合同编号：
项目水电施工工程
劳务分包合同
甲方：
乙方：
签约地点：
签订日期：年月日
甲方： (以下简称“承包人”) 注册地址：
通讯地址：
邮编：
法定代表人：职务：
纳税人身份：
纳税人识别号：
开户银行名称：
开户银行账号：
乙方：（以下简称“分包人”）注册地址：
通讯地址：
邮编：
法定代表人：职务：
纳税人身份：
纳税人识别号：
开户银行名称：
开户银行账号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿和诚实信用原则，双方经协商一致，达成以下合同条款，共同遵照执行。
第一条工程概况、分包工作内容
1.1工程名称：项目工程水电施工工程
1.2工程地址：。
1.3工程概况：。
1.4分包范围：等施工图所包括的工作内容，具体详见施工图纸及工程量清单的强弱电、给排水、雨水管、弱电预留预埋及安装，并对现场现场材料设备做好成品与半成品保护。以甲方提供施工图中应包含的一切内容。包括且不仅限于以下工作：（1）强弱电部分：
①强电部分：从强电井至住户电源开关箱管路及电源开关箱预埋及安装；户内各照明管路、插座、开关管路、插座盒、开关盒、灯盒、接线盒预埋、穿线及设备安装；强电桥架安装及桥架洞口预留、防火封堵，支架制作安装;室内空调洞口预留，地下车库照明管路预埋及安装；主楼公共部分照明、电井、水井内照明管路预埋及安装；地下室、裙楼、塔楼、屋面动力线路及双电源的预留预埋及配电箱安装，地下室、裙楼、塔楼电缆敷设及电缆头制作安装，疏散指示、应急照明的预埋及设备安装,主电源进线套管制作安装，含二次配管剔槽及恢复等工作内容,强电所有设备安装及调试。
②弱电部分：室内多媒体箱、可视对讲门禁、紧急按钮、稍后按钮、煤气报警的穿线及安装；弱电桥架安装及桥架洞口预留、防火封堵，支架制作安装，总进线区域套管制作安装，含二次配管剔槽及恢复等工作内容，弱电所有设备安装及调试，
（2）给排水部分：雨水管、污水管、废水管、通气管、冷凝水管各管道洞口预留及管道安装、地漏安装（含防水封堵），地下车库压力排水管道安装及套管预埋（含防水封堵）；污水泵安装，水泵房设备安装及管道安装，地下室、裙楼、塔楼给水管安装、剔槽及恢复，给水主管洞口预留，空调洞预留预埋、排气洞预留、卫生间通气孔、地下室给水主干管的套管预留预埋（含防水封堵）。（卫生间给排水管安装至坐便器及洗脸盆、含坐便器洗脸盆安装，厨房、阳台给水管安装至水嘴，含水嘴安装），管道支架制作安装、排水系统接至室外污废水井内等工作内容。所有设备安装及调试。
（3）防雷接地部分：地下基础防雷接地焊接及地下车库独立柱防雷接地扁铁焊接预留，屋顶设备的接地，屋顶防雷网、避雷针制作安装，地下室各设备房接地、电梯基坑及机房接地焊接预埋，商业卫生间及各层卫生间等电位盒安装及跨接线焊接，强弱电井垂直、水平接地母线安装、等电位盒安装，引下线安装，接地钢板制作安装，客厅栏杆，生活阳台栏杆接地预留焊接，屋顶防雷接地焊接，均压环的焊接等工作内容。最后防雷接地检测保证通过。
1.5建筑面积：暂估平方米（最终以实际收方为准）。
第二条工期
2.1 本工程合同约定于年月日开工，年
月日分包工程完工，共日历天。
2.2 主要阶段性节点完成时间：
按甲方批准的施工进度计划节点，年月日前全部完成并交付使用。
第三条工程质量：
按照设计要求或甲方现场代表要求，按国家规定的施工技术验收规范精心施工，质量达到国家现行施工规范及验收质量标准，满足安全和使用
功能的要求（分户验收标准）。
第四条合同价款的计价方式
4.1 本合同按下列方式确定计算合同综合包干单价：
序号名称计价单位单价（元）备注
1 强弱电部分m
2 含机具及辅助材料
2 给排水部分m2 含机具及辅助材料
3 防雷接部分m2 含机具及辅助材料
合计价格m2
注：工作内容中户内PPR到厨房、阳台、卫生间给水支管不做（不
含进户主管）及洗脸盆、蹲便器、水嘴不做应扣除元/平方，
执行单价为元/平方。
上述单价均为含税价，综合包干单价在合同履行过程中不受市场影响或政策调价而调整单价。
4.2 工程量中间计量计算规则：建设方提供的已盖章的施工蓝图及与图纸相关的内容上标明的建筑面积。
4.3 本工程的劳务管理费为工程劳务分包总价的 %，在每次结算时由甲方一并支付。
第五条合同价款的计算和支付
5.1 合同价款的计算方式：暂估元人民币，即综合包干
单价×实际完成建筑面积。
5.2 付款方式
本水电安装工程无预付款。每月25日报送当月实际完成项目产值报表，经甲方预算人员审核确认。
乙方依据经甲方审核签字确认后的《产值报表》及提供不低于3%的等额增值税专用发票后，甲方支付乙方当月确认产值的80%作为
进度款。竣工验收合格，结算完成后20日内付至结算总额的97%，余下3%作为质保金，两年质保期满复验合格20天内无息付清。1、结算产值单价的计算约定：
1）强弱电气系统预埋（含应急照明、疏散指示）：元/平方米2）强弱电气系统穿线、带丝（含应急照明、疏散指示）：元/平方米
3）强弱电电缆桥架安装：元/平方米
4）电缆铺设、电气设备安装元：元/平方米
5）开关面板灯具的安装：元/平方米
6）电气综合调试及验收：元/平方米
7）给排水系统预留预埋：元/平方米
8）给排水系统干管、支管安装（含入户PPR主管）：元/平方米
9）户内PPR给水支管安装（内容：厨房、阳台、卫生间及洗涤盆、蹲便器、水嘴）: 元/平方米
10）封堵、补洞：元/平方米
11）给排水系统综合调试及验收元/平方米
12）防雷接地部分制作、安装、焊接元/平方米
13）防雷接地系统综合调试及验收元/平方米
5.3甲方将本合同所有应付款项支付至乙方以下银行账户：
开户银行：
户名：
银行账号：
5.4乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。
5.5甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。
