当前位置:文档之家› 路基工程专业分包合同.

路基工程专业分包合同.

路基工程劳务分包合同

合同编号:一公司G310项目合字(2014)002号

甲方:中铁航空港集团第一工程有限公司G310洛阳市境改建工程第二合同段项目经理部乙方:中天路桥有限公司

为加快G310洛阳市境(市区段)改建工程项目施工进度,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同。

1 工程名称:路基工程。

2 工程地点及范围: G310洛阳市境改建工程第二合同段(具体根据甲方工程需要确定工作地点里程桩号) 。

3承包内容:

3.1 路基土石方开挖:包括清表,挖除非适用土,路基开挖断面内的所有土石方开挖、装车、运输、卸车到指定位置(路基填方段或弃土场),空回,整修边坡、路床顶面填平压实,临时排水,弃土场平整及复垦、环保等相关工作。

3.2 利用土填筑:包括填前清表及碾压,分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水)或翻晒、碾压,临时排水,路基顶面及边坡整修成型,边坡余土清理外运等相关工作。

3.3 利用石方填筑:包括填前清表及碾压,分层摊铺、平整、洒水或晾晒、碾压,临时排水,路基顶面及边坡整修成型等利用石方填筑完成的所有工作。

3.3 借土填方:包括清表(路基及取土场),路基填前碾压,取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段,空回,便道洒水、维护,分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水)或翻晒、碾压,临时排水,路基顶面及边坡整修成型,取土场平整及复垦、环保等相关工作。

3.4 锥坡及台背回填:包括挖台阶,挖、装、运、卸车到指定路段位置,石灰消解、过筛、计量,填料拌合、洒水、分层摊铺、分层压实、局部人工配合机械夯实等全部工序。

3.5 石灰土处理路床:包括取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段,空回,便道洒水、维护,石灰消解、过筛、计量、撒灰、路拌机拌合、整平、洒水或晾晒、分层碾压、整修路拱,临时排水,取土场平整及复垦、环保等相关工作。

3.6 灰土垫层施工: 包括取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段,空回,便道洒水、维护,石灰消解、过筛、计量,填料拌合、洒水、分层摊铺、分层压实,临时排水工

作等。

3.7 砂砾、碎石垫层施工:包括填料铺筑、整平、洒水或晾晒、分层碾压、整修路拱等工作。

3.8 铺设土工材料:包括材料从料库领运到场、裁剪、铺筑、U型钉固定等相关工作。

3.9 取、弃土场平整、复垦、绿化及防护。取土场在取土过程中,应分层取土,并保证取土场的大面平整;严禁随意掏坑取土,防止取土场积水及取土场复垦困难。

3.10完成本工程所发生的生产、生活临时设施,现场文明施工等。

4 工期:

4.1 开工日期:年月日,竣工日期:年月日,总日历天数为:天。乙方应按照合同约定的工期组织施工,确保甲方工期目标的实现。阶段工期按照甲方施工组织设计和相关文件要求执行。

4.2 发生下列原因并经甲方书面同意,工期可适当顺延。

4.2.1 因本合同约定的不可抗力造成的工期延误;

4.2.2 经甲乙双方协商一致并书面确立的工期顺延;

4.3 非本合同第4.2条约定情况造成的工期延误,视为乙方违约。乙方同意按照 1000

元/天的标准,向甲方缴纳违约金,甲方有权直接从乙方应付款项中扣除,乙方对此无条件接受。

4.4本合同甲乙双方约定:无论任何原因造成本合同工程工期拖延,工程拖期的价格不予调整。

5 履约保证金:

5.1 在本合同签订前,乙方应汇现金 400000 元人民币(大写:肆拾万元)到甲方帐户,作为本合同的履约保证金。履约保证金待工程竣工验收合格后,视乙方履约情况决定是否退付以及退付的具体额度。本履约保证金不计息。

6 合同价款及数量:

6.1 合同总价:暂定为人民币元(大写:)

6.2 工程数量:详见附件一《工程量清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量,不作为最终结算的依据,最终结算数量按照本合同第13条约定计算,并结合本合同附件一所列单价确定结算总价。

6.3 合同单价:详见附件一《工程量清单》。

6.3.1本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价,除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中还包含了为完成各项目所需要的工费、机械设备(含小型机具)使用费、材料及配件费用、水电气费、安装费、冬雨季及夜间施工措施费、缺陷修复费、管理费、利润、除本合同规定由甲方承担税金以外的地方收取的各种税费、配合试验检验费、迎检费用、安全作业环境及措施费、文明施工及环境保护费、施工队伍调遣费、机械设备进出场费、临时工程的建设与拆除费用、各种培训费用、各种保险费用、贷款利息、治安管理费用等,以及本合同相关条款约定应由乙方承担的费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。

本合同为固定单价合同,在合同执行过程中,单价不作任何调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件一《工程量清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价。

6.3.2 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费,由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳,费用自负(乙方需向甲方提供劳务费用正规发票)。

7 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同及附件;

(2)双方在合同执行过程中协商,并签署的补充协议书;

(3)合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求;

(4)双方签约人的授权委托书;

(5)本工程施工总承包合同。

8 质量要求:

8.1工程质量标准:满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定、国家、行业部门现行施工规范和工程质量验收标准的要求;同时,工程质量必须满足甲方的创优规划、目标的要求。乙方必须按本工程采取的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工,加强质量控制,按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复,确保工程质量满足合同要求。

8.2 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,

由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失,且工期不予顺延。

8.3 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽,否则应由乙方返工,费用自负。

8.4 因乙方原因造成的工程质量问题延误工期的,延误的工期不予顺延,并按照本合同第4条约定办理。

9 施工安全、环境保护与职业健康:

9.1 乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,做好本工程的安全管理工作,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

9.2 甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,制作安全警告标识牌,乙方在施工过程中具有保管、监督责任,确保安全器材、标识牌完好无损。否则若出现损坏现象,其费用将在乙方结算款中扣除。

9.3 乙方要设专职的安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训,取得安全技术监督局颁发的操作证,在证件有效期内,方能上岗操作。施工作业人员未经安全教育培训,不得上岗作业。

9.4 乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费由乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时,甲方有权代为提供,其费用在乙方结算款中扣除。

9.5 乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条列》、《铁路施工单位爆炸物品安全管理办法》、《中国中铁股份有限公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线》等国家、行业、地方政府及企业的规定,做好火工品的管理和使用工作。乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。乙方对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

9.6 乙方要按照甲方“三标一体”管理体系组织实施本工程,自觉接受有关人员的检

查和审核。

9.7 乙方应搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好现场。

9.8乙方自行承担甲方安全部门或地方部门按规定所征收的一切费用。

9.9按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。

9.10 在施工区域外发生的治安案件的责任及费用,由乙方及责任者承担,甲方不承担任何责任。

9.11 乙方的人员在施工期间,造成伤亡、火灾、机械事故(包括乙方责任造成甲方人员、第三方人员伤亡)等,乙方负责经济赔偿及善后处理。事故发生后,乙方如不及时处理,甲方有权代为处理,处理费用甲方将从应付乙方款项中扣除,不足部分,乙方另行承担。

9.13 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

10 双方职责:

10.1 甲方

10.1.1 负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。

10.1.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作,及时提供施工图纸、工程地质及地下管线等有关资料(变更原因影响的除外),向乙方进行施工、安全及技术交底,协助解决施工中出现的技术难题。

10.1.3 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

10.1.4 负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求,结合本工程的实际情况,制定各项管理办法并送达乙方。

10.1.5向乙方派出工地代表,代表甲方对工程进度、质量、安全进行管理及监督。本合同工地代表为:白成耀。

10.1.6 按照本合同约定的质量等级及施工图设计(含变更设计)、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

10.1.7 负责按本合同约定办理结算、支付。

10.1.8甲方有权根据业主对工期的要求及标段整体安排和乙方合同履行情况,对本合同第2条工程施工范围和工程数量进行必要调整,乙方对此无条件服从,乙方不因该项调整要求甲方给予任何形式的调价或者补偿。

10.1.9 甲方有权根据施工进度情况要求乙方增加人员和机械设备进场数量,以满足施工进度的要求,合同价格不因此进行调整。

10.2 乙方

10.2.1 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料,严格按照图纸、交底、规范要求组织施工。严格遵守和履行甲方各项管理办法,严格执行甲方的施工计划和现场安排。

10.2.2自行配备现场技术人员并配合甲方技术人员完成中线及水平控制测量,自行完成除控制测量以外的其它施工测量,并做好测量记录,按甲方施工技术要求,每道工序完成后,报请甲方及监理工程师复检。如果乙方不安排现场技术人员,甲方将另行安排技术人员,乙方必须给工程部每月交纳人民币:6000元(陆千元元整)作为技术人员管理费。

10.2.3 无偿配合甲方做好路基现场实验检测工作。

10.2.4 自费解决劳务人员居住和生活设施,临时房屋、工棚、场地的修建服从甲方的统一安排。

10.2.5 按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同,建立劳动合同用工动态登记台帐,并每月将台帐上报甲方备案。自行制定劳务人员的工资待遇,按时支付劳务人员工资,并按甲方要求将发放的工资表上报甲方备案。

10.2.6 按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为现场全部人员(包括自有职工和其劳务人员)办理各种社会保险、工伤保险、生命财产保险,为现场机械设备办理保险,并支付保险费用。

10.2.7 将投入本工程的施工负责人、技术人员名单及特殊工种操作证复印件报甲方备案。工程承包人(或现场负责人)、技术人员等主要人员应保证及时到位,并常住现场对施工进行管理,离开工地必须向甲方履行请假手续。

10.2.8 按照甲方要求统一规划堆放材料、机具,妥善保管、合理使用甲方的机具、周转材料及其他设施;按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

10.2.9 按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。

10.2.10 作好施工现场周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方原因发生的损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

10.2.11 未经甲方书面授权,不得以甲方名义从事任何活动;不得将本工程承包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人。

10.2.12 在本项工程中,业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺,对乙方具有同样的约束力,乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。因乙方原因导致业主对甲方的罚款由乙方承担,罚款在乙方月度计量款中扣除。

10.2.13 自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾。遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因乙方责任引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等,由乙方自行处理。

10.2.14 按施工计划需要,组织自备施工机具设备和周转材料准时进场;机具设备和周转材料进场后,没有甲方的同意,不得擅自调离。

10.2.15 乙方撤离现场时,应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施,做到现场和工程整洁,达到甲方认可的使用状态。若甲方或委托他人清理,则因此而发生的费用由乙方承担,甲方将从应付乙方的款项中扣除。

11 材料供应、结算:

11.1为了保证工程质量,经双方协商同意本工程所用土工格栅等由甲方按材料设计用量进行限额供应。甲供材料的品种规格、单价及限额比例详见本合同附件二《甲方供应材料清单》。上述甲供材料的交货地点为甲方料库或存料场,乙方依据材料用量计划数量及甲方材料管理程序办理领料及签认手续;乙方自行组织对甲供材料的装卸及运输并承担相应费用支出。乙方对甲方供应的材料在使用期间负有保管的责任及义务,承担因自身原因对材料造成的损坏、丢失等的赔偿责任。

乙方指定(身份证号码:)为本合同甲供材料的领用人,负责材料的领用和签认。甲供材料结算日期与月度计量时间同步。

11.1.1甲供材料费包不包含在合同单价中。材料消耗在设计用量限额以内的部分,不扣除材料款;超出限额的部分,按照本合同附件二所列单价的1.5 倍予以扣除超耗材料款。乙方对此无条件接受。

11.1.2 施工用燃油由乙方自行采购,费用由乙方采购。如果乙方在甲方油库加油。油料单价按同期市场单价加5%采购保管费,在结算时扣款。若因市场原因,甲方无法组织供应,乙方自行解决,甲方不承担任何责任。

11.2 乙方在施工中不得偷工减料,乙方承担由此给本工程、甲方造成的全部责任和经济损失。

11.3 甲供材料的正常合理节约部分的权益归甲方所有。

11.4 严禁乙方非法倒卖甲供材料,否则乙方除全额承担甲方经济损失外,甲方有权视情节轻重,对乙方进行必要的经济处罚,乙方承担由此产生的一切法律后果。

11.5 本合同11.1条明确的甲供材料,乙方必须无条件使用,严禁乙方自行采购,否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料,乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切经济损失和责任。

11.6 除以上甲供材料外,其他材料由乙方自费采购,费用已包含在本合同附件一《工程量清单》各支付子目的单价中。乙方自费采购的材料,须满足工程质量的相关要求,并经甲方检验合格后方可使用,否则,甲方视使用该材料的工程为不合格,乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切经济损失和责任。

11.7 施工用水、施工用电

11.7.1 本工程施工用水由乙方自行解决并承担费用,相关费用已包含在合同单价中。

11.7.2 本工程施工用电的高压线路及变压器由甲方统一架设和安装并承担费用。施工现场低压线路及其配电设施由乙方自行架设并承担费用,施工用电费用由乙方承担,甲方根据乙方实际用电量和 1 元/度的单价向乙方收取电费,电费在月度计量款中扣除。

12 施工机械设备及周转材料供应、结算:

12.1 本合同工程所用全部施工机具、设备均由乙方自行解决并承担费用。

12.2 乙方投入本工程的机具、设备详见附件三《乙方投入设备及周转材料一览表》。乙方自行投入使用的机械设备、周转材料,其实际所发生费用(包括机械设备、周转材料的购置加工费、进退场费、修理折旧、维护保养、装备险等)由乙方承担,相关费用已包含在合同单价中。

12.3 乙方投入本合同工程的机械设备及周转材料,必须满足安全、性能、施工进度、及工程质量等要求。

13 合同价款的结算与支付:

13.1 本合同实行按月结算,并执行甲方月度验工计价审核签字程序的有关规定。每月25日,甲乙双方现场收方,确定乙方当月完成的工程数量,并执行以下计量规则:

13.1.1路基土石方开挖数量以甲乙双方施工前现场核准的原地面标高及设计路基断面尺寸计算(天然密实方)。凡超过图纸规定尺寸的开挖,均不予计量。现场清理(清表)、临时排水、石方爆破安全措施、弃方的运输和堆放、道床顶面人工凿平或填平压实等,作为乙方应做的附属工作,均不予计量。

