愿下列房屋卖给乙方所有： 1.房屋状况：(请按《房屋所有权证》填写) 房屋座落 幢号室号套(间)数建筑结构总层数建筑面积(平方方)用途 2.该房屋的土地使用权取得方式adic;：出让、划拨。 （二）、甲乙双方商定成交价格为人民币________元，(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾元整。 乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式： （三）、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。
（四）、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。 （五）、本合同经双方签章并经xx市房地产交易管理所审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 （六）、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方及税务部门各一份，房管部门一份。 (八)、双方约定的其它事项：_____________________________________ 甲方(签名或盖章)_______________乙方(签名或盖章)_______________监证机关：_______________ 代理人(签名或盖章)_____________________代理人(签名或盖章)______________________ 签订日期：___________年____月____ 二手房购房合同范本 甲方(出卖人)：身份证件号码： 乙方(买受人)：身份证件号码： 甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：
房屋转让合同书 本协议双方当事人： 转让方（以下简称甲方） 甲方：身份证号： 受让方（以下简称乙方） 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层次和 附属设施 1.本合同所出售房屋坐落在市县镇路号（不足部分可以补充） 2.该房屋为：楼房室厅卫（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），房屋的建筑面 积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施）、实际使用面积平方米。 3.房屋质量：装修状况，其他条件 为，该房屋（□已/□未）设定抵押。（不足部分可以补充）。 4.该房地产产权类型：（有房产证或国土使用证） 5.出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证 号：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6.房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产
没有设定担保、没有权属纠纷及债权纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿：除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。 第三条转让价格和付款方式 双方商定该房屋转让价格为（人民币），大写（人民币） 2. 付款方式 a)此房款价位甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。 b）乙方向甲方付款为现金或转账，双方协商由乙方分三次将房屋转让费全部支付给甲方。 c）乙方在取得房产证后必须先支付甲方房屋首付现金或转帐价格（人民币），大写（人民币），乙方在办理住房公积金贷款或其他形式的住房贷款成功后在＿个月内须支付给甲方（人民币），大写（人民币），余款由乙方在＿年内全部支付给甲方。 第四条房屋交付 双方协商议定甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。同时应移交有关房产的全部资料。每逾期一日，甲方按反铲总价格%支付违约金，超过一个月则乙方有权解除合同，并由甲方承担%违约金。 第五条房屋过户 房屋交付乙方后，甲方将在取得房屋产权证后应立即办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方承担。甲乙双方应积极配合办理过户手续，方负责办理房屋过户，方予以充分协助，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。 第六条关于产权的约定 甲方将上列房产转让后，按双方签订的转让合同履行相关的权利和义务，假如所转让房产目前为办理房产证、土地证，今后条件允许办理房产证、土地证，则按照以下几款执行： 1.在办理此房屋产权证，土地证及其手续时，甲方应协助乙方将此房屋产权证，土地证产权办理为乙 方名下，所需一切费用，由乙方承担。 2.如因政策原因不能将房产证、土地证直接办理为乙方名下，甲方须协助乙方办理房屋产权证、土地 证及其过户手续，过户手续所需一切费用由乙方承担。 3.如在本房屋买卖合同成立后，无视是否办理房屋产权证，土地证及其过户手续，乙方有权将此房屋出 租出售，甲方不得干涉。
YF-ED-J4556 可按资料类型定义编号 购房资格转让协议实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
购房资格转让协议实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方：___________（以下简称甲方） 乙方：___________（以下简称乙方） 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原 则，就______市规划管理局在____________集 资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转 让有关事宜达成如下协议： 一、乙方因住房需要，要求承让（购买） 甲方原______市规划管理局在____________所 取得的集资购房资格。 二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计 柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户（甲方过户到乙方）、按揭等有关手续。 四、若因特殊情况，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方支付的原金额 ____________元退还给乙方（不含利息等）。 五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款______万元，第二次于______月______日前付______贰万元，第三次于______年______月______日前付____________元。 六、未尽事宜，双方再行协商；本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：___________
