整改协议书
应协议者：甲方：
乙方：
甲、乙双方就山东金泰震华电力有限公司厂区地面工程一事，根据《中华人民共和国合同法》，本着友好协商务实的态度达成如下协议。
一．工程中出现的质量问题，乙方须无条件的拆除，达到甲方使用标准的要求。
二．原有甲方可用工程量造价为元/平方，拆除面积乙方需无条件为甲方建造并达到甲方使用标准，工程造价为元/平方。
三．乙方拆除重新建造部分使用标准鉴定依据为混凝土编号c20厚度为15公分使用标准。
四．考虑到工程的连贯性，各独立基础重新建造完后，钢结构厂房甲方同意由乙方承建，乙方需做出单体设计，工程预算及效果图，双方同意后，另签协议。
五．完工时间：2015年3月15日至2015年4月30日
六．违约责任：如乙方在2015年4月30日前没有完成双方确定工程量达到甲方使用标准的要求，甲方可另换施工队，并要求乙方赔偿因延误工期给甲方造成的一切经济损失。
七．不尽事宜，双方协商解决，协商不成，甲乙双方均可向仲裁或人民法院提出申请，由法院判决。
八．甲方考核使用标准为甲乙双方商讨鉴定。
九．本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：
日期：日期：篇二：维修、整改合同
工程维修承包合同
发包方：利川市忠路镇林业站（以下简称甲方）承包商：吴兴明（以下简称乙方）甲乙两方依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下合同，确保双方共同遵守执行：
一、维修标准及要求 1、甲方就位于利川市忠路镇林业站房屋维修委托乙方；
2、维修项目：厨房、餐厅改造包括：地面砖粘贴，内、外墙抹灰、涂料，门、窗安装，橱柜、水电安装，卫生洁具及灯具安装，室内墙体隔断砌筑，灶台、灶具安装等。
3、维修要求：
①乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，加强对施工人员的安全做好防范措施，确保施工中万无一失，对因管理不善所造成的一切安全事故，责任由乙方全部负责。
②乙方要在甲方指定的时间内完成施工并负责清理完该工程造成的余泥杂物，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的余款中扣除。
③乙方负责材料的采购及施工工具，如施工中所需要的脚手架等。
二、维修工期
三、维修付款
工程完成后由甲方验收合格后一次性付清。
四、其他
管理费、税金全部由甲方支付
五、合同期限
本合同未尽事宜，由双方友好协商后解决。
本合同自双方签名盖章时生效，一式二份，甲、乙方双方各执一份。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订日期：2013年月日
签订地点：利川市忠路镇林业站篇三：电梯整改协议
电梯整改协议
此协议系我公司将喜盈门建材家具广场3台货梯与健坤城公寓楼5台乘客电梯，整改工程提供给钟长久负责整改，由钟长久负责工程所需要的劳力、工具及有关安全设施，完成电梯的整改工作。
1、工作内容为：整梯整改、终检、维保、特检所等相关检验至合格。
2、安装工期天，从2014年月日至2014年月日止。
3、
支付方式/条件
付款方式：根据工程进度进行现金或转账付款。付款条件：
第一期付款条件：
整改人员到达工地，班组进场整改7天内，公司支付整改费
大写：。元整，小写：
第二期付款条件：
公司人员到现场查看实际整改进度，5台电梯整改完毕，公司支付整改费大写：。元整，小写：
电/扶梯整改调试完成，经电梯厂家厂检合格，凭厂检合格单，维保交接单，公司支付安装费 60% ，即人民币大写：叁万元。元整，小写： 30000.00 。
4、公司职责，提供整改过程中所需配件与材料，
5、班组职责，按照公司提供的技术和工艺标准进行施工，保证整改质量达
到公司的标准要求，
负责施工人员的人生安全及防护用品的配备和劳动保护保险（包括因员
工伤亡、医疗赔偿等一切责任），以及第三者责任险。
6、本协议一式两份，由双方签字盖章后生效。
公司单位（盖章）：遂宁市图腾电梯有限公司
代表签字：
日期：
班组长签字：代表签字：日期：篇四：绿化整改合同
甲方：
乙方：
甲方将年绿化整改项目承包给乙方，现根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，遵循公平、自愿、平等和诚实信用的原则，同时结合本工程的实际情况，经双方协商，订立下列条款，供双方共同遵守执行。
一、工程名称：年绿化整改项目
二、工程地点：
第三条合同期限
合同期自合同签订之日起至年月日。
四、承包方式及范围：大包干。承包期内乙方的工作人员、交通工具、保养工具、肥料、农药、盆花等与之相关的所有器材自行解决，甲方无偿提供生产所需水电。
五、工程要求:
1、花木公司要制定出详细的绿化技术指导细则，并做好绿化服务的定点、放线、挖坑、种植等技术指导工作；
2、种植人员按技术要求做好绿化苗木种植工作；
3、绿化苗木种植后要踩实，不得歪曲、扭曲；
4、绿化苗木种植后要及时浇水，确保苗木成活。
六、安全管理
1、乙方必须遵守甲方安全管理的规定，并落实各级人员安全责任制和管理规定。
2、乙方必须遵守有关安全规范、制度和规定，采用严格的安全防护和防火措施。乙方在管理中，因违反国家或行业有关规定、不落实施工方案或安全措施，一切责任由乙方承担，并承担由于自身原因所造成的财产损失、伤亡事故的责任及因此所发生的费用，事故给甲方造成的直接损失，由乙方赔偿。
七、双方责任
（一）、甲方责任
甲方实行严格的质量管理与监督。如发现质量未能达到合同要求的，甲方有权要求乙方进行整改，直到合格为止，因此发生的一切费用由乙方负责。
（二）、乙方责任
1、乙方必须严格按现行的有关规范标准进行施工，严格遵守行业安全规定和甲方的有关规章制度，采取必要措施，加强管理，防止事故发生。
2、乙方在工作过程中要主动与供电所工作人员联系，及时处理绿化植物在施工中存在的问题。
八、合同价款及付款方式：
1、工程承包合同价款为：暂定价￥元 (人民币大写： )。
2.工程预付款支付方式：本合同签订后二十个工作日内，甲方按合同暂定价的30%，即￥元(人民币大写： )支付给乙方作为工程备料款。
3.乙方完成绿化任务并经甲方验收合格后，甲方向乙方付清工程合同价款的70％。
