砌砖、抹灰（保温）-工程劳务承包施工合同
发包方（甲方）:身份证号码：
承包方（乙方）:身份证号码：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合《四川省建筑工程劳务分包管理办法》的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：南部县城市棚户区改造项目-伏家垭2号楼
2、工程地点：南部县伏家垭
3、承包范围：2号楼第二次结构工程：砌砖、构造柱/过梁/腰带/上翻“砼”
的浇筑/预制；内墙抹灰、外墙内保温所包含的全部内容（具体以施工
图设计的内容范围为准、按相关图集规范要求进行组织施工）、外加
安全文明施工。具体承包范围如下：
1）、人工：
a、砌砖工程：砌砖、门窗过梁预制安装、二次构造“砼”的浇筑（含腰带），厨房卫生间上翻“砼”的浇注；通风井、管道井随砌砖随摸灰、水电消防预留管洞的堵塞、（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等）的堵塞、前台（砖、沙、石子、水泥、保温料）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。包括施工现场建渣（含楼地面和屋面）的清理。
B、抹灰工程：所有内外墙面的抹灰（含打粑、贴钢丝网）、包括施工现场建渣（含楼地面和屋面）的清理和空鼓的返工。
C、保温工程：外墙内保温和屋面（楼面）保温、包括施工现场建渣（含楼地面和屋面）的清理。
2）、材料：
a、上楼三级电箱和施工用水均由甲方提供。
b、搅拌机、手推车、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网、
铁丝、铁钉、等辅材由乙方提供。
3）、甲方只提供机械：施工电梯、塔吊。其余小型机具均由乙方自供。
4）、其他：
a、各工种做到工完场清、料尽。
b、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定工地内的地方。
c、现场文明施工和环境保护。成品、半成品的倒运。
d、对主体结构成品及半成品的保护。
e、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高，乙方配合细部放线
工作。
二、承包方式、取费标准：
1、承包方式：本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。其中，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量控制。
２、工程量验收：依据2号楼设计施工图、相关图集规范要求和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、固定综合单价：砌砖工程165元／m3；抹内墙灰9元/㎡（含外墙内保在内的温综合单价）。
(l）工程量计算规则：按2号楼设计图纸和变更的砌砖量，抹灰量。砌砖以立方米计算；抹灰以平方米计算（外墙内保温不再计量）。
(2）固定综合单价为不含税包干价格，包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、辅材费、小型机械费、文明施工费、赶工费、利润等与本工程有关的工作内容，综合单价不再做任何调整。
三、双方责任
（一）甲方
1、甲方工地代表：
2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全、材料定额用量的文字交底。
3、甲方负责提供临时塔吊、施工电梯。
5、甲方负责指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各工种正常施工，指挥机械运转。
７、甲方提供施工用电至现场三级配电箱和提供水到各楼层指定位置。
8、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，罚款金额在工程进度款中扣除。
（二）乙方
1、乙方驻工地全权代表（班组长）: （乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。并进行三级安全教育。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工和男年满60周岁、女年满55周岁的工人。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故，由责任方承担由此发生的费用。若出现小的工伤，元内的费用由乙方负责。
6、乙方施工人员使用的工用具、电动工具、从三级配电箱接出的电线、工具等由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供相应机具。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训。
8、乙方不得以任何理由停工，否则甲方有权清除现场。
四、工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划措施，因乙方原因造成工
期延误者，每延期一天，甲方将视具体情况给予适当的处罚。因甲方或建设方原因造成工期延误，工期顺延，甲方项目经理部根据具体情况核准后将给予一定补偿。
2、质量：该工程质量标准保证达到合格标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按合格工程量标准进行定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构合格标准；工程质量以主体结构工程最终验收标准而定。
3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作l一3倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作元的罚款。
5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故，责任由乙方承担。
