场地硬化施工合同
篇一：场地硬化工程施工合同
工程施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方愿将工程由乙方承包修建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程项目价款结算暂行办法》及相关国家法律、法规，为明确双方施工过程中的权利义务，经双方协商，签订本合同，以兹共同遵照执行。
第一条工程概况
工程名称：
工程地址：
适用标准、规范：现行国家标准、规范，设计文件。
第二条建设工期：
开工日期：XX年月日
竣工日期：XX年月日
第三条工程质量标准
质量标准：合格
第四条合同价款
合同金额：小写：元
大写：壹佰零贰万捌仟壹佰壹拾肆元肆角陆分
第五条材料及设备的供应
包工包料，施工所用的工程设备由乙方自行解决。
第六条合同价款及工程款支付
本合同为固定总价合同；工程款支付方式：合同签订生效后，甲方先支付乙方合同价款50%的人员、材料及设备进场费，工程量达到总工程的95%时付至合同金额的90%，其余工程款工程竣工验收后一次性支付乙方。
第七条双方相互协作条款
1、甲方负责解决本工程施工所需用水、用电问题，帮助协调乙方
与地方的关系。
2、甲方负责按约支付工程价款，在不妨碍乙方正常作业的情况下，
可以随时对作业进度、质量进行检查。
3、乙方严格按照施工图和国家、部颁布的施工技术规范要求进行
施工。
4、乙方提出的任何合理化建议和设计修改意见，必须经过甲方的
许可后方可变更施工。
第八条安全施工
乙方在施工过程中发生的安全责任事故均有乙方负责。
第九条违约条款
1、乙方未能保证工程质量，甲方有权要求乙方在合理期限内无常
修理或者返工。
2、甲方未能按约履行本合同约定的义务，并由此造成乙方停工、
不能按期交工的，甲方应承担停工损失并相应顺延工期。
第十条
解决争议的方法 2
在履行本合同过程中，如双方发生争议，尽量协商解决，协商不成，通过合同履行地人民法院提起诉讼解决。
第十一条其他条款
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同完工以及工程价款结清后自动失效。
本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份。
甲方：（盖章）
甲方负责人签字：
（此行以下无正文）乙方：（盖章）乙方负责人签字：XX年月日 3
篇二：地面硬化施工合同
混凝土地面工程承包合同
发包方（下称甲方）：
承包方（下称乙方）：
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，
本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：
第一条工程项目概况
1、工程名称：浮山县职业中学室外硬化、浮山县中医医院、
妇幼保健院、卫生监督所室外硬化工程
２、承包方式：乙方包工、不包料。甲方供商品混凝土。
３、工程范围与内容：
（1）甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找
平、（乙方配合找平）。
（2）乙方方负责C25混凝土地面施工：定位放线、支侧模、
混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工
序的施工。
（3）甲方负责提供槽钢、马路切割机、振捣机具一台套。
（4）乙方严格按照国家混凝土标准地面施工方案施工。
第二条工程量及工期
1、暂定工程量：混凝土地面平方米，以实际面积
结算。
2、工期：年月日开工，年月日
竣工。日历工期天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
第三条工程质量标准
乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。
第四条合同价款
1、合同价款计算：每平方米元，合同总价约：元
2、工程量按实际结算。
第五条工程款支付
乙方进场施工三内支付工程总价的 %；当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的 %；工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的 %。
第六条双方职责
1、甲方职责
（1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有
关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。
（2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。
（3）负责协调配合管理施工现场。
（4）甲方提供施工用水、电源连接点。
2、乙方职责
（1）乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（2）施工现场内做到工完场料清。
第七条安全施工
乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。
第八条关于工期延误
以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。
（1）甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。
（2）不可抗力：自然灾害等。
第十条违约
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10% 作为违约金。
第十一条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。
第十二条合同生效与终止
1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。
2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。
第十三条合同份数
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。
发包方：承包方：
年月日年月日
篇三：场地硬化合同
场地硬化合同
甲方：