4、甲方支付款项的，乙方应同时开具同等额度的正规发票。
开户名称：
开户行：
账号：
九、其它
1、对甲方认为做得不好的、经常违规和怠工的养护工，甲方有权建议乙方解聘，重新招聘合适的养护工。
2、本合同附件，作为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。该附件须经甲、乙双方签字认可，附件之间如有冲突，双方协商解决。
3、双方可对本合同的条款进行补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。
5、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请后勤服务主管部门调解，调解不成的，任何一方可向茂名市有管辖权的人民法院提起诉讼。
6、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或授权代
理人（签
经办人（签名）：
法定代表人或授权代理人（签年经办人（签名）：月日签订地点：篇五：xx机房整改协议
机房整改工程协议
甲方：
乙方：
1. 项目内容
项目综述
鉴于机房系统现状。此次整改工程主要是对系统内的设备机柜进行整理，各线路进行重新梳理、替换、打标，使整个系统线路清晰通畅、精确，方便未来的维护和设备更新。工程内容
（1）机柜的理线、测试及打标
对2个机房机柜内的设备布局、安装、固定、调整部分设备的位置，并根据需要在机柜内增加挡板，安装电源插板。对各线路进行梳理、打标。
（2）跳线的更换
对机房各设备间的所有连接线缆做好理线、打标、废除冗余跳线。
2. 技术要求
质量标准
1、机柜内所有线缆整齐排列，错落有致。
2、机柜内所有设备布局合理，位置恰当。
3、所有连接跳线，打标，粘贴牢靠。
计划工期
十天的时间进行施工，施工分为四个阶段：
a.第一阶段是施工人员熟悉环境和工作要求并且进行准备工作。
b.第二阶段的重点是中心机房的施工，在有效时间内计划完成各设备的安装。
c.第三阶段完成机柜所有点位的重新布线、打标。
d.第四阶段主要是进行工程检验以及补充施工的时间及组织验收。
3. 施工管理方案
1.乙方应科学的组织工程施工工作，合理统筹安排工程进度。
2.乙方应向甲方提供主要施工负责人的名单及联系方式。
3.甲方应保证施工环境的安全及顺畅。
4.施工过程中，乙方应接受甲方的工程安全检查和工程质量检查。
5.文明施工，保证施工现场的清洁。
4. 双方技术责任
甲方责任
1.负责施工期间的方案审查及安全交底工作。
2.负责施工期间甲方管理范围内的安全措施及监督。
3.负责施工期间的协调工作。
乙方责任
1.遵守甲方的现杨制度，并对自身安全负责。
2.派技术人员负责现场施工。
3.按照有关标准施工，各分项工作完成后及时组织验收。
5. 备注事项
1、整改过程中，凡涉及硬件损坏，由甲方自行采购，或委托乙方采购。
2、整改过程中，甲方需派专人协助甲方沟通，并尽力协助甲方工作，配合整改。
3、整改过程中，如发生前端视频信号丢失，乙方不参与维修及善后工作。
4、整改过程中，因网络中断，造成甲方损失的，乙方不承担经济责任。
5、此次整改为一次性维护工作，不涉及售后维护。
6. 售后服务
整改后维护内容，由甲乙双方另鉴协议。
7. 其他事项
1.本技术协议作为合同附件。
2.本协议自签署起，与合同具有同等法律效益。
3.双方如发生争议，本着实事求是，友好协商的原则解决。
4.未尽事项双方协商解决，协商后的修改和补充事项与本协议具有同等效力。
管道安全保护协议书 甲方单位名称: 乙方单位名称： 签订时间： 签订地点： —、总则： 为了确保国家输油气管道安全平稳运行，保证管道沿线人民群众的生命财产安全，满足质量、健康、安全、环境管理体系的要求，同时积极支持地方经济建设，依照〈〈中华人民共和国民法》、〈〈中华人民 共和国合同法》、〈〈中华人民共和国民石油天然气管道保护法》（第三十号主席令）和相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，特签订本协议，并共同遵守本协议所列条款。 二、权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、甲方负责在施工现场向乙方告知施工作业区的范围、危险点源，并在工程开工前监督乙方对施工人员进行安全、健康、环保教育或培训，并在乙方施工时进行安全监护。 2、甲方负责提出输油管道永久安全防护方案和临时施工安全加固措施的技术要求。 3、甲方负责对第三方施工中与管道关联管段的施工方案和管道安全保
护方案审查，提出意见和要求。 4、甲方负责在乙方施工过程中按照与管道关联段的施工方案和 管道安全保护方案进行全程监护。 （二）乙方的责任和权利 1、乙方必须履行安全职责，严格执行安全协议，保证交叉（并行）处管道的安全。 2、乙方必须依照甲方审批认可的方案，在与甲方所辖管道交叉（或并行）处对甲方管道进行有效保护。 3、乙方负责委托丙级以上设计资质的设计部门对甲方提出的永久安全防护方案进行设计，并提交设计文件及图纸给甲方审查。 4、乙方负责支付输油管道永久安全防护费用、加强级防腐费用和监护检测人工费。 5、乙方在施工前应向甲方交付管道安全保证金（1万元-5万元），待甲方验收合格后返还乙方。 6、乙方应严格按照管道保护方案进行施工，保证在施工期间输油管道及其防腐层不受到任何损伤。 7、乙方应保证：对甲方所辖与第三方施工关联管段的管道，在以后维修、大修、抢修等任何作业中，乙方必须积极予以配合，甲方不承担由维修、大修、抢修等作业所造成的乙方财产及设施损失。 三、违约责任： 乙方在施工过程中必须确保甲方所辖管道及附属设施的安全，如