5.6工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。
5.7若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予认可。
5.8有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目;违反合同规定转包分包的项目;变更增加工程项目手续不完备的工程项目;工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认
可的项目;其他违背合同规定的项目。
（10）乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员，服从甲方统一安排(包括计量器具的要求和计量方法的采用等)。
5.8支付方式: 银行转账。
5.9工程竣工结算条件：分包范围内的工程全部完成，并经甲方、监理单位验收合格；乙方工完场清，其施工区域、生活区域清理干净，工人全部退场；其他条件：务工人员工资全部结清。
5.10工程竣工结算条件满足后，乙方在 30 日内提交结算报告及完
整的结算资料，甲方在 30 日内进行审核,并签署确认工程竣工结算单。
5.11 在甲方支付款项及税金时，乙方应提交与当期支付金额一致的增值税专用发票。否则，甲方有权不予付款。
第六条安全管理
6.1 本工程安全目标：杜绝重伤以上事故，轻伤频率控制在3‰以下，全员安全教育100%，特种作业持证上岗率100%。
6.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方职业健康安全管理体系文件的要求，严格按安全标准进行施工，服从甲方的监督、管理和指挥。
6.3 甲方要为乙方现场所有人员购买人身意外伤害保险。
第七条工程质量管理
7.1工程质量按施工验收规范验收不合格的，合同价款不予支付。工程质量验收合格，但达不到合同约定的质量目标和标准的，结算单价下浮 2 %。
7.2 隐蔽工程完成后，隐蔽工程须经甲方项目经理部相关负责人签字合格后，方可进行隐蔽。否则甲方可要求乙方拆除或开孔进行重新检验，有关拆除、重新覆盖的费用全部由乙方承担且工期不予顺延。
7.3分包方应先做样板，经甲方、建设单位、监理方认可后方可全面施工。样板是现场判定产品质量的重要依据。
7.4乙方应随时接受甲方、监理工程师的质量检查检验。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方要求拆除和重新施工，并承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第八条工程进度管理
8.1乙方应严格按照本合同第二条约定的总工期目标及各主要阶段性节点工期目标进行施工，确保按期完成施工内容。
8.2 经甲方施工代表确认的以下原因，工期可相应顺延：
（1）因自然灾害或非乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。
（2）因甲方原因致使施工不能正常进行，乙方以书面形式提出
申请。
乙方应在上述情况发生后 2日内，向甲方项目经理提交顺延工期的书面报告及相应的证据资料，甲方应于 1日内完成审核并作出书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。
8.3 乙方未按合同工期完工的，每延误一天向甲方承担违约金2000 元。
8.4乙方主要节点工期延误的，每延误一天向甲方承担违约金2000 元。
8.5 按照合同约定的工期计划，乙方进度明显延误，并且不能按照甲方要求采取相应措施（产生费用由乙方自行承担）的，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。
第九条文明施工
9.1本工程的文明施工必须达到合格工程标准。否则，结算单价下浮1 %。
9.2 乙方应按约定的文明施工目标、标准及甲方关于文明工地的规定和要求进行施工。甲方所作出的合理安排、指令，乙方均应无条件执行并承担相关费用。
9.3甲方现场提供 1 间办公室和40间住宿用房，不足的由乙方自行解决（其费用自理、管理责任由乙方承担），其他生活用具由甲方提供。乙方应保持现场住房干净整洁，符合文明工地要求。
9.4现场悬挂的企业标识、标牌等由甲方统一策划、布置，乙方必须按甲方的要求进行悬挂。否则，每违反一次，须向甲方承担违约金2000元。
第十条材料机具管理
10.1本工程由甲方提供的材料为：电气主材包括：等电位端子箱、配电箱、配电柜、线管、电缆桥架、联结片、联结螺栓、吊钩、横担、三通、弯头、电缆电线、对讲门铃主机及室内机、避雷网、超过1米的断筋处圆钢和女儿墙用圆钢（不含支架）、扁钢、角钢、防水套管、接线盒、灯具、开关插座；排水主材包括：给排水管材及除管卡的管件、各种阀门、水表、地漏、水嘴、便器及配件、洗菜盆、洗涤盆及洗脸盆。
乙方自备除甲供材料以外的材料、机械、工具为：包括不限于
辅助材料、绞丝机、弯管机台钳、电缆液压器、管钳、热熔器、手电钻等。
10.2乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，并负责所领用材料机具的保管及维护保养。
10.3 材料（设施料）严格执行限额领料制度。超过约定消耗量的，则超出部分应由乙方按市场价外加15%的管理费折价赔偿。双方约定各种材料损耗率、工具损坏率为：
钢筋 2 %、砼 1 %、模板材料 / ㎡、支撑方木 / m3，其他材料机具损耗率为0%。
10.4乙方应严格按操作规程使用甲方提供的机械设备及工具，因违反操作规程而产生的一切损失由乙方承担。
第十一条乙方主要管理人员及劳务队伍管理