6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大安全事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承包的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工、不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，其责任和费用由责任方负责。
五、工程结算与工程款支付
1、乙方承包的施工项目按合同固定单价计算，按实际完成的合格工程量，由甲方项目部具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关管理人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、工程款支付：
工程进度款支付按节点付：1-10层完成后付已完合格工程量的70％，每9层一个节点付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70％。
3、工程款支付方式：甲方给予现金支付。由乙方班组长编制工资表，经现场施工工人签字后交甲方项目负责人核实；由甲方按工资表发放到工人手中。乙方不得随意克扣工人工资；
以上合同单价均为不含税单价。
六、对其它分包商的管理
如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其它分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。
1、由于乙方原因中途退场和违约，已完工程量按照50％结算，给甲方造成的经济损失由乙方负全部责任。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉的维护地方及现场的综合治安，因乙方原因如有打架斗殴等违法行为，一次罚款500元，因此造成的一切后果由乙方承担。
3、乙方必须严格控制主要材料、周转材料的损耗率，施工过程中乙方应按甲方砌砖、抹灰、保温体系要求施工，不能随意乱拉锯模板、木方、砸坏砖块，一经甲方发现，按此材料的双倍进行处罚。
4、因乙方原因在施工过程中出现砌砖、抹灰、保温，垂直度平整度差；抹灰、保温空鼓；不喷水养护、砂浆强度达不到规定标号；乙方应及时按技术规范进行处理，若造成甲方严重经济损失的，全部经济损失由乙方承担。并给予适当处罚。
５、乙方进场施工人员必须戴安全帽，临边/高空作业须拴安全带，否则每人每次罚款50元．
６、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的10倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
7、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行。在秋收、春节或其它节假日期间，如甲方要求连续施工，乙方必须保证连续施工，并达到双方约定的进度要求，以保证总施工进度不受影响。
七、争议解决方式：甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成时，向南部县人民法院提请诉讼。
八、本合同一式二份，甲方持壹份，乙方持壹份，签字按手印生效，结清合同结算款后失效。
九、以上合同事项，如有未尽事宜、可签订补充协议、同样具有法律效力。
甲方负责人：（签字按手印）联系电话：
乙方负责人：（签字按手印）联系电话：
签约时间：年月日
砌砖及抹灰工程承包合同书 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商同意，甲方承建的港湾国际棚户区改造工 程的整体土建装修及室内精装修工程，第一项：砌砖及抹灰 工程由乙方承包施工。为明确责任，确保工程顺利进行，按 期保质地完成施工任务，确保双方经济利益，特订立本合同书。甲乙双方共同遵守执行。 一、承包范围及内容： 承包范围为A、B、两栋及多层五栋楼所有的砌砖及内外 墙抹灰工程。具体施工部位由甲方统一安排，并给乙方书面 技术交底方案。（注：本合同承包施工是包人工，塔吊及升 降机、楼面挑台由甲方负责提供具备施工条件。） 二、工期要求： 1、栋砌砖工期要求每层为天，抹灰工期要求为每层天。 2、工期：砌砖工程2112年月日至2012 年日，共天。 抹灰工程2112 年月天。日至2012 年月日， 共
3、施工过程中只有因材料、施工用电用水、台风及甲方因素的影响，工期顺延。 三、质量要求：按甲方提供图纸修改变更要求和《关于砖砌体工程质量控制的通知》、砌体及抹灰工程质量通病及防治措施施工。验收标准按国家现行质量验收规范要求和大连市施工质量验收及甲方下达的精装修技术交底文件执行。 四、砌砖及抹灰单价： 砌砖每立方单价180元/m3；抹灰单价为建筑面积85元/ 五、结算及付款方式： 乙方砌筑、抹灰工程施工第二个月的五天内结算第一个月工程量，按每月完成工程量的80%计算付进度款；如甲方部分工程款未按合同条款规定时间内付清，甲方应及时付给乙方承建的瓦房店28 中所售楼盘楼房低于市场价格的5%按抵给乙方工程款。所有砌体及抹灰工程完成（包括现场清理），经甲方初步验收后支付工程款至95%余下5%工程进度款一个月内付清。 六、其它条款： 1 、乙方必须按甲方进度要求完成，每三层为一控制阶 段，砌砖、抹灰每三层工期各为天。 2、乙方在施工过程中，如果达不到质量要求或发生质量问 题需要返工处理。造成的经济损失由乙方负责。
