甲供料管理协议
发包人：（以下简称发包人）
承包人：（以下简称承包人）X
鉴于本工程的部分材料设备由发包人供应（详见甲供料清单）承包人负责施工，为进一步规范甲供材料设备在施工管理过程中的行为，明确双方在甲供料供应、使用过程中的权利义务与职责范围，双方在签订施工工程合同的同时，签订本协议。
一、名词定义
发包人供应材料设备（下称甲供材料设备）：指由发包人直接和厂家或材料设备供应商或发包人指定其集团所属材料设备供应商签订供货合同，支付合同货款，厂家负责材料设备的生产、运输至指定材料堆放场地，承包人负责交接、卸货、验收、仓储、使用、成品保护，并对供货数量负责的材料设备。
二、发包人和承包的双方工作
1、承包人授权为本工程甲供材料的收货代表，代表承包人履行本协议约定的承包人的全部义务；收货代表人员变动时，承包人须在2 个日历天内向发包人提交更新的《授权委托书》。
2、本工程由发包人供应的材料设备主要包括甲供类，详见合同附件材料设备供应清单。甲供材料设备价款不计入施工承包合同价款内。
3、计划申报与管理
1）承包人在使用前60工作日或工程实施中发包人通知该材料设备为甲供或甲指乙供后的14工作日内向发包人以书面形式提出供应清单及进场计划一览表，供应计划一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。经发包人确定后根据承包人上报的数量、时间要求供应（发包人认为承包人上报资料有明显错误的，承包人应予重新申报或确认）,并根据分期出图要求予以补充完善，报发包人批准后由发包人根据计划要求的供货时间、数量、规格、型号，组织甲供材料设备供应及指定分包进场。2）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：在满足投标或本协议承诺工期前提下，工程中按发包人或工程师要求提供年、季、月、周度工程进度计划及相应进度偏差等统计报表；
每天八点前按照发包人或工程师要求提交工程日志，报告整个现场工程资源和进展情况（含发包人指定专业分包等）；要求提供甲供计划内容包括：名称（品种）、规格、品牌、型号、数量、质量、供货时间、地点以及设计图纸中明确的责任要求。发包人有权在甲供材料设备计划确定的供货时间提前28天，通知承包人将甲供材料设备改为乙供，双方协商确认价格及付款方式。
3）承包人未按1）款要求上报甲供计划或甲指乙供计划或存在计划偏差，而影响发包人采购和工程施工进度的，所造成的发包人直接或间接损失，由承包人承担。
2、进场及质检管理
1）、承包人须在物料和设备到工地当日开箱验收，遇有破损或不合规格的马上通知发包人并与指定供货人安排调换，并配合供货人、监理单位进行取样、送检。
2）、发包人提供的甲供材料、设备，承包人应根据合同约定时间及要求提供甲供材料设备清单内应由承包人提供的各项资料/数据。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，委托承包人清点验收或与承包人共同清点验收，承包人应合理安排堆置甲供材料设备，实施保管责任。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
3）、发包人供应的材料设备与一览表不符时，承包人应立即通知发包人，并协助发包人解决。
4）、甲供材料设备，均由供应方负责物流配送至合同指定地点，交货的地点为承包人指定的地点，交货的界面在货车的车板面。
a、发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。需由承包人办理相关报建、验收手续的，供货方予以协助。
b、大批量材料可分批进场，根据工程实际进度需要，发包人组织承包人讨论确认后，由承包人出具材料分批进场方案，经发包人审核确定。
c、材料设备到达现场24 个小时前，由发包人代表组织项目现场签字收货人员、施工监理、承包人收货代表在材料进场后半小时内到场，6 个小时内完成《供应方发货及工地收货验收单》的确认及卸货工作。
d、承包人拒绝在《供应方发货及工地收货验收单》上签字的，应及时提出意见至发包人代表作相应处理。供货合同代表、发包人代表如果判断承包人未签字的理由合理充分的，由发包人代表组织供货方退回货物；承包人无合理理由拒绝签字的，发包人有权根据施工监理
和发包人代表签收确认按承包人已收货处理。
协调过程中，货物不得进入施工现场。过程中所产生的费用，由责任方承担。
e、原施工单位已签收，但中途变更单位（材料没用完，新单位又不接收原材料）的，发包人在新单位进场15 天内协调完毕并办妥相关手续；原施工单位退料后由发包人重新领用的，以退货调拨方式处理。
f、材料设备验收依据：现行国家、行业相关规范要求、材料设备产品标准；加工定货样板、合同，原始样板或其电子资料。
4、甲供材料设备的搬运、仓储、保管、保护
1）、承包人必须在工地接收指定供货人送来的物料和设备，并负责有关物料和设备的验收、接收、仓储、保管、从储存点至安装点的一次或多次搬运及安装。
2）、承包人须为发包人提供足够的甲供料的存储、中转场地（承包人没有条件，则由承包人负责向总承包人协调租用，其费用已含在承包人甲供料配合管理费中）。
3）、承包人须全面负责安全保管指定供货人送抵工地而承包人已接收的物料和设备，并自费补充任何受破坏、遗失或被偷窃的物料和设备。
4）、承包人对其承包范围内甲供材料设备负有保护责任，保证工程质量及外观观感质量不遭损坏，若发生损坏行为由承包人承担返工修复责任，但责任方不属承包人时，承包人可追究责任人的相关责任，或举证后通过发包人追究责任人的责任。
5、甲供材料设备的损耗、结算
1）甲供材料设备的损耗率指施工单位在履行施工合同过程中发生的各种材料损耗，包括仓储损耗、制作损耗、施工损耗、排版损耗等各种损耗。发包人供应的材料设备，承包人按中标确定的合同损耗率（上限为工程所在地造价管理部门颁布的定额损耗率，两者取小值）包干使用，节约归己。
2）、施工合同结算前，由发包人组织供货方进行清查对账，并按施工合同、甲供料管理协议约定将材料设备款予以全部扣除。
3）、承包人统计领用的数量大于结算耗量（即按施工合同的工程量计算原则测算的结算竣工图工程量）的，超额部分的甲供材料设备不予退还，承包人应承担超额部分货物采购总价1.2倍金额的违约金，并从承包人自行施工部分的工程结算款中扣除，不足部分由承包人赔偿；发现并查实挪用的，承包人应承担挪用部分货物采购总价三倍金额的违约金，并从承包人自行施工部分的工程结算款中扣除，不足部分由承包人赔偿。
4）、如发生承包人发生节省用量异常情况，经发包人认定属于非正常使用，除须按合同规定使用材料数量计取、扣除甲供材料设备价款外，承包人还应承担节省用量采购总价三倍金额的违约金，并从承包人自行施工部分的工程结算款中扣除，不足部分由承包人赔偿；由此产生隐患及损失的，由承包人按合同通用条款和专用条款中有关质量保修、违约、索赔规定承担所有的责任和损失赔偿。
三、甲供材料设备管理配合服务工作
1.承包人需免费提供工地上塔吊、人货两用梯、其他装置及机械给供货人和分包方
作卸货、横向及垂直之运输。承包人有义务协调各分包的材料或设备在现场内的
水平及垂直运输，保证不影响整个现场的次序及进度。在塔吊拆除前，承包人须
为供货人免费吊运大型设备。
2.承包人在施工过程中需充分考虑甲供材料设备进场吊装就位方案,保证预留好进
场运输通道畅通（包括但不限于楼板、墙体预留足够尺寸的孔洞尺寸和运输道路
加固等），全部相关费用包含在合同总价中。
3.如由承包人负责完成卸货，货物在卸货至承包人指定的存放地点或位置的过程中
以及卸货后因货物堆放不当等造成的人身、财产、货物的所有损失均由承包人承
担；货物在卸货至承包人指定的存放地点并经承包人验收后所有损失均由承包人
承担。承包人未按合同约定在规定时间内卸货，供货人有权自行组织卸货，由此
