总分包配合协议书

总承包人（全称）：

分包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利实施，经总承包人和分包人双方协商，就分包工程施工事项及各自的权利义务达成一致意见，现订立本协议，以资共同遵守。

一、分包工程概况

分包工程名称：

分包工程地点：

分包工程承包范围：会所（10#楼）装修施工图范围内的除甲分包工程外的全部装饰装修工程、设备及安装工程。

分包工程承包形式：专业承包

二、分包工程合同价款

金额：大写：暂定人民币：，小写：元（暂估价），按实结算。

三、分包工程工期

开工日期：以甲方通知为准

竣工日期：

合同工期总日历天数为：按发包人与分包人签订的施工合同

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：

五、总承包人驻工地代表

总承包人驻工地负责人：

六、分包人驻工地代表

分包人驻工地负责人：

七、总承包人责任

1、负责工程总体协调工作，审核分包人各项资质、进度计划、施工组织设计、管理、督促、控制分包人的施工进度、质量及安全文明标化施工。

2、按照合同约定履行相关配合义务。

八、分包人责任

1、分包进入现场之前，必须提供进场人员的名单，到总包处办理登记、备案手续。进场施工人员必须经总包的安全培训、教育后方可上岗作业。

2、分包人应按照合同约定的工期和质量标准，完成本工程，并在质量保修期内承担保修责任。

3、除本协议条款另有约定，分包人应履行总包合同中于分包工程有关的分包人的所有义务，履行分包工程合同以及确保分包工程质量的全部责任。同时若有因分包人自身行为或疏漏而造成总承包合同中约定的总承包人义务的情况发生，分包人应承担由此造成的总承包人的所有损失。

4、本分包工程总包水电费按分包工程量总价的1%,工期延期水电费500元/天。

5、本分包工程工程款由发包人直接支付给分包人，但发包人支付工程款给分包人之前必须经总承包人驻工地负责人签字同意，否则总承包人不承担总包管理配合责任。

6、就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行总承包人根据分包合同约定履行总包配合义务所发出的所有指令。

7、分包人应在施工合同专用条款约定的时间内，向总承包人提供一份详细的施工组织设计（或施工方案）和年、季、月度施工进度计划及相应的统计报表。经批准后，分包人应该按照批准的施工进度计划和组织设计（施工方案、施工工艺）组织施工。若分包人不能按批准的进度计划施工时，应根据总承包人的要求提供一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工，并在施工合同专用条款约定的时间内移交分包工程。

8、分包人应按照发包人与总承包人要求和当地政府部门规定按时提供完整、齐全的分包工程竣工资料。

9、分包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和

安全文明施工等管理规定，按规定办理有关手续。服从总承包人安排，做好现场保卫和垃圾清理、消纳工作，并承担相关费用。因分包人责任造成的罚款由分包人自己承担。

10、已竣工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。

11、分包方必须贯彻执行国家和杭州市建委有关方针、政策、法律、法规以及总承包企业的各项规章制度，结合企业自身特点，制定相关的现场施工管理制度，上报发包人、监理、总承包人备案。

12、分包人未履行前款各项义务，造成总承包人损失的，分包人应赔偿总承包人的有关损失。

九、工期违约

因分包人原因致使分包工程延期竣工的，按下列规定处理：

1、因分包工程的延期造成总包工程延期竣工的，分包人应向总承包人支付延期违约金，违约金标准为每天 / 元，且总承包人不承担因此而造成的违约责任。

十、质量与安全违约

1、因分包工程质量达不到约定标准造成总承包工程达不到总包合同约定标准的，由分包人付全责，总承包人不承担因此而造成的违约责任。

2、分包人应严格按国家《安全法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关法律、法规、施工合同的有关条款、浙江省文明标化工地的要求及总承包企业的管理制度做好安全生产、文明施工，并承担相应责任。

3、分包人安全、消防、治保措施不落实，造成事故隐患，总承包人有权另行派人落实整改措施，代购有关器材，费用从分包人的履约保证金中扣除，同时由于分包人自身原因造成的安全、消防、治保事故，分包人必须承担由此造成的一切损失及责任。

4、分包人在施工期间所发生的其它安全事宜均由分包人自行解决。

十一、其它

1、分包人的其他违约责任：分包人违反本合同的义务，造成总承包人其他损失

的，应承担赔偿责任。

2、分包人应认证遵守《劳动法》，应该与有资质的劳务公司签订劳务分包合同明确双方职责，合理支付人工费。

3、分包人若发生因违反本合同中条款而需支付的罚金，总承包人可以直接书面通知发包人，在分包人的履约保证金中扣除。

4、在工程在接受各级社会主管部门的检查中，分包人所属的施工作业面受到处罚，除由分包人承担一切责任外，总承包人有权分别给予相应的追加处罚。

十二、在履行分包合同过程中发生争议，双方应协商解决或者要求调解，调解不成时，按下列第（1）种方式解决争议：

（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法享有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议一式贰份，总承包人一份、分包人一份。

总承包人：（盖章）分包人：（盖章）

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

签订时间：年月日