内墙抹灰班组劳务分包合同 发包方：武汉常阳新力建设工程有限公司丰南分公司白石庄返迁住宅14#楼（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰（含楼层公共部分及分户墙所要求的抹30厚聚苯颗粒保温）承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规，本着平等、自愿及诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：唐山市丰南区白石庄返迁住宅14#楼 2、工程地点：丰南区国丰大街与青年路交汇处 3、质量要求：优质工程 4、承包方式：乙方包工包抹灰所需的工具，甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹30 mm厚聚苯颗粒保温，工程量实做实收（按图纸展开面积结算）。 三、工程承包价格、质量要求及处罚措施 1、以施工图纸展开面积结算，单价为元/平方米。 2、本合同单价为包干单价，此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求：工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工（装修做法、技术交底），满足建设单位、监理单位及业主（村民）对内墙抹灰工程的质量要求，必须达到优质工程标准。垂直度允许偏差+2mm，平整度允许偏差+3mm，阴阳角方正允许偏差+3mm，阴角必须顺直，房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差+5mm，无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，乙方须承担给甲方造成的返工材料费损失。乙方务必做好成品保护工作，缺棱掉角、磕碰及破损处由
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)
内墙抹灰劳务分包合同 发包单位： （以下均称甲方） 承包单位： （以下均称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：××××× 2. 工程地点：×××××××××× 3. 分包规模：×××××× 二、承包方式及工作内容 1、承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容，对内墙粗装修分项工程进行承包，主要包括以下（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括但不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，看承担其所有的风险）。 乙方在承包范围内担任以下工作内容：
承包范围：（1）、制作水泥砂浆、砌筑抹灰、挂网、拉 毛、打点、二次结构浇筑、喷浆、内墙抹灰、三角块制作与安装、铺贴、预留洞口修补、1.8M以下门窗过梁、植筋（含机具植筋胶）、门窗边收边、养护、安全文明施工（含：安全防护、场地排水、清理、清洁及残渣外运等）、施工场内的材料搬运（含：水平搬运、垂直搬运）等为完成本工程所需全部工序。 （2）、工具用具包括：斗车、水管、扫把、铝合金尺、木荡板、灰桷、钢铲、钢锄、水平胶管、木介方子、角尺、平水尺、胶钳、砖线、钢钉、铁钉、铁线、文具等水工需用的一切工具用具和辅助材料，包含砂浆搅拌机等机械（所有工具均由乙方自备）。 （3）、场地周围水平运输及建筑物高度垂直运输、包括 部分材料的二次转运。 （4）、小型机械安装现场移动，制筛，筛砂。 （5）、产品保护及维修：在未竣工前，乙方协助甲方做好产品保护工作，若有意破坏者每人罚款500元，产品在未竣工前发现质量问题，由乙方负责维修工料费 2、承包方式：包人工费（含：工人及管理人员工资、奖金、补贴、生活费、加班费、赶工费、社保、人身意外保险、福利、高温补助一切人工费用）、材料费（除甲供材料外所有所需材料）、机械费（除甲供机械外所有所需机械）、措施费（含：照明措施、赶工措施等，甲方提供
建筑工程砌砖承包合同 发包方（甲方）：青海广厦建筑工程有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：达日县狮龙宫殿宿舍楼 2、工程地点：达日县狮龙宫殿 第二条工程内容及承包范围 大包干方式：宿舍楼所有的砌砖工程。 第三条承包方式 1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。 2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。 第四条工程计价方式 工程量按设计图纸以及实际完成量为计算依据，按每立方125元计算。 第五条质量标准 1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》、《抹灰工程质量验收规范》 2、建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。 3、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。 第六条工期 1、本合同所承包工程的工期定为工作天，工期计算的起止时间是：年 月日开工，年月日竣工。 2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。 3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 4、按照约定材料人工全部跟上的情况下，八天一层。 第七条付款方法 1)工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
内墙抹灰劳务合同样本 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。范文文库WTT整理了各类规章管理制度，可以顶部搜索栏中找到您需要的，供您参考，希望能帮助到您。 篇一：内外墙抹灰劳务合同书内、外墙抹灰劳务合同书 甲方：乙方：为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。一、工程概况：1.工程名称：广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点：博白绿珠大道 二、工程质量要求标准：根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。三、承包方式：乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙 25 元 /㎡，内墙 10.5元/㎡。四、双方权力、义务及责任1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总