工商注册承诺书_承诺书 xt-align: right;"> 承诺人盖章（签字）： 日期： 注：申请设立登记时，曲拟任法定代表人（负责人）签字;申请变更登记或换发新版营业执照时，须加盖公章，并由法定代表人（负责人）签字。其中：企业法人、农民专业合作社由法定代表人签字，合伙企业由执行事务合伙人（或委派代表）签字，个人独资企业由投资人签字，分公司由隶属公司法定代表人签字，营业单位、非法人分支机构山隶属单位（企业）法定代表人签字，外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动由外国（地区）企业有权签字人签字，个体工商户山经营者签字。 工商注册承诺书二 工商登记机关告知如下： 一、本次登记系依照现行的登记法律法规和《泉州市工商登记管理规定（试行）》、《泉州市市场主体工商登记若干规定（试行）》规定办理，在申请登记前和登记过程中，申请人应当详细了解法律法规及有关规范性文件的规定。 二、泉州市人民政府将通过政府网站公布市场主体前置行政许可L1录和后置行政许可目录，申请人在开展经营活动前应详细了解，并按照法律、法规、规章和规范性文件的有关规定开展经营活动。 三、市场主体的名称应当符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。在今后的经营活动中，如果名称对公众造成欺骗或误解，或者损害他人合法在先权 益的，申请人应当及时改正，并承担相应的法律责任。
四、企业法人或者非法人企业增设的经营场所与住所属同一行政辖区（区、县及县级市）的，且在该经营场所不从事前置行政许可项忖的，应当向工商登记机关申请经营场所登记或者将经营场所按分支机构有关规定申请登记;但在该经营场所从事前置行政许可项LI的，或者跨行政辖区增设经营场所的，应当按分支机构有关规定申请登记。 五、市场主体的住所、经营场所应当符合法律、法规、规章及地方政府的相关规定;市场主体的住所、经营场所依法涉及相关部门行政许可的，须向有关许可监管部门提出申请，经批准后方可开展经营活动。申请人对住所、经营场所的真实性、合法性、安全性负责。 工商注册承诺书三 兹声明，本申请人已明确知悉上述告知事项，并将严格遵守上述规定， 履行相关义务。本申请人承诺，本次申请工商登记的提交材料真实有效，涉及的内 容和程序均符合法定要求，有关签名（或盖章）系当事人本人签名（或本单位盖章），股东（投资人或合伙人）意思表示真实。如有虚假，本申请人愿承担相应的 法律责任。 申请人签字（盖章）： 年月日 备注：1、上述承诺，个体工商户登记申请人为经营者;个人独资企业及其分支机构登记申请人为投资人;合伙企业设立登记申请人为全体合伙人;合伙企业变更及其分支机构登记申请人为执行事务合伙人或者委派代表;有限责任公司设立登记申请人为全体股东;股份有限公司设立登记申请人为董事会;非公司企业法人设立登记申请人为主管部门（出资人）;非公司企业法人及其分支机构、公 司变更登记申请人为本企业;分公司登记申请人为公司。
保密协议 发包人： 承包人： 根据双方年月日签订的《合同》，为保护发包人的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议： 1.原则 1.1承包人签订本协议的同时即视为同意发包人的保密要求。承包人在施工期间及竣工后均应当保守发包人的技术秘密及商业秘密，遵守本协议。 1.2本协议提及的技术秘密及商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关电仪设备的资料等。 1.3所有工程照片版权归承包人所有，未经发包人允许，承包人不得使用工程照片做任何商业应用。 2承包人义务 1.1承包人未经发包人允许，不得将本工程的技术协议书提供给第三方查阅、保管。 1.2承包人未经发包人允许，不得将本工程的相关技术资料包括施工图纸提供给第三方查阅、保管。 1.3承包人未经发包人允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入发包人设备内部或对内部结构进行拍照，如果承包人违约，其行为将被视为窃取商业秘密，发包人将追究承包人的法律责任。 1.4承包人进入现场施工必须向发包人交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除； 1.5图纸为发包人的自有知识产权，承包人应做好施工图纸的现场管理和保管，不得将本工程图纸转给第三方，任何未经发包人允许向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。发包人有权追究法律责任。工程竣工后，承包人应当将全部图纸退还给发包人。 1.6承包人不得摘抄、复制、转载本工程技术资料及图纸；不得利用发包人的图纸、技术承揽其他工程，不得扩散、仿制发包人的技术，否则视为承包人违反保密条款。承包人必须告知并约束其员工对发包人的图纸、技术进行保密，承包人员工的泄密责任由承包人负责。
长输天然气管道施工安全协议书 长输天然气管道施工安全协议书 现如今，我们都跟协议有着直接或间接的联系，协议协调着人与人，人与事之间的关系。我们该怎么拟定协议呢？下面是小编为大家收集的长输天然气管道施工安全协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。 甲方：建设单位（全称）______________________________ 乙方：施工单位（全称）______________________________ 丙方：______________________________ 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省燃气管理条例》、《无锡市燃气管理条例》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护厦门市施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经三方协商，就太湖国际社区C1地块项目达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议，本协议管辖范围仅限甲方提供相关施工图纸范围及相关施工内容，超过上述范围，三方应另行签订保护协议并另行办理燃气管线安全咨询。 第一条甲方在工程办理开工手续前，应将位于______________________________ 工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸（根据需要须提供相应地下