13.1.2 填筑路堤的土石方数量,以甲乙双方施工前现场核准的原地面标高及设计路基断面尺寸,按照不同来源(包括利用土方、利用石方、借方等)以压实体积分别计算,借方单价包含挖装、运输2KM及填筑压实费用。为保证修整路基边坡后的路堤边缘压实度满足质量要求,每层填筑超出路途设计宽度部分的土石方数量不予计量。现场清理(含取土场)、开挖台阶、临时排水、取土场非适用材料的挖除及弃运、取(弃)土场的整修及复垦等,作为乙方应做的附属工作,均不予计量。

13.1.3 铺设土工材料以图纸为依据,经监理人验收合格按其净面积以平方米计量。

13.1.4 如施工中遇到土石质变化,双方在施工前测量确认;中间结算按乙方实际完成的标高及设计断面计算;最终结算时,以施工总量控制。

13.2 取、弃土场的土地征用及购土费用由甲方承担。

13.3 除13.1条规定外,本工程未列入本合同附件一《工程量清单》支付细目的项目及其他工作内容,均作为乙方应做的附属工作,不另行计量,其费用已包含在相应支付细目的单价之中。

13.4 未经甲方验收或验收不合格的已完工程不予计量。

13.5 依据甲方工程部长审核、项目总工签认的工程数量和本合同约定单价,以不大于业主对甲方计量数量为原则对乙方进行计量支付。

13.6 本合同每次结算时扣除结算总价的10%作为保留金,期中5%为质量保证金,剩余5%为乙方按期支付劳务人员工资保证金。本保留金不计息。

13.6.1质量保证金按照本合同第19条“工程保修”条款的规定进行返还。

13.6.2 劳务人员工资保证金在本合同工程竣工交工验收后统一返还乙方。如果乙方交工前没有发生拖欠劳务人员工资,则交工后全额返还;如乙方不能及时支付相关费用,甲方有权从该保证金或对乙方的任何结算款项中扣除用以支付。如因乙方原因引起的任何劳务纠纷或诉讼,由乙方承担相应的法律和经济责任。

13.7业主批准的计价款到达甲方帐户后,合同结算款由甲方扣除合同规定的应扣款项(包括保留金、材料款、垫付款、违约金等)后,通过银行转帐分次支付乙方应付款。

13.8 甲方因资金紧张造成的延期支付,乙方同意甲方不承担延期支付的利息。

13.9 本合同甲方不支付预付款。

13.10 在月度验工计价过程中,如发现与本合同附件一《工程量清单》中的单价有不一致时,甲方有权根据合同约定和实际情况在最终结算中进行纠正,并按纠正后的单价修改所有的计量支付。

13.11本合同工程项目(工序)全部完工、验收合格后进行一次性清理决算,作为工程的最终结算。工程竣工验收合格后 60 日内,乙方向甲方书面提出办理竣工决算手续的要求,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次计量,双方签订工程末次结算协议,至此全部计量工作终结。乙方剩余应付工程余款根据甲方资金的实际情况一次或分期支付乙方,不计息。如乙方逾期未向甲方书面提出办理竣工决算手续的要求,视为乙方主动放弃办理决算权利。

13.12 本合同乙方指定(身份证号码:)为本合同计量、支付资料的签认人,负责办理结算支付手续并复核签认。

13.13 乙方办理收方、领料、结算、补充协议签字盖章的人员必须要有法定代表人的授权委托书,甲方只对在甲方备案留底的乙方法定代表人和其委托授权代理人办理工程结算。

14 临时设施

14.1 本合同工程施工所需的生产、生活性临时设施,均由乙方负责实施、维护及拆除。全部临时设施费用均已包含在合同单价中,不另行计量支付。

14.2 乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守并满足甲方的统一规划方案及要求。

15 不可抗力

15.1 本工程的不可抗力指战争、入侵,核反应堆、辐射或放射性污染,军事或非军事政变或内战,以音速或超音速飞行或其它飞行物体所引起的压力波,烈度八度以上(含八度)的地震、龙卷风、台风、洪水、泥石流的自然灾害或地质灾害等。

不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在事件发生后12小时内书

面告知甲方,在事件发生之日起5天内上报有关资料。因不可抗力因素引起损失的,双方各自承担互不赔偿。

16 设计变更

16.1 甲方有权根据业主和监理要求对本合同工程进行设计变更,乙方必须认真执行,乙方不得因工程变更而可能导致或发生的任何损失要求甲方赔偿。

16.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延,并按照本合同第4条约定办理。

16.3 变更价款的确定:经监理、设计院及业主单位批准的工程数量变更增加或减少,按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量,结合合同附件中的细目单价对乙方进行计价;无单价的项目,由甲乙双方在施工前协商确定,并签订补充协议。

17 索赔

17.1 在合同实施过程中,除本合同第22.1条外不论因何种因素影响,甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。

18 违约责任

18.1如发生下列情况之一者,视为乙方违约,除没收乙方履约保证金外,乙方应向甲方支付违约金并承担由此给甲方造成的一切经济损失,甲方亦有权采取必要措施。

18.1.1 工期严重滞后,连续两个月不能完成甲方施工计划。甲方有权单方面终止合同,乙方无条件退场。

18.1.2 工程质量达不到第8条的约定。

18.1.3 乙方承诺和按现场施工实际需要进场的人员、设备及周转材料不能按时组织到位。甲方有权根据施工的整体需要,另行安排施工队伍和机械设备进入本合同承包范围内加快施工进度。

18.1.4 乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

18.1.5 施工中乙方发生一般质量事故,除令乙方停工返修外,每发生一次乙方应向甲方支付 1000 元违约金;连续两次出现不合格工程,甲方有权勒令乙方退场,并由乙方承担相应责任及费用。

18.1.6 乙方发生严重打架、斗殴、违法乱纪等行为并给甲方声誉造成不良影响,每发

生一次乙方应向甲方支付 2000 元违约金。

18.1.7 施工中乙方发生重大伤亡事故,除乙方承担相应责任及全部费用外,每伤1人乙方向甲方支付 2000 元违约金;每死亡1人乙方向甲方支付 10000 元违约金。

18.1.8 乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上或累计15天以上不在工地的,每次乙方向甲方支付 500 元违约金。

18.1.9 乙方施工管理混乱,施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌,合同自动终止,乙方无条件自行撤出现场。

18.1.10 若乙方施工的工程不能满足质量要求,由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

18.1.11 乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人,乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失;甲方有权单方面解除合同。

18.2 乙方在施工过程中,非甲方或业主原因造成的乙方退场,甲方除不返还乙方履约保证金外,乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

18.3 乙方不论何时及何种原因提出退场,都必须提出书面申请,经甲方同意并签订退场协议后方可退场;在未签订退场协议前,乙方必须保证合同正常履行,不得单方面停工,否则,乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

18.4 因乙方违约,乙方的履约保证金、违约金直接在计量工程款中扣除,乙方对此无条件接受。

19 工程保修

19.1 本工程自工程正式验交业主之日算起,缺陷责任期为 2 年,质量保证金待缺陷责任期满,款到甲方帐户后结算支付乙方。

19.2在缺陷责任期内,乙方应按甲方通知的时间及时到场对本合同工程中出现的任何缺陷、病害及其他不合格之处,以及由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。逾期乙方不履行保修义务和责任,甲方有权自行维修或委托他人维修,所发生的费用由乙方全额承担;对此,甲方除全额没收乙方的质量保证金外,有权从应支付乙方的任何工程款项中扣除维修费。