包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活 住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障 用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所 有员工工资的清偿责任。五、工期：本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹 灰的条件。六、违约责任及措施。1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付 验收通过。2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。七、付款和结算方式: 1、第一次付款：内墙抹灰八层以下施工完毕后，经建设、监理、项目部验收合格后7日内支付已完人工费 的80% 2、之后人工费根据施工进度到16层，核算9层到16 层的工作量（经相关管理部门验收合格）支付已完工程人工费80%. 3. 外墙抹灰至13层施工完毕后，经建设、监理、项目部验收合格后7日内支付已完人工费的80%。4、内、外墙抹灰全部施工完毕后，乙方工程完工经验收合格后支付完成量的80%，工程余款（扣除质保金1%外）经双方办理工程结算后，二月内付清余款。 5、结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算。6、 甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方
工程劳务承包合同通用范文 General model of engineering labor contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程劳务承包合同通用范文 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良
5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以 上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
内墙抹灰劳务合同样本 篇一：内外墙抹灰劳务合同书 内、外墙抹灰劳务合同书 甲方： 乙方： 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程概况： 1.工程名称：广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点：博白绿珠大道 二、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式： 乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙25 元 /㎡，内墙 10.5元/㎡。
四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检 查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期： 本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式:
内墙抹灰工程劳务合同 装饰装修工程 劳务合同 发包方：四川亚泰建设有限公司 劳务承包单位： 现有卓达香水海三期-巴黎岛二期H地块一标段分项工 内墙程经双方友好协商以单包工形式承包给乙方施工，，为明确 双方责任、利益、本着实事求是、平等互利、遵循自愿、诚实、信用的原则，经双方协商达成共识，签订如下合同条款，供双方共同遵照执行。 一、承包方式：包清工。其中承包价格中包 含乙方全部管理人员及生产人员工资、补贴、车旅费、医药费、注册费、暂住证费、手持工具费，乙方施工人员的五险一金、冬雨施工费、防暑降温费、夜间施工费、责任区清扫费等。 二、人工费承包价格： 按图纸、图集及卓达香水海三期、巴黎岛二期住宅建筑做法统计要求对内墙基层处理、甩浆、钉镀锌钢丝网等，按图计算内墙面积，按照元/平方米计算。 三、承包范围内的工作内容 1、内墙面、，不同材质墙面间贴网，所有墙面基层清理等内 容。
2、冲洗基层、筛砂、搅拌砂浆、砂浆运输至楼层。露筋割除、易9除浮浆、堵脚手眼，抹样板墙，做灰饼、内墙面界面处理、塞缝、刮糙、找平、贴方格网、阴阳角找方正做直、清理落地灰并回收利用；铺木脚手板、 搭简易脚手架、运输施工材料、墙面浇水湿润、小面积的剔凿、垃圾运至底层指定地点等工作内容外墙面清洗干净。3、按照图纸及设计变更内墙所有的工作量。 四、工期要求 1、总工期要求：共计75天。如乙方原因造成进度慢，月进度不能满足业主和甲方要求时，甲方有权将部分或全部工作量另行分包给其他承包人，分包工程量的结算数全额从乙方进度款中扣除。 2、施工进度计划的制定：工程施工进度计划项目部施 工员、技术负责人根据图纸及工程量编制切实可行的指导性计划，该计划编制完成后公司审核，审核确认可行后项目部及各施工班组必须按此计划实施。3、承包人应严格按照项 目部制定的工期计划执行，如周进度计划滞后每半天罚款 100元，且项目部必须张榜公布进度情况，月进度赶上则前面的周进度罚款取消。如承包人连续3周周进度滞后，且情 况改变不大的，该班组无条件退场，工程量按90%吉算。 4、如遇特殊情况或不可抗拒力量等原因滞后工期，项目部会 根据实际情况来判定班组是否拖延工期，且项目部做出解释