编号：FS-HT-05018 二手房购房合同(标准版) Second hand house purchase contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
二手房购房合同(标准版) 当事人基本信息： 卖方： 姓名：______国籍/地区：______ 身份证/护照号码：______联系电话：_______通讯地址：_____邮政编码：______ 所占份额：______ 公司或机构名称：______ 营业执照号码：______所占份额：_______ 通讯地址：_____邮政编码：_______ 法定代表人：______联系电话：_______ 身份证/护照号码：______ 代理人：_______联系电话：_______ 身份证/护照号码：_______ 通讯地址：______邮政编码：______
共有权人： 姓名：______国籍/地区：_____ 身份证/护照号码：_____联系电话：_____通讯地址：_____邮政编码：_____ 所占份额：______ 公司或机构名称：_______ 营业执照号码_______所占份额：_____ 通讯地址：______邮政编码：______ 法定代表人：______联系电话：_______ 身份证/护照号码：_____ 买方： 姓名：______国籍/地区：_____ 身份证/护照号码：______邮政编码：______通讯地址：_____联系电话：_____ 所占份额：_______ 公司或机构名称：______ 营业执照号码：________所占份额：_______通讯地址：_________邮政编码：_______
房管局购房合同范本 房管局购房合同，房管局购房买卖合同怎么写?下面就是房管局购房合同范本，各位在签的时候要仔细看清楚哦! 房管局购房合同范本1： 卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________ 地址：__________________________________________________________ 买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________ 地址：__________________________________________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条合同标的：乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅)，该房地产建筑面积为______平方米。 第二条上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整) 第三条付款时间与办法： (一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付
人民币__________元整，作为购房定金。 并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 (二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。 (三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。 经双方协商，一切交易税费由_______方承担。 第四条交房： 第五条违约责任： 甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。 若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第五条本合同主体 1.甲方是____________共______人。
购房资格转让协议书 转让方(以下简称甲方)： 身份证号： 受让方(以下简称乙方)： 身份证号： 经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的单位正在修建的一套房屋指标转让给乙方购买，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守。 第一条：转让房屋的基本情况 转让房屋（以下简称该房屋）正在基础建设，位于介休市三贤大道一路和纬二路之间（公安局对面）房屋结构为框架，建筑面积________平米。 第二条：指标转让金额及方式 乙方一次性支付甲方指标费_______万元，同时甲方为乙方提供购房委托书。 第三条：付款方式 双方一致同意购房款由乙方按规定分期向甲方单位支付，甲方单位出具的收款收据由甲方后附该房款由乙方所附的说明，一并由乙方保存持有。 1.合同签订日由乙方付给甲方该房款_______万元。 2.甲方接到该房屋交房通知后，要及时告知乙方并配合选房事宜。第四条：房屋交付
甲方是名义上的产权所有人，实际产权归乙方所有。甲方单位交付房屋时，甲方将上述房屋的全部钥匙交付乙方，房屋交付完成，该房屋的附属配套设施占用、使用、收益、处分权归乙方行使，甲方必须予以配合。 第五条：房屋过户 当该房屋能办理过户手续时，甲方应提供相关手续配合乙方将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由乙方承担。 第六条:甲方的承诺保证 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利。 第七条：双方签订合同后，均不得违约，如果单方违约（包括其子女、夫妻）违约者应缴清全部房款并加付给对方（乙方）所缴房款和转让金额及附属配套设施费用总和的50％作为赔偿。 第八条：本购房协议签订前后期，该房屋不能作为甲方任何借贷的抵押，如有抵押情况，甲方按乙方所付购房总额150%赔偿乙方。 第九条：本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。 第十条：本合同自甲、乙双方和中间人签字之日起生效。 第十一条：本合同一式三份，甲、乙双方和中间人各执一份，具有同等效力。 甲方：乙方：中间人： 2014年月日
2020 转让合同房屋购买权转让协议 _0783文档 EDUCATION WORD
转让合同房屋购买权转让协议_0783文档 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 xx职工：(身份证号：，以下简称甲方)自愿将由xx房地产开发有限公司建设中的xx楼房一套有偿转让给：(身份证号：，以下简称乙方，必须为实际居住人)。见证方：(身份证号：，以下简称丙方)。 双方本着自愿原则，经充分协商，签订本协议。 1、乙方于年月日一次性付给甲方楼房转让费￥：元(大写：元整)。(注：此款等同于甲方出具《收到条》) 2、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管(此款项虽然以甲方名义交纳，但实际房产产归乙方所有)。 3、后续房款由乙方单方按程序缴纳，甲方并无在公积金或按揭等方面协助的义务。若乙方逾期未交清房款责任自负。 4、若统一办理土地使用权、房权等证件时，甲方应无条件