20 合同解除

20.1 甲乙双方协商一致,可以解除合同;

20.2 因不可抵抗力致使合同无法履行,可以解除合同;

20.3 乙方将其承包的全部工程转包给他人;或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人;或假劳务之名,行分包之实,甲方有权单方面解除合同;

20.4 本合同其他条款约定的合同解除条款。

20.5 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

21 争议的解决

21.1 在合同履行期间如发生争议,双方本着公平、合理的原则协商解决,协商不成时,双方自愿约定:任何一方只能向甲方法人单位所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

22 附则

22.1施工过程中,甲方需要乙方提供临时用工时,所有的零星用工统一按照120元/工日进行结算,工日数量以双方签认的《零星用工签认单》为准,并在当月计价时进行结算。

22.2 一旦甲方有指令(基于乙方有违约事件发生的前提),乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工,并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失,乙方无权要求甲方予以赔偿。

22.3 本合同签订前乙方必须提供其企业法人营业执照、税务登记证、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后,乙方需将以上证件的复印件(法人授权委托书为原件)加盖公章后交由甲方备案。

22.4 本合同未尽事宜双方另订补充协议。

22.5 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份,具有同等效力,由甲方持叁份,乙方持壹份。

附件:一、《工程量清单》

二、《甲方供应材料清单》

三、《乙方投入机械设备及周转材料一览表》

四、《甲乙双方确认的原地面标高及断面数量计算表》

(此页无正文)

甲方:(公章)乙方:(公章)

住所:陕西省渭南市站北路25号住所:

法定代表人或法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

签约时间:年月日签约时间:年月日

厂区道路硬化施工承包合同

厂区道路硬化施工承包合同 厂区道路硬化施工承包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为了明确甲、乙双方的权利及义务,确保 工程进度和工程质量,经甲、乙双方平等友好协商,特签订本合同。 一、工程名称:××××建设项目厂区道路水泥硬化。 二、承包形式:采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责(基础层由甲方负责)。 三、工期:全期工程15天,即年月日至年月日。 四、工程施工承包价格:厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格,全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方,20公分350元/立方计算。 五、工程质量:乙方必须严格按工程质量标准施工,水泥一定要采用冀东水泥32.5的配比用料,混凝土密实度严格按标准验收,涨缩间距不超过5年。并用油膏进行充填。路面保证平整度,路面指纹标准,出现断装和密实度达不到标准,必须返工,并由乙方承担全部返工损失。工程质量保质期1年。在一年内出现的质量问题需进行处理,由乙方无偿的负责处理。

六、安全责任:乙方必须严格按标准规程进行施工,保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的,一律由乙方自行负责,并承担全部经济损失。 七、付款方式:采取分期付款方式,工程完成30%时由甲方支付一次,完成60%时由甲方支付一次,全部工程完成经验收后,乙方除留下全部工程5%的保证金外,剩余工程承包款由甲方付清,一年之内工程没有任何质量问题,甲方付清乙方的保证金。 八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。 九、本合同经甲、乙双方签字后生效。 十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。 甲方(签章):乙方(签章): 年月日

市政工程施工合同.范本版doc

市政工程施工合同 发包方(甲方):富源县墨红镇人民政府 承包方(乙方):云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称:富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点:富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围:市政道路。 1.4 承包内容:市政道路。 1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲

方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期:本工程于2013年5月22 日开工,至2013年 7月22日竣工,共60个日历天。 2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的2% 计算,按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外,均不得延长工期和要求增加费用,非上述原因工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行,包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失,除业主明确承担的部分外,其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。

工程分包合同范本

工程专业分包合同范本 发包方:_________________(以下称甲方) 分包人:_________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定,结合本工程的具体情况和特点,为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务,经双方友好协商,达成如下协议; 一、工程概况 分包工程名称:_____________工程防水工程 分包工程地点:工程承包范围:屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式:包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中,乙方必须严格按甲方制订的进度计划,确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因,工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准,其他人员确认无效),但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定:出现不可抗力(不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风,暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章:本合同文件的适用法律是中国和吉林省,法规,及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数; 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名:___________ 电话:___________ 9.乙方项目经理 姓名:___________ 电话:___________ 10.甲方职责

某高速公路路基工程劳务分包合同_secret

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 某高速公路X合同段工程项目 路基工程 工程分包合同 200X年 X 月X 日 1 路基工程专业分包合同 发包人:某有限公司 承包人: 为了明确双方在施工中的权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:某高速公路某合同段路基工程 1.2工程地点: 1.3工程范围:包括桩号区间内与路基工程所需的劳务及相应的材料、设备、施工装备、技术、工程监督和其他能使工程及时顺利完成的项目。 承包人应进行但不限于下列工作: 路基挖土方、取土场取土、土方运输、路基填筑、路床整形、平整压实、台背填筑、施工便道、运土便道的修筑维修、边坡修整、试验检测等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体,彼此互为解释和补充,如出现相互矛盾的情况,按下列组成顺序解释: 2.1 本合同; 2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议 2.3 中标通知书

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 2.4 招标文件、投标文件及其附件 2.5 工程量清单(包括清单说明及计量规则); 2.6 规范;技术规范,还包括业主或招标文件指定的工程规范 2.7 图纸; 2.8 发包人制订的有关本工程的管理制度。 第三条工程工期 3.1 承包人按合同文件完成全部工程的工期为 / 日历天。 3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下: 开工日期:(具体以甲方书面通知为准) 竣工日期: 节点工期:200X年完成土、石方填方总量的70%,挖方总量的100% 3.3 若在施工过程当中业主、监理及发包人根据工程总体进度情况要求调整工程工期,则以最终调整后的期限为准,承包人必须无条件执行,其中形象进度必须满足业主和发包人的要求。因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同价款中充分考虑,承包人不得另外提出。 3.4 工期的顺延需由承包人根据实际情况提交报告,经发包人代表书面签认后方才有效。但下列情况不能作为工期延长的理由: a)因承包人自身原因造成的延误;b)合同内工程数量的增加或减少;c)冬季或雨季等气候条件的影响(已包含在合同工期内)。 3.5 承包人不按合同、图纸、规范或发包人的指令施工,发包人有权暂停施工,并要求承包人检查整改直至符合要求。否则,甲方有权将乙方限期清退现场。 3.6 拖期损失赔偿金: 5000 元/天,拖期损失赔偿金限额:合同价格的 10 %。 第四条合同价格 4.1 本合同为固定综合单价合同,合同单价详见清单报价表。 4.2 合同价格已包括了承包人严格履行合同,完成本合同全部工作内容所发生的一切费用以及承包人的管理费、利润、除营业税以外的税、费和安全文明施工及环保费等全部费用,除因设计变更或合同文件所容许的调整外,一概不予调整。 4.3 除非合同文件另有规定,合同价格还包括执行和完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用,不论此工作是否已在图纸或技术规范内具体说明。 4.4 合同价格还包括必须的赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成,一切赶工或因加班而提出的补偿要求将不会被考虑。