构筑物、基槽、桩基主体施工图、道路施工图及地下管线设施平、纵断面图、）、施工组织设计、顶管或定向穿越作业方案、施工现场总平面布置图等资料提供给丙方，并落实专人负责与丙方联络具体事宜；甲方保证所提供资料的真实、准确和完整。 第二条甲方、乙方、丙方三方各应指定一名工程项目联系人，该联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作，不得以任何理由拒绝签收其他联系人签发的通知书或联系函；联系人如需变动的，应及时通知其他两方。 第三条丙方在甲方提供上述完整的资料后，应根据甲方提供的相关施工图纸所确定的施工范围，向甲方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，和甲方预约确定现场交底的时间,并由甲方通知乙方三方共同进行现场交底。甲方应负责将该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料移交乙方，该工程项目不同阶段、不同专业的施工由不同施工单位负责的，甲方负有向其所有施工单位移交资料和交底的责任。由于周边环境发生变化等原因，图纸标注与现场可能会有一定的误差，甲方和乙方必须对燃气管道及设施的具体实际位置进行现场探测和地下物探，否则发生燃气事故由甲方和乙方负全部责任。 第四条甲方依据已取得施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，用仪器探测或人工探挖方式勘定核实施工现场地下燃气管道和设施的实际具体位置，明确燃气管道及设施现场的安全保护范围及安全控制范围，甲方和乙方应在已探明的燃气管道及设施上方设置安全警示标识。 第五条燃气管道设施的安全保护范围及安全控制范围： （一）安全保护范围： 1．低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域；
工程项目保密协议范本 篇一 在特殊情况下，当事人各方还可以在合同中规定对技术成果权的分享份额以及各自 享有的专利申请权，将对在技术开发的各主要阶段产生的研究开发成果，约定各自独 立享有的权利。 保密协议 甲方：_________ 法定代表人：_________ 乙方：_________ 身份证号：_________ 保密项目：_________ 项目组成员：_________ 乙方因参与甲方关于_________项目的有关工作，已经(或将要)知悉甲方关于该项目 的商业秘密。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依 据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》订立本保密协议。 第一条保密的内容和范围 甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方关于该项目的商业秘密范围包括： 1.技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技 术文档、涉及技术秘密的业务函电等等; 2.经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等; 3.其他事项：甲方依照法律规定(如通过与项目对方当事人缔约)和有关协议(如技术 合同等)的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。 第二条乙方的保密义务 对第一条所称的该项目商业秘密，乙方承担以下保密义务：
1.主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用; 2.不得刺探或者以其他不正当手段(包括利用计算机进行检索、浏览、复制等)获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的商业秘密; 3.不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的商业秘密; 4.不得允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的商业秘密; 5.不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之商业秘密为其他与甲方有竞争关系的企业(包括自办企业)服务; 6.该项目的商业秘密所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的商业秘密所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外; 7.如发现甲方关于该项目的商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方公司报告。 第三条保密期限 甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的商业秘密公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。 第四条违约责任 1.如果乙方未履行本协议第二条所规定的保密义务，但尚未给甲方造成损失或严重后果的应当承担不超过人民币_________元的违约罚款; 2.如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失或严重后果的，乙方应当承担违约责任，损失赔偿见本条第3项所列。 3.本条第2项所述损失赔偿包括： a.损失赔偿额为甲方因乙方的违反协议行为所受到的实际_________经济损失，计算方法为：因乙方的侵权行为导致甲方的产品销售数量下降，其销售数量减少的总数乘以每件1套产品利润所得之积; b.如果甲方的损失依照上述计算方法难以计算，损失赔偿额为乙方支付不低于甲方就该项目商业秘密已发生的投资费用的_________%作为损失赔偿额; c.甲方因调查乙方的违反协议行为而支付的合理费用;
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-021851 安全管理协议书(协议示范文
