永久用电工程施工合同
发包方：（以下简称“甲方”）
承包方：（以下简称“乙方”）
甲方确定乙方为项目用电工程施工的承担施工单位。现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本合同所涉事宜协商一致，在甲方注册登记地订立本合同，以资双方共同遵守。
第一部分：专用条款
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程承包内容
3.1.按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议纪要及甲方要求结合现场具体情况完
成以下内容：
4.工程承包方式
4.1.本合同乙方以总价包干形式承包，包干总价包设计（包括配电规划设计与施工图
设计、供电局施工范围的设计费用）、包报批（包办本工程需的供电部门全部报
装、批负荷、验收、送电等全部手续）、包工包料、包安全、包质量、包工期、包防火、包装表、包验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包保修、包施工用水电、包措施费、包过马路穿管费、包顶管费、包道路修复费、包电缆占坑费、包管线测量费、包电缆在红线内外开挖施工的借用原有电缆沟费
用、包因使用土地而与土地权利人的协调及土地青苗赔偿费、包利润及税金等一切费用。
4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整
体工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，除甲方认可的设计变更及现场签证以外，不随其他任何因素变化而调整。
4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内，由乙方向税收部
门缴纳。
4.4.无论供电部门最终批出的供电方案是否与图纸或投标报价方案是否一致，甲方均
不作出承包造价的调整，所有责任由乙方承担。
4.5.用于本工程的各种机械、设备的供应、运输装卸及吊装搬运费用的支付也包含在
总包价中。
4.6.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计，均不得另行调整造价，任何
未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。
4.7.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的，乙方
必须经甲方书面确认工程量，增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取：
（1）《预算清单》中有相同清单子目，按《预算清单》综合单价，不因任何因素而调整；
（2）《预算清单》中有类似清单子目，参考类似清单子目综合单价。若只是主材种类不同，则只调整主材差价，其它费用不调整，即综合单价=类似清单子目综合单价+（现种类主材材料价-原子目种类主材材料价）；
4.8.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。
5.设计图纸：
5.1.乙方向甲方提供经当地供电主管部门设计审核通过的施工图纸，并通过甲方，监
理，施工单位三方签字确认的图纸一式三套。
6.工程质量标准
工程质量标准：按国家现行施工验收规范及工程所在市供电部门验收要求为依
据。
7.工程总承包价：￥元（大写人民币：元整)
8.工程款支付办法
8.1.《供用电协议》批出并经甲方审核确认后15天内，甲方支付乙方工程总承包价
30%的备料款，计￥元（大写人民币元整）。
8.2.全部设备、材料进场，安装工作全部完成具备送电条件之日起15天内，甲方支
付乙方工程总承包价50%的工程款，计￥元（大写人民币元整）。
8.3.供电局验收合格及办理结算后15天内，甲方支付乙方至工程总承包价95%的工
程款。
8.4.余款5％作为质保金于保修期满后15日内结清（无息）。
8.5.乙方每次收取工程款前，必须开具合法等值的由乙方单位开出的工程发票给甲
方，否则甲方可顺延付款，且无需承担任何违约责任。
9.工期：
9.1.工程总工期为个日历天，除本合同另有约定外，该工期不因任何原因和理由
（包括但不限于如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各
承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等）延长。
9.2.开工日期暂定为年月日，实际开工日期以以双方现场代表签证为
准，工程竣工日期为年月日，以当地政府质监部门及当地供电部门
竣工验收合格通电后，并通过甲方组织内部有关业务部门依照本合同约定的标准
和办法进行的工程质量验收，取得甲方颁发的《工程验收移交确认函》的日期为
准。
10.保修期
10.1.本合同工程保修期为两年，自供电部门验收合格后，并取得甲方颁发的《工程验
收移交确认函》之日起计。
11.通知
11.1.各方向下列地址/号码发出的信函、传真视为已经送达。
11.2.甲方确认其通知方式和银行帐号如下：
通信地址：
联系电话：
联系人：
传真：
开户银行：
帐号：
11.3.乙方确认其通知方式和银行帐号如下：
通信地址：
联系电话：
联系人：
传真：
开户银行：
帐号：
12.附件
12.1.附件1关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定12.2.附件2合同范围
12.3.附件3安全文明施工要求
12.4.附件4工程验收移交确认函
12.5.附件5工程质量保修书
12.6.附件6工程预算清单
第二部分：通用条款
13.甲乙方一般权利义务
13.1.甲方权利义务
13.1.1.甲方项目经理为甲方委派的驻工地代表，负责监督检查工程进度、工程质量，负
责设计图纸问题的处理，负责设计变更签证、隐蔽工程验收、工程进度签证、拨
款签证和其他必须的签证，并对乙方的单位、施工班组进行进场前资格审查（甲
方有权要求更换不合格的施工班组，直至合同终止）；甲方同时委派监理公司监
督检查工程质量、进度、质量验收及其他事宜。
13.1.2.甲方提供现场工程部及监理公司人员架构给乙方。
13.1.3.监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更、现场签证、工
程进度款的支付、办理竣工结算等。
13.1.4.根据销售等实际需要，对施工现场布置进行调整。
13.1.5.甲方协助解决材料堆放场地问题。
13.2.乙方权利义务
13.2.1.遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和总承包的指令，按照施工图纸、设计变
更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。
13.2.2.乙方项目经理为乙方指派的驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、
保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；
13.2.3.根据招标文件的要求，完成相关工程施工图设计或与工程配套的设计，经当地供
电部门、甲方、设计院、监理确认后使用。
13.2.4.乙方办妥按地方政府要求所办理的施工手续。
13.2.5.有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成
破坏。
13.2.6.每月向甲方、监理和总承包单位书面报送施工月报及下月施工计划，下月施工计
划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。否则甲方有权
不予支付下期进度款或顺延支付时间。
13.2.7.按合同约定内容，为甲、乙双方分包的工程提供配合和管理，参加相关工程验收
和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。
13.2.8.遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，
按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、总承包单位，严格遵守有
关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，否则由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。
13.2.9.已完工工程未交付之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏、污染，