积极配合乙方办理过户等手续，由此产生的各项税费及其他费用全部由乙方承担。 5、从转让协议签定日起，该住房产生的一切费用由乙方承担，甲方只是协助乙方办理相关手续。 6、由于此住房房面积、楼层未定，若最后的面积和楼层定出后乙方不满意，甲方概不负责。 7、若以后房屋物业管理水电等费用仍按甲方名义缴纳，但由乙方承担，以上费用如需从甲方工资中扣除，乙方应自觉及时地于次月扣缴物业管理水电等费前交还甲方。 8、乙方不得在未经甲方允许的情况下又私自转让他人。 9、甲方乙方双方必须严格执行本合同，不得因房地产价格的涨跌，随意改变本协议所规定的有关事项。如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为该楼房总价款的10%。 10、禁止乙方使用此房从事违法犯罪活动，甲方不承担任何责任。未尽事宜按照国家相关法规执行。 11、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字之日起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日甲方(出让人)： 单位或者住址：
个人二手房购房合同协议书 二手房合同是转移所有权的一方为出卖人或卖方,支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方，今天小编就给大家分享一下购房合同，来喜欢的就是从一下吧 个人二手房购房协议书 甲方(售房人)： 乙方(买房人)： 见证人: 第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下： (一)座落于，建筑面积为平方米(此面积不含地下室面积); (二)出售房屋的所有权证证号为; (三)房屋平面图及其四至见房产证; 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 第二条 二手房购房协议样本中甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。 第三条 乙方在前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)
上述定金□在乙方最后一次付款时充抵房款□在时由甲方退还乙方。 第四条 该房屋协议价格为(人民币)(大写)元，(小写)元。 房价款的支付方式和支付时间为： 第五条 1、甲、乙双方定于时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。 2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。 3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。 4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任： 第六条 二手房购房协议样本中甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。 第七条 甲、乙双方同意，在本契约生效后日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地 位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。 ③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事
人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可 以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平 原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当 遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中， 都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为 购房资格转让协议书格式 甲方：__________ 以（下简称甲方） 乙方：__________ 以（下简称乙方） 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则，就 ___________ 市规划管理局
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档转让购房合同集合六篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 转让购房合同集合六篇 随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是我们帮大家整理的转让购房合同6篇，希望对大家有所帮助。 转让购房合同篇1 甲方：xx， xx， 乙方：xx， 20xx年，甲方与买卖合同，合同编号(以下简称购房合同)。根据购房合同约定，20xx年5月日，甲方向有限公司交付了房款，青岛有限公司于20xx年向甲方交付了房屋。房屋座落于室(以下简称该房屋)。该房屋性质为公寓。 经协商，各方达成如下协议： 一、本协议签订之日起，甲方将该房屋交付给乙方，并缴清上述房屋的水、电、暖及物业服务费、维修费等相关费用。
购房合同中(合同号：)甲方的全部权利转让给乙方;乙方享有该房屋的占有、使用、出租、转让、受益等权利。 二、甲方于签订本协议之日起10日内将购房合同权利转让事宜通知有限公司。 三、乙方有权依据甲方与有限公司所签订的购房合同，到有关部门办理房屋产权登记等相关手续，甲方须无条件协助乙方。 四、合同转让价格：总价人民币大写万元整(元)，乙方于本协议签订之日交付定金元，交付合同转让款元。 五、甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的原因(包括有限公司)导致本协议无法履行时，甲方应按照市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后，如遇政府规划搬迁、拆迁等情况补偿归乙方所有。 六、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩，各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序，仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员，各方一致请求仲裁不开庭审理，由仲裁庭根据本协议制作裁决书，在裁决书中不载明争议事实与裁决理由，只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。 甲方(签字捺印)：乙方(签字捺印)：