公路工程路基土石方分包合同协议书最新版

四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程 宜-交移民公路工程 工程专业分包合同 (合同编号:A2-2011-003) 发包方(甲方):四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部承包方(乙方): 签订时间:2011年4月日

专业分包合同书 发包方:四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部(简称甲方) 承包方: (简称乙方) 根据施工实际需要,甲方将四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程合同段的部分(k ~ k )路基土石方工程交由乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条:工程名称、地点、范围及内容数量 一、工程名称:四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程 二、工程地点: 三、分包工程范围及内容数量 k ~ k 段工程量共计挖方:挖土方方;挖石方方;填方:填土方方;填石方方。采取包工(由甲方负责施工测量、放样、及土工试验检测只抽检)的方式承包,各种施工机具由乙方负责。 四、分包工程期限2011年5 月上旬开工、年月日竣工。

第二条分包工程单价 挖土方(包运输600米之内) 挖石方(包运输600米之内) 弃土推土: 填土方: 填石方: 1、本单价为综合单价,承包单价含3.4%的税,结算时甲方在乙方工程款中扣除。 2、工程量清单中的工程数量为暂定,结算时按实计算。 ①、挖土方按横断面法计算,以天然密实方计。 ②、填土方按横断面法计算,以压实方计。(按规范超宽填筑 部分土方不予计量)。 ③、挖石方连续段按横断面法计算,孤石按体积法计算,以 天然方计。 ④、填石方按横断面法计算,以压实方计。(按规范超宽填筑 部分石方不予计量)。 ⑤、路基成型后上、下边坡的修整刷坡工作视为乙方应尽的 义务,不另行计量。 ⑥、路基两侧的排水沟、截水沟的土方量开挖,已计入相应 的路基挖方、填方数量,不另行计量,但乙方须及时进 行排水沟、截水沟的开挖。 2、本单价为完成此项目所需发生的一切费用,乙方不得以任 何原因要求调整和增加其他费用。

市政工程劳务承包合同

市政建设工程劳务承包合同 甲方: 乙方: 签订时间:二〇一三年二月二十三日 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确双方在施工过程的权力、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程(劳务)承包范围和内容: 1、承担白潭湖大道总工程中道路工程(不含沥青面层)、给排水工程、电气工程、燃气工程、综合管线工程、交通工程及相关附属工程。(业主方指定的工程施工除外) 2、桩号范围: 四、承包方式: 本合同为单价合同,本工程按照乙方收到的最终施工图纸和正式变更方案施工。 合同单价以甲方最终的决算价格下浮15%。 第二条工程期限 本项目的工期按甲乙双方签订合同后10个月内完成,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成停、延工等)时,工期经甲方签证后顺延。 第三条承包的原则

一、按乙方承包工程项目,采用包工、包料,自行管理的原则,以双方确认的计量为拨款基本依据(出/弃土场建设费、营业税、城建费、教育附加费等其他相关工程税费不包含在总价内,由甲方承担)。 二、单项工程合格率必须满足图纸要求和现行国家标准。 第四条工程质量 一、合同工程质量,实行质量终身责任制。质量标准:达省部级优良工程质量标准,满足设计图纸各项参数要求。同时,质量要求:严格执行质量标准,争创行业一流,坚持优质服务,建造满意工程。质量目标:工程竣工验收合格率100%。优良率满足合同要求。 二、乙方在施工中,必须按设计文件、技术规范、质量要求进行组织施工。如果乙方没有达到合同所要求工程进度、质量,乙方应在甲方指导下采取补救措施来保证工期及质量的实现。若乙方在甲方规定整改日期内未能改变现状,甲方有权单方面终止合同并责令乙方限期撤离施工场地。乙方除承担相应的违约责任外,所完成不合格工程质量甲方不给予计量与支付。对甲方本级和上级领导及业务人员到工地检查时发现的质量问题。要求返工(修)的、乙方必须无条件返工(修)的、一切返工(修)费用由乙方承担,并接受甲方对发现的质量问题按规定处罚。 三、工程总体完工后,甲方扣留总工程款的5%作为质量保证金。待工程竣工验收合格、移交后乙方无违约时,一年后履约保证金一次性无息全部返还给乙方。 四、乙方必须有自己的施工和管理人员,测量设备、施工设备满足施工要求,负责总体工程质量。

工程专业分包合同模板

合同编号: 专业分包合同 承包人: 分包人: 签订时刻:年月日 签订地点:

工程专业分包合同 承包人(全称): 分包人(全称): 鉴于: (以下简称为“发包人”)与承包人差不多签订施工承包合同(以下简称:总包合同),承包人就承包工程中的专项工程部分对外发包,分包人有意承包。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,承包人与分包人遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则,就专项工程分包事项进行了充分协商,达成了以下合同条款,以资双方共同遵守。 第一部分专用条款 1.分包工程概况 1.1分包工程名称: 1.2分包工程地点:

2.分包范围与分包方式 2.1分包范围:施工图纸范围内全部工程的施工。包括辅材的采购与检验试验,分包工程施工,成品爱护,竣工清理,竣工验收,售后服务,以及承包人代表书面指令施工范围和合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求规定所涉及的其他工作与服务。 2.2分包方式:包工包料,包小型机械设备和施工工具 3.合同工期 开工日期:年月日 完工日期:年月日 合同工期总日历天数为:天 4.质量标准 分包工程质量标准:,以上质量标准不应低于总包合同规定之标准,否则以总包合同规定之标准为准。 如分包工程质量达不到标准,分包人向承包人交纳分包工程总造价的10%作为质量违约金。假如因质量问题造成承包人的全部直接损失和间接损失超出前述10%的对应款项,分包人还应就超出部分的损失额向承包人全额赔付。 5.合同价款 5.1本合同价款为人民币(大写):(¥:)元。 双方同意本合同价款系依照下列第_______种方式确定的: (1)固定总价。 (2)固定单价。

公路工程分包合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 公路工程分包合同

编号:FS-DY-19052 公路工程分包合同 甲方:(以下简称甲方) 施工单位: 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,结合公路工程的具体情况,经双方充分协商,就工程劳务承包达成如下协议:第一条、工程名称及范围 工程名称:苍梧县新地镇尚和至富禄公路路面硬化工程工程范围:按设计图纸要求包工包料。 第二条、工期 20xx年月日至20xx 年月日止。 总工期为天。 第三条、工程劳务总价(含材料费) 工程承包总价:贰佰柒拾贰万零捌佰零陆元捌角壹分(¥2,720,806.81)

第四条、工程质量 4.1按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。 4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定,接受监理工程师的监督指导,服从甲方管理,按质按量完成。 第五条、工程计量 5.1甲方负责每月对工程量的计价,并催促业主支付工程进度款。 第六条、工程进度 6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签订的工期完成相应的工作量(除不可抗力因素及甲方不按时支付进度款外)。 6.2因设计变更、工程量增加工期需相应延长、增加工程量亦另行计价。 第七条、工程材料 7.1工程材料由施工队自行购买。 7.2甲方负责支付所有需要送检材料的检测费用。 第八条、价款的支付