砌砖、抹灰工程劳务承包施工合同 发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合《辽宁省建筑工程劳务分包管理办法》、《金伟集团建筑工程管理办法》的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1 、工程名称：丽水御尊家园四期1#、2# 楼砌砖单项工程 2 、工程地点：丽水御尊小区东面 3 、承包范围：丽水御尊家园四期1#、2# 楼主体第二次结构工程所包 含的全部内容（具体以甲方与建设方承包合同范围为准）。甲方与建设 方承包合同范围如下： 1 ）、人工： a 、砌砖工程：砌砖、门窗过梁预制安装、二次构造（钢筋、模板，砼、钻眼、植筋）的制作安装、厨房卫生间砼防水檐浇注、通风井管道井随切砖随摸灰、竖向水泥预制通风管道的安装、水电消防管洞的堵塞、（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等）的堵塞、前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。 2 ）、材料： a 、木模板、跳板、架料、水泥、石子、沙子、砖块、主水管给上楼层、上楼三级电箱均由甲方提供。 b 、手推车、电转、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网、铁丝、铁钉、等辅材由乙方提供。
3 ）、甲方只提供机械：搅拌机、施工电梯、塔吊。其余小型机具均由乙方自供。 4 ）、其他： a 、各工种做到工完场清、料尽。 b 、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定工地内的地方。 c 、现场文明施工和环境保护。成品、半成品的倒运。 d 、对主体结构成品及半成品的保护。 e 、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高，乙方配合细部放线 工作。 二、承包方式、取费标准： 1 、承包方式：本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。其中，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量控制。 ２、工程量验收：依据1#、2# 楼施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。 3 、合同固定综合单价：砌砖工程178 元／m3 ； ( l ）工程量计算规则：依据2006 年辽宁省消耗量定额计算规则，按 楼设计图纸和变更的砌砖量，抹灰量。砌砖以立方米计算；抹灰以平方米计算。 ( 2 ）固定综合单价为不含税包干价格，包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、辅材费、小型机械费、文明施工费、赶工费、利润等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容，且本单价不受材料价格及国家政策的影响，综合单价不再做任何调整。
xxxxxxxxx生活广场 内外墙抹灰劳务承包施工合同 甲方：xxxxxxx 乙方：xxxxxx
签约日期：20x 年月日 劳务承包合同（抹灰） 发包人：山xxxx公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商，本着对甲方及业主负责任的态度，在平等、自愿的基础上双方建立劳务关系，为明确甲乙双方的责任、权利及义务，根据本工程的实际情况，达成以下合同条款： 一、劳务承包人情况 1、姓名： 2、性别： 3、身份号码: 二、劳务承包工程概况 1、工程名称：菏xxxx活广场工程内外墙抹灰劳务施工项目 2、工程地点：菏xx路交汇处 3、结构类型：框架剪力墙结构 4、建筑面积：54690.51平方
保护等。如对其它成品造成损坏，负责修复到位，并达到相应标准，负责配合质量验收等。 六、价格及质量要求 1、按实际施工面积，xx 元/m2 （大写：元平方），此价格为固定单价，在施工过程中不在做任何调整，否则甲方可对乙方以完成工程量不予结算，并扣除合同履约金）。 2、零工按元/工日。 3、质量要求：合格。 七、付款方式： 1、乙方全部完成工程量并经验收合格后十天内支付至实际完成工程量的85%；工程竣工验收合格，办理完工程量结算书后，付清余款。 2、每次付款时，甲方将扣除当月发生的各种罚款，（业主及监理、建设主管部门等对本工种的罚款有乙方承担）。甲方对乙方的罚款有乙方确认后直接从当月进度款中扣除。 4、乙方所有劳务结算必须经项目部和公司两级会签方为有效结算，未办理完全会签的结算为无效结算。 八、进度管理：
1、乙方必须按甲方下达的进度计划完成，对因乙方原因造成的工期拖延，按每拖延一天（每日历天）罚乙方1000元。拖延时间不得超过四天，否则甲方有权责令乙方无条件退场，解除劳务合同，乙方承担所引起的一切损失。 2、施工中如发现乙方不能满足施工进度需要，甲方有权组织人员突击，其费用从乙方结算款中扣除，并承担由此造成的一切责任。 九、质量管理： 乙方确保分项工程分批验收中主控项目一次性验收（按国家标准）合格率达到100%、一般项目一次性验收（按国家标准）合格率达到80%以上。凡验收不符要求的，乙方必须无条件修复直至符合要求，同时甲方对乙方不合格点位以每处200元以上罚款，工期不予顺延。情节严重的，甲方有权责令乙方无条件退场（具体施工时以技术交底为准）： 交底内容： 一、建筑做法 1、内墙水泥砂浆抹面：（1）9厚1：3水泥砂浆找平扫毛；（2）6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光。 2、外墙1；3水泥砂浆找平搓实。