11.1乙方负责本项目的主要管理人员（包括项目经理或现场负责人，生产负责人、技术负责人、安全员、质量员、劳务员等合同签订后书面提交甲方。若发生变更，应提前7日书面报甲方同意。否则，每人次承担违约金2万元并承担由此引起的一切损失。乙方主要管理人员必须常驻施工现场，保证施工期间的80%的日历天的出勤，如有缺勤，每天按人民币 200 元向发包人支付违约金，其考勤由甲方现场代表执行，如有事请假须经甲方现场代表书面同意。
11.2 乙方安排进驻现场的所有人员必须符合劳动法律法规的规定且其身体状况能适应工地环境及工作性质。特殊工种施工人员必须持合法有效证件上岗。
11.3 乙方进场前，应将其所有现场人员登记造册，并加盖公章后7日内报甲方备案。在施工过程中，乙方如变更现场人员，必须及时更新，并报经甲方确认。
11.4 乙方应当与其聘用的务工人员签订劳动合同并报甲方备案，乙方应按合同约定及时足额支付务工人员工资，乙方发放务工人员的工资表应及时向甲方备案。否则，甲方有权拒绝支付劳务费。
11.5 乙方应对作业工人进行安全教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲
方提供有关资料。
11.6在甲方按合同给付乙方劳务费的情况下，乙方如支付工资不及时，出现工人闹事，扣罚分包工程结算价款的 1 %，累计发生两次，甲方有权解除合同。
11.7发生安全意外伤害事故时，乙方应尽力施救，并保护好现场，做好事故善后工作；乙方如意外伤害事故善后工作未及时处理，出现上访、劳动仲裁、围堵项目部等，每次罚款 1 万元。
11.8在甲方资金暂不到位的情况下，乙方必须保证连续施工 1 月并按时支付期间劳务人员的工资。
11.9如乙方人员不服从甲方的管理、不配合甲方的工作或不符合施工标准要求，甲方有权要求乙方进行更换，乙方须在3日内无条件换人，并应保证工作的正常进行。
第十二条违约责任、解除合同
12.1 甲方未按合同规定支付劳务费的，应按同期银行存款利率向乙方支付拖欠劳务费的违约金。
12.2 乙方分包的工程项目，不得再行分包或转包，否则甲方有权解除合同。
12.3如乙方中途提出涨价或变更合同条款的其他不合理要求，并因此而停止或部分停止施工、消极怠工的，乙方每天承担违约金元；停工或部分停工、消极怠工时间超过5日，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。
12.4如因乙方违约，甲方解除合同的，乙方除了按合同相应条款约定承担违约金或实际损失外，还需按未完工程价款的 2 %另外赔偿甲方因另行发包将承担的各种损失和费用。
12.5合同解除的，乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后 5 日内无条件撤出工地，逾期每天承担违约金 1 万元。双方应在合同解除后 15 日内完成对已完工程量的核对，已完工程的质量验收，乙方领用材料、机具的退还、核算，应扣款项的确认，以及其他交接工作。如乙方不予配合，甲方有权在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等独立第三方见证后，
即安排其他施工队伍进场施工；届时，甲方拍摄的照片或独立第三方的见证记录，将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工程质量的有效证据。乙方不得以任何方式干预或影响工程的继续施工，否则，每天承担违约金 1 万元。
合同解除后2个月内，乙方向甲方提交结算报告及完整的结算资料，甲方收到结算报告后2个月内完成审核或提出修改意见。结算价款确定后，甲方仍按原合同约定的时间及比例，支付进度款及剩余劳务费。
12.6因乙方不能按期完成某分项工程的，或其分项工程质量不符合要求且经甲方提出后仍未整改到符合标准的，甲方可另行安排人员施工，并按其发生的实际费用、外加10%的管理费从乙方劳务费中扣除，乙方不得以第三方施工费用高于其分包价格而拒绝扣除。
12.7甲方应在乙方进场时向乙方进行相关制度交底。乙方违反甲方施工管理制度，甲方有权按制度规定对乙方进行处罚（该处罚即为乙方应承担的违约金）。
12.8 一方当事人按照合同约定应承担多项违约金、赔偿款的，合并计算。
12.9乙方违约的，甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金，或在结算中扣减相应价款。若当期不足以扣减或当期未扣除的，甲方可在后期扣除或另行追偿。
12.10 乙方工程质量出现重大问题的，或者相同或类似的一般性质量问题出现3次以上（含3次）且经甲方提出后未能采取有效措施解决的，甲方有权解除合同。
第十三条合同授权
13.1甲方授权项目负责人（电话：）
13.2乙方授权其现场负责人（电话：）
13.3 合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。
第十四条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协
商不成的，可依法向甲方法人住所地人民法院起诉解决。
第十五条合同变更
如需变更本合同条款，应签订书面协议加以明确，并由双方加盖公章，方为有效。
第十六条保修
16.1本工程质保金的比例为结算工程总造价的3%，竣工验收合格后12个月满7日内支付。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年。但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际情况提高质保金的比例和延长质保金的支付时间。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程质保金扣除。