安全管理协议书(协议示范文本) 甲方：____开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：____物业管理有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》及中华人民共和国国务院第379号《物业管理条例》、《重庆市物业管理条例》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策。在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对实行专业化、企业化的物业安全管理订立本协议书。 第一条物业基本情况 座落位置：________； 总面积约：____平方米； 物业类型：____性物业。 第二条委托管理事项 1．房屋建筑本体共用部位（由装饰公司装修完毕并已通过聚富房地产地产公司验收的楼盖、屋顶、外墙面、楼梯间、走廊和逃生通道、门厅、电梯、强弱电井、管道井、天花板等）的成品安全管理，由乙方看管。 2．房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、电梯及电扶梯、消防设施的外表面等）的成品保护管理服务，由乙方看
管。 3．地库已安装完成的电缆、上下水管道、排风管道、消防管道设备房的各种设备由乙方看管。 第三条合同期限 本合同期限为 ____ 年。自____年____月____日起至____年____月____日止。 第四条甲方的权利和义务 1．与物业管理公司议定年度管理计划、费用概预算、决算报告。 2．对乙方的管理实施监督检查，每月全面进行一次考核评定，如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理失误，经重庆市政府物业管理主管部门认定，有权终止合同。 3．甲方有权对乙方的安全管理工作及质量进行监督，若发现问题及时告知乙方，并有权要求乙方改善，直到达到甲乙标准。 4．甲方有权监督乙方员工的工作。甲方不认可的乙方员工，可以要求乙方随时更换。由此产生的责任甲方可要求进行赔偿。 5．甲方应向乙方提供要求所需的非管理和建筑机密的有关资料，支持乙方工作。 6．甲方依据实际情况向乙方无偿提供安全有效的取水、用电资源。 7．甲方有义务教育甲方员工遵守现场安全管理要求，服从有关管理，共同安全环境。 8．甲方允许乙方使用乙方公司的工作证件在甲方施工现场配戴使用。 9．法规政策规定由甲方承担的其他责任。 第五条乙方的权利和义务
建设工程项目管理公司内部承包协议书工程协 议书 编号：JX—2021— 建设工程项目内部承包协议书 阜康市金鑫建筑安装有限责任公司二〇一一年月 日建设工程项目内部承包协议书建设工程项目发包人：（简称甲方） 公司法定代表人: 建设工程项目承包人： （简称乙方） 担保人： （简称丙方） 为加强建设工程施工全过程的管理，全面履行《建设工程施工合同》和《建筑工程质量管理条例》的各项条款，结合本公司的《经营管理制度》及各项规章制度。经各方协商签订建设工程项目内部承包协议书，条款如下： 一、工程项目名称： 阜康重化工业园区白杨河水库至园区引水工程三期 二、工程承包范围： 与建设方（业主）
签订的施工合同的全部内容 三、工程安全要求： 无安全事故 四、承包方式及核算原则： 1、实行内部承包，独立核算，自负盈亏。 2、甲方以320元／米单价将白杨河水库至园区引水工程承包给乙方，施工内容以施工图、工程量清单和设计变更为准，除管材、阀门及配由甲方供外，其它所有材料均由乙方负责。乙方施工以建设单位与甲方最终形成的工程决算审定长度为准。 3、工程预付款和工程进度款必须经甲方统一直接向建设单位收取，由建设单位打入甲方账户，公司统一管理。严禁乙方以甲方的名义或以自己的名义直接向建设单位收取工程款，违者按所收取的工程款额10%进行处罚。 4、工程竣工验收，公司财务科依据决算审定价与建设单位进行工程款结算，并与乙方核算该工程费用。 五、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、甲方有权对工程项目及时监督、检查、控制工程进度，促使乙方全面履行《建设工程施工合同》及附中所确定的内容，发现问题及时处理。对于乙方违反相关安全、质量规范标准的，甲方责令改正并有权依照有关制度进行经济处罚。
项目部成员保密协议 本人兹于年月日做出如下声明： 在执行合同工程时，对从公司收到的相关信息担负保密义务。 1．对于在执行工程期间，从公司直接或间接收到的，或将要收到的，口头的或书面的，或通过电子媒介收到的各种信息，承担严格的保密义务。没有公司的书面许可，不向任何第三方泄露信息。 2．保证上述信息只用于本工程。 3．在要求第三方采取特殊措施以保护上述资料的秘密性时，应直接与该第三方签订保密协议。 4．涉及本工程的任何人员都需签署本协议。 5．对在执行工程期间接触到的任何信息应视为需要保密的，并按如下文件中的规定处理： ●所在公司与XXX所签订的《保密协议》 ●XXX的信息安全保密规定 ●信息安全计划 6．此类保密义务对以下信息不适用： ●能被证明在从公司接收前已经拥有的信息； ●并非由于接收方的过失，而导致被公开的信息； ●从第三方合法接收的，且没有使用限制的资料。 公司名称：xxx工程有限公司项目部 个人签字： 职务： 日期：
项目组成员（离开项目）的保密声明 关于离开项目的保密声明鉴于为执行属于XXX的项目，XXX已雇佣（以下称为接受人），位于办公室为项目提供服务。该接受人已在XXX的办公室接触到XXX的保密信息。 该接受人发表并签署以下声明： 1．该接受人将严格保守秘密不向第三方泄露。 这些秘密包括： ●由他直接或间接从XXX或项目业主收到的书面、口头或电子的全部 项目工作信息和文件； ●接受人在XXX办公室工作期间或执行项目的过程中自己掌握的项目 信息。 2．该接受人要明确宣布他已经归还了所收到的全部项目文件，而且他已经没有了任何纸质、电子版以及其他任何载体形式的信息复制品。将该接 受人登记并签字的归还文件/磁盘目录表作为附件列在本说明的后面。 3．该接受人要明确注明他在项目工作的范围内所接触的项目信息的保密性质，保证遵守安全计划和保密文件管理程序的要求并完全遵守XXX向业 主所做的全部承诺。 4．该接受人完全清楚他所做的保证和承诺，如有违背将承担法律责任。对于任何因接受人粗心大意或过失违背了其保证和承诺而造成的损失，业 主、XXX和分包商有权对接受人进行起诉或要求索赔。 接受人姓名：签字： 公司名称：xxx工程有限公司项目部