主体砼、砌砖班组内部承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：，身份证号：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，为了完善项目部管理责任制，确保工程质量、施工进度、安全生产、文明施工，实现项目管理目标，结合本工程特点，把由甲方承建的项目主体砼浇捣、砌砖等二次结构分项工程承包给乙方施工，经双方协商，签订以下条款共同信守。 一、承包范围、形式 1、承包范围 所有主体砼、砌砖工程。其内容包括：基础适量土方回填，基坑底、坑中坑平整、砖胎膜砌筑及抹灰、1米高以内运输道搭设、素砼垫层、防水保护层砼浇捣及水泥砂抹灰、基础及地下室砼、主体砼浇捣、二次结构及联系单变更所有泥工的工作、砼养护、预制构件（砼三角、砼砖）制作；砌墙、清理、开砼搅拌机和砂浆机、内外墙墙体安放拉结筋、项目部施工现场及生活区的临设、标化等方面的需用的泥工工作。自带人力翻斗车、搅拌机、砂浆机、人贷梯操作员、三级配电箱、照明工具及其它小型工具包括扫把等；现场工作的归类堆放等一切和砼、砌砖有关的工作内容。 2、承包形式 甲方以包清工形式分包给乙方。本工程分为地下室层地上层，面积平方米，具体按经审计的工程预算所列建筑面积为准。 甲方所承包的工程主体砼、砌砖（以及二次结构所有主体的泥工班）分项工程承包给乙方施工。 在合作过程中乙方应该很好的履行合同责任，不能以任何理由加价推脱、拒绝。乙方不得索要除应得承包款外的其他费用，不得干扰项目部的正常施工。 乙方在履行合同过程中，不得以任何理由和借口将工程转包或再分包。一经
发现转包或再分包情况，甲方有权扣除其质量保证金并将在3日内将乙方清退出场。 乙方因自行配备提供所需的制作、加工、安装的工具，甲方不予提供。施工现场所需安全帽、工作服统一由公司采购，费用从乙方承包款中扣除。 二、工程款的结算、支付的相关条件 1、结算依据 按浙江省（03）定额规定计算建筑面积，并以经审计的工程预算所列建筑面积为准。 2、承包价格（单价） 按本条第一款结算：按建筑面积42元∕平方米综合价结算；上述承包价格，经双方签字生效后，任何一方不得找任何理由或借口，对承包价格作调整否则视作违约；守约一方对违约方所造成的损失，有权保留追究违约赔偿的权利。因乙方原因造成停工的，对完工部分按25 元∕平方米结算。前述列明的结算价已包括：图纸中的工作内容、图纸会审纪要中的内容、联系单变更的内容、劳务发票税费用（即总工程款的0.8%）、工人劳动合同签证费用和岗前培训费用及由乙方提供工具的费用和所有本合同内容的人工工资、养老保险费用，工人节假日加（值）班工资（含补贴、津贴及其他法定待遇，以上单价已考虑今后人工工资上涨等因素，今后不管人工工资上涨幅度有多大均不作调整）。 3、工程款支付 甲方按乙方实际出勤的考勤表对每个员工每天的考勤结果进行核对并确认，甲方代发每月一次的生活费即工资（发放时间为每月15日，发上月生活费）。发放标准：每个工人出勤一天，小工发50元、技工发70元，班长发3500元∕月（累计所发生活费控制在所完成工程量的50%以内）。前述人员工资均需由乙方签字确认并由甲方直接从银行支付给员工。对班组员工额外增发的生活费及其他费用，由乙方自行解决。 工程在通过主体结顶、女儿墙完成后15日内支付至总工程款的80%，工程主体结构全部验收合格后一个月内再支付总工程款的10%，余下的10%在竣工验收完毕后二个月内一次性付清。上述三次工程款的支付结点之前，必须先结清民工
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的以下简称“总施工合同”），双方就本工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：工程地点：2、劳务分包工作内容： 2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来
往的车旅费等。2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。24）门窗洞口及墙面0.5m以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工；5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。 2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。 2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。 2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯
砖砌体抹灰劳务合同范本 发包人：以下简称甲方 劳务分包人：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就木化石工程砌筑及抹灰工程劳务分包事项达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程 2、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩 3、承包内容：本项目围墙、管理房、公厕所有砌体及抹灰工程。 4、承包方式：实行包工不包料、包质量、包工期、包文明施工承包方式。 二、承包价格 1、围墙砌体含构造柱混凝土浇筑 200 元/m3;围墙内外抹灰 10 元/m;压顶斜面、内外线条抹灰 22 元/m;围墙构造柱支模 30 元/根;压顶混凝土浇筑 10 元/m; 2、管理房、公厕加气砌块含构造柱混凝土浇筑 150 元/m3;管理房、公厕内抹灰含周边线条、门窗塞灰收小口 10 元/m;构造柱支模 80 元/根;门窗过梁支模 20 元/根;门窗过梁有线条支模 30 元/根; 100mm厚内混凝土地面垫层 10 元/m;水泥砂浆保护层、找平层含屋面8 元/m;所有外墙22222架子必须由专业架子工搭拆含挂安全网12 元/ m。 3、以上单价包括脚手架搭拆、30m内场内转运，含浇水、砌体养护、垂直运输，修补脚手眼、所有预留洞口修补等和质量规范要求中规定的一切工作内容。 4、施工用水电、砂浆搅拌机由甲方提供。其余机具、工具均由乙方承担。 5、工程量计算方法：乙方完成工程量，以甲乙双方现场共同收方工程量计算。 三、甲方责任： 1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。 2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位有关要求。 3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。 4、甲方有对乙方施工人员不听指挥违章操作罚款的权利。