【重磅】市政道路工程承包合同

市政道路工程承包合同 发包人:身份证号: (以下简称甲方) 承包方:身份证号: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确甲、乙双方的权利和义务,甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致,特订立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下: 一、工程概况1、工程名称:黄花大道建设。 2、工程地点:四川省渠县黄花大道建设 3、建设单位:渠县中农联建设开发有限公司。 二、工程承包方式、范围: 1、工程承包方式:为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。 2、工程承包范围:小区内市政道路的①片石基层(约30cm 厚)、②水泥稳定碎石基层(25cm厚)、③沥青面层(4cm厚),④两侧路沿石安砌(12×30×100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。3、工程承包内容为:小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。 4、其中在乙方进场施工前,甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位,不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。 三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据,工程量的计价方式为:①6m宽路145万元/km(不含税),②9m宽路205万元/km(不含税),③12m宽道路290万元/km(不含税)。2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加(如:路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10%等情况),对增加部分的工期相应顺延,增加部分的工程造价按四川省20RR年清单计价定额中的市政工程相应工程项目按实计取执行,综合单价按下浮5%处理(不计税)。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为:2017年3月10日—2017年9月9日,共6个月。 乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上,甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元,罚款最多不超过工程造价的5%。 2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可抗力因素及道路中断、4小时以上的停水停电、连续下雨等,则工期相应顺延;乙方因此所发生的增加费用除设备损坏部分由乙方承担外,其余部分均由甲方承担。乙方并就类似情况发生3天内,就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面报告,甲方在2日内给予答复。 五、工程质量标准本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准验收,如因乙方的材料或施工质量问题,导致的工程质量不能顺利验

园林绿化工程专业分包合同范本(最终签订)

编号:______________ 园林绿化工程专业分包合同 发包方:_______________________________ 乙方:_________________________________ 签订日期:________ 年______ 月______ 日 发包方(以下简称甲方): 乙方(以下简称乙方):为优质、高效的完成工程的施工任务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、互利的原则,经双方协商,达成如下协议,

共同遵守。 第一条: 组成合同的文件 1.本合同及附件; 2.甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要、设计洽商与变更通知单等; 3.工程实物量和设备材料清单或确定工程造价的施工图预算书和施工图纸; 4.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。合同组成文件如有不一致之处,以发生的时间先后顺序为准。 第二条: 本合同概况 l 、工程名称: 2、工程地点: 3、分包合同范围及内容: 3.1 合同分包范围:按甲方提供的施工图纸,并按乙方提供且经甲方审定项目、品种、规格 和质量进行施工,包括但不限于围墙、入口LOGO景石、前广场水景、条石坐凳木平台、假山水 景区水池及铺装、广告廊架、景亭、园林种植土回填及绿化工程、庭院电气工程、其他配套设施(垃圾桶、休息伞膜、成品推拉门等)以上内容及与以上内容相关的附属工程均属于本合同的分包范围。 3.2 合同分包内容(本合同包括但不限于以下内容): 321包括围墙、入口LOGO景石、前广场水景、条石坐凳木平台(含条石坐凳安装)、假山水景区水池及铺装、广告廊架、景亭、园林种植土回填及绿化工程、庭院电气工程、其他配套设施(垃圾桶、休息伞膜、成品推拉门等)完成以上内容以及与上述内容相关的一切附属工程均属于本合同的分包内容。 3.2.2临建、现场办公室和办公条件:乙方自行提供满足其施工需要的临时住房、办公用房, 并应为其所有进场人员合理安排临时设施,并自行解决住房内的住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。合同价款中已包含乙方临建设施(生活、生产、办公等)、日常消耗材料的费用; 3.2.2现场临水、临电:甲方只提供水电接驳口,乙方在甲方指定的接驳口进行水电接岀,并安装电表、水表进行水电计量,按照甲方的收费标准进行水电费缴纳。合同价款中已经包含乙方临时水电费的各种费用; 323文明施工:本工程施工范围内的安全文明施工由乙方负责。具体包括:O 1迎接各级检查、工程验收等活动;O 2本工程所用材料、设备的二次搬运、转移、码放整齐等;O 3工程施工现 场浮土、垃圾的清扫、现场堆放材料及设备的整理、素土覆盖、临边防护、挂牌管理及相应的处理措施;04

高速公路路基分包合同范本

工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 贵州金博特工程劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工合作等有关事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 (一)工程名称:**高速公路工程 (二)工程地点:** (三)工程规模:K84+000-K102+000范围内路基及路基附属工程(详见施工图及工程量清单)。 第二条承包方式、范围及内容 (一)承包方式:包人工、包辅材、包机械。 (二)承包范围及内容 1.承包范围:除合同条款说明应由甲方负责的以外,涉及本合同内容(或清单)中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。 2.承包内容:工程范围内的植被清除、表土清除、土石方开挖、地基处理、路基回填、浆砌片石挡墙、路基边坡防护、深路堑防护、路基路面排水、路肩浆砌石、便道修筑维护(施工段内纵向贯通便道)等工作,详见《工作内容及机具材料供应方式汇总表》(表5-3)。 上述未提及的项目详见工程量清单内容。 3.红线范围内所有开挖出的土石方产权归甲方所有。 第三条工程造价及综合单价 (一)本工程暂定总价(根据工程量报价清单中暂定工程量)合计为: 元; (大写:)。 (二)清单工程量为暂定工程量,最终工程量以乙方实际完成并经过业主、监理和甲方共同审核确认,且符合质量标准的工程量为准,但最终不应超过业主批复

给甲方施工图的工程量。 (三)本工程中的单价为综合单价;其单价为包干价,不论何种因素均不作调整;此综合单价中包含了人工费、机械费、炸药与火工品费用、模板费、辅助材料费、燃料费、临时设施费、水电费、措施费、管理费、利润、税金(营业税3%)等一切费用。乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的一切费用都已包含在综合单价中,包括未提及的与清单有关的一些隐性工作,如乙方的进退场费、协调费、安全生产措施费(含合同总价 1.5%)等一切责任和风险费用。 (四)除经业主认可的设计变更及签证费用增加外,本工程不增加合同工程量清单外的其他费用;工程量清单子目的所有相关工作内容已包含于综合单价中。(五)本工程单价中已包含按规定乙方应缴纳的全部税费(含工程所在地规定必须缴纳的地方附加税、社会保险费等)。如果甲方开具营业税代缴代扣证明,则相应营业税扣除。营业税改增值税全面施行后,针对具体政策进行调整。 第四条工期 (一)路基主体工期:201*年*月*日至201*年*月*日 ; 路基附属工期:201*年*月*日至201*年*月*日 合同总工期为: 14 个月。 (二)乙方必须服从甲方各节点工期及总工期计划安排,当业主对甲方的工期调整时乙方需及时作出相应的调整以满足业主要求,具体要求以甲方项目经理部下发的工程进度计划为准。 (三)本工程因征地拆迁、业主计划调整等因素影响施工时,乙方应根据现场情况、业主及甲方要求及时合理安排和调整人员、辅助材料、机械设备等的投入。由此产生的人员、辅材及机械的窝工、等工、赶工等费用均由乙方自行承担。(四)乙方应充分了解和理解本工程的物质条件(场地、障碍物、污染物、地质条件、水文条件等)及气候条件(风、霜、雨、雪、冻等),遇到不利物质条件或发生恶劣气候条件时,乙方应采取合理措施继续施工以确保工期,相关措施费用已包含于合同总价中。 (五)一旦甲方有指令,乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间,乙方应按甲方要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程,并保障其安全无损。