16.2 质量保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后 3 日内（紧急情况应在24小时内）派人维修。若乙方未按期派人维修，甲方可委托他人进行维修，费用从保修金中扣除，不足部分，甲方可向乙方追偿。
16.3质量保修金为结算价款的 3 %。质保金自工程交付满12个月后7 天内，甲方将剩余保修金无息返还乙方。
第十七条合同的生效及份数
18.1本合同双方签字盖章后生效。
18.2本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
此页无正文
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
住所地：住所地：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
-精品文档- 桩基础工程施工合同 甲方：浙江海天建设集团有限公司_________________ （以下简称甲方）乙方：江苏地质基桩工程公司 ____________________ （以下简称乙方）甲方因工程需要将万科龙湾城市中心区A02地块1#楼一18#楼PC管桩工程分包给乙方施工，乙方具有相应的施工资质，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，依据建设部、国家工商行政管理局颁发的《建筑装饰工程施工合同示范文本》，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议： —、工程概况： 1、工程名称：万科龙湾城市中心A02地块 2、工程地点：温州市龙湾区 3、承包范围：1#楼一18#楼多层建筑及相对应的地下室的 PC-500（100）~600（110）A 型AB 型B 型管桩工程 二、承包方式： 包清工（内容包括：1、施工图审查；2、符合本工程特点切实可行的施工方案的编制和报验；3、桩机进场就位、桩位放样、打桩、桩顶送桩、打桩过程的测量；4、积极配合做好有关桩基检测等 工作；5、同步做好资料的搜集和整理工作。 三、承包范围： 4、设计图纸中1#楼一18#楼多层建筑及相对应的地下室的 PC-500 （100）~600（110）A 型AB 型B 型管桩工程。
四、工期: -精品文档- 1、工期为一标段（1#-11#楼及相关地下室）至2013年3月1日打 桩全部完成，春节放假为2013年2月5日至2月19日（视情况可以缩短，不得延长），除人力不可抗因素工期顺延，其他因素不得顺延。乙方应按照甲方要求的总工期和各节点工期来组织施 工，在满足总工期的同时也必须满足各节点工期完成的时间，必须按照合同约定工期按时竣工；（乙方应考虑到施工期间扰民等因素可能造成的工期延误的影响） 2、如遇政策性原因处理不当引起当地居民阻扰而影响施工的情况 发生，由甲乙双方共同出面协商，工期顺延。 3、若乙方无正当理由造成工期延误，无法满足甲方的节点工期和 总工期，甲方有权单方面终止合同或安排其他施工单位进场施工。 五、工程造价及结算方式： 1、PC管桩桩径：500-600,每米清工综合单价为143元，（综合单价包含：打桩、接桩（包括接桩辅材）、人工费、材料费、管理费、利润、措施费、规费、税金、机械进出场费等要完成打桩所会产生的 所有费用，不包括水电费） 2、工程量计算方式：按设计有效桩长+1/2桩顶送桩深度。 六、付款方式： 每月月底上报工程量一次，在下月25日前按实际完成工程量支付乙方70%,完工支付80%，桩基验收合格支付95%，余款出士0.000 一个月结清，乙方开具相应的发票。
工程分包安全协议书 在社会发展不断提速的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。什么样的协议书才是有效的呢？以下是作者收集整理的工程分包安全协议书4篇，希望能够帮助到大家。 工程分包安全协议书篇1 总承包方：XXX（以下称甲方） 工程分包方：XXX(以下称乙方) 因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议： 一、甲方责任： 1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。 2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。 3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。 二、乙方责任在： 1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质
编号：_______________ 建设工程施工分包合同 总包人： ______________________ 分包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 总包人（全称）： 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程范围： 分包工程承包内容：现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式： 二、 工期 合同工期总日历天数为： 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 （1） 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定（有关总包合同的商务条件内容除外 ）。 （2） 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ，由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为