乙方自费负责修复，由此给甲方造成其他损失的由乙方负责赔偿。
13.2.10.凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方
的有关损失。
13.2.11.乙方必须按政府有关规定，及时发放工人工资，否则甲方有权在乙方工程款
中扣减工人工资直接支付给工人，并对乙方每次处以20000元的罚款，乙方不得
有任何异议。
13.2.12.对于乙方或其所雇用的工人或任何其它人员的损害或赔偿，责任由乙方自行
承担，与甲方无关；若甲方涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼，所产
生的损害赔偿、诉讼费、律师费、赔偿费及其它全部费用由乙方负责；另乙方由
于伤亡事故而造成本工程停工的，甲方将不予顺延工期，其所有损失由乙方自负。
但由于甲方、监理工程师的行为失误所造成的伤亡除外。
13.2.13.乙方负责办理土地使用、青苗树林赔偿、清除地面、架空和地下障碍等工作。
14.设计及图纸
14.1.甲方向乙方提供的设计图纸数量见专用条款。乙方需要增加图纸套数的，甲方应
代为复制，复制费用由乙方承担。乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供甲方
代表及有关人员进行工程检查时使用。乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转
给第三人。
14.2.如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应在该项工程或分项工程开工前14日
之前向甲方提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，甲
方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工
过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示，若因乙方未能及时提出以上
要求而致使生产交货、安装延误，延误所引起的损失概由乙方负责。
14.3.除另有说明外，若有需要，乙方应在开始施工前或在甲方书面要求后十四天内提
交足够数量的深化图纸。甲方可拒绝、认可或更改这些深化图纸，乙方不会因上
述拒绝或更改而取得索偿或工期延长。若任何图纸退回给乙方作修改，乙方应不
迟于退回图纸后的七天内，将经修改的图纸再呈交给甲方审批。甲方对任何深化
图纸的认可并不会解除乙方在本合同中的任何责任和义务。
14.4.图纸的修改，必须由甲方联系设计人确定，乙方不得擅自要求设计人员修改图纸。
14.5.乙方在施工过程中，如发现图纸与实际不符，必须在征得甲方及设计人员同意后
方能施工。
14.6.乙方在竣工后14天内，须提交完整的竣工图给甲方使用，并按政府规定提交竣
工资料归档。工程竣工结算的款项须在提交前述竣工图纸及资料后才可以向乙方
支付。
15.乙方人员
15.1.乙方项目经理应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼
任其他工作。
15.2.乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期
间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需
对人员安排等进行变更，必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执行。
15.3.乙方委派的现场管理代表及各专业人员须持有与工程项目相应的资格证书，乙方
在开工前应向甲方提供拟派人员上岗证、和主要设备及材料的合格证明等相关有
效文件。
15.4.以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程
范围；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何
人员。
1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
3)不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；
4)违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
6)与本合同规定名册不符且没经甲方同意者；
7)与本工程施工无关的人员等。
16.施工组织设计及工期
16.1.开工、竣工时间在专用条款中约定。
16.2.乙方编制施工组织设计和材料、设备进场计划送甲方及监理公司审定。
16.3.乙方必须按甲方、监理、总承包方确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理、
总承包方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方、监理、总承包方的要求提出改进措施，经监理确认后执行。因乙方的原因导致实际进度
与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
16.4.开工及延期开工
16.4.1.乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。
16.4.2.因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，
推迟开工日期，工期相应顺延，给乙方造成的损失费用另行协商处理。
16.4.3.由于乙方原因造成延期开工的，合同总工期不予以顺延，造成的费用乙方自行承
担，乙方并赔偿因此给甲方或其他单位造成的损失。
16.5.工程暂停施工
16.5.1.甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要
求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护
已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方
复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。若因甲方的原因导致停工，
工期可以相应顺延，给乙方造成的损失费用另行协商处理。施工中因乙方工序、质量、安全文明等原因或责任造成停工、返工而增加的人工、材料或器材等费用均由乙方承担，工期不予顺延，乙方并赔偿因此给甲方或其他单位造成的损失。
16.5.2.具备复工条件时，甲方和监理工程师应立即向乙方发出复工令，乙方应立即组织
复工。乙方无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。
复工前甲方和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检
查。乙方负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏。
16.6.工程施工过程中，如遇到不可抗力的自然原因，经甲方及监理公司确认为不能施
工，则工期相应顺延。
17.乙方采购材料设备
17.1.乙方负责采购材料设备的，应按照双方约定及设计和技术标准要求采购，并提供
产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货24小时以前通知甲
方代表检验。
17.2.乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按甲方代表要求的时间运出
施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不
予顺延。
17.3.乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按甲方代表的要求进行检验或试验，不合
格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
17.4.本工程所有材料、设备均应附有产品合格证书，并经监理工程师和甲方共同检查
验收、签署验收合格文件方可使用。
17.5.甲方、监理工程师对材料的检验、认可、验收并不免除以后因材料缺陷引起工程
质量缺陷时乙方应承担的责任。
17.6.甲方代表发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方
负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
17.7.乙方需要使用代用材料时，应经甲方代表认可后才能使用，由此增减的价款双方
以书面形式议定。由乙方原因造成必须使用代用材料的，责任由乙方承担，若导
致费用增加的，乙方承担所增加的费用，若导致费用减少的，减少的价款甲方直
接从合同价款中予以扣除。
17.8.已经送抵工地的材料、设备，乙方不能擅自取走，并对它们的遗失或损坏负全部
责任。
17.9.乙方提议使用某一类型的材料、构配件、设备时，不论该类型是在合同文件中规
定的或是乙方提议使用的，将被视为保证该材料、购配件、设备在所有正常使用
环境下皆是满意的。
17.10.乙方被视为保证其所供应的物料使用优质材料和先进工艺制成、全新、未曾用过，
并完全符合合同文件规定的质量、规格和性能要求。
17.11.乙方采购材料设备样品
17.11.1.乙方用于本工程之任何材料和设备的品质，在使用前必须得到甲方认可。在
定购大宗材料和设备前，乙方要免费提供样品作认可之用。
17.11.2.对于甲方在招标书和合同中规定可供选择的产品,乙方必须提前送样由甲方
确认，且样品品牌或型号不少于三个。
17.11.3.乙方须在工地保存认可的样品，作为以后验收货物或工程的标准。
17.11.4.由于乙方送样不及时导致的工期延误，由乙方承担相应责任。
17.11.5.甲方对任何样品之认可，并不会减轻或解除乙方按合同须履行之责任。
18.现场管理
18.1.安全文明施工
18.1.1.乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全文明施工规范、条例，并遵守甲方安
全文明施工管理规定，详见附件《安全文明施工要求》。
18.1.2.乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境
卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款全部由乙方承担。
18.1.3.乙方应严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督
检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
18.1.4.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不
得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
18.2.人员管理
18.2.1.乙方应加强对本施工队的工人进行思想教育，不得在工地范围内盗窃，如果发现
施工队的工人盗窃财物并且人赃并获，甲方有权按盗窃财物总价值的10倍处罚乙方，乙方不能有任何异议。若乙方否认该盗窃人员及事实，经甲方核实盗窃事实及人员属实，发包人追加罚款1万元。
18.3.事故处理
18.3.1.乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。在施工期
间发生的施工质量、安全事故，其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
18.3.2.发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理
及甲方，同时按政府有关部门要求处理。
18.3.3.甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决
条款。
18.4.现场用水用电管理：
18.4.1.乙方应按总承包方要求提供用水用电计划，配置必要的计量装置，或直接与总承
包方协调妥当。
18.4.2.甲方或总承包方为乙方提供施工用水电的接驳点，接驳点至施工位置的水电线路
由乙方自行负责。施工用水电费用由乙方承担。
18.4.3.乙方的生活用水用电由乙方自行承担。
19.与其他单位的配合
19.1.乙方必须服从总承包方的管理，包括总承包方对现场安全和文明施工的统一管
理。
19.2.乙方应对与本合同项目直接相关的已完成的工程及场地进行检查、接收。
19.3.乙方在工程完工后，必须做好与后续进场单位的交接工作。
19.4.乙方应就本合同项目施工程序中与其他单位有矛盾的地方进行协调并找出解决
办法。
19.5.乙方在各分项施工前须与总承包方联系，提供或了解其在分项工程上的特殊要
求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），配合总承包单位确认。否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。
19.6.乙方应与总承包方核对相关的工程图纸。
19.7.乙方应在施工期间，负责现场乙方承包区域的一切设施和工程成品、半成品的保
护工作。从开工之日起直至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责，所发生的费用及损失由乙方负责。如乙方对其它单位的工程或设施造成损坏的，经监理核实后乙方照价赔偿。
20.销售配合
20.1.甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施
工现场进行清理，并作好相应的安全措施。
20.2.凡施工过程中必须配合销售需要而由甲方发出的指令变更等，乙方不得以任何理
由拒绝设计变更、修改，拖延工期，必须按时完成销售需要的工程。
20.3.为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。
21.质量与检验
21.1.本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规
范的要求。标准、规范之间如有差异，则乙方执行较高标准，且甲方无需为此支
付任何额外的费用。标准、规范之间如有矛盾时，由甲方做出决定，乙方不得提出增加费用或延长工期的要求。
21.2.乙方在施工过程中应严格执行安全及施工规范，必须保证工程质量，若出现质量
问题及所引起的一切责任及安全事故、费用等由乙方承担。
21.3.检查和整改
21.3.1.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令
施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
21.3.2.工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理、总承包方的要求拆除和
重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
21.3.3.施工过程中发现工程质量、工程进度问题时，甲方或监理单位以书面通知乙方，
乙方须24小时内给予答复意见并在三天内采取有效措施，整改达标后交甲方验
收；否则甲方有权责令停工，直至终止合同，调换队伍，整改费用及甲方由此遭受的损失由乙方承担，工期不得顺延。
21.3.4.如果乙方存在严重的质量问题（如多次整改均不能通过分部分项验收等），同时
甲方和监理均认为乙方很难保证工程质量，那么甲方有权选择①将乙方所承包的工程部分或全部委托给其他单位负责施工，乙方须无条件接受。甲方为完成该委托所支出的费用另加15%管理费由乙方承担。②甲方有权解除合同，乙方承担一切损失和赔偿。
21.3.5.工程经整改仍无法达到使用要求的，但甲方同意降级接收的，乙方支付该工程总
额20%的违约金，因此造成的甲方其它损失由乙方负责。
21.4.隐蔽工程和中间验收
21.4.1.工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前
48小时以书面形式通知监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间
和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。21.4.2.甲方、监理、总承包方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙
方提出延期要求，延期不能超过48小时。监理未能按以上时间提出延期要求或
不进行验收，乙方可自行组织验收，监理应承认验收记录。
21.4.3.经监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监
理不在验收记录上签字，视为监理已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施
工。
21.4.4.对于关键工序施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收
前向监理提交检查记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工。21.4.5.为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案
经甲方确认，甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板，样板经甲方验收合格后
乙方方可按样板进行大面积施工。
21.4.6.当甲方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，
并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期
不予顺延。
22.设备调试
22.1.双方约定需要设备调试的，设备调试内容应与乙方承包的安装范围相一致，设备
调试费用由乙方承担。
22.2.设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织设备调试，并在设备调试前
48小时以书面形式通知甲方、监理。通知包括调试内容、时间、地点。乙方准
备设备调试记录，甲方根据乙方要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，监理在设备调试记录上签字。
22.3.甲方、监理不能按时参加设备调试，须在开始设备调试前24小时以书面形式向
乙方提出延期要求，不参加设备调试，应承认设备调试记录。
22.4.设备安装工程具备无负荷联动设备调试条件，甲方组织设备联动调试，并就设备
调试内容、时间、地点向乙方提出要求，乙方按要求做好准备工作。设备联动调
试合格，各方在设备调试记录上签字。
22.5.由乙方承担设计或提出修改设计造成设备调试达不到验收要求，不管该设计是否
经过甲方、监理批准，由乙方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。22.6.由于设备制造原因导致设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过甲方、监
理批准，由该设备采购方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。22.7.由于乙方施工原因造成设备调试达不到验收要求，乙方按甲方、监理要求重新安
装和设备调试，并承担重新安装和设备调试的费用。
23.变更与签证
23.1.甲方有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，
上述变更不应以任何方式使合同作废或失效，乙方对于甲方发出的变更、签证，应及时、完整地执行，不得以任何理由拒绝，并保证工程的质量和进度要求；甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况支付乙方变更签证的价款。
23.2.所有变更都必须有甲方批准的变更指令才可实施，否则不计价。
23.3.变更与签证详见附件《关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定》
24.工程竣工验收与结算
24.1.竣工验收
24.1.1.工程验收以经甲方确认、供电部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验
收规范及工程所在地供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及工程所在地供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。
24.1.2.竣工验收前，乙方必须自检合格，监理复查合格；工程具备竣工验收条件，乙方
按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收
报告及工程质量保修书。
24.1.3.初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，组织有设计单位、监理、政
府有关部门、甲方、乙方参加工程竣工验收。工程竣工验收合格，且合同前款所述的工程质量验收移交合格，视为工程竣工验收通过。工程竣工验收通过以甲方颁发《工程验收移交确认函》为准。
24.1.4.工程质量验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行返工，直至符合验收条件，
所产生的费用由乙方承担，工期不予顺延，不增加结算工程量。
24.1.5.乙方应及时配合总承包方向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提
供的资料由甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担。
24.1.6.工程竣工后乙方应做好场地清理工作，并将施工场地清扫干净，否则甲方可视情
况从乙方的质量保证金中扣除相应款项。乙方在本工程施工现场的临时设施，竣工验收通过后10天内应及时拆除，并且做好场地的清理工作（包括余泥垃圾及
其他堆积物的清理、临时的生产和生活设施拆除），将给排水管、地面等清扫干
净，否则甲方有权指派其他施工单位强行拆除并清理，发生费用及责任均由乙方
承担。
24.1.7.在工程竣工验收通过后2日内，施工单位人员（除驻场维修人员外）必须撤离施
工现场，否则甲方视情况在质量保证金中扣罚。
24.1.8.乙方须将图纸、说明书、继电保护检测报告等文件资料提供给甲方。
24.2.竣工结算
24.2.1.完成工程竣工验收后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，
并按照合同约定的计价办法办理结算。乙方向甲方提交的工程结算书必须盖有乙
方或其书面授权的公司的有效印章，否则甲方不予接受，所引起的结算延误责任
由乙方承担。
24.2.2.甲方收到乙方递交的符合编制要求的竣工结算报告及结算资料后60天内进行审
核，给予确认或者提出修改意见，并于之后的90天内完成审核（结算有争议时
除外），出具结算审核意见。
24.2.3.乙方未按合同规定的时间递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方将发出
催促通知，在催促通知后的28天内，乙方仍未提交工程竣工结算报告，则甲方
视为乙方不具备编制结算书的技术能力，甲方有权单方面进行结算（包括自行结
算及委托第三方结算），且以该结果作为结算造价，乙方必须无条件接受该结算
造价。
24.2.4.乙方上报的结算金额，不得高出最终审定结算金额的5%，否则，甲方收取超出
审定结算金额5%以外部分造价的10％作为违约金，并在结算工程总价款中扣除，乙方不得有任何异议。
24.2.5.竣工结算具体要求详见附件《关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定》。
25.工程保修
25.1.工程质量保修范围和内容
25.1.1.按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，乙方承担施工合同约定的所
有施工承包范围内工程质量保修责任。
25.1.2.凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主
的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是属于乙方保修范
围的，乙方应维修，费用由责任方承担。
25.2.工程保修的其他约定详见合同附件《工程质量保修书》。
26.转让与分包
26.1.转让
26.1.1.乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人。
26.2.乙方分包
26.2.1.分包须经甲方书面批准，并向甲方提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程
施工方案；本合同规定的工程项目，如有未经甲方批准的第三方施工单位进场，甲方有权中止该分包合同；分包合同不得与本合同发生抵触。
26.2.2.乙方分包合同不改变乙方对该分包工程的任何义务与责任，乙方在分包现场派驻
监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为乙方违约。
26.2.3.乙方应在开工后20天内（并且不迟于分包工程开工前30天）提交乙方分包工程
（包括三方施工合同工程）、甲方分包工程的进退场时间，经甲方监理确认后执行；否则，由此造成的责任由乙方负责。
27.违约责任
27.1.因甲方原因而导致逾期付款的，按逾期付款金额银行同期的一年期流动资金贷款
利率承担违约责任。
27.2.乙方必须在规定的时间内竣工，否则，属乙方原因导致本工程逾期竣工的，乙方
应承担逾期竣工的违约责任：
27.2.1.逾期竣工未超过20天的，每逾期一天，由乙方按合同暂定价的1‰向甲方支付
违约金。
27.2.2.逾期竣工超过20天的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按合同暂定
价的10%向甲方支付违约金；甲方同意继续履行合同的，自本合同规定的竣工日期的第二天起至实际竣工之日止，乙方按日向甲方支付合同暂定价的2‰的违约金。
27.3.在合同履行过程中，如乙方单方面提出终止合同（包括不履行合同及不能履行合
同），乙方应无条件向甲方支付合同暂定价10%的违约金，并承担由此而造成
甲方的全部经济损失；如甲方单方面提出终止合同，甲方应无条件向乙方支付已完工程结算造价10%的违约金。
27.4.乙方项目经理未经甲方允许调离项目现场或在其他项目兼职，每次乙方须向甲方
支付违约金贰万元。
27.5.乙方主要管理及技术人员有兼职，或未经甲方允许调离项目的，乙方每发生一项
（或一人），需支付违约金1000元。
27.6.若甲方发现乙方未经甲方许可将工程全部或部分进行分包或转包，甲方有权终止
本合同，乙方应无条件按合同暂定价的10%向甲方支付违约金。
27.7.乙方进度滞后或者存在质量问题时，甲方有权罚款，情节严重的，甲方有权解除
合同，并根据合同与乙方就完成的合格工程量进行结算，不做任何补偿，乙方必
须在收到甲方退场指令后10天内完成退场，乙方不得提出异议。
27.8.凡乙方发生违反本合同的违约行为，且在甲方、监理提出书面整改意见15天内
仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此
造成的经济损失，甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。
27.9.因乙方原因终止合同时，乙方承担违约责任，赔偿甲方损失，甲方保留向乙方索
赔合同暂定价10%的违约金的权利。
27.10.工程施工过程中出现的所有属于乙方责任的违约金/罚款，乙方必须在当期进度
款中予以确认并即时扣除，结算时相应扣减工程款。
27.11.本合同中约定的乙方应赔偿给甲方所造成的经济损失的，其赔偿金包括但不限于
甲方由此而产生的律师费、诉讼费、执行费、评估费、第三方服务费、差旅费、拍卖费及税费等。
27.12.本合同中的条款（包括违约责任条款）均由甲乙双方协商一致，是双方的真实意
思表示，对双方均具有法律约束力。因双方承担的工程建设及其他方面的风险不
同，双方确认将根据本合同的违约责任条款各自承担不同的违约责任。且双方确
认在本合同签订后将不会以重大误解、显失公平、欺诈、胁迫、或者乘人之危等
作为不履行本合同或违约责任条款的抗辩理由。
27.13.由于意外情况引起的停工、窝工造成的损失应查明责任，其损失应由责任方负担。
27.14.在合同终止的情况下，违约金的支付作为特别结算和清理事项不受合同终止的影
响。
28.争议解决
28.1.双方约定,在履行合同过程中产生争议时应协商解决，协商解决不成时采取向工
程所在人民法院提起诉讼的方式解决。
28.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保
护好已完工程：
1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
2)法院要求停止施工。
29.合同解除
29.1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。
29.2.因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。
29.3.甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，甲
方有权单方面提出解除合同。
29.4.一方依照合同约定提出要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通
知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，可以依本合同有关的约定处理。
29.5.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按
甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后结算办理结算手续后支付。
29.6.除甲方原因外，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货
的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。30.来往书面文件
30.1.除签证外，甲方的来往文函经甲方项目经理签署方有效。
30.2.签证文件经甲方项目经理签字并盖甲方公章方有效。
30.3.乙方的要求、通知等来往文函，均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方公
章后递交甲方。
31.合同文件解释顺序
31.1.下列文件均是本合同的组成部分，在彼此内容不一致或发生歧义时，文件优先解
释顺序如下：
1)履行本合同的相关补充协议；
2)专用条款；
3)通用条款；
4)合同附件
5)中标通知书；
6)乙方投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；
7)图纸；
8)标准、规范及有关技术文件；
32.合同生效
32.1.本合同一式四份，双方签字盖章后生效。甲乙双方各执两份，具同
等法律效力，未尽事宜，协商解决。
（以下无正文，专供签署）
甲方：
签约代表：
签订时间：年月日
乙方：
签约代表：
签订时间：年月日
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
临时用电安装工程施工合同 发包方(甲方)：深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包方(乙方)：深圳市茂南电力工程有限公司 经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2×500KVA箱式变配电工程） 2、工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳 二、承包范围 根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。 三、承包方式 1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、 包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。 2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包 括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。 3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证 在结算中调整。 页脚内容1
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整； 四、合同工期 1、本工程开工时间为2015年月日； 竣工时间为2015年月日； 2、本合同约定40个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素，方可顺延工期。 五、双方责任 1、甲方责任： 1)按时按合同约定方式付款； 2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中 的设计、变更、签证等工作； 3)提供必要的施工条件（如水、电及土建现场）； 4)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续 所需资料。 2、乙方责任： 1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格； 2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工； 3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任； 4)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工； 5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责； 6)及时办理送电手续和送电。 页脚内容2
用电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方）身份证号： 签定日期： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就甲方中标的项目用电工程施工事项达成以下协议。 第一条工程概况： 1．施工地点： 2．工期：2018年月日至2018年月日 3．承包方式：乙方包工包料。工程总价为：￥元（大写：）（包含本项工程所有设备材料及施工、安装、调试、税金等一切费用）。 4. 乙方严格按照国家供电主管部门规定的用电设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收。 第二条材料供应的约定： 1．乙方须严格遵照合同附件规定的条款提供材料，并应按时供应到现场，甲乙双方办理交接手续。甲方如发现乙方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向乙方提出，乙方应第一时间进行调换，若因材料质量问题或规格差异造成工程损失，责任由乙方承担。 第三条关于工程质量及验收的约定： 1．本工程应严格参照《北京市电力工程施工质量评定标准》施工。 2. 乙方须对户外广告牌所有设备用电量进行精确测算，确保所有设备材料须经过正确合理的施工、安装、调试后能组成满足所有设备供电需求的供电系统。 3. 乙方施工、安装、调试的供电系统须与甲方相关负责人进行对接，并对设备进行通电运行测试，所有设备必须通电运行正常，否则不予验收。 4．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员在施工期间，须做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故一切责任和费用均由乙方负责。
临时用电工程施工合同 合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点] 临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
施工用电协议书 1施工用电协议书 甲方（供电方）： 乙方（用电方）： 因***工程施工需要，用电方需临时搭线用电,为明确供用电双方的权利和义务，根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、等电力法规，经协商一致，签订本协议。 一、用电方临时搭线用电地址用电方临时搭线用电地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、临时用电期限：自年＿月＿日至年＿月＿日止； 三、用电性质：＿＿＿＿＿，执行电价为：＿＿＿＿元/度； 四、用电方用电负荷：＿＿＿；电能表为:＿＿＿＿＿； 五、电费结算方式：电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算,如属无表临时用电,则按下列办法之一结算电费: 1、实际使用电表计量的电量×协议规定电价； 2、用电方用电功率（KW）×实际使用小时数×协议规定电价； 六、安全责任 1、属用电方产权的用电设施，应由用电方负责维护，并由用电方承担因用电引起的所有安全责任；
2、用电方必须充分保证用电安全，用电方应装有可靠的保护装臵，遇有故障时能迅速切断电源，因用电方故障或超协议容量用电造成的一切后果由用电方负责； 3、用电方不得向外转供电，否则供电方有权终止对用电方供电，并且因此带来的后果由用电方负责； 4、用电方必须足额及时缴纳用电费用，否则供电方有权终止对用电方供电。 七、本协议一式两份，自签订之日起生效，有效期至拆除临时用电设施止。 甲方（签章）：乙方（签章）： 年＿月＿日年＿月＿日 2施工现场临时用电协议书 承包单位（以下简称甲方）：北京诚通新新建设有限公司分包单位（以下简称乙方）： 工程名称：北京市通州区梨园镇居住（含商业及综合项目）住宅1#至4#楼工程 工程地点：北京市通州区梨园镇 起止时间：从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策、法规，保障施工现场的用电安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ59-99）的要求，以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规
合同编号： 临时用电施工合同 ………………有限公司 二〇一六年印制
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地址： 三、工程内容: 四、合同价款及支付方式 4.1合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国
家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。 4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款%；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的%。剩余%作为质量保修金在保修期满后支付。 4.3 价款调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价： 工程价款调整方法： 五、质量保修 5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的%计元，保修期为
年。 乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。 5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。 5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。 5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。 六、工程工期 6.1工程开工日期: 年月日， 6.2工程完工日期: 年月日； 6.3合同总历时天 6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： 6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关
电力工程施工承包合同 电力工程的快速发展和合理的建设结构为我国的经济发展提供了有力保障,强健的＂筋骨＂促进了我国国民经济的又好又快发展.下面是小编为您整理的“电力工程施工承包合同”,希望您喜欢！更多详细内容请点击查看. 电力工程施工承包合同1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,xx 将xx 县结xx村0.4kV～10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期,保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议. 第一条工程概况: 0.4kV～10kV线路工程,变台安装及下户线路安装 1,工程名称:xx社区水利配套基础设施（供电）工程 2,工程内容: 0.4kV～10kV线路工程,变台安装及下户线路安装工程 3,工程地点:xx村 4,设计单位:xx水利水电勘探设计院 5,工期: 201x年月日至201x年月日 6,质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准
7,合同价款（工程总造价）:工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准. 第二条合同使用的语言文字,标准和适用法律 1,合同语言:汉语 2,适用法律:国家法律,法规以及工程所在地地方法规. 3,适应标准,规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准. 第三条甲乙方驻工地代表 1,甲方项目负责人: 2,乙方项目负责人: 3,工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查. 4,监理工程师代表: 第四条甲方工作 1,施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件. 2,甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止.