文件编号：TP-AR-L3492 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 管道安全保护合同正式 样本
管道安全保护合同正式样本 使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________ 乙方：_________ 因乙方承建的国道____________工程，根据建设 需要在____________村（桩号：________）与甲方的 ____________管道发生交叉穿越一次。 成品油长输管道属高压、易燃易爆。一旦管道破 损，成品油大量泄漏，极易发生火灾、爆炸和人身伤 亡等事故，同时造成重大的社会不良影响。为了确保 施工过程中，成品油管道安全和施工人员人身、财产 安全以及乙方承建的国道____________工程建成后运
营安全，需要对交叉处的管道进行保护施工。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的有关规定，经双方共同协商，签订本协议。 一、安全保护措施 1.严禁在成品油管道中心线两侧各____米范围机械开挖，确需动土开挖时，必须在甲方人员监护下人工开挖，人工开挖过程中严禁损坏管道防腐层、光缆等设施。严禁移动、损坏、拆除管道及附属设施。 2.在管道中心线两侧____米范围内禁止爆破作业。 3.甲方允许乙方施工机械从采取了保护措施后的车辆通道位置通过，其他未经保护的管道上方禁止施工机械、车辆的通行、碾压。 4.乙方施工便道、堆料场应选择离开管道____米
市场主体工商登记告知承诺书 工商登记机关告知如下： 一、本次登记系依照现行的登记法律法规和《泉州市工商登记管理规定（试行）》、《泉州市市场主体工商登记若干规定（试行）》等规定办理，在申请登记前和登记过程中，申请人应当详细了解法律法规及有关规范性文件的规定。 二、申请人取得营业执照并不意味着即可开展经营活动，经营范围涉及需经许可的项目，应当在取得相关许可后方可开展经营活动。 三、市场主体的名称应当符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。在今后的经营活动中，如果名称对公众造成欺骗或误解，或者损害他人合法在先权益的，申请人应当及时改正，并承担相应的法律责任。 四、公司股东（发起人）应当对其认缴出资额、出资方式、出资期限等自主约定，记载于公司章程，并依法对外公示。股东（发起人）以其认缴的出资额（认购的股份）为限对公司承担责任，并承担按规定缴足出资的法律责任。 五、分支机构及个体工商户以外的市场主体增设的经营场所与住所属同一行政辖区（区、县及县级市）的，且在该经营场所不从事前置行政许可项目的，其中一个经营场所可向工商登记机关申请经营场所登记，其余的应当按分支机构有关规定申请登记；但在该经营场所从事前置行政许可项目的，或者跨行政辖区增设经营场所的，应当按分支机构有关规定申请登记。 六、市场主体的住所、经营场所应当符合法律、法规、规章及地方政府的相关规定；市场主体的住所、经营场所依法涉及相关部门行政许可的，须向有关许可监管部门提出申请，经批准后方可开展经营活动。申请人对住所、经营场所的真实性、合法性、安全性负责。 承诺 工商行政管理局： 兹声明，本申请人已明确知悉上述告知事项，并将严格遵守上述规定，履行相关义务。本申请人承诺，本次申请工商登记的提交材料真实有效，涉及的内容和程序均符合法定要求，有关签名（或盖章）系当事人本人签名（或本单位盖章），股东（投资人或合伙人）意思表示真实。如有虚假，本申请人愿承担相应的法律责任。 申请人签字（盖章）： 年月日 备注：1、上述承诺，个体工商户登记申请人为经营者；个人独资企业及其分支机构登记申请人为投资人；合伙企业设立登记申请人为全体合伙人；合伙企业变更及其分支机构登记申请人为执行事务合伙人或者委派代表；有限责任公司设立登记申请人为全体股东；股份有限公司设立登记申请人为董事会；非公司企业法人设立登记申请人为主管部门（出资人）；公司及非公司企业法人变更登记申请人为本企业；分公司及企业法人分支机构、营业单位登记申请人为隶属企业法人（单位）。 2、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 3、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。
商业保密协议书范本 甲方： 乙方： 鉴于双方正在进行业务项目； 鉴于双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有； 鉴于双方均希望对本协议所述保密信息予以有效爱护。 商业隐秘 本合同提及的商业隐秘，包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。 本合同提及的其他商业隐秘，包括但不限于：客户名单、行销打算、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道，等等。 隐秘来源 乙方从甲方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，不管以何种形式或载于何种载体，不管在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。并， 甲方从乙方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，不管以何种形式或载于何种载体，不管在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性 保密义务 对拥有方的商业隐秘，同意方在此同意： 1] 严守机密，并采取所有保密措施和制度爱护该隐秘（包括但不仅限于同意方为爱护其自有商业隐秘所采纳的措施和制度）； 2] 不泄露任何商业隐秘给任何第三方； 3] 除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用该隐秘；以及， 4] 不复制或通过反向工程使用该隐秘。