分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许，分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发岀指令和决定，分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名： (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发岀口头指令，并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名：。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时，分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作，否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 （3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 （4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。 （5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作
建筑施工大包协议 甲方：________________________________________________ 乙方(实际施工方)：____________________________________ 甲方承建________________________________ 工程项目，现委托乙方采取包工、 机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案___________________________ 单项工程项目的工作内容， 具体为 __________________ 工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的—%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导： 1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管 理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与
管理。 2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付 工程款。 3) 负责与 业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到等级以上。 2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生，否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3) 工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工 完场清。 4) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到 绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 6) 具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行承担。 7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方指定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
设计合作协议书 甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方按照国家、省、市有关法律、法规精神，结合与建设单位签定的工程设计合同（下称《设计合同》）的具体实际，经双方协商，决定由乙方承担下述设计工程，并纳入甲方经营部门管理机制，特签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 5、取费方式（人民币）：见附表 第二条双方职责 （一）、甲方责任 1、贯彻执行国家的各项方针政策和有关法令法规，检查督促《设计合同》的全面实施，协助解决施工过程中出现的重要事项。 2、协调、协助乙方进行施工图会审及出图盖章。 3、协助乙方进行各网点的电气部分的施工图设计。 4、按合同及取费方式定期向乙方收取出图、审图费用； （二）、乙方职责 1、贯彻执行国家、省、市法律法规，根据《工程合同》各项条款确定的原则和要求，制订设计方案，涉及建筑结构方面的设计必须有专业结构书的签名确认。 2、负责《设计合同》中规定的各网点室内外装饰、CI标识、消防及空调图纸绘制，并提前2天交与甲方审图、出图。 3、按《设计合同》及国家、省厅的有关规定，乙方必须在设计图纸中标识相关材料品种、规格、材质等均应符合设计要求。 4、做好设计工作资料的积累、整理和归档工作。归档资料必须及时、真实、完整、整理成册。