道路工程劳务分包合同

道路工程劳务分包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了工程的顺利进展,明确甲乙双方的责任、义务。根据《劳动法》、《建筑法》和《经济合同法》经双方协商,就贵州遵义市赤水市农村公路组组通劳务分包达成以下协议: 一、工程名称: 二、承包方式:包工及小型工具(60挖机、铁铲等) 三、承包范围及工作内容: 配合机械土路床找平,严格按照贵州建工四公司施工标准及规范施工,支模(15cm高的钢模)、浇筑混凝土、压纹、割缝。 四、质量要求 1、严格按照国家现行施工及验收标准,严格执行甲方技术措施规范施工。 2、乙方必须达到质检,甲方、监理等的检查验收要求。 五、承包单价 商品砼浇灌单价为50元/m3,自拌砼,含运输砼到场浇灌价100元/m3(若使用自拌料方式时,若可搭动力电,由甲方出面协调搭电,若无动力电,发电机由甲方提供,油费用乙方自行承担)。 六、付款方式 该工程支付方式为每打完一条路,经交通局、贵州建工四公司验收合格支付80%的劳务款,至到下一标段公路完成后付清前一标段剩余20%的劳务款,与此类推,滚动付款。 八、双方责任 1、甲方负责提供图纸和技术人员,进行技术交底,检查验收工程质量,抓安全生产,文明施工。 2、乙方必须听从甲方统一指挥管理,如不能满足甲方工期要求、安全及文明施工要求,如果不按甲方施工要求,

由此产生的安全事故由乙方自负。甲方有权终止合同,并赔偿甲方相应损失。 3、乙方施工范围内必须负责场地的清洁。 4、乙方在施工期间所有工人必须佩戴安全帽,严禁任何情况下打架闹事,如有违反,对双方各罚款500-2000元,严禁偷盗,施工期间禁止工人饮酒,一经发现罚款500元/次,并将当事人逐出工地,严禁各种赌博和不文明现象。 5、乙方进场工人必须身体健康,符合劳动劳务标准,若施工期间发生任何疾病或意外身亡与甲方无关。 九、结算方式及变更 1、对于工程量的结算按现场实际发生工程量计算。 2、设计变更的项目合同单价收方,如果变更中的项目在合同中没有相对应的单价,则双方进行协商处理。 十一、违约责任: 甲、乙双方任何一方违反本合同约定,应支付违约金伍万元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任,非因双方原因造成违约除外。 十、本合同未尽事宜,甲乙双方签字生效,具有同等法律效力,所有工程完工费用结清后自行废除。 甲方:乙方: 身份证号码:身份证号码: 电话号码:电话号码:

市政工程承包合同参考

市政工程承包合同范本参考 篇一:市政工程承包合同 发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方) 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包内容: 路面的恢复及道路的改造 四、承包方式: 沥青、水稳道路包工包料,砌井、砌墙部分、花砖、路崖、水泥及井管道材料由甲方提供。 五、结算方式: 1、承包单位经市场政工程经济管理站审定的取费类别和甲方制定的价格为依据(1.沥青路面每平方米95元。结构层:6公分粗料;4公分细料。2.水稳层每平方米30元。结构层:水稳层20公分。3.水稳层沥青路面每平方米125元。结构层:水稳层20公分,沥青层10公分,以上均为发票价。 4.面包砖铺设8元/m2人工费,路崖8元每延米人工费。 5.其它甲方指定的零星项目按照甲方指定的道路下水工程合同为依据进行结算。) 2、工程预算造价:约为壹佰捌拾万元整,改造总面积约为20000平方米。结算以实际工程量和项目,作为结算依据。

3、付款方式:合同签订后,甲方按工程总预算造价的30%付给乙方备料款、工程进度款,待工程竣工验收合格后付足工程结算造价的95%,余5%作为保修金,五年后经甲方再次复验工程无质量问题一次性付清余款。 4、本工程竣工后,15日内双方搞完结算。支付到总工程结算造价95%。 六、约定事项 1、开工前,甲方负责完成“三通一平”前期工程(即水通、电通、路通、施工现场等)并组织有关对施工图纸,设计技术资料进行审定,办理施工临时设施范围内,土地租用等有关事项、申请施工执照、确定工程水准点和座标控制点、乙方要严格按照审定后的施工图和有关技术资料进行施工。对水准点、座标控制点要妥善保存、以备后用。 2、本工程主要部分乙方必须自行完成,不得转包。部分专业项目实际分包时,其一切质量、技术、经济责任,由乙方向甲方负责。施工前乙方编制的施工组织设计(一般工程)由甲方组织设计单位、施工单位等。共同审定,重要工程要经市城建委(计建处)审批。 3、本工程如发生设计变更时,需另行预(结)算,经建设单位同意后,到甲方项目部办理增减变更签证。 4、为保证工程质量,由项目部进行质量跟踪随时检查外,分三个环节需由战略发展部及项目部进行基层碾压、水稳层

专业分包合同范本

110千伏XX变电配套线路工程(电缆部分及架空部分)(土建部分)分包合同 承包人:XX市输变电工程公司 分包人:南方送变电有限公司 签署地点: 110千伏输变电配套线路工程(电缆部分及架空部分)(土建部 分) 第一部分协议书 承包人(全称):XXX市XX输变电工程公司 分包人(全称):XXX省XXX市南方送变电有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、

行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于XX电网公司XX供电局 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:110千伏XX输变电配套线路工程(电缆部分及架空部分)(土建部分) 分包工程地点:XX市XX镇 分包工程承包范围: 1.工程主要包括(但不限于)以下内容(具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工): 1.1 架空部分专业工作主要包括(但不限于): 1.1.1 本工程架空部分的土石方工程; 1.1.2 本工程架空部分的基础工程; 1.1.3 架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复; 1.1.4 桩基检测费; 1.1.5 材料卸车保管费等; 1.2 电缆部分专业工作主要包括(但不限于): 1.2.1 双回路砼电缆沟1884米,每隔25米设臵一个沟间直通工作井; 1.2.2 新建双回8线埋管634米,每隔20米设臵一个直通工作井; 1.2.3 新建双回8线顶管305米; 1.2.4 新建管(顶管、埋管)沟间直通工作井27个; 1.2.5 新建90°工作井4个; 1.2.6 新建中间接头井4个; 1.2.7 电缆终端场一处等; 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标志桩等; 1.3 安全措施费及文明施工费(¥36,560元,已包含在工程限价内); 1.4 为完成工程发生的有关费用; 1.5 材料归属: 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料; 1.5.2 甲方提供¥1,398,535元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料; 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 二、分包合同价款 金额:大写:人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整,小写:¥5,109,100.00元 三、工期 开工日期:本分包工程定于 2011年11 月1日开工; 竣工日期:本分包工程定于2012年6月30日竣工;