同意方应当与能接触该商业隐秘的职员、代理等签订一份保密协议，此协议的实质内容应与本协议相似。 例外约定 商业隐秘拥有方同意上述条款不适用于下述情形： 1] 该商业隐秘差不多或正在变成一般大众能够猎取的资料； 2] 能书面证明同意方从拥有方收到技术资料之前差不多熟知该资料； 3] 由第三方合法提供给他的资料；或者， 4] 未使用拥有方的技术资料，由同意方独立开发出来的技术。 返还信息 任何时候，只要收到商业隐秘拥有方的书面要求，同意方应立即归还全部商业隐秘资料和文件，包含该商业隐秘资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。假如该技术资料属于不能归还的形式、或差不多复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。 保密期限 本协议有效期五年。 争议解决 本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交苏州仲裁委员会并按照其当时有效的
天然气管道安全施工协议书 甲方单位名称：联系电话： 乙方单位名称：联系电话： 一、目的： 根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关安全施工管理规定的要求，为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。 二、施工项目： 三、施工地点： 四、施工时间： 五、协议内容： 第一条乙方的资质审查由甲方审查确认，乙方必须具备以下条件： 1、具有有关部门颁发的营业执照和施工资质证书； 2、具有有效的法人代表资格证书； 3、具有由劳动部门颁发的“安全施工合格证”、近两年安全施工证明； 4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人等具有安全施工的技术素质）及特种作业人员应具有相应证书； 5、配备安全施工管理机构及其人员（30人以上的承包单位必须配有专职安全员，设有二级机构的承包单位必须有专职安全管理机构）； 6、配备保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具； 7、具有安全施工管理制度及办法。 第二条本工程的安全目标是：无重伤、死亡事故；无人身群伤事故；无重大火灾事故；无设备重大损坏事故。 第三条本工程安全管理的方针和原则：贯彻安全第一，预防为主的安全生产方针；遵循安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化的原则。 第四条甲方安全管理体系是施工现场安全管理的最高机构（该机构成员包括各参建单位的安全第一责任人）。该管理体系下设安全员，负责日常工作。
乙方要根据本单位的具体情况，建立相适应的安全组织机构。 第五条甲方和乙方的行政负责人是本单位的安全第一责任人，对本单位的安全施工负全责。 第六条甲方的权利和责任： 1、甲方和监理单位有权对工程建设过程中的安全施工和文明施工进行监督管理。 2、甲方和监理单位有权严格审查乙方的安全资质。 3、有权参加审查乙方施工组织设计中的“安全施工、文明施工措施”，并督促执行。 4、帮助协调承包人在交叉作业中存在的安全施工、文明施工问题。 5、有权督促、检查乙方对其分包单位的安全管理。对安全施工、文明施工严重失控的单位，发书面安全不符合项通知，有权视其情况责令其停工整顿。 6、负责组织相关人参加的联合安全施工大检查，及时消除事故隐患，协调解决存在的问题。 7、协助施工现场总平面管理，确保现场文明施工。 8、负责合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 第七条乙方应承担的安全责任 1、施工现场安全由乙方负责。 2、严格执行国家有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度，服从甲方在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。 3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经甲方审查后实施。 4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的；所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。 5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。 6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收、效验由乙方负责办理，甲方协助。
工商局,承诺书 篇一：(工商局)承诺保证书 承诺保证书 工商行政管理局： 申请人郑重承诺： 1、已熟知与申请事项有关的《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国关于公司的法律法规，明确并愿承担相应的责任和义务。 2、遵循《中华人民共和国民法通则》的诚实信用原则，保证所填报的内容和提交的证件、文件是真实的、有效的、合法的，如有虚假愿承担由此引起的一切法律责任。 申请人保证履行以上承诺。 本承诺保证书自签订之日起具有法律效力。 （注：以上所称“申请人”包括申请企业、全体股东、申请企业法定代表人、承办人或委托代理人） 申请企业名称法定代表人签字承办人或委托代理人签字全体股东（盖章、签名）： 年月日（盖章） 篇二：工商行政管理局承诺书 承诺书
长沙市工商行政管理局天心分局： 我于20XX年1月23日申请办理由本人独资的的设立登记，本人承诺，在此之前未办理过以为股东设立的自然人独资有限公司，并承诺在该公司注销之前，也不再办理以为股东设立的自然人独资有限公司。 承诺人： 篇三：承诺书 承诺书 中山市工商行政管理局： 本人/本企业于/变更/备案登记申请。 本人/本企业已知悉《广东省商事登记制度改革方案》、《广东省工商行政管理局关于工商登记制度改革的实施办法（暂行）》、《广东省工商登记前置审批事项目录》和《广东省工商登记前置改后置审批事项目录》的所有内容，现申请本次登记采取上述文件所述的商事登记方式，在取得本次商事登记营业执照后，会立即办理相关行政许可文件，并承诺在取得相关行政许可文件后才从事生产经营活动，否则，愿承担一切经济和法律责任。 申请人盖章或签字： 年月日 备注：设立登记由全体投资者签署，投资者若为法人和其他组织由法定代表人或负责人签字，并加盖公章，若为自然人请亲笔签字。变更（备案）登记由法定代表人或负责人签字，并加盖公章。