5、负责各网点设计工作的勘察测量及工作中的食宿、安全事故等工作。 7、按合同及取费方式的约定及时支付款项，否则视为乙方违约，承担违约责任。 8、乙方不准私自代表甲方签订工程设计合同。乙方不准私刻公章，如乙方私刻公章、以甲方名义私开银行账户，一经发现，视为乙方违约，并追究有关法律责任。 9、设计工作期内，乙方所有人员的工资、住宿、福利、医疗、保险费及各类事故发生所需的费用均由乙方支付。 第三条设计费用的约定 1、按合同附件中的计费方式，以网点为收费基础。 2、乙方若需甲方派员参与设计现场的勘察等工作，则按200元/人/趟收取费用。 3、乙方必须在甲方审图及出图之前，按附件中的费用计取方式，将每网点的费用打入甲方指定的帐号，否则，造成的出图日期延迟的责任由乙方承担。 4、本工程税金由乙方负责。 第四条违约责任 1、违约方必须承担因违约造成的一切经济损失及引发的一切法律责任。 2、违约方必须向守约方违约赔偿金伍拾万元整。 第五条争议或纠纷处理 1、合同附件：收费标准。 2、本合同壹式两份，甲方双方各执壹份，双方签字后生效，并具有同等法律效力。 3、未尽事宜，由双方协商解决。本合同在执行期间双方发生争议时，由工程所在地的人民法院处理。 甲方单位名称（盖章）乙方（签名） 代表人：代表人： 日期：日期： 合同附件：
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程 总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
建设工程分包合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，甲方将该工程泥水工、木工、外架工、钢筋工制安工程承包给乙方，双方达成如下协议： 第一条工程承包的工作内容 （一）泥工工程内容 1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部泥水施工内容（不含室内装修）。 2、以该工程滴水面为参照物，滴水面以内从桩基开始，该工程一切混凝土砂浆搅拌、浇注、养护由乙方负责。 3、以该工程的滴水面为参照物，滴水面以内砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥、砂、砖二次搬运、施工脚手架的安拆，由乙方负责。 4、乙方自己提供泥水工种所需要的塔吊、搅拌机、振动棒及泥水工一切的操作工具和机械设备，乙方自行负责设备的安拆、操作、维修保养。 5、乙方在修建中须清理完每层楼的建筑垃圾，再进入下道工序。 6、甲方提供该工种所需主材（沙石、水泥、砖、瓷砖）。 （二）木工工程内容 1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部木工工程施工内容。 2、以该工程滴水面为参照物，滴水面以内的现浇混凝土的木模制作、安装、加固、拆模由乙方负责，回库材料必须按甲方指定位置堆放。 3、该工程木工工种所涉及的主材（模板、杉杆、方条）、耗材（钉子、铁丝）、二次搬运由乙方负责。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程分包协议书范本通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、分包工程范围： 三、工程单价： 四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。 五、工期要求：按业主要求工期： 开工日期________年___月___日，竣工日期________年___月___日，合同总工期为_____日。 六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故。 七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。 八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。 九、指令和决定 1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 十、承包人驻工地代表
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
工程分包合同协议书 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则 并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、工期：开工日期：年月日 竣工日期：年月日工期：天 五、合同价款：本工程采用()方式计价，每吨()元/吨。 合同总价款为 六、质量要求： 本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任： 1、甲方责任： ⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式()份。 ⑶及时供应合同规定的材料。
⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任： ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。 ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。 八、材料供应： 1、主材由()方负责提供。 2、辅材由()方负责提供。 九、材料消耗： 工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之()计算，废料归()方。 十、施工与验收： 1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。 十一、结算方式： 签订合同，甲方即向乙方交付()元预付款，工程进行过半时甲方支付()元，工程完工，甲方支付()元工程款。 十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款()%的损失费。 十三、其它： 1、本协议一式()份，正本()份，副本()份。 2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 设计项目分包合同