购房资格转让协议书格式(协 议范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-041863
购房资格转让协议书格式(协议范本) 甲方：___________(以下简称甲方) 乙方：___________(以下简称乙方) 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则，就______市规划管理局在____________集资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转让有关事宜达成如下协议： 一、乙方因住房需要，要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。 二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。 三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。 四、若因特殊情况，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方
支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。 五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款______万元，第二次于____月____日前付______贰万元，第三次于________年____月____日前付____________元。 六、未尽事宜，双方再行协商;本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：__________________ 乙方：__________________ ________年____月____日 云博图文设计 本文档文字均可以自由修改
变更购房合同 变更购房合同 购房合同更名两种情况： 一、预售登记前 购房者欲变更买受人名称或增加买受人的，应首先与开发商协商变更合同，如新的买受人需按规定办理相关公证的应提供相关公证书。 如果购房时采用了一次付款方式则址分容易办理，如采用商贷或公积金贷款及组合贷款方式付款，则办理起来比较麻烦。可按以下办理： 如果该商品房未竣工验收，则可以更名，但要到市有关单位开具未竣工检查报告，并由开发商提交合同更名的原因，此时支付相关手续费用。 如果该商品房已经竣工验收，则无法进行更名，但可在产权证办理出来后再以赠予的形式将产权证的名字改名。 二、预售登记后 购房人要求更名的，具有直系亲属关系，可在预售合同上更名，办理时应出具经公证的亲属关系证明，其他不具亲属关系的应按预售转让程序办理，即由原买受人提出申请，撤销合同备案后重新签订购房合同。 实践中，开发商要收取一定比例的手续费，一般为1%。同时，如为更名而非增加新的买受人与原买受人共同购房，则新的单独的买受人应符主体资格条件，如已成年等。
★ 提醒： 更名风险不容忽视 合同更名是期房转让的一种形式，在期房转让当中，逃避房地产交易税费，赚取房屋交易差价。因房屋未取得产权证，就当前房地产转让法规而言，合同更名行为亦可视为无效，所以买卖双方当事人的权利难以得到保障。 如果房产商配合进行合同更名，那么地产商与新购房者签订的合同，等同于一手房买卖，更名后房产商与原购房者签订的合同进行作废;如果房产商不支持更改房屋买受人，不重新签订购房合同，那么合同更名手续无法办理，合同更名亦无法进行下去，因此，合同更名还要取决于地产商是否支持。 【购房合同更名】买卖期房须办理购房合同更名 房子尚未取得房产证，如果转让就需要办理合同更名手续。因为国家七部委颁布的《关于做好稳定住房价格工作的意见》中明确规定： 禁止商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让。在预售商品房竣工交付、预购人取得房屋所有权证之前，房地产主管部门不得为其办理转让等手续;房屋所有权申请人与登记备案的预售合同载明的预购人不一致的，房屋权属登记机关不得为其办理房屋权属登记手续。 实践中，可以通过与开发商协商办理合同更名的方式实现目的。主要分两种情况： 如果原合同已经备案，您可以与开发商协商，先撤销原合同备案，开发商再与另外的买房者之间重新签订合同并进行备案，但撤销
甲方： 乙方： 经甲、乙协商一致，甲方自愿将位于团购房资格转让给乙方，现达成以下协议： 一、甲方将位于房屋的购买资格转让给乙方。甲方须确保自己有购买此房资格。 二、甲、乙双方转让价格确定为每平方米人民币元整，总价人民币（大写）：佰 （小写）：￥元，拾万仟佰拾元整， 即甲方预付购房款+房屋购买资格转让费+甲方未支付开发商剩余房款（甲方未支付开发商剩余房款自本协议签订后，在房屋具备销售条件下，由乙方向开发商支付）。 三、签订日期：年月日 四、本协议依据甲方购房意向书（编号：）房屋面积平方米达成转让协议，此面积为暂测面积，在房屋具备销售条件时按照开发商公布的依据有关部门预算面积签署正式购房合同，乙方据实退补房款，此项所产生的房款与甲方无关。 五、乙方于本协议签订当日一次性付给甲方人民币（大写）：佰拾万 仟佰拾元整，（小写）：￥元，余下元整乙方应与开发商签署正式购房合同当日付给甲方。剩余元整乙方与开发商自行协商付款方式。 六、乙方与开发商签订商品房买卖合同等相关产权转让手续时，甲方应积极配合，且所取得的票据及合同等相关购房文件证明均署乙方姓名，归乙方所有。乙方如需购买其他附属设施如储藏
室、车位等，由乙方与开发商协商自行购买。 七、因开发商延期竣工、工程质量等问题等因素所引起的纠纷由乙方和开发商协商解决，与甲方无关；因以上原因造成的房屋损失如获赔偿款，归乙方所有，与甲方无关。乙方办理房屋所有权证手续过程中产生的相关税、费由乙方自行承担。 八、自本协议签订之日起，甲方不得就本协议项下所转让房屋及其购买资格与第三人交易；乙方不得以任何理由提出退出此次认购，否则视为毁约，甲方不再退回乙方所交房屋预付款。 九、甲方签订本协议，并承诺夫妻双方意见一致，否则，由此造成乙方无法办理房屋所有权证的，由甲方全额返还乙方定金人民币元，并一次性支付乙方违约金人民币元。 十、自本协议签订之日起，协议即生效，该协议项下房屋的购房资格立即归乙方所有，与此房相关的权利、责任、义务均由乙方承担，所有事宜由乙方负责，甲方不再承担任何责任与义务。 十一、双方承诺： 1、甲方承诺：开发商通知该房屋具备销售条件签署正式购房合同时，七日内通知乙方。 2、乙方承诺：该房屋交房条件依据甲方购房意向书（编号：）。如对意向书，精装修、内部设施等相关事宜有疑惑，由乙方负责与开发商协商，与甲方无关。 十二、不可抗力 1、本协议书在执行过程中受到大自然灾害、火灾或战争等不可抗力的直接影响，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决方案。 2、因政府产业政策变化或开发商公司因素而导致本意向书无法履行时，甲方不承担任何责任。 十三、此协议仅作为甲方购房资格转让乙方的双方内部协议，协议签订后，在该房屋具备销售条件后协助乙方办理房屋合同签订有关事宜。
内部编号：AN-QP-HT826 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 购房合同转让协议书通用范本