内墙抹灰工程分包合同 劳务分包方：青岛银田建筑劳务工程有限公司_________________ （以下简称甲方） 劳务分包班组（内墙抹灰班组授权代表人）：_________________________ （以下简称乙方）根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿，公正和诚实的原则，甲方就保利?金水路一期工程9#、10#、11# 9#-1、11#-1楼的内墙抹灰分项工程的劳务费承包给乙方，双方经协商达成一致，订立本合同： 一、工程概况： 工程名称：李沧区金水路南侧改造项目B-19-7-1地块一期 建设地点：青岛李沧区虎山路27号 建筑面积：（参照国家规定的建筑面积计算规则（GB/T50353-2013）执行） 层数（层高）：_______ 结构形式：框架剪力墙结构 ___________________ 计划开工日期：2016年6月27日 _____________________ 计划完工日期：2016年8月20日 _____________________ 二、分包工作内容及施工工艺要求 9#、10#、11# 9#-1、11#-1 楼内墙抹灰： 先做好样板墙经项目部及监理验收合格后方可大面积展开。 1. 内墙抹灰建筑做法表：（参考建筑工程做法图集号：L13J1） 1.1. 内墙3混合砂浆墙面B 1.1.1. 刷专用界面剂一遍 1.1. 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 1.1.3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 1.1.4. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.2. 厨卫抹灰做法： 1.2.1. 刷专用界面剂一遍 1.2.2. 9厚1：3水泥砂浆 1.2.3. 1.2 厚单组份聚氨酯防水涂料2遍成活，上反至建筑完成面以上300; 1.2.4. 6厚1：3水泥砂浆抹平细拉毛 1.2.5. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.3. 分户墙（卫生间）抹灰做法:
内外墙粉刷劳务承包合同 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守： 第一条：工程基本概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程期限：自年月日开工至年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。 4、合同价格：内墙单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算（内墙架子乙方自备，外墙施工架子由甲方提供）；外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算。 第二条：工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工，不超过5毫米误差标准进行验收。（2米检尺） 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时，不得有空鼓开裂渗水现象出现，如有空鼓开裂渗水等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 第三条：工程承包方式
由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条：双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用； 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工，确保质量，按时完工。如因乙方责任拖延工期，甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 4、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责
建设工程劳务承包合同 编号： 工 程 名 称： 凯力威·锦绣阳光一期 工 程 地 点： 简阳市凯力威大道 号 承 包 范 围： 装 修 发包方（简称甲方）：四川朝元建筑工程有限公司锦绣阳光一期项目部地 址 ： 承包方（简称乙方） 地 址 协 议 订 地 点： 简阳市凯力威大道 号 合同签订日期 年 月 日
建设工程劳务承包合同 工程名称：凯力威·锦绣阳光一期 工程地点：简阳市凯力威大道 号 分包方式：单包以及合同约定的项目 分包范围：凯力威·锦绣阳光一期 栋， 栋和 栋 包括内容：○ 、内墙拉毛、钉钢板网、抹灰（含梁面）。○ 、室内地面找平。○ 、楼梯踏步抹面。○ 、卫生间窝线、陶粒、找平。○ 、屋面所有土建分项。○ 、屋面机房、花架、女儿墙抹灰。○ 、线盒（槽）等抹灰修补。○ 、外墙抹灰分格线。○ 不平顶板修补抹灰（凸窗板抹灰）。○ 文 、抹灰面、找平面养护。○ 明施工、卫生清扫（含交工验收时的卫生清扫）。○ 施工图中所含的内外粘贴，不含保温层。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法规，结合本工程具体情况，经双方协商自愿达成以下协议条款，对双方进行约束。 、一般规定 乙方受本班组操作人员委托代表本班组与甲方签订本合同，未签协议和协议内容以外乙方的任何行为产生的一切后果由乙方承担。 乙方以独立核算人的身份受操作人员委托，持所操作人员授权委托书，代表操作人员签定合同，并对其操作人员的行为负责。 乙方应将本合同条款对其操作人员公开，并组织学习，让操作人员认识自己的责任和义务，对本合同认可后签订委托书交甲方。 乙方必须遵守国家有关建设工程施工管理、技术管理等方面规定、文件、新颁布文件及甲方公司内部管理文件和规定。 本合同附件及与本合同涉及工程相关的施工技术、工地管理、管理细则、管理手册、技术交底、项目部班组工程例会纪要等文件与本合同具有同等法律效力。 乙方应亲自处理涉及施工的各种事宜，并将施工中出现的各种情况