编号：FS-DY-46396 设计项目分包合同 甲方： 乙方： 一、总则 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定，本着平等互利、友好合作的原则，签订本合同，并共同遵守。 二、设计内容及要求 1. 甲方委托乙方对甲方开发的梧州项目(以下称“项目”)设计包装宣传手册并打印该宣传手册(每套本，共本)。 2. 设计要求：项目包装宣传手册设计内容除项目基本介绍外，还应增加项目所在地的内容及图片并体现项目规划设计分析、目标市场调研分析、投资财务分析等内容。 三、双方责任 1. 乙方严格根据甲方项目宣传重点和要求为甲方提供
切实可行的项目包装宣传册设计方案，以满足甲方的项目包装宣传需要。 2. 乙方有权要求甲方提供乙方所需的图片、数据及文件等关键性资料，乙方应妥善使用保管并对甲方所提供一切资料保密。 3. 甲方有权审查设计内容和表现形式，对不符合法律、法规规定或项目推销方案的设计内容和表现形式，甲方有权要求乙方作出修改，乙方应按甲方要求作出修改直到甲方满意为止。 4. 甲方应根据测评效果对乙方提交的设计方案及时调整以确保项目宣传效果。 5. 甲方全权委托乙方进行广告代理，在双方合同期间，不应将其业务交给第三方承办。 四、设计服务费用及结算方式、时间 1. 设计服务费：项目包装宣传手册设计费总计人民币元整(￥元)(含有关税费、乙方对项目包装宣传手册设计方案进行不断优化和修订的费用以及打印包装宣传手册费用)。 2. 付款方式：本合同签订之日起日内，甲方支付乙方
工程分包协议书 甲方：________________ 乙方：________________ 甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关合作事宜，达成如下，双方共同遵守： 第一条：分包工程范围 甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_ 所属工程项目施工承包乙方。 乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_所有项目施工。 第二条：分包期限 分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。 第三条：付款及结算方式 1、工程进度款：工程进度达到60%以上，以施工总合同价款的30%拨付工程进度款。 2、结算方式：甲方以油田公司最终审定工程结算后，按工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。 第四条、施工质量及竣工验收 1、保证施工质量达到相应的质量验收规范，达到合格等级 2、本工程质保期为贰年。 3、甲方按照最终审定结算金额的直接费中人工费的50%预留质
量保证金，质量保证期满后，一次性付清给乙方。 第五条：甲乙双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、负责提供本项工程所需的材料及大型机械设备。 2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目委托乙方。 3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。 4、甲方应按约定如期向乙方支付施工费用，愈期3天无故不支付，则按每天5％的标准向乙方支付滞纳金。 （二）乙方的权利和义务 1、乙方管理及工作人员在施工期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的 规章制度 ，配合甲方管理人员的安排。 2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。 3、甲方有权根据乙方施工内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。 4、乙方应负责施工期间的所有材料的看护及设备保管维护。 5、乙方负责承担因该工程施工期间发生的所有安全事故，及一切后果。 6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。 第六条：违约责任
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
设计分包协议书 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲、乙双方经洽谈、协商，甲方决定委托乙方进行设计分包工作，订立本协议，以共同恪守。 一、甲方义务： 1. 确保设计工作营业额100万/年 ] 2. 协调，安排，处理以下工作： 商务洽谈，商务标书，合同签订，重要节点设计沟通、汇报，工程概算，软装协作，合同款项跟踪收取 二、乙方义务： 1.确保以下基础工作按时按质完成 ①合同前后概念设计 ②技术标书 ③方案设计，效果图 《 ④施工图，材料表，材料样板，灯洁具表 ⑤消防合图，弱电合图，水电图 ⑥出图（效果图，施工蓝图） ⑦施工交底，现场督导，技术变更 2.配合甲方处理一下工作 商务洽谈，商务标书，合同签订，重要节点设计沟通、汇报，工程概算，软装协作，合同款项跟踪收取 3.主持以下工作 ①项目技术工作总体计划，任务分配，进度督控，提成分配 ? ②对内外的日常项目会议 ③与客户的日常沟通 ④重要节点设计沟通、汇报 三、设计费分配：