购房合同转让协议书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号：) 经甲乙双方协商一致，甲方现将在其本工作单位(奎文区公安局宿舍区)所购住房一套，转让给乙方所有，双方达成协议如下： 1、该房屋的具体位置、楼层、面积待定，以上需甲方根据所在单位的选房条件、选房顺序号并征得乙方的意见后确定。 2、交房时间以甲方单位交房时间为准。 3、付款方式：所交购房款及其他相关费用均由乙方缴纳，缴款数额及缴款时间按甲方单位要求，甲方须提供协助，缴款单据由乙方
转让方（以下称甲方）： 住址:身份证号: 受让方（以下称乙方）： 住址:身份证号: 经甲乙双方平等协商，现达成一致，甲方将自己合法拥有的一份购房合同转让给乙方，双方就相关转让事宜达成以下条款，以资共同遵守: 第一条、转让房屋的基本情况 转让房屋（以下简称该房屋）位于，房屋结构为，建筑面积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积平方米。 第二条、转让价款 双方商定，该房屋合同转让款为￥元整，大写（人民币）。 第三条、付款方式及其他 1、经甲乙双方协商，房屋转让款在签订合同时由乙方当场一次性付清，甲方向乙方交付购房合同的全部手续，并在收款时向乙方出具收据。 2、甲方让与购房合同书后，乙方按照相关政策规定，自行办理转让房屋后期更名手续及缴款事项，因乙方不积极履行购房合同书事项导致合同利益不能实现的，甲方不承担任何法律责任。 第四条、双方权利及义务
1、甲方应当保证自己对该转让购房合同拥有处分权，该转让房产不涉及第三方的利益，转让房屋合同不存在法律上的瑕疵。 2、乙方应当按照合同约定，按时支付转让价款，乙方延期支付转让款的，甲方有权单方解除合同。 第五条、违约责任。 1、甲方违反本合同约定，未能在约定时间交付购房合同手续的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方承担违约责任。 2、乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的转让款，经催告后乙方仍不履行付款义务的，甲方有权单方解除本合同，将购房合同转让给第三人。 第六条、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充条款，补充协议和本合同具有同等法律效力。 第七条、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，合同自行失效。 第八条、本合同一式二份，自双方签字盖章之日起生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 年月日
YOUR LOGO 购房资格转让协议书格式(示范协 议) The state maintains social and economic order by enacting laws, and agreements signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业协议系列，下载即可用
购房资格转让协议书格式(示范协议) 说明：本协议书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范协议当事人的行为，依法签订的协议具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方：___________(以下简称甲方) 乙方：___________(以下简称乙方) 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则，就______市规划管理局在____________集资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转让有关事宜达成如下协议： 一、乙方因住房需要，要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。 二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。 三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。 四、若因特殊情况，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。 五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款 ______万元，第二次于____月____日前付______贰万元，第三次于________年____月____日前付____________元。 六、未尽事宜，双方再行协商;本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：__________________
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-018324 购房资格转让协议范本
购房资格转让协议范本 甲方：___________（以下简称甲方）乙方：___________（以下简称乙方） 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则，就______市规划管理局在 ____________集资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转让有关事宜达成如下协议： 一、乙方因住房需要，要求承让（购买）甲方原______市规划管理局在 ____________所取得的集资购房资格。 二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。 三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户（甲方过户到乙方）、按揭等有关手续。 四、若因特殊情况，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方支付的原金额 ____________元退还给乙方（不含利息等）。 五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款______万元，第二次于______月______日前付______贰万元，第三次于______年______月______日前付____________元。 六、未尽事宜，双方再行协商；本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之
日起生效。 甲方：__________________乙方：________________________年______月______日 XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd.