总包服务协议
甲方：**建工集团有限公司
乙方：
为了快速高效地建成安微省特种设备检测院安全实验基地项目，双方本着诚信、平等、
协作的原则，并经协商一致，签订本协议。
一、总包服务项目
安徽省特种设备检测院安全实验基地 工程
二、总包服务内容
乙方承包范围的现有临时道路使用、提供材料堆放场地及工地厕所、资料汇总、配
合验牧、专业技术配合、现场管理制度的提供、施工用电甲方负责接至现有的各分配箱。若因实际施工需要甲方提供其他服务，则由双方解决相关费用等事宜。
三、总包服务费的计取与支付
属于第二条范围内的总包服务费按照业主与乙方签订的合同(或招标文件规定的总包服
务费费率)计取，此款由业主方代扣代付，与进度款支付同步进行。四、物品使用费的计取与支付
属于第二条范围之外的乙方使用甲方有关物品，按有偿使用的原则
进行计费：
(1)人货电梯 (含龙门架)使用费：按600元/月 计取费用；
(2)水电费：按中标总价款7‰计取费用；
(3)临房使用费：宿舍3.6*6m 按1000元/月·间、5*6m按1500 元/月·间计取费用；楼内临时仓厍按300元/月·间计取费用；办公用房按400元/月计取贺用 (各分包单位集中办
公，总包单位提供给每家一套办公桌椅。 )
(4)脚手架使用费：按2000 元/月计取费用；
(5)安全管理费：2000元。
以上2、5项费用在乙方进场后20天内一次性支付给甲方；1、3、4项费用采取每月预
交的支付办法，不足一个月按一个月计算，超过一个月的按实际使用天数计算，余款在乙方
退场后一周内返还。
四、双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1、甲方有权按照现行有关安全文明施工规定对乙方进行管理，如乙方不服从管理，甲方有权
对乙方进行警告、罚款、停止总包服务的处理。
2、甲方应及时下达总体施工进度计划，并要求乙方承包项目的施工进度满足总体进度计划
的要求。
3、甲方有义务在协议范围内为乙方提供服务。
〔二)乙方的权利与义务
1、乙方必须提供现场主要施工管理人员名单及电话. 并委派固定负责人现场办公。
2、对于甲方不合理的要求与处罚，乙方有权向甲方解释，并提请业主进行协调。
3、乙方施工进度必须满足甲方总体进度的要求。
4、乙方应向甲方提供与业主签订的合同复印件壹份。
5、乙方应按照甲方的竣工验收及备案时间的按排提前三天向甲方提交完整的技术资料。
五、违约责任
1、甲方应按本协议规定的服务范围提供服务，并保持所有的设备及机械处于良好状态. 因
提升设备故障造成乙方停工或增加成本，甲方按双方核定的损失额进行赔偿。
2、乙方使用甲方设备、材料筹，应进行有效地保护，对因使用不当造成的损失由乙方照
价赔偿。
3、乙方在施工中不服从甲方现场安全文明施工管理，甲方视情节轻重给予100-2000元的罚款，情节特别严重的甲方有权终止协议，停止总包
服务，造成的后果由乙方全部负责。
4、团乙方施工造成的安全事故由乙方负全责，造成的经济损失由乙方全部赔偿。
5、乙方未按甲方要求提供完整的技术资料，每延期壹天罚款500元。
6、乙方应及时缴纳总包服务费及物品使用费，否则甲方有权不提供总包服务或停止物品使用。
7、乙方在施工中对甲方的成品、半成品要进行有效地保护，如有损坏照价赔偿。故意损坏另
据情节轻重处以500-1000元的处罚。
8、乙方在工地应与甲方及其他专业施工队伍和谐相处. 如发现打架斗殴、酗酒闹事、偷窃财物、聚众赌博等，每发现一次罚款3000元. 情节严重的移交司法机关处理。
六、争议解决方式:提交至合肥市人民法院处理。
七、本协议未尽事宜，双方协商解决。
八、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
九、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（签字盖章） 乙方：（签字盖章）
年 月 日 年 月 日
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
信息资源订购服务协议书 甲方：_________ 乙方：_________ 鉴于：乙方开通并运营着_________网（_________），并通过该网站向用户提供有关工程机械商贸等方面的信息资源服务；甲方同意依据本协议，接受乙方向其提供的专业有偿信息资源订购服务。为此，甲、乙双方订立本协议如下： 第一条信息资源订购服务 1．1 甲方要求乙方提供下述信息资源：（甲方在要求提供服务的栏目做出标记）加入_________网（_________元／年）； 1．2 本协议第1．1条所述的A类信息资源具体包括如下方面的内容： （1）查询_________网所有在有效期内的询价单的详细联系方式；
（2）_________网供应商栏目公司简介里的关键词搜索比普通用户优先显示； （3）将配件供应信息发布到_________网配件仓库栏目，同时自动更新甲方网站配件查询数据库； （4）乙方免费赠送甲方以．com为结尾的国际域名、国际互联网网站一个。甲方网站制作内容包括：精美flash首页、公司简介、产品介绍、配件查询数据库、网上反馈、联系我们各一页。 （5）_________网一级栏目首页精美图标广告宣传壹年，不低于一个月的首页公司名称宣传。 （6）整机代理商企业，享受将您经营的产品及您的联系信息免费登陆整机市场栏目。 （7）二手设备供求商，自动获得在本网二手市场栏目发布二手设备供应信息的权利；自动成为本网认证会员。 （8）查询_________网机械词典专业词汇互译功能，查询企业大全栏目工程机械企业的详细联系方式；
协议书 甲方(即总包单位): 乙方（即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议： 第一条配合费标准: １、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效. 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包 单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: １、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位
无偿使用; 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程）的安全及文明 施工、成品保护、现场安全保卫负责． ４、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、 配合工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工 作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面. 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： １、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.
总包与专业分包安全生产管理协议书 总包方：北京城建二建设工程有限公司赣州分公司（以下简称甲方） 分包方：有限公司（以下简称乙方） 为加强施工现场安全生产工作管理，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规规定，结合工程的实际情况，为进一步明确甲、乙双方的管理责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。 一、工程名称：工程 二、分包内容（范围）： CFG桩施工 三、分包单位安全生产许可证号：（）JZ安许证字[ ] 四、责任和义务： （一）甲方责任和义务 1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求； 2、负责审查进场分包单位的资质和安全生产许可证，不得将工程分包给不具备相应资质的企业施工。负责将本单位安全管理要求、本施工区域设施、设备等情况对乙方进行全面的施工安全技术交底，并有书面记录或资料； 3、负责本施工区域内重大危险源警示标志的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施书面告知乙方； 4、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方； 5、负责对本
工程实施统一的组织、协调、监控和管理，统一规划施工现场平面布置，按北京城建集团有限责任公司CIS企业形象设计要求管理施工区、办公区、民工生活区和现场围挡； 6、当遇有两个（含两个）以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时，负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》； 7、负责编制施工组织总设计，并对其中的安全生产管理等措施、方案的可行性负责； 8、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工存在的违章行为、安全隐患进行督促整改； 9、负责生产安全事故的报告工作，现场发生事故后，协助分包方积极处理抢救，并按规定程序上报； 10、甲方负责协调、检查乙方执行有关安全生产管理规定。 （二）乙方责任和义务 1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和有关安全标准、规定，并严格执行甲方的各项安全生产规章制度； 2、服从甲方的统一组织协调和监督管理，严格按照北京城建集团有限责任公司有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理，自觉维护北京城建集团有限责任公司的整体利益和社会信誉； 3、配合甲方及时签订工程分包经济合同和安全生产管理协议书； 4、不得将分包工程以任何名义再次分包或非法转包； 5、根据甲方施工组织总设计，编制分包工程具体的施工方案，经乙方主管单位审批后报甲方备案。其中：安全生产管理措施应符合施工组织总设
售楼处物业服务协议 售楼处物业服务协议 合同编号（|）甲方（委托方）：____________ 责任联系人：_________________________________ 指定送达地址：____________ 联系电话：____________________________ 乙方（受托方）：I 责任联系人： 指定送达地址： 联系电话：I______________ 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方为其售楼处提供物业服 务事宜，达成如下协议，以兹共同信守。 第1条概况 1. 售楼处地址：_________ 。 2. 售楼处基本情况： 3. 物业服务期限：共计| |个月，自_年| |月| |日起至| 年|月| |日止，（服务 起始日期以乙方实际进场时间为准） 4. 其他：| |。
第2条人员配置与物业服务标准和内容 1. 乙方根据甲方的品质要求制定人员配置方案，经甲乙双方商定共同确认后执行。 2. 物业服务人员配置情况：共 _人，其中案场负责人_0」人，保安 _人，客服_人，保洁人。 （暂定人员配置详见附件4，现场具体人员配置按甲方要求再做调整配备。） 3. 物业服务内容和标准： （1）乙方应当按照本协议约定的物业服务内容及标准提供物业服务（详见附件2:物业服务内容和标准）。 （2）双方商定，每周由甲方会同乙方驻场负责人对物业服务情况进行反馈、沟通，就下周工作重点开展交流并做好记录 4. 其他：。 第3条物业服务费用及结算方式 1. 服务费结算按实用人数结算，暂定人员服务费用总价：_________ （小写：—元），每 月：一元整（小写：—元）。后期根据案场服务人员增减情况按实结算。 2. 物业服务费按月结算，甲方应于每月5日前全额支付乙方上月的物业服务费。 第4条甲乙双方权利义务 1. 甲方有权按照本协议约定的服务内容及标准对乙方工作人员提供的物业服务进行检查 2. 如乙方工作人员的工作未达到本协议规定的要求，或乙方工作人员行为不端、工作欠佳或举止有损公司 形象的，甲方有权要求乙方限期调整，并做相应的处罚。 3. 甲方应按时向乙方支付物业服务费，如甲方逾期未支付物业费的，每逾期一日应向乙 方支付千分之一的滞纳金，如逾期超过30日内未付的，乙方有权解除本合同，由此造 成的一切损失由甲方承担。 4. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，如储存物品、更衣、休息场所等。 5. 甲方应及时根据服务要求及乙方工作需要，提供日常工作所需的工具及物品；必要 时，可由乙方列明服务用品采购清单（包括物品配置及补给、工具能耗等），交由甲方 审核并由甲方负责采购。 6. 如甲方提出本协议规定以外的服务要求，须提前及时书面通知乙方相关负责人，由该负责人统筹安排， 否则，因此影响的服务质量后果由甲方负责。如乙方同意提供该项服务的，有偿服务费用及结算方式双方另行协商。 7. 人员数量变动： （1）甲方如要求乙方减少工作人员数量的，应提前1个月书面通知乙方。 （2）甲方如要求乙方增加工作人员数量的，应提前1个月书面通知乙方，以便于乙方开展招聘、培训、工服制作等其他相关工作。 （3）甲方如要求乙方临时调配人员时，应提前1星期书面通知乙方，乙方应在规定时间内调配到位，若乙方未能在规定日期内调配到人员导致甲方有损失的，甲方有权扣除相应的物业服务费，具体金额甲乙双方协商确定。 8. 乙方对甲方提出的有关改进服务、提升工作效率的相关合理建议应予以采纳。 9. 乙方应严格按照本协议约定的内容和标准为甲方提供物业服务。 10. 乙方应加强对员工的素质培训，规范员工行为，遵守甲方的各项规章制度。及时处理内
Word 文档仅供参考 安全生产协议书 甲方：中建三局建设工程股份公司顺德君御花园项目部 乙方： 为加强施工队的安全生产管理,保障作业人员的安全和健康,保证安全生产目标实现,凡是到我单位承担工程任务的建筑安装队,在签订施工合同的同时必须签订“安全生产协议书” ,同时须向公司交纳一定数额的安全生产保证金, 年内没发生工伤事故的退还保证金,对年终安全生产被评为先进单位的施工队进行奖励,对施工过程中发生伤害事故或隐患,违章违纪的施工队或人员进行处罚。经甲（项目）、乙（施工方）双方协商同意,特制定本安全生产协议书条款,共同遵守。 第一条：甲乙双方必须认真贯彻国家制定的安全生产政策、法规、规定, 严格遵守中华人民共和国行业标准JGJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》。 第二条：甲乙双方应共同遵守中建三局《安全管理手册》及安全生产相关法规： 第三条：甲方应承担的安全责任： 1、甲方对乙方施工安全应负监督、指导、检查的责任。 2、甲方对乙方新进场的施工人员,必须监督对其进行安全教育,并在施工过程中对全体工人进行定期的再教育。 4、甲方有权制止违章作业,对施工现场不戴安全帽、穿拖鞋、高空（2 米以上）独立作业不拴安全带或拆除、破坏安全防护设施的违章者,勒令停工并按规定给予罚款。 5、甲方有权对安全素质差,不服从安全生产指挥的施工队和人员限期退 Word 文档仅供参考
场或终止施工合同。 第四条:乙方应承担的安全责任 1、乙方专业项目经理是承建施工项目的安全生产直接责任者,应严格履行甲方有关安全生产的规定、制度。 2、乙方必须根据自身人数及工程需要配备专职或兼职安全员（50 人以 上设专职安全员、50 人以下设兼职安全员）,并经有关单位认可合格者,按安全员责任制履行工作职责。 3、乙方必须严格遵守中标合同中的安全承诺并根据自身承担的施工任务合理安排符合安全作业的人员上岗。 4、严格执行JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》，安全、文明施工必须达到85 分以上。 5、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,也不能强迫工人连续作业时间太长,并且按照规定搞好工人保护及防寒、防冻、防暑、防止食物中毒工作。 6、乙方必须对施工班组进行施工前书面安全技术交底,组织好安全活动（每星期至少一次）。学习安全方面专业知识并坚持班前、班中、班后安全生产三检查,及时消除安全隐患。 7、乙方对特种作业人员（如：电工、电焊、气焊、起重等）必须经培训、考核或有关部门发给上岗证后才能上岗操作。 8、乙方施工人员不得冒险违章作业,更不能进入指定禁区,必须遵守服从施工安全制度和现场安全管理,做到文明施工,不随便开动他人操作的机械、电器设备。 9、乙方施工人员对违章指挥和危及人身安全的作业,有权拒绝施工。 10、乙方施工人员上班前不得酗酒,工作中不得开玩笑及打闹,并应作好自 身安全防护工作。 Word 文档仅供参考 第五条：对事故责任的经济处罚
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 网络订购服务合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：___________________________ 乙方: ___________________________ 甲乙双方依据〈〈中华人民共和国合同法》，经友好协商，就甲方购买乙方网络实名服务及涉及的相关事宜签订合同书如下： 一、甲方向乙方购买服务项目及相关事宜如下： 服务项目: ____________________________ 服务年限：___________________________ 费用：_______________________________ 实名名称：___________________________ 对应网址：___________________________ 二、合同款及付款方式 (1) 本合同规定的网络实名总服务费用为整，大 写整。 (2) 协议正式签定生效后，甲方须在本合同签订之日起一次性以现金或银行转帐方式向乙方缴付实名全部服务费。 三、网络实名生效周期 乙方在收到甲方全部费用后两个工作日内生效实名。注册者未在服务期届满前续费，权白服务期届满之日的第二日终止提供服务并注销有关网络实名。 四、未尽事宜，双方协商解决。 五、本合同一式二份，双方各执一份，签字盖章后生效！ 甲方：__________________________
网址：__________________________ 地址：__________________________ 电话：__________________________ 代表签字：______________________ M 日 （盖章） 乙方: __________________________ 网址：__________________________ 地址：__________________________ 电话：__________________________ 代表签字：______________________ M 日
外墙保温及涂料配合费协议书 甲方： 乙方： 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标，乙方中标施工，为了确保整个二标段工程能保质按期完成，经甲乙双方商定，就施工配合费用双方达成如下协议： 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责，与甲方无关，且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因，给甲方整个工程造成影响，乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外，还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式： 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价（597.3万元）的 2%计取； 2、施工配合费：按乙方中标价（597.3万元）的1%向甲方缴纳； 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内，故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险，乙方按中标价（597.3万元）的1.63‰返还甲方； 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价（包括乙方的施工内容）的3% 代缴，如业主在支付工程款时扣回此费用，乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式：乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求： 1、乙方施工工期：开工日期为2012年11月25日，竣工日期为2013年1月4日，总工期为40天（不受天气、气候及其他外界任何因素影响）。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备（如塔吊、施工电梯），乙方可以在甲方的协调下使用，场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责，超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金； 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用，如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责，超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金； 4、甲方提供施工及生活用水、用电（一级配电箱）的接口，由乙方自
案 场 物 业 服 务 合 同 书 项目案场物业服务合同书
委托方（以下简称甲方） 单位名称： 法定代表人： 注册地址： 邮编： 联系电话： 受委托方（以下简称乙方） 单位名称： 法定代表人： 注册地址： 邮编： 联系电话： 资质等级： 证书编号： 根据中华人民共和国有关法律、法规、政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对项目案场提供物业服务的有关事宜达成一致意见，特订立本合同。 1、总则 1.1甲方委托乙方为项目案场提供物业服务。 1.2乙方接受甲方的委托，并按照本合同约定的模式为本项目案场提供物业服务。 1.3乙方不承担其提供物业服务期间，本项目案场因销售而产生的收益、风险及后果。 1.4甲乙双方在履行本合同的过程中，均应遵守中华人民共和国的法律、法规及地方政府的有关条例。 2、名词释义 2.1在本合同中，除非另有规定或主题与上下文相抵触，否则，下列名词具有下文所赋予之含义： 2.1.1本项目案场：指坐落于，定名为“”的建筑群体，由售楼处主体、样板示范区、配套建筑/区域、室外景观示范区及公建等部分组成的营销区域整体。2.1.2客户：指本项目案场销售过程中的来访者及业主。 2.1.3物业管理人员：指乙方接受甲方的委托为本项目案场提供物业服务所派出的管理人员。 2.1.4物业服务费：指乙方接受甲方的委托为本项目案场提供物业服务而获得的，由甲方定期支付的服
务费用。甲方所支付的物业管理费包括：基础服务总成本（包括基础人工成本、行政管理费用、设备设施运行费用、清洁绿化费用、秩序维护费用、接待相关费用等）、管理者分摊和税金等。 2.2在本合同中，凡提及任何立法之处，须理解为中国政府或本项目案场所在地政府最新制定并已发布执行的法律、法规。如法律、法规的修改使任何一方的经济利益发生重大变化时，双方应及时协商，并对本合同的有关条款做必要的修改或调整，以维护双方根据本合同所享有的利益。 3．物业服务形式 3.1乙方将在进场前进行验收及交接，并与甲方对案场内的家具及配饰进行核查登记、拍照存档，验收交接清单需双方派出被授权人签字确认，作为本合同的附件。 3.2乙方将派遣名案场负责人到现场主持开展工作。 3.3 通过乙方或乙方指定的案场负责人传达甲方对乙方现场工作的建议和要求，须以工作联系单的形式予以体现。甲乙双方召开一次以上例会，乙方案场负责人至少出席例会一次，避免交叉管理。 3.4乙方向甲方发出第三方客户意见征询表，以便确认工作效果和改善工作中的不足部分，日内甲方书面形式回复乙方。如甲方在规定日期内未回复乙方，将视为甲方对乙方所做工作内容认可。 3.5如甲方因现场需要，增、减物业服务人员，应提前日书面知会乙方，经双方签字同意后实施，并在合同款内相应增、减由甲方支付的所有相关费用。 4．物业服务范围和内容 4.1乙方提供物业服务的区域范围为：本项目案场区域内的售楼处主体、样板示范区、配套建筑/区域、室外景观示范区及公建等。 4.2乙方为本项目案场提供物业服务运行期的主要内容如下（包括但不限于此）: 4.2.1综合管理 4.2.1.1负责制定物业服务工作计划，并组织实施。 4.2.1.2 对案场区域进行每月定期巡检，根据双方确认的巡检结果确定所需进一步完善服务要求并交甲方，甲方将根据项目实际情况对乙方提出的合理问题予以改善。 4.2.1.3采纳甲方对员工工服提供的建议后，组织落实。 4.2.1.4根据甲方对现场人员的特殊要求及岗位要求，招聘、配置员工，培训后达到要求后方可上岗，有特殊岗位上岗要求的，需持有特种作业上岗证上岗。 4.2.1.5建立起应对各公共突发事件的处理机制和预案，包括组织机构，人员和具体措施等，一旦发生，能随时投入运行。 4.2.1.6乙方负责迎接甲方来访客户。 4.2.1.7乙方协调甲方案场工作人员做好客户的服务指引工作。 4.2.1.8乙方负责甲方日常秩序安全及日常保洁。 4.2.1.9乙方负责案场内低区照明设备的维修、附属设施维修、检查，及日常消耗品统计工作。
安全管理协议书 总包方：中天建设集团有限公司西南分公司 承包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规、部门规章和当地关于建筑工程安全管理的有关规定，双方就业主直接发包工程安全生产达成如下协议： 一、工程名称、地址及业主直接发包内容： 工程名称： ____________________________________________________________________ 工程地址： 业主直接发包内容： 二、总包方、承包方责任 1、承包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。必须遵守六大各项安全纪律。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。 2、承包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员），单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。 3、承包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明 施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%并将考核成绩单汇总 表由承包单位盖章报送总包单位。 4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止承包方作业，由此产生的一切后果由承包方负责。 5、承包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，
政府购买服务合同范本 主要合同条款 甲方： 乙方： 根据甲方委托（政府采购代理机构名称）实施的河北省政府采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和河北省人民政府办公厅《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(冀政办〔2014〕3号文)之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同. 第一条购买服务的内容及期限 1、甲方以（政府采购方式）采购乙方提供的以下服务： 。内容包括：。 2、本合同项目下的服务期限为： 自______年___ 月日至______年___ 月日止，共计天。 3、服务地点：。 第二条合同金额 本合同服务费总金额为人民币（大写）：_____________元（￥_______________元）。 第三条服务质量标准为： 第四条验收方及验收标准 第五条服务受益方评价标准及方法 第六条双方权利和义务 1、甲方的权利和义务： 2、乙方的权利和义务： 第七条付款方式 注：根据服务类型选择以下任一种付款方式 1、一次性付款： 乙方履约完毕经甲方验收合格后日内，一次性支付全部服务费。 2、分期支付：
（1）按年/按季度/按月支付等额的服务费； （2）合同签订后日内，甲方向乙方支付元（或服务费总额的 % ）； 在交付服务成果后日内，支付服务费总额的 %。 （3）按进度支付服务费： 1)服务人员到达服务地并提交服务实施方案后__天内，甲方应将总服务费的__ %付给乙方。 2)第二次付款为总服务费的__ %，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件的要求并被甲方验收后付给乙方。 3)最后一次付款额应为总服务费的__ %，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。 第八条违约责任 1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价__ %的违约金。 2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本 合同总价__ %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。 3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包， 则处本合同总价__ %的违约金。 4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的__ %的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的__ %向乙方偿付违约金。 5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。 第九条知识产权归属 第十条保密条款 1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。 2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上
工程施工配合费协议 总包单位（甲方）： 西安山河建筑有限公司 分包单位（乙方）： 陕西建工安装集团有限公司 为保证 阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程的安全、顺利施工，结合本工程具体情况，经双方友好协商达成以下协议。 第一条 总包配合服务费 ??、本工程配合费经双方约定为 元（ ）。 ??、经双方同意，乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。 第二条 甲方义务 ??、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 ??、甲方应提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等办公设施。 ??、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 ??、甲方应提供工地内垂直运输，提供零星水泥、钢筋等辅助材料。 ??、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口，不再收取电费、水费； 从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。 ??、甲方应提供标高、定位线等。 ??、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 ??、甲方应按设计图纸及相应变更，对施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。 第三条 乙方义务 ??、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。 ??、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理，并派 同志负责协调、配合双方的工作。 ??、乙方应服从监理单位管理。 ??、乙方应精心施工，保证安全，杜绝安全事故。 ??、乙方应注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。 ??、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。
??、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 ??、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。 第四条 安全责任 ??、如阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程发生安全事故，由双方协商解决或参照国家法律或行业规定执行。 第五条 争议或纠纷 ??、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方协商解决。 ??、协商调解不成时，可向工程所在地申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。注：本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙方各执一份。 甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）： 年 月 日
总包与分包单位的安全管理协议书 甲方（总包方）：#################### 乙方（分包方）： ############### 经协商，为了便于安全管理，明确相关当事方的安全责任，根据《安全生产法》第 40 条的规定，甲乙双方在已经签订的专业分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、 《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。 第二条双方共同遵守公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安全健康和环境管理体系要求，贯彻执行施工现场安全文明施工管理处罚规定。 第三条甲方和乙方之间是工程总包和专业分包关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。 2、对乙方人员进行入场安全教育，定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。 3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。 4、乙方负责实施专业承包范围内的安全防护、文明施工措施，费用由乙方支付；作业人员个人使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）发放和管理统一由乙方负责，费用由乙方承担；甲方负责对个人防护用品发放和管理进行监督，当乙方拒绝为从业人员发放合格个人防护用品时，甲方有权代理乙方统一集中采购，费用从工程款中直接扣除。 5、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
市场管理服务合同 甲方委托方： 乙方受托方： 根据国家有关法律法规，本着互相信任、平等、自愿、互惠互利的原则，双方经充分 沟通和友好协商，就甲方开发建设的岳阳华瑞义乌小商品城项目，委托乙方进行招商及营 运管理等服务事宜，达成一致意见。为明确双方权利、义务关系，特签订合同如下，以资 信守。 第一条：项目概况 项目名称：义乌小商品城 项目地址：东路206号 第二条：委托内容： 甲方委托乙方就该项目进行招商代理、商业运营管理工作。 第三条：合作期限 1.本协议的有效期自本协议签订之日起计算，即年月日至年月日。 2.合作期限结束时，双方可再次洽谈延长合作期限事宜，并根据具体情况另行签订协议。 第四条：委托项目招商租赁政策 本合同项目商业运作管理及相关招商租赁政策，包括租金、租期等，均由甲方确定， 甲方拥有最终决定权，乙方应根据市场情况，制订相关租赁政策，报甲方同意后予以执行，甲方根据市场情况，有调整市场管理运作、招商政策的权利。 第五条：乙方提供的服务 根据本合同约定，乙方应向甲方提供的服务应分为项目招商代理和营运管理服务两个 阶段。 一第一阶段：项目招商代理 1、工作目标 通过制定合适策略，以最有利的条件在短时间内，觅得最能适合市场定位要求的合适 租户，包括招商推广，项目宣传及相应策略，最终使本项目取得良好的招商效果。
2、工作内容 乙方根据本项目的前期商业策划定位确定目标市场，制定策略，具体主持招商工作的 进程。 1、项目组进驻案场：乙方在开业前5天，向甲方提供该阶段服务项目专案组的成员 名单，最低不少于3人进驻项目案场; 2、6月底完善招商组织架构及人员培训，招商工作全面启动; 3、8月份完成第一次签约，去化余铺的20%; 4、10月份完成第二次签约，去化余铺的20%; 二第二阶段：营运管理服务阶段 由双方共同组建“商业管理有限公司”，甲方在保证项目正常运营管理费用的前提下，由乙方负责整体运营管理，乙方有权对各职能部门除副总以下人事任免权不包含财务部门 人员，并且有5000元以内的财务审批权。 1、工作目标 建立完善的运营管理组织、深入有效开展培训工作，建立高效运作的管理公司运营团队，全面负责本项目开业后的经营管理，形成优质经营，管理服务品牌形象。 2、工作内容 ① 商户档案管理 ② 商业经营的各项规章制度管理 ③ 完善商业经营的各项流程 ④ 代办服务：工商税务等证照的办理 ⑤ 特约服务：退换货、投诉等售后服务管理 ⑥ 租金等费用收缴 ⑦ 配合甲方完成其他相关工作 第六条：甲方责任及权利 1.甲方须根据本协议之第八条向乙方支付有关的服务费用; 2.甲方应按乙方要求及时向乙方提供该项目之有关资料，并保证资料的准确性、真实性，以保证乙方顺利进行策划推广工作;
总包单位与分包单位安全生产协议书 总包单位： 分包单位： 为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、总包单位与分包单位的责任 1、分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。 3、分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。 4、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。
5、分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。 6、由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可施工，施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时应及时封闭好。 7、分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。 8、为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。 二、施工人员职责 1、施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临时用电防护设施。
信息资源订购服务协议书 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
信息资源订购服务协议书示范文本使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_________ 乙方：_________ 鉴于：乙方开通并运营着_________网（_________）， 并通过该网站向用户提供有关工程机械商贸等方面的信息 资源服务；甲方同意依据本协议，接受乙方向其提供的专 业有偿信息资源订购服务。为此，甲、乙双方订立本协议 如下： 第一条信息资源订购服务 1．1 甲方要求乙方提供下述信息资源：（甲方在要 求提供服务的栏目做出标记）加入_________网（_________ 元／年）； 1．2 本协议第1．1条所述的A类信息资源具体包
括如下方面的内容： （1）查询_________网所有在有效期内的询价单的详细联系方式； （2）_________网供应商栏目公司简介里的关键词搜索比普通用户优先显示； （3）将配件供应信息发布到_________网配件仓库栏目，同时自动更新甲方网站配件查询数据库； （4）乙方免费赠送甲方以．com为结尾的国际域名、国际互联网网站一个。甲方网站制作内容包括：精美flash 首页、公司简介、产品介绍、配件查询数据库、网上反馈、联系我们各一页。 （5）_________网一级栏目首页精美图标广告宣传壹年，不低于一个月的首页公司名称宣传。 （6）整机代理商企业，享受将您经营的产品及您的联系信息免费登陆整机市场栏目。
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任，经总、分包双方得友好协商达成如下协议： 第一条总包单位得工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理，为分包单位提供正常得施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位得要求完成有关得土建项目施工，提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 （包括但不仅限于以下所列项目）: 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架， 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位，如总包单位现有
得起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由 各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，米取措施保护分包工程成品，分包工程得成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙； E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程得具体要求，尤其就是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地（如现场已铺设得脚手架等）,负责安排作业面
总包单位与建设单位平行分包单位安全生产协议书甲方：现场负责人： 乙方：现场负责人： 丙方：现场负责人： 由丙方平行发包的工程，由甲（主体施工）、乙（丙方发包的排水沟施工方）双方负责承建，为保证工程顺利完成，按国家、地方的法律、法规和相关主管部门及博尔公司相关文件的要求，各方经友好协商，一致达成以下协议： 1、乙方必须认真贯彻国家、苏州市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法法规、条例、规定。 2、施工前，乙方应查清本工程的危险源及不利环境因素，以便自行整改达到施工要求，再进行施工。乙方应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施，报监理备案，乙方应对危险源及不利环境因素实施控制，确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。 3、乙方应有安全管理组织体制，包括抓好安全生产的领导，各级专职和兼职安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审评考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。 4、乙方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自行负责。 5、乙方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，不得擅自拆除、更改。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人报建设方工程部、监理公司指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何乙方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。 6、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准拿作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用炉。冬期施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。 7、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。如遇有情况，应及时向建设方、监理公司和有关部门联系，采取保护措施。
案场物业服务介同书模板 案场物业服务介同书 1 委托方（以卜简称甲方）单位名称： 法定代表人： 注册地址： 邮编： 联系电话： 受委托方（以卜?简称乙方） 单位名称：
法定代表人: 注册地址： 邮编： 联系电话： 资质等级： 证书编号: 根据中华人民共和国有关法律、法规、政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对项目案场提供物业服务的有关事宜达成一致慰见，特订立本合同。 1、总则 1」甲方委托乙方为项目案场提供物业服务。 12乙方接受甲方的委托，并按照本介同约定的模式为本项目案场提供物业服务。 13乙方不承担其提供物业服务期间，本项冃案场因销售而产生的收益、风险及后果。 14甲乙双方在履行本合同的过程中，均应遵守屮华人民共和国的法律、法规及地方政府的有关条例。 2、名词释义 21在本合同中，除非另有规定或主题与上卜?文相抵触，否则，卜?列名词具有卜?文所赋予之含义： 211本项目案场：指坐落于“”的建筑群体，由售楼处主体、样板示范区、配套建筑/区域、室外景观示范区及公建等部分组成的营销区域整体。2 212客户：指本项目案场销售过程中的来访者及业主。 213物业管理人员：指乙方接受甲方的委托为本项目案场提供物业服务所派出的管理人员。214物业服务费：指乙方接受甲方的委托为本项目案场提供物业服务而获得的，由甲方定期支付的服务费用。甲方所支付的物业管理费包括：基础服务总成本（包括基础人工成本、行政管理费用、设备设施运行费用、清洁绿化费用、秩序维护费用、接待相关费用等）、管理者分摊和税金等。 2.2在本介同中，凡提及任何立法之处，须理解为中国政府或本项目案场所在地政府最新制定并己发布执行的法律、法规。如法律、法规的修改使任何一方的经济利益发生重人变化时，双方应及时协商，并对本合同的有关条款做必要的修改或调整，以维护双方根据本合同所享有的利益。 3.物业服务形式 31乙方将在进场前进行验收及交接，并与甲方对案场召开一次以上例会，乙方案场负 责人至少出席例会一次，避免交叉管理。 34乙方能随时投入运行。