产生的一切费用由承包人承担。
4.承包人承担对甲供材料设备到场卸货后的验收、仓储、保管、搬运、抽样检测工
作和费用等职责，相应费用均已包含在合同总价中，承包方不得再额外计取。
5.承包人根据本协议内容执行甲供材料设备的管理配合服务工作。
6.当承包人不承担管理配合服务并对工程施工造成或可能造成危害时，发包人可在
未征得承包人同意的情况下自行聘请第三方提供相应的服务，发包人并可从向承
包人支付的工程进度款或竣工结算价款中扣除发包人实际支付该第三方的全部费
用，且承担人应承担50万元违约金。
四、甲供材料设备安装及指定分包商和独立分包商施工配合
1.承包人按照合同约定，负责安装所需的一切劳务、辅料、施工器械的组织安排，
并确保合同承包范围内的工程通过竣工验收，相关费用包含在合同总价中。
2.承包人应在工程完工后或投入使用前，负责组织自身专业人员和供货人等有关设
备设施的厂家技术人员对业主的物业管理人员进行机电设备、设施、楼宇自控系统等的操作和维护的培训，以确保业主的物业管理人员在工程投入使用后能立即独立进行必要的设备和系统操作、维护和故障排除。供货人有义务派遣充足的有资质的技术人员按发包人的要求提供施工的技术支持并参与承包人完成产品的安装施工和其他辅助工作，并对发包人人员进行技术指导和培训，保证使产品达到预定的性能指标。
3.提供承包人在工地内现成办公室、辅助设施及仓库给予分指定分包在互不妨碍下
使用，或在建造中的建筑物内提供场地给指定分包架设自己用的辅助设施及仓库。
4.承包人负责免费提供所用的室外脚手架（限定承包人工期内现有室外脚手架，包
含搭设、整改、拆除，但脚手架搭设时应充分考虑外墙装饰施工空间要求）给各指定分包施工使用，承包人完成外墙粉刷并办理工作面书面移交后需至少保留3个月脚手架供其他指定分包方施工使用。
5.承包人提供指定分包工程及独立工程施工所需的保障场地安全之围网、围板等。
6.电梯安装和调试所需的临时水电、电梯提前施工所需的工作、含因电梯深化设计
发生的结构及预埋变更增加内容、电梯调试用电缆及分支箱、电梯安装调试验收前的门洞封堵均由承包人负责，费用含在合同总价内，需满足电梯安装、调试验收要求；承包人提供的协调服务尚需包括电梯井坑内清除垃圾、抽水、并保证无集水。
7.永久电梯作为临时施工电梯使用，所产生的开梯费、电费、使用过程中的维保费
等含在承包方合同总价内。
8.在不违反业主指示的情况下，承包人须管理工地内外临时道路的使用。
9.于工地内提供足够、合理及符合业主标准要求的临时厕所等卫生设施供各分包商
共同使用，并负责定时清理和保养直至不再需要时拆除。
10.工程进行期间提供足够的临时用水供分包商使用，并提供足够、合理的接驳点和
保证冬季正常供水。
11.承包人须免费提供工地内现有爬梯、脚手架等供分包商合理使用，但脚手架搭设
要求应满足分包工程的施工需要。
12.为各分包商提供工地上共同使用的通道并提供施工场地，清除分包商施工面内障
碍，及为他们提供所需的工作面。
13.夜间施工：承包人需为指定分包商、独立分包商提供照明设施及其他相关的公用
设施。如果夜间施工需要办理相关许可证等类似的政府批文，则指定分包商和独
立分包商将使用承包人的相关证照而不需要重复办理；承包人需要将此类证照保
持有效直到本工程竣工验收合格。
14.每天两次定时清理垃圾和运走现场废弃的物品、垃圾，包括各分包商已经运送到
指定垃圾堆放点的垃圾，如果分包商没有将垃圾堆放到指定地点，承包人有义务
进行督促及监督。
15.承包人须在工程进行期间提供足够的临时照明及电力和试验所需负荷给各指定分
包商使用。承包人须提供足够及合理的接驳点供各分包商使用，并须提供机电设
备等调试所需的电力。
16.承包人须保护已完成的指定分包工程及独立工程以防损坏，包括做出防水、防风、
防雨、防盗、防火的措施及管理；但分包商完成其本身工程及交付给承包人或其
他独立分包商前的保护措施，则由分包商自行负责。
17.承包人需联系协调各分包商，了解他们关于上述设施的详细需要，并在有需要时
配合和提供。
18.承包人应书面提供指定分包商、独立分包商所需的标高、定位的基本点给指定分
包商、独立分包商。
19.对指定分包商、独立分包商的档案管理的要求：承包人有义务及时督促指定分包
商、独立分包商的档案资料的整理，并达到当地档案管理相关部门的要求，并由
承包人负责统一装订、归档。
五、结算管理
1.每月承包人配合发包人完成发包人与供货人当月供货对账确认手续，供货结束后
应配合办理结算手续。
2.竣工验收完成，承包人提交竣工结算报告及完整有效的结算资料给发包人，结算
资料的组成中需包含甲供料的使用清单和《供应方发货及工地收货验收单》。
六、违约责任
1.如因承包人的原因，所需的货物未能于《发货通知单》要求的交货日期送达（包
括但不限于未及时提供发货申请造成交货延迟及由于承包人原因造成的退、换货
而导致的交货延迟等），则承包人应承担相应的迟延供货违约责任，当该等延迟
导致了本工程施工工期的延误时，则承包人需按施工合同约定的逾期违约条款承
担违约金，发包人有权在任何一期应付款中直接扣除违约金。如违约金不足以补
偿发包人损失的，发包人有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的实际损失。
2.在合同规定的质量保证期内，如发现供货人的货物质量及/或规格与合同规定不符
或发现货物有缺陷（包括内在缺陷或使用不良的原料）或未通过相关检测，供货
人承担相应违约责任。
（以下无正文）
附件1：《发货通知单》
附件2：《供应商发货及工地收货验收单》
附件3：《退料单》
发包人（公章）：承包人（公章）：X
法定代表人(委托代理人)（签字）：法定代表人(委托代理人)（签字）：年月日年月日
一~二．练习题 1.按完成承包的内容进行划分，建设工程合同不包括（）。 A.建设工程勘察合同 B.建设工程设计合同 C.建设工程施工合同 D.建设工程监理合同 2.保证合同的主体是( )。 A.债务人和主合同中的债权人 B. C.保证人和主合同中的债权人 D. 3.在下列财产中，( ) A.建设用地使用权 B.债券 C.交通运输工具 D.建筑物 4.担保人必须是第三人的担保方式是( )。 A．保证 B．抵押 C．质押 D．定金 5.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。 A．以代理人的名义与对方谈判 B．有代理人的权利和义务的条款C．合同由委托人和代理人共同履行 D．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 6.债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式是( )。 A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 7.不能行使留置权的合同是( )。 A．运输合同 B．建设工程施工合同 C．保管合同 D．仓储合同 8.担保法规定，可以作为抵押物的是( )。 A．交通运输工具B．债券 C．支票D．仓单 9.属于建筑工程一切险的责任范围是( )。 A．战争B．入侵 C．地震 D．自然磨损 10.合同法律关系是由( ) A.主体、客体、内容 B. C.法人、其他组织、自然人 D. 11.依法不得作为抵押的财产是( ) A. B.建筑用地使用权 C.建筑物和其他土地附 D.依法取得的荒地等土地承包经营权 12.施工合同的履约担保书，其担保额度是合同价格的（）。 A.5% B.10% C.20% D.30% 13.法人组织应具备的条件包括( ) A.有权利能力 B. C.有自己的名称 D.有自己的组织机构 E.能够 14.当事人能行使留置权的合同有( )
子女赡养老人协议书 被赡养人姓名：父亲那士臣。母亲林子霞 赡养人姓名： 长子：那松林 大女儿：那松柏二女儿：那松梅三女儿：那松秋 为维护被赡养人合法权益，切实保障被赡养人的晚年生活，赡养人和被赡养人签订如下赡养协议。 第一条：赡养人的主要义务 1、赡养人不分儿女，自结婚成家之后都有赡养被赡养人的义务，各赡养人应积极履行对被赡养人经济供养、生活照料和精神慰藉的义务。 2、赡养人不得要求被赡养人承担不愿意或力不能及的劳动。 3、被赡养人的房产权、房屋租赁权和居住权受法律保护，未经被赡养人同意，赡养人子女不得强占、出卖、出租、转让。 4、赡养人应妥善安排好被赡养人的膳食结构，保证被赡养人吃饱、吃好。 5、如被赡养人不能自行出行，赡养人应安排时间负责被赡养人出行，所需交通费由赡养人承担。 6、被赡养人生病，赡养人应及时给予医治，并负责生活照料与护理。被赡养人日常检查、就诊、买药由赡养人负责。被赡养人大病需住院治疗的，住院期间由各赡养人轮流护理，没有时间或条件亲自护理的，由当期赡养人聘请专人护理。
7、被赡养人生活不能自理时，赡养人自行护理应根据所有赡养人商议达成时间轮换一次，由赡养人护理。个别赡养人不能亲自照料被赡养人的，可以按照被赡养人的意愿，请人代为照料，并及时支付所需费用。赡养人之间可以协商由其中一个赡养人护理，其他赡养人应支付相应的补助，补助的数额由赡养人共同协商。 8、赡养人有权依法平均继承父母遗产。 第二条赡养的方式、周期 1、被赡养人单独居住的，赡养人应主动上门赡养，各赡养人按照约定时间进行轮换。 2、被赡养人同赡养人同住的，各赡养人按照长幼顺序按照约定时间进行轮换，下一顺序的赡养人负责上门接回被赡养人。 第三条赡养费及共同承担的费用数额、给付方式、给付时间 1、根据家庭实际情况，每位赡养人每月10日上午10点给付被赡养人当月赡养费（元），不得以各种理由拖欠被赡养人赡养费用。 2、赡养人应以现金方式支付赡养费。 3、赡养费或共同承担的费用，由赡养人承担。被赡养人没有医医疗保险，如发生医疗费、住院等其他费用，赡养人共同承担。不得以各种理由拒付。如违约承担违约责任20%。 第四条：其他责任 1、赡养人不得以放弃继承权或其它理由、拒绝履行赡养义务。 2、赡养人不履行赡养义务，被赡养人有要求赡养人给付赡养费的权利。 3、因赡养人不履行本协议而产生的诉讼费、律师费、交通费、
2020年最新正规附条件买卖合同范本【专业 版】 附条件买卖合同是特殊买卖合同的一种，在买受人确认接受并承诺履行合同中鄋条件时，出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款。那么，正规的附条件买卖合同如何书写，在签订附条件买卖合同的过程中又有哪些风险和注意事项呢？下面就跟小编一起来看一看吧~ 2020年最新正规附条件买卖合同范本 【专业版】 买受人：_____________________________________ 出卖人：_____________________________________ 风险告知：附条件买卖合同是特殊的买卖合同。在签订买卖合同之前应该注意，应当确认主体是否具备订立合同的资格，同时核实签约方是否具有实际履行能力。此处分为两种情况，即主体为法人组织或者个人：当主体是法人组织时，在订立合同时应该要求对方提供资格证明如营业执照的原件，同时注意其证件复印件等非原件的证明材料的真实性，防止造假;其次，要注意审查营业执照是否有瑕疵，比如被吊销、被暂扣等情况;再次，可以通过当地的工商管理部门审查对方实际注
册资本和资金，确保其有合同实际履行能力;最后，还应确认买卖方必须是标的物的所有人或者有权处分该物的组织。而当主体是个人时，对其进行履约能力的审查可以通过对其单位及其同事、家庭、朋友、邻居等进行调查，以获取相关信息，最后综合判断其是否具有履约能力和信用程度，还应该注意该个人是否对标的物有完整的实质处分权，是否存在共有人。 兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方依照平等互利合作原则，经协商一致，约定条款如下： 一、买卖标的物：_____________________________ 二、 买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃(或买受人所交付支票未全部兑现之前)，出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件： (一) 标的物应置放于______________(处所)。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。 (二) 出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。
RDP 协议详细解析（一） RDP 协议详细解析 一前言 二概述 三同络层次 四各连接模块说明 五各功能模块说明 六rdpwin 结构、数据流说明 七总结 一、前言 windows 从 NT 开始提供终端服务，它是微软买来的网络协议技术(Citrix)，服务器端要安装、配置，客户端要连接程序。终端服务使任何一台有权限的终端机，用已知的账号登录服 务器，可以使用账号内的资源，包括软件，硬件资源；同时，在协议升级后，客户端连接后可 以使用本地的资源，包括本地打印机、声音本地回放，本地磁盘资源和本地硬件接口。 所有的计算都在服务器端进行，客户端只需要处理网络连接、接收数据、界面显示和设备数据输出。 目前，关于RDP服务的 linux 客户端程序有winconnect ，linrdp ， rdesktop ，前两个没有源码，但 redsktop 已经由原来的个人开发后公开代码演变成现在的项目组开发。由于项目 的跨平台开发需要，我们在开始时进行过单独的协议破解工作，破解后，我们的程序在原来的基础上扩展到，实现了 16 位颜色，声音本地回放，映射本地打印机。对于当前的终端机，这些功能完全满足需要，因此其他功能暂不便破解实现。为防患RDP协议的升级而影响我们破解而得的终端程序的功能性，需要对RDP协议的变化进行跟踪，对et-rdesktop 进行优化、完善。鉴于当前的工作安排，将跟踪redsktop 项目的进展，以提炼功能为我所用和完 善现有程序。 二、概述 1 版本功能说明：
RDP协议在终端服务推出后已有四个版本，、、、。一般来说，版本是根据windows 的版本确定的。 从客户端的角度来说，版本间提供的功能差别不是很大，相对于版本，它提供了用户带密码直接登录、客户端驱动器资源映射、客户端音频回放、最高24 位色显示和符合FIPS加密级别连接。 另外，从协议开始变提供的客户羰功能有：高、中、低三种数据加密级别，客户端自定 义初始登录环境，客户端打印机映射，客户端LPT端口映射，客户端com 端口映射，剪贴 板映射，客户登录的个性化设置(包括键盘、显示界面大小等)。 2、协议层次说明： 通过破解研究，我们掌握了 RDP协议的基本层次结构。基本上， RDP协议的每一层次上都 标示出其层内的数据长度值。 对于层次划分，主要是指RDP协议网络功能数据传送时通常都包含的各层次，而对于 各层次内所实现的单层次连接等功能将做为单独的模块来进行阐述。 网络连接层：RDP协议建立在TCP/IP 协议之上，由于传输的数据量比较大，因此在协 议的底层首先定义一层网络连接层。它定义了一个完事的RDP数据逻辑包，以避免由于网 络包长度过长而被分割使数据丢失。 ISO 数据层：在网络连接层之上是ISO 数据层，它表示RDP数据的正常连接通信。 虚拟通道层：在ISO 数据层之上， RDP 协议定义一个虚拟通道层，用以拆分标示不同虚 拟通道的数据，加快客户端处理速度，节省占用网络接口的时间。 加密解密层：在虚拟通道层之上， RDP定义一个数据加密解密层。此层用于对所有的功能 数据进行加密、解密处理。 功能数据层：在加密解密层之上是功能数据，画面信息，本地资源转换，声音数据， 打印数据等所有的功能数据信息都在此层进行处理。另外，根据数据类型的不同，这些数据都有各自不同层次的分割，他们的内部层次结构将在各个功能模块中进行阐述。 3其它说明： 本协议解析中所提到的各层次结构都是指 RDP功能数据正常传送时的各底层结构，在功能 数据传送前的各层次的建立连接过程及其结构、实现都归于模块实现来进行说明。 对于服务器端的各种设置以及个版本间的内部实现差异请看 RDP帮助文档，以及 rdpwin 开发 文档。 4连接过程说明：
附条件买卖合同协议书 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
附条件买卖合同书 正文： 附条件买卖合同书 附条件买卖合同书 买受人：_____________________ 出卖人：_____________________ 兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下： 一、买卖标的物：_____________________ 二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃（或买受人所交付支票未全部
兑现之前），出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件： （一）标的物应置放于______________（处所）。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。 （二）出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。 （三）买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。 （四）标的物（包括零件、附件）因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。 （五）买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。 三、买卖人取得所有权的方法： _________________________________
四、买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时（如系开票据时，于该票据全部兑现时），买受人始行取得标的物所有权。 五、第三条所定付款，如买受人有任何一期未付情况（或所开票据有任何一张不兑现情况），经出卖人以挂号函发信期限三日催告（发信日为准），买受人仍未清偿时，买受人并愿迳受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款，全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿，不得请求退还。如标的物有毁损，买受人应按出卖人通知的数额赔偿。 六、买受人如将标的物保险，其受益人应列为出卖人。 七、就本合同所生纠纷之一切诉讼（包括连带保证人部分）以______________法院为第一审管辖法院，强制执行收回标的物，则由标的物所在地的地方法院管辖。
政府采购合同 政府采购合同编号：湘财采计[2010] 3954 省直政府采购编号：HNSZZFCG—2010— P019 买方：湖南省工商行政管理局 卖方：湖南网威科技有限公司 经湖南省省直机关政府采购中心政府采购，买卖双方通过友好协商，就采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。 一、货物、工程或服务类内容（以下栏内容为参考，根据项目实际情况延伸扩展增加）
二、付款 1、付款单位：湖南省工商行政管理局 2、付款方式：国库集中支付（国库、单位、采购专户） 三、交货 1、交货时间：合同签订后3个月内 2、交货地点：湖南省长沙市芙蓉南路二段118号省工商局机关 四、货物、工程或服务类标准 1、卖方提供的必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。 2、卖方在质保期必须按照投标承诺执行。 3、卖方所交付的（附属或格式、备件）应按照所附使用说明书及清单执行 五、验收及提出异议期限 1、完毕后个工作日内，买方进行验收，验收合格后并随合同一起提交验收单一份交湖南省直直机关政府采购中心备案。 2、买方在验收中，如果发现有与合同约定不符的，应在个工作日内向卖方提出书面异议，并同时将该书面异议送湖南省省直机关政府采购中心。 3、卖方在接到买方书面异议后，应在个工作日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。卖方处理完后个工作日内，应将情况以书面形式告知湖南省省直机关政府采购中心。 六、货物、工程或服务类交付与售后服务 1、卖方在交付后天应负责项目最终完成所有工作程序，如有需要，卖方必须对买方人进行培训，培训费用由卖方承担。 2、的质保期内，应在按投标承诺小时内上门服务。
第二章合同通用条款 1.定义 1.1 本合同下列术语应解释为： 1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。 3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其他材料。 4）“伴随服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。 5）“合同通用条款”系指本合同通用条款。 6）“合同专用条款”系指第七章合同专用条款。 7）“买方”系指在合同专用条款指明的购买货物和服务的单位。 8）“卖方”系指在合同专用条款指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体。 9）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款指明。 10）“日”指日历日。 2.适用性 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
3.原产地 3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和 国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国/地区”）。 3.2 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所 述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。 3.3 货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。 4.标准 4.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符 合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。 5.合同文件和资料的使用 5.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代表提供的有关合同或任何合同 条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。 5.2 没有对方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同通用条款第5.1 条所列举的任何文件和资料。 5.3 除了合同本身以外，合同通用条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果 买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。 6.知识产权 6.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三 方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
《FIDIC合同条件》案例分析结课作业 院系 专业班级 学生姓名 学生学号 成绩评定
月6年2015． 《FIDIC合同条件》成绩评定表 学生姓所在班 指导教师评语
指导教师签字： 年月日 《FIDIC合同条件》案例分析结课作业 1、案例正文： 案例一：承包商为实施AA公路项目而进口的第一批机械设备于2005年6月24日抵达J国JBT港口，集装箱装运的物资于2005年7月5日抵达J国J耵港口。此时，E国农业发展部进口了大量的化肥和粮食．造成J国JBT港异常拥挤和堵塞。为此，E国公路运输局下达行政指令：要求所有E国运输公司的运输车辆必须优先运送E国农业发展部进口的化肥和粮食。这使原先给承包商运送上述物资的车辆都不得不给E国农业发展部运送进口的化肥和粮食。由此致使承包商进口的机械设备和物资一直滞留在J国JBT港口，而不能如期运抵现场，这给承包商造成了严重的工期和资金损失，究其原因如下： １）由于进口物资不能按时运抵现场，影响到现场工作不能按计划进行，从而产生了项目进度的偏离； ２）由此而引起巨大的滞港费、超预算的管理费以厦其他费用的额外支出，调整数据表的调整。 案例二：我公司在非洲马里共和国以预期利润为1%报价夺取了一项总价为3 000万美元的大型农田水利工程。工期为36个月(扣除了雨季)，施工期间，该国发生了较大范围的骚乱，即有政治目的的民族矛盾。一伙武装分子闯进了工地营房，进门就开枪疯狂扫射，大肆抢夺，幸未造成中方人员伤亡。当时是星期天，中方31人就在营地。经过半个多小时的扫荡，抢走了一辆丰田吉普车、一辆三菱双排坐匹卡车、一套光学测量仪、一台电源稳压装置和部分放于车上的一些日常所用的劳动工具。政府出动了正规部队进行了围剿事件得到平息。工地停工一周，调整施工计划，对内安抚，对外协调。 2、案例分析： 案例一： 条款内容： 13.7因法律改变的调整 对于基准日期后工程所在国的法律有改变(包括施用新的法律，废除或修改现有法律)或对此类法律的司法或政府解释有改变。影响承包商履行合同规定的义务的，合同价格应考虑上述改变导致的任何费用增减进行调整。 如果由于这些基准日期后做出的法律或此类解释的改变，使承包商已(或将)招致增加费用，承包商应向工程师发出通知，并应有权)或将(已)或(遭受延误和
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the agreement, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 合作发行联名卡协议书范本(协 议示范样本)
合作发行联名卡协议书范本(协议示范样本)说明：本协议书适用于协议双方同意签署协议后，约束协议双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 甲方：_________银行（注册地址：_________） 乙方：_________公司（注册地址：_________） _________银行与_________公司本着优惠互利、共同发展的原则，经友好协商同意合作发行联名卡，并就以下事宜达成一致： 一、联名卡的发行 （一）联名卡的名称为_________国航卡（以下简称联名卡）。 （二）甲方自本协议生效之日起，负责受理联名卡的申领。经对申领人的资信进行审查后由甲方决定是否同意发卡。 （三）联名卡是甲方的财产，甲方有权取消或暂停联名卡的账户。 （四）乙方可随时向甲方推荐联名卡的持卡人。 （五）联名卡的发卡对象为个人和公司或单位两类。 （六）联名卡有效期为一年。 （七）联名卡的卡面设计由甲乙双方协商确定，设计费用和制卡费用由甲方承担。
附条件买卖合同 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 时间：_______________________ 编号：FS-DY-78493 附条件买卖合同 使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详 I 细阅读内容。 买受人：______ 出卖人：______ 兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保 法规定，双方约定条款如下： 一、买卖标的物：_______
二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未 付清全部价款之前功尽弃（或买受人所交付支票未全部兑现之前），出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标 的物，应遵守下列条件： （一）标的物应置放于_ （处所）。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。 （二）出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。 （三）买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。 （四）标的物（包括零件、附件）因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。 （五）买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。 三、买卖人取得所有权的方法：___________ 四、买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时（如系开票据时，于该票据全部兑现时），买受人始行取得标的物所有权。
合同为何区分通用条款和专用条款 众所周知，合同是合同文件的简称。建设工程合同文件一般有如下构成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。其中，通用合同条款与专用合同条款一般合称为合同条件（Conditions of Contract）。 为什么合同条件要分为通用条款、专用条款两部分呢？ 1、有关行业主管部门或专业协会制定合同范本的普遍做法 例如：（1）全国范围内行业适用的范本：中华人民共和国标准施工合同（2007年版），建设工程施工合同（GF-1999-0201），水利水电土建工程施工合同条件（GF-2000-0208），公路工程施工合同（国内招标、2003年版）等等；（2）地方范围内适用的范本：上海市建设工程施工合同（2004年版），广东省建设工程施工合同（2007年版），河北省建设工程施工合同（2008年版），湖南省建设工程施工合同（2008年版）等等；（3）其他合同范本，专业工程如上海市园林绿化建设工程施工合同（2007版），家装合同范本，还有分包工程合同范本等等。范本具有广泛的适用性。 施工合同范本（GF-1999-0201）的名词定义指出：通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 各类范本中的通用条款是根据《合同法》、《建筑法》等法律、行政法规制定的，同时，也考虑了建设工程施工中的惯例以及施工合同在签订、履行和管理中的通常做法，具有较强的普遍性和通用性，是通用于各类建设工程施工的基础性合同条款。建设工程虽然具有单件性，不同的工程在施工方案以及工期、价款等方面各不相同，但在工程施工中所依据的法律、行政法规是统一的，发包方与承包方的权利和义务是基本一致的，对于违约、索赔和争议的处理原则也是相同的。因此，可以把建设工程施工中这些共性的内容固定下来，形成合同的通用条款，实际工程可以直接原文不加修改的引用。这种做法的优点是直接使用普遍熟悉和流行的工程管理制度，提高效率，保证公平。 发包方与承包方结合具体工程，经协商一致，可对通用条款进行补充或修改，在专用条款内约定。合同履行中是否执行通用条款要根据专用条款的约定。如果专用条款没有对通用条款的某一条款作出修改，则执行通用条款，否则按修改后的专用条款执行。在工程招标中，通用条款是作为招标文件的一部分提供给投标人。无论是否执行通用条款，通用条款都应作为合同的一个组成部分予以保留，不应只把协议书和专用条款作为全部合同内容。 2、企业或建设项目的实际做法 一些长期有建设工程发包业务的单位（如房地产公司）或大型建设项目，需要签订较多工程或标段的合同，根据企业管理制度和整个建设项目管理的统一要求，制定统一的通用合同条款，然后针对不同标段合同的具体情况制定专用合同条款。 3、具体项目合同的可谈判性差别 有些工程不准备采用范本，特别拟定了富有特色的合同时，可以不区别通用与专用，只需要一份齐全完整的“合同条款”。但在特殊情况下，可将不可谈判的条款内容构成通用合同条款，对于可谈判的条款内容构成专用合同条款。 给出一个不很有佐证力的例子是：建设部发布的GF-91-0201合同范本将现在的通用条款的内容称为“合同条件”，而对于现在的专用条款的内容称为“协议条款”。
第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲, 以及其他构成合同组成部分的文件。 1.1.1.2合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。 1.1.1.3中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。 1.1.1.4投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。 1.1.1.5投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。 1.1.1.6委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。 1.1.1.7监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。 1.1.1.8监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。 1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1合同当事人：指委托人和（或）监理人。 1.1. 2.2委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 1.1. 2.3监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 1.1. 2.4委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.5总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.6承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。
FIDIC合同条件的主要变化（2017年第二版） 2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC合同系列文件。历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订，合同文本的字数也从1987年第四版的23600和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。 2017年第二版编制原则 FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用；加强工程师的作用；平衡各方风险分配；更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势，融入金皮书中的内容。
2017年第二版合同的主要变化 2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20条[业主和承包商索赔]和第21条[争议和仲裁]，打破了1999版FIDIC 合同20条的体例安排。除此之外，2017年第二版合同的主要变化如下。 一、工程师 在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化。在2017年第二版中，FIDIC合同在第3.7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色，但对工程师提出以下要求。第一，在对任何事项或索赔做出决定时，应保持中立。除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察。另一方面，仅靠增加一个“中立”的词语是否能够真正改变工程师，特别是国际工程项目中本国咨询工程师的执业道德和标准，在2017年第二版尚未在国际工程项目中使用的初期，尚无法得出准确的结论或存在很大疑问。第二，与业主和承包商单独地或共同地进行磋商，鼓励业主和承包商进行谈论，尽可能就索赔问题达成一致。第三，严格遵守达成协议或
孵化器战略合作协议范本 2018 合同范本
甲方： 乙方： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲乙双方一致认为，作为在各自领域的国内知名企业，为实现强强联合、优势互补，实现资源共享、共同进步，使双方在各自领域实现更大发展，双方本着平等互利、诚实信用的原则，拟结成长期、全面的战略合作关系，为以后的合作建立一个坚实的基础。双方经过充分、友好协商，订立孵化器战略合作协议如下：风险提示： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 第一条、合作方式 1、在法律允许的范围内，甲方确定乙方为甲方指定的孵化器供应商之一，由乙方负责甲方开发项目的供货和安装。
2、乙方承诺在同等条件下以最大的优惠价向甲方开发的项目中提供由__________公司生产的全新设备并负责安装。 第二条、合作时间 合作期限为_______年，自____年____月____日起至____年____月____日止。 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 第三条、甲方的权利义务 风险提示： 应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 1、甲方有义务对乙方给予的优惠价格及其他有关乙方及乙方附属公司的商业信息予以保密，确保不向甲方以外的第三方泄漏，并确保甲方雇员及代理人遵守本条款。保密义务不随本合同书的解除而解除。 2、甲方广告宣传时可宣传乙方产品及服务。 3、甲方有义务监督乙方执行合同的情况。 4、甲方有权对乙方进行观察、现场监造。
合同编号: 附条件的买卖合同书范本 甲方: 乙方: 时间:
附条件的买卖合同书范本 立契约书人买受人：x x x 出卖人：x x x 兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下： 一、买卖标的物： 二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃(或买受人所交付支票未全部兑现之前)，出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件：(一) 标的物应置放于x x(处所)。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。 (二) 出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。 (三) 买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。 (四) 标的物(包括零件、附件)因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。 (五) 买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。 三、买卖人取得所有权的方法： 四、买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时(如系开票据时，于该票据全部兑现时)，买受人始行取得标的物所有权。 五、第三条所定付款，如买受人有任何一期未付情况(或所开票据有
任何一张不兑现情况)，经出卖人以挂号函发信期限三日催告(发信日为准)，买受人仍未清偿时，买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款，全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿，不得请求退还。如标的物有毁损，买受人应按出卖人通知的数额赔偿。 六、买受人如将标的物保险，其受益人应列为出卖人。 七、就本契约所生纠纷之一切诉讼(包括连带保证人部分)以x x法院为第一审管辖法院，强制执行收回标的物，则由标的物所在地的地方法院管辖。 八、其他条件： (一) 双方应即日向管辖登记机关，办理动产担保附条件买卖契约的登记。如买受人不协同出卖人办理登记，任凭出卖人随时收回标的物，并赔偿出卖人的一切损失，买受人无异议。 (二) 本件动产担保附条件买卖契约登记有效期间为三年，自登记日起算。 (三) 出卖人收回标的物十日内，买受人得以现金缴付余额全部(或未兑付票据全部)及偿还出卖人收回的一切费用于出卖人后，领回原标的物。其领回位置，由买受人自理。 (四) 其他未定事项，概依有关法律的规定办理。 九、买受人的连带保证人，就买受人因本契约而生的一切债务，负连带责任，并愿抛弃民法保证各条内有关保证人和权利。连带保证人所负责任，以保证至履行本契约所生全部债务时为止。保证人非经出
第一部分协议书 承包人(全称)： 分包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 承包人指在总承包合同《协议书》中约定的被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。作为发包分包工程的承包人必须是依法取得各类施工总承包资质的企业。分包人指在本合同《协议书》中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。作为分包工程的分包人必须是依法取得专业承包资质的企业。承包人和分包人的名称应完整准确，不应用简称，应该按照营业执照上的名称填写。 一、分包工程概况 分包工程名称： 应当按照总承包合同的工程全称以及专业分包工程的名称填写。如：××工程电梯安装工程。 分包工程地点： 应填写详细地点(××市××县××街××号)。 分包工程承包范围： 指分包人分包的工程具体范围和内容。如电梯工程，额定速度和额定载重量的电梯几部，是载客电梯、货运电梯还是病床电梯等，安装的部位、层高等都要一一写清楚。 二、工期
开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天。 参照《建设工程施工合同》协议书中的工期。 三、质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 这是一个核心内容。工程质量标准必须达到国家规定的工程质量验收评定标准，且不得低于总包合同中的工程质量标准。 四、分包合同价款 金额(大写)：元(人民币) ￥：元 分包合同价款应填写双方确定的分包工程价款的金额，对于招标工程，合同价款即是中标价；对于非招标工程，合同价款由双方在工程量清单报价书或预算书的基础上协商确定。双方也可以约定用外币表示合同价款。 五、组成分包合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。 六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行 七、分包人向承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务 八、承包人向分包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务
RDP协议详细解析（一） RDP协议详细解析 一前言 二概述 三同络层次 四各连接模块说明 五各功能模块说明 六rdpwin结构、数据流说明 七总结 一、前言 windows从NT开始提供终端服务，它是微软买来的网络协议技术(Citrix)，服务器端要安装、配置，客户端要连接程序。终端服务使任何一台有权限的终端机，用已知的账号登录服务器，可以使用账号内的资源，包括软件，硬件资源；同时，在协议升级后，客户端连接后可以使用本地的资源，包括本地打印机、声音本地回放，本地磁盘资源和本地硬件接口。所有的计算都在服务器端进行，客户端只需要处理网络连接、接收数据、界面显示和设备数据输出。 目前，关于RDP服务的linux客户端程序有winconnect，linrdp，rdesktop，前两个没有源码，但redsktop已经由原来的个人开发后公开代码演变成现在的项目组开发。由于项目的跨平台开发需要，我们在开始时进行过单独的协议破解工作，破解后，我们的程序在原来的基础上扩展到，实现了16位颜色，声音本地回放，映射本地打印机。对于当前的终端机，这些功能完全满足需要，因此其他功能暂不便破解实现。为防患RDP协议的升级而影响我们破解而得的终端程序的功能性，需要对RDP协议的变化进行跟踪，对et-rdesktop进行优化、完善。鉴于当前的工作安排，将跟踪redsktop项目的进展，以提炼功能为我所用和完善现有程序。 二、概述 1 版本功能说明：