1. 本地无商务返点的项目，甲方按合同总额的40%计提，乙方按合同总额的60%计提 2. 异地(xx主城外)项目，在甲方计提5%的差旅费后，再按4/6开由甲乙方分别计提 3. 有商务返点的项目，在甲方计提返点费后，再按4/6开由甲乙方分别计提 : 4. 分配时间为阶段性款项到账后一周之内 四、关于设备使用和费用承担： 1. 甲方向乙方提供固定办公桌1张，电脑1台，乙方在和甲方无冲突的情况下可免费使用其他设施 2. 乙方不能调用甲方技术人员，须自己配备技术人员，该类人员可在和甲方无冲突的情况下免费使用办公场所其他设施 3. 以下费用由乙方全额承担： ①本地（xx主城）项目的差旅费 ②项目工作人员工资、提成 ③概念，方案，施工图制作费用 — ④效果图制作、出图及蓝图出图费用 ⑤材料样板制作费 4 以下费用由甲方全额承担： ①异地项目的差旅费（乙方按甲方规范予以报销） ②发票税金 ③商务返点 五、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方：乙方： 签字（盖章）：签字（盖章）： ~
工程分包协议书 甲方：河北成昊建筑工程有限公司 乙方：王金龙 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进行，签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：衡水市绿地亮化工程 2、工程地址：前进街永兴路至南环路、青年公园 3、施工内容： 3.1前进街永兴路至南环路东西两侧及河道两侧线坑挖槽、灯基础浇筑、 回填土平整夯实及地面恢复。 3.2青年公园线坑挖槽、灯基础浇筑、回填土平整夯实及地面恢复。 4、工程造价：元。大写。 5、工程承包方式：包质量，包工期，包安全，包人员，同时自行承担安全、生产责任。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。 二、工程期限 本合同工程自年月日开工至年月日竣工。 三、甲方责任
1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，工具及施工机械； 2、甲方指派人员对工程进行全面管理，对在工程施工过程中乙方人员的各种行为进行约束和管理； 3、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源； 4、开工前组织乙方负责人学习并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底； 5、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 四、乙方责任 1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工； 2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地； 3、严格按照施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收标准。 4、由于乙方原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担相应责任； 5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成公安、环保、城建、税务等相关部门处罚的，乙方应该承担全部责任； 6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到标准和甲方的要求； 五、工程款支付的相关条款 1、工程款支付方式随着业主拨付甲方进度款支付给乙方。 2、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 六、工程负责人及安全施工责任 1、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于乙方
编号：YB-HT-008347 专业分包安全生产协议书 Safety production agreement of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
专业分包安全生产协议书 甲方（发包单位）：________________ 乙方（分包单位）：________________ （一）工程项目名称：________________ （二）工程地址：________________ （三）本合同分包作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的专业分包合同。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。 （二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方有权监督检查乙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况。 （四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。 （二）乙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，乙方必须遵守甲方的施工现场和安全生产管理规定，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。 （三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。 （五）乙方应对甲方提供的施工作业条件进行认真检查，对甲方提供、移交的场地、设施、设备等的完备性、安全性进行认真检查、验收，验收合格后与甲方办理移交、接收手续，并签字确认，乙方对签字负责，未经验收或验收不合格的不得移交、使用。乙