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 内外墙抹灰施工承包协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
抹灰工承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）由江苏邦成建筑工程有限公司承建的鹿邑县犹龙居9#楼工程，为了保 证质量、安全、工期的施工任务，提高工程效率，降低施工成本，调动甲、 乙双方积极性，促进降耗增效，经甲乙双方协商，为明确各白权、责、利根 据甲方现在的实际情况，决定将本工程的抹灰工所需用的机械设备，以及做 工用具和务工分包给乙方，经双协商达成如下协议： 一、工程概况 1、项目名称：鹿邑县犹龙居9#楼工程 2、工程地点：原电厂院内 3、结构形式：框剪结构 二、承包人工费（包括劳动安全费），原材料大型机械设备由甲方提供， 乙方自备长线、钉子、灰桶、水管、扫帚、铝方、月锄、洋钏、撮 箕、铁板、斗车、照明灯线、保险绳、瓷砖切割机、 切割片、安全带、安全帽，等施工用具。 三、承包范围及内容： ①乙方负责内墙抹灰。室内外墙面原浆压光，屋面按图纸和甲方要求作砂浆找坡垫层及砂浆面和磴面层。②乙方负责外墙面抹灰和空调板、各种装饰线子、窗台雨棚、避水线、屋顶花架及压顶、平屋面找平层抹面，室外四周勒脚凿打修补抹灰。女儿墙、泛水抹灰，待卷闸门、防盗门、铝合金窗、给排水、防雷、消防、电器安装完后的补缝及洞口。施工质虽按第八大项，1至8小项施工执行。③乙方负责原材料砂过筛：外墙补跳眼、局部小范围打凿磴，施工用内、外脚手架操作平台，安全防护搭拆转运至指定地点或上车，落地灰清理至指定
编号 建设工程劳务分包合同 发包人： 承包人： 分包工程名称： 施工地址：
劳务包工合同条款 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：中北镇居住区F区 1.2工程概况：框架结构，轻型加气混凝土砌块填充墙。 1.3 分包工作内容：抹灰工程劳务分包 范围包括：内外檐机械喷浆、局部剔凿、抹灰，楼梯间、管道井保温颗粒，地面后浇层、找平层、找坡层，屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层，散水，台阶，楼梯间贴砖，其他专业洞口修补等。 1.4 工程监理单位（全称）天津华泰监理有限公司 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 90 名。 第三条合同工期 开工日期 2010 年 7 月 20 日， 完工日期 2010 年 9月20 日。其中外檐抹灰在8月5日完成。 第四条合同价款 4.1合同单价： 60 元/m2（建筑面积）。合同价款以实际结算为准。 4.2 对合同价款内容的说明：以上合同价款不但包括完成约定施工内容所需的人工费、辅助材料费、中小型机具费等全部费用，还包含如下内容和费用： 4.2.1劳务协议中规定乙方承担的管理费等各项费用。 4.2.2施工所需的各种临时设施的搭设、周转材料的倒运（为施工服务项目）、文明施工（现场清理材料码放）、施工脚手架的搭设、各种安全防护设施的搭设。生 １
活区的维护、合理使用及卫生防疫工作。 4.2.3承包人在施工生产中使用的各种手头工具，劳保费、医疗费。 4.2.4各种材料的二次倒运用工费用。 4.2.5冬雨季施工人工降效窝工费用。 4.2.6排水、降水所用的人工费用。 4.2.7进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品保护用工费用。 4.2.9施工中必要的安全防护用工费用。 4.2.10工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。 4.2.11施工范围结构剔凿、凿毛等处理的用工费用。 4.2.12文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生及迎接上级检查清理等用工费用。 4.2.13必要的开会教育用工、学习用工、社会用工费用。 4.2.14工程竣工清理用工费用。 4.2.15本工程中的各种材料、机具、设备的卸车、装车（包括配合材料部门外出领退料）、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用以及管理用工费用、工程完工后所有物料的清理归还装车、退租卸车等配合工作所需的人工费用。 4.2.16现场至生活区施工人员及管理人员往返路途耗时降效费用。 4.2.17现场同一作业面多队交叉施工，相互影响（人、材、机等）降效窝工费用。 4.2.18地区性停电停水（法定）、自然灾害、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。 4.2.19非承包人原因发生的连续8小时以内（含8小时），月累计时间72小时以内（含72小时）的停窝工费用。 4.2.20承包人应交的各种税金、手续费、管理费等。 4.2.21承包单价内已含达到工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。 4.2.22承包期内国家和地区政策性人工、材料单价浮动费用。 第五条合同价款的支付与结算 5.1 合同价款的支付： 5.1.1进场后每月支付生活费，每人每月按800元支付，待合同内容完工验收合格结算后，支付至结算金额的95%。结算金额的5%为质量保证金，保修期满后支付，保修期执行发包人与业主签订的保修合同。 ２