临时用电电力工程施工合同书 电力工程施工合同书 建设单位: 施工单位: 经双方协商同意在施工中遵守下列条款: 一、工程名称: 工程地点: 工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。 二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币 元整。 三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入 工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送 电后7日内支付工程合同价款的 %。本工程综合单价固 定，工程量按实结算。 四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。 五、施工工期: 个工作日。 六、施工准备: 1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。 2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。 3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。 八、工程验收: 1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。 2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。 3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。 九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工 地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。 十、保修条款: 1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
临时用电协议 甲方（供电方）：保利天汇花园一期二标项目部 乙方（用电方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿因工程施工需要，用电方需临时搭线用电, 为明确供用电双方的权利和义务，根据《关于实施现场临时施工用水、电管理办法的通知单》、《电力法》、《电力供应与使用条例》等有关法律、法规，经甲、乙双方协商，订立本协议，以便共同遵守。 一、用电方临时搭线用电地址 用电方临时搭线用电地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、临时用电期限：自年＿月＿日至年＿月＿日止； 三、用电性质：＿＿＿＿＿，执行电价为：1.5元/度； 四、用电方用电负荷：＿＿＿；电能表计为: ＿＿＿＿＿； 五、电费结算方式： 1、用电计量采用电表计量方式，电表安装时应登记注册。甲、乙双方按照注册登记的计费电表计量的电量另加13%损耗作为电费结算的依据。 如属无表临时用电,则按下列办法之一结算电费: 1）、实际使用电表计量的电量×协议规定电价； 2）、用电方用电功率（KW）×实际使用小时数×协议规定电价；
2、供电价格：甲方按照（1.5元/度）电费。在协议有效期内，遇电价调整时，按照调价文件规定执行。 3、电费结算方式：甲方按照规定周期抄验电表并结算电费，乙方应在当月5日前交清电费。 六、安全责任 1、属用电方产权的用电设施，应由用电方负责维护，并由用电方承担因用电引起的所有安全责任； 2、用电方必须充分保证用电安全，用电方应装有可靠的保护装置，遇有故障时能迅速切断电源，因用电方故障或超协议容量用电造成的一切后果由用电方负责； 3、用电方不得向外转供电，否则供电方有权终止对用电方供电，并且因此带来的后果由用电方负责； 4、用电方必须足额及时缴纳用电费用，否则供电方有权终止对用电方供电。 七、供电方的权利和义务 1、监督和管理乙方正常用电。 2、用电方逾期不缴纳电费，供电方有权从逾期之日起向用电方方按日收取所欠电费1％的滞纳金。 3、用电方搬迁或者其他原因不再使用计费电表和供电设施，又没有办理停用手续的，甲方有权拆除其计费电表和供电设施。
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
施工临时用电工程承包合同 工程名称： 甲方： 乙方：
施工临时用电工程承包合同 发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。 第一条承包工程概况： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容： 第二条工程质量及技术要求： 乙方工程施工质量必须符合《城乡电网建设与改造施工及验收标准》。 第三条合同价款： 一、价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定 总价为193.5572万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变。乙方需 向甲方提供足额合法发票。 二、合同价款的结算方式： 三、合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元， 在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元，乙方按工期节点完成全部工 程，并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。 第四条工程期限： 乙方必须在2011年3月10日前保质保量完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。 第五条功程承包方式为下列方式 一、包工包科，总价包干。 二、乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应 责任及由此给甲方造成的损失。 第六条材料设备供应 乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品，附有产品合格证。 第七条乙方的职责： 一、根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相关部门之间的关系，以保证 工程进度顺利进行。 二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问题。 三、组织有关人员编制施工组织设计措施，施工总进度计划等各项准备工作。 四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工 程质量达到合格，并接受甲方派出的代表的监督。 五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方 可施工，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 六、在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。 七、在施工过程中，由于乙方自身原因导致停工、返工；材料、构建的倒运及机械二 次进场等而造成损失，均由乙方自行承担。 八、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作， 费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工 程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要
石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目 临时用电工程 施工合同 （合同编号：） 建设单位:石家庄市德临房地产开发有限公司 施工单位:石家庄广电电力安装有限公司 签约时间： 2015 年 5 月日
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方):石家庄市德临房地产开发有限公司 承包人(以下简称乙方): 石家庄广电电力安装有限公司 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目临时用电工程 二、工程地址： 石家庄市槐安路南，香榭苑东侧。 三、工程内容:包括临电工程方案审批、施工图设计审批及施工图设计文件所包含的全部工作内容（外线部分、箱变部分、环网柜部分的全部内容，高压出线及计量、顶管施工、一进三出环网柜施工、630kva欧式箱变施工及低压出线计量和相关设备安装调试、验收、送电等）。 四、合同总价: 合同一次包干总价为人民币1150000元整，大写壹佰壹拾伍万元整。报价中应包括但不限于方案设计、施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、检测、验收、所有措施、保险、利润、税金政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。 五、工程工期： 1、总工期45日历天，合同签订后10天内办理完毕相关的施工手续并进场施工。
2、合同签订后3天内，按照总工期要求编制施工各节点进度计划。施工节点包括：外线部分、箱变部分、环网柜部分的土建工程完成时间，顶管施工完成时间，线路敷设完成时间，630kva箱变进场及安装时间，环网柜进场及安装时间，全部安装完毕时间，调试时间、竣工验收时间，正式送电时间，正式移交时间。 3、工程开工日期:2015 年5月日， 4、工程完工日期:2015 年月日； 5、如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： ①由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍； ②遇不可抗力而引起的延误。 如果乙方认为其有权提出工期顺延，应以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否给予工期顺延，但甲方不承担因顺延工期而产生的费用。 六：工程施工资质：要求送变电工程专业承包叁级以上资质（含叁级）。 七、工程承包方式 1、乙方负责安元嘉里项目临电的报装；图纸设计；图纸审批、临电工程的设备、电缆等设备材料采购、材料设备检测送审；负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理、土建工程、基础工程等一切与本工程相关的所有内容。 2、本工程承包方式为大包干工程：包报装、包设计、包审批、包工、包设备、包材料、包土建施工、包设备安装、包调试、包维护、包相关市政费用（绿化的补偿和道路的破除、恢复）、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续、包括管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的一切与工程有关的所有费用。 八、材料供应 本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明、认证和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问