RDP协议在终端服务推出后已有四个版本，、、、。一般来说，版本是根据windows 的版本确定的。 从客户端的角度来说，版本间提供的功能差别不是很大，相对于版本，它提供了用户带密码直接登录、客户端驱动器资源映射、客户端音频回放、最高24位色显示和符合FIPS加密级别连接。 另外，从协议开始变提供的客户羰功能有：高、中、低三种数据加密级别，客户端自定义初始登录环境，客户端打印机映射，客户端LPT端口映射，客户端com端口映射，剪贴板映射，客户登录的个性化设置(包括键盘、显示界面大小等)。 2、协议层次说明： 通过破解研究，我们掌握了RDP协议的基本层次结构。基本上，RDP协议的每一层次上都标示出其层内的数据长度值。 对于层次划分，主要是指RDP协议网络功能数据传送时通常都包含的各层次，而对于各层次内所实现的单层次连接等功能将做为单独的模块来进行阐述。 网络连接层：RDP协议建立在TCP/IP协议之上，由于传输的数据量比较大，因此在协议的底层首先定义一层网络连接层。它定义了一个完事的RDP数据逻辑包，以避免由于网络包长度过长而被分割使数据丢失。 ISO数据层：在网络连接层之上是ISO数据层，它表示RDP数据的正常连接通信。 虚拟通道层：在ISO数据层之上，RDP协议定义一个虚拟通道层，用以拆分标示不同虚拟通道的数据，加快客户端处理速度，节省占用网络接口的时间。 加密解密层：在虚拟通道层之上，RDP定义一个数据加密解密层。此层用于对所有的功能数据进行加密、解密处理。 功能数据层：在加密解密层之上是功能数据，画面信息，本地资源转换，声音数据，打印数据等所有的功能数据信息都在此层进行处理。另外，根据数据类型的不同，这些数据都有各自不同层次的分割，他们的内部层次结构将在各个功能模块中进行阐述。 3 其它说明： 本协议解析中所提到的各层次结构都是指RDP功能数据正常传送时的各底层结构，在功能数据传送前的各层次的建立连接过程及其结构、实现都归于模块实现来进行说明。 对于服务器端的各种设置以及个版本间的内部实现差异请看RDP帮助文档，以及rdpwin 开发文档。 4 连接过程说明：
编号：YB-HT-7701 附条件的买卖合同样本 Sample of conditional sales 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
附条件的买卖合同样本 立契约书人买受人：x x x 出卖人：x x x 兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下： 一、买卖标的物： 二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃(或买受人所交付支票未全部兑现之前)，出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件： (一) 标的物应置放于x x(处所)。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。 (二) 出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。
(三) 买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。 (四) 标的物(包括零件、附件)因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。 (五) 买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。 三、买卖人取得所有权的方法： 四、买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时(如系开票据时，于该票据全部兑现时)，买受人始行取得标的物所有权。 五、第三条所定付款，如买受人有任何一期未付情况(或所开票据有任何一张不兑现情况)，经出卖人以挂号函发信期限三日催告(发信日为准)，买受人仍未清偿时，买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款，全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿，不得请求退还。如标的物有毁损，买受人应按出卖人通知的数额赔偿。
2012版合同通用条款 第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单及其他特别约定组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。 第二条本保险条款分为基本险、通用条款、附加险和释义四个部分。附加险不能独立保险，保险人按照承保险别分别承担保险责任。附加险条款与基本险条款相抵触之处，以附加险条款为准，未尽之处，以基本险条款为准。除非本保险条款另有规定，通用条款的规定及释义适用于本保险条款的任何部分。 第三条本保险条款所称机动车是指在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆或履带式车辆，但不包括摩托车和拖拉机。 第四条本保险合同为不定值保险合同。 第五条本保险仅适用于非营运个人车辆。 第一部分基本险 基本险包括商业第三者责任保险、车辆损失险、全车盗抢险、车上人员责任险共四个独立的险种，投保人可以选择投保其中部分险种，也可以选择投保全部险种。 第一章商业第三者责任保险 保险责任 第一条在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡和财产的直接损毁，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人对于超过机动车交通事故责任强制保险(以下简称交强险)各分项赔偿限额以上的部分，按照本保险合同的规定负责赔偿。 责任免除 第二条下列原因导致的意外事故，保险人不负责赔偿： (一)地震及其次生灾害; (二)战争、军事冲突、恐怖活动、暴-乱、扣押、罚没、查封、政府征用; (三)核反应、核污染、核辐射; (四)受害人与被保险人或驾驶人恶意串通;
(五)被保险人、驾驶人或受害人故意导致事故发生的。 第三条发生意外事故时，保险车辆有以下情形之一的，保险人不负赔偿责任： (一)除非另有约定，发生保险事故时无公安机关交通管理部门核发的合法有效的行驶证、号牌，或临时号牌或临时移动证; (二)未在规定检验期限内进行机动车安全技术检验或检验未通过; (三)保险车辆在竞赛、检测、修理、养护，被扣押、征用、没收，全车被盗窃、抢劫、抢夺期间; (四)牵引其他未投保交强险的车辆或被该类车辆牵引; (五)保险车辆转让他人，被保险人、受让人未履行本保险合同第二部分“通用条款”第十五条规定的通知义务的，因转让导致保险车辆危险程度显著增加而发生保险事故。 第四条发生意外事故时，驾驶人有以下情形之一的，保险人不负赔偿责任： (一)未依法取得驾驶证、持未按规定审验的驾驶证、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车的; (二)驾驶人在驾驶证丢失、损毁、超过有效期或被依法扣留、暂扣期间或记分达到12分，仍驾驶机动车的; (三)学习驾驶时无教练员随车指导的; (四)实习期内驾驶载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车的，或驾驶机动车牵引挂车的; (五)饮酒或服用国家管制的精神药品或麻-醉-药品的; (六)未经被保险人同意或允许而驾车的; (七)利用保险车辆从事犯罪活动; (八)事故发生后，被保险人或驾驶人在未依法采取措施的情况下驾驶保险车辆或者遗弃保险车辆逃离事故现场，或故意破坏、伪造现尝毁灭证据的; (九)依照法律法规或公安机关交通管理部门有关规定不允许驾驶保险车辆的其他情况下驾车。 第五条下列损失和费用，保险人不负责赔偿： (一)被保险人或驾驶人以及他们的家庭成员的人身伤亡、及其所有或保管的财产的损失; (二)车上人员的人身伤亡或本车上的财产损失;