路基工程专业分包合同

路基工程劳务分包合同 合同编号:一公司G310项目合字(2014)002号 甲方:中铁航空港集团第一工程有限公司G310洛阳市境改建工程第二合同段项目经理部乙方:中天路桥有限公司 为加快G310洛阳市境(市区段)改建工程项目施工进度,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同。 1 工程名称:路基工程。 2 工程地点及范围:G310洛阳市境改建工程第二合同段(具体根据甲方工程需要确定工作地点里程桩号) 。 3承包内容: 3.1 路基土石方开挖:包括清表,挖除非适用土,路基开挖断面内的所有土石方开挖、装车、运输、卸车到指定位置(路基填方段或弃土场),空回,整修边坡、路床顶面填平压实,临时排水,弃土场平整及复垦、环保等相关工作。 3.2 利用土填筑:包括填前清表及碾压,分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水)或翻晒、碾压,临时排水,路基顶面及边坡整修成型,边坡余土清理外运等相关工作。 3.3 利用石方填筑:包括填前清表及碾压,分层摊铺、平整、洒水或晾晒、碾压,临时排水,路基顶面及边坡整修成型等利用石方填筑完成的所有工作。 3.3 借土填方:包括清表(路基及取土场),路基填前碾压,取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段,空回,便道洒水、维护,分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水)或翻晒、碾压,临时排水,路基顶面及边坡整修成型,取土场平整及复垦、环保等相关工作。 3.4 锥坡及台背回填:包括挖台阶,挖、装、运、卸车到指定路段位置,石灰消解、过筛、计量,填料拌合、洒水、分层摊铺、分层压实、局部人工配合机械夯实等全部工序。 3.5 石灰土处理路床:包括取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段,空回,便道洒水、维护,石灰消解、过筛、计量、撒灰、路拌机拌合、整平、洒水或晾晒、分层碾压、

道路工程劳务分包合同

道路工程劳务分包合同 工程承包人包人):________________________ 劳务分包人:___________________________________________________ _____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承包合同包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关:________ 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:________________________________________ 工程地点:________________________________ 分包范围:________________________________ 提供分包劳务内容:

________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天 4、质量标准 工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________ 等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 本合同; 本合同附件; 本工程施工总承包合同; 本工程施工专业承包合同。 6、标准规范 除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: ___________________________________________________ _____________ ___________________________________________________

市政工程分包协议

承包协议 工程总承包方(以下简称甲方): 项目部承包方(以下简称乙方): 经双方友好协商,本着自愿、互谅、互让、合作共发展的原则,双方就项目承包签订如下协议:乙方负责以甲方的名义组织参加本项目建设施工,并以甲方项目部名义在工程所在地组织施工管理活动,同时向甲方上交管理费、压证费、税金(含所得税)等相关费用,双方责任、义务、权利明确如下: (一)甲方责任 1.甲方负责提供资质,出具招投标相关资料。 2.甲方保证在乙方没有违约的前提下按本协议约定及时划转工程款,不得滞留、挪作他用。 3.甲方有义务和权利配合、督促乙方缴纳各种税费,原始凭证、税票由甲方保留、提供乙方复印件留存。 (二)乙方责任 1.在合同签订及履行过程中,除另有约定外,所发生的一切费用均由乙方承担。 2.乙方需通知甲方经营部,并由甲方委派工作人员与乙方共同前去签订本工程的相关合同或协议,签订后乙方需将本工程项目的招标文件(整理成册)、投标文件(整理成册)、中标通知书、合同及相关协议等原件上交至甲方经营部。 3.乙方负责保证工程施工质量及保修期内质量,出现质量问题,由乙方负责修复及赔偿。按合同质保期到期,乙方须向甲方上交本项目业主方或建设方的合格验收报告及设备使用合格证明材料后,甲方将质保金付给乙方。 4.乙方负责保证现场安全生产,一旦出现安全事故,乙方负责赔偿善后,承担经济及法律责任,并负责赔偿甲方挽回安全生

产资质的费用及损失。 6.乙方负责资金筹措并保证及发放农民工资及其它料工费。乙方个人在办理决算款时出具农民工工资明细及其它料工费明细后方可办理。 7.该项工程中发生的人工、材料、机械等费用产生的债权债务由乙方负责,与甲方无关。 8.乙方需将本工程内业资料(整理成册)、现场签证、设计变更、施工图纸、竣工图纸、竣工报告、工程决算等与本工程相关的原件上交至甲方经营部。甲方财务部确认无拖欠税金及费用后可将甲方银行账户已收到的本项目工程款拨付乙方。 9. 开具各种发票所产生的费用均由乙方承担,且乙方必须保证所开具的所有发票及相关的完税证明等为符合国家及施工地点相关政策、法规,且真实、有效,如有虚假或不符合相关政策法规、甲方有权追究乙方法律责任,同时由此所产生的一切后果及损失(包括经济损失、名誉损失、资质损失及法律责任)均由乙方承担。 10、本项目所发生的一切相关法律纠纷,均由乙方处理并承担所有的经济损失,乙方承担所有的法律责任。 11、本项目所有工程款必须汇入甲方指定银行账户内,否则追究相关人员法律责任。 (三)管理费费率、压证费用及交纳方法 1.甲方收取乙方的管理费规定如下: 在签订合同后或首次拨付工程款到帐后按照合同总价或中标价的 1% 一次性扣除管理费,如本次款项不足,顺延至下次继续扣除,直至扣完,工程竣工结算后按最终决算总造价结算管理费。(多退少补)。 2、甲方收取乙方的压证费规定如下: 如本工程项目需在建委备案或在建设方压证(即甲方在此期间无法使用相关人员证件),在签订合同后或首次拨付工程款到帐

建设工程专业施工专业分包规定合同示范文本

实用标准 建设工程施工专业分包合同 项目 编号

签订日期:年月日 签订地点: 建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方):__________ 工程分包人(以下简称乙方):____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_______工程专业分包事项,经协商一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:___________ 发证机关:_____________ 资质专业及等级:__________ 复审时间及有效期:_________ 2、工程专业分包内容 工程名称:_____________ 工程地点:_____________ 分包范围:_____________ 工程内容:_________ 3、分包工作期限 3.1开始工作日期:__年__月__日,结束工作日期:__年__月

__日,总日历工作天数为:天。 3.2工期如需顺延,必须经甲方同意,并以书面形式确定。 4、质量标准 工程质量:按承包合同(指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同)关于质量的约定、国家现行规范和标准执行,质量标准为:_____________。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准:_________。 5、合同价款 5.1本工程合同总价暂定为人民币:元,(大写:______元)。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。 5.2本工程的各项清单固定综合单价,(详见附表一),均为一次包死,不予调整。 5.3本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料(不含甲供料)、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用(税费除外)。 5.4本合同清单固定综合单价已包括了甲方应与乙方结算的所有款项。除此之外,甲方再无其他结算和付款义务。 6、甲方的权利、义务 6.1组建与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作。 6.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料(包括水准点与坐标控制点位置、作业指导书、基线等)。 6.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 6.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 6.5审核乙方提交的结算资料,按本合同约定,办理结算手续,向乙方支付工程款。 6.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 6.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容,甲方有权单方决定调减乙方的工作量,或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责任。 6.8负责与发包方(业主)、监理、设计单位及有关部门进行联系。 6.9施工过程中,最终末次结算付款前,乙方未及时清算为履行本合同而

相关主题