水电安装单项工程承包合同 甲方：四川相如建设集团有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：友豪新世界C区 二、工程地点：四川省泸州市泸县玉蟾大道 三、承包方式：劳务计量包工，包质量、安全生产、文明施工、综合治理。 四、工程内容： 1、友豪新世界C区的设计施工图纸内容、设计变更，技术核定单上所有强、弱电的普通预埋安装，给水安装、排水安装、消防预埋、防雷接地的焊接、临水、临电安装维护、拆除、电梯前室的照明安装、楼梯间的照明安装、户内天棚的穿绳、开关箱的安装、车库的照明安装及应急照明、楼梯口应急照明、车库只安装日光灯不包括电缆桥架安装等全部工作内容，单价包干不另行计价（主要内容依据为甲方的书面通知结合设计文件）。 2、各工序的预留孔洞、预埋管线（本工程砼内匀为PVC导管）工作必须紧密配合土建各工序施工，凡不能紧密配合土建各工序施工的，各工序的孔、洞的封堵及管槽的填补工作，由乙方自行负责（当二次
配管时需土建砌筑班组的紧密配合）。 3、给水施工至楼层内管道井；排水安装到市政排污井。强、弱电施工至户外检查井。 4、乙方在施工中需要材料必须提前三天提出工整清晰的材料计划，并经专业工长及项目经理审核签字后交库房备货。乙方负责根据材料计划对所购回材料的型号、规格。数量及外观质量进行查检。对不合格的材料乙方有权拒绝使用。 5、乙方不得将承建工程进行再分包。 6、乙方需提供各专业工种的特种作业上岗证（焊工、电工等）。 7、甲方除提供塔吊、施工电梯及施工蓝图一套外，其余由乙方自己负责（如各工序使用的电焊机、焊把线、电焊钳、面罩氧割全套；手拉葫芦等工具、各实验用器具、仪表、安全带、手套、雨衣、雨鞋等劳保用品）。 8、现场所有因设计变更等原因造成返工的单项费用在2000元以下的甲方不予支付，单项费用超过2000元以上的需经专业工长、项目经理同意签字认可。 9、施工中每层做到工完场清。否则，产生的清理费用由乙方承担。 10、乙方必须按时完成甲方所规定的进度，确保整个建筑工程正常施工，如有拖延造成甲方的损失，将由乙方赔偿。 五、承包总价及计算方法： 1、本工程按施工图、甲方变更内容全部做完后经验收符合设计施工规范要求，五方责任主体验收后甲方按房管局产权面积计算总价、地
YF-ED-J6994 可按资料类型定义编号 电气工程施工合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电气工程施工合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作 业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配 管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷 接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工 现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生
说明:合同中红色范围需确认!(因未参加前期合同谈判!) 施工及正式用电安装工程合同 发包方（甲方）：德阳市元友房地产开发有限公司 承包方（乙方）：德阳万顺电力服务有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行都市空间施工及正式用电安装工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称：都市空间施工及正式用电工程 2、工程地点：德阳市区绵远街与香山巷交汇处 第二条承包范围 根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为： 按甲方最后确认并经供电部门、规划部门审批同意后的都市空间施工及正式用电工程施工用电图进行施工。 第三条承包方式 1.本工程由乙方以包办理一切负荷申报、包办理用电走廊报建和停电等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以中标价大包干的形式进行承包。 2.中标价应包括办理一切负荷申报、包办理用电走廊报建和停电等手续费用、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、高压架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务
3.费、材料费、过马路、铁路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增 加费、电缆占坑费、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、与使用土地使用权者的协调及支付相关费用和土地、青苗补偿费、试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在中标价中。 4.本合同总包价不因施工方案的变更而作调整。 5.该项工程的施工用水电费由乙方负责。 第四条工期 （一）本工程工期共计个日历天，自乙方接到甲方进场施工通知之日起到装表通电 并向甲方移交完毕竣工验收资料之日至。 （二）如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，工期相应顺延： 1、因甲方原因，影响工程项目进度，如不按时交出场地，接通水电，甲方设计变更影响施工； 2、不可抗力的因素。 第五条工程质量及验收标准 1、工程验收以经审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及德阳市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及德阳地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。 2、工程竣工前五日，由乙方通知甲方验收，并在竣工后五日内验收完毕。 3、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表，持表通知供电部门检查。经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。若供电部门未验收或验收不合格，乙方自行进入下一道工序施工，事后供电部门提出复查，复查费用及迫修费用由乙方承担，工期不顺延。 4、工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在竣工图上签注。需重新绘制竣工图及所需份数的费用由甲方承担。
编号：QJ-HT-0381 电力建设工程施工合同(官 方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
电力建设工程施工合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 编号： 电力建设工程施工合同 工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议
条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
文件编号：TP-AR-L6458 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 电气工程施工合同正式 样本
电气工程施工合同正式样本 使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班 组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿 线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图 纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护 及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对
电力工程施工承包合同 建设单位：重庆大港电力设备安装有限公司（以下简称甲方） 施工单位：重庆北洲实业（集团）有限公司（以下简称乙方） 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点：经开区蔡家沟 3、主要工程内容：a：10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设，电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式
1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元（大写：壹万陆仟元整）。 工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下1付款方式：（1）合同签订后，甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：（2）本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %；作为工程预付款；工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %；其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 （3） 第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求； 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：