工程建设项目管理合同 工程项目名称：石家庄广播电视采编播综合业务大楼委托方：石家庄广播电视局（总台） 服务方：石家庄汇通工程建设监理有限公司
工程建设项目管理合同 建设单位：石家庄广播电视局（总台） 项目管理单位：石家庄汇通工程建设监理有限公司 根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。 第一条词语定义 1.1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。 1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位：指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承
包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价咨询单位：指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。 1.9工程：指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。 1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。 1.12施工准备期：自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。 1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。 1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。 1.15造价咨询：指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。 1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。 1.17管理期限：协议书中约定的服务期限。 1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.20图纸：指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施
保密协议书 甲方： 乙方： 身份证号码： 乙方在甲方任职期间及离职后的一定期间，均会接触或掌握甲方的商业秘密，为了维护甲、乙双方的合法权益，明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》订立本保密协议。 一、保密的内容和范围 甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务，范围包括甲方的商业秘密和其他秘密，包括但不限于： 1.技术信息：包括行业信息、技术方案、设计要求、服务内容、设计方案、运作流程、施工工艺、养护技术、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、成本表、利润表、供货商信息、测试结果、图纸、项目施工图、竣工图、样本、模型、使用手册、结算书、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等; 2.经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、经营模式及计划、公司各项规章制度、采购信息、定价政策、供应渠道、招投标信息、客户资源信息、经济合同信息、财务信息、尚未公开的重大投资决策、项目费用预算、利润情况、不公开的财务资料及其他有关甲方利益的信息等等; 3.其他事项：甲方依照法律规定和有关协议(如技术合同等)的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。 二、乙方的保密义务 对于甲方的商业秘密，乙方承担以下保密义务：
乙方保证： 1、主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用; 2、除因工作需要并得到甲方明确书面指示外，不得使他人获得或使用或计划使用这些信息； 3.不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密; 4.不得允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的商业秘密; 5、除因工作需要外，不得向甲方其他工作人员打听这些信息，不得以不正当方式窃取这些信息，指使或暗示或诱导他人以不正当方式窃取这些信息，以不正当方式包括但不限于偷拍照片、偷偷复制、偷走样品或材料或文件，引诱或胁迫他人披露信息等； 6、对因工作需要而保管、接触或使用的有关包含有些信息的文件、数据、图纸、方案等，应妥善对待及采取合理加密措施，未经甲方书面许可不得超出工作范围使用或置放。 7、乙方在从甲方离职之后两年内不得经营甲方客户资料，对由于乙方责任造成的保密资料泄密，甲方有权追究其法律责任。 8、如发现甲方的商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方公司报告。 三、保密期限 乙方的保密期限为乙方入职之日起至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。 四、违约责任
附录A管道保护协议书模板 管道安全保护协议书 甲方单位名称： 乙方单位名称： 签订时间： 签订地点：
一、总则： 为了确保国家输油气管道安全平稳运行，保证管道沿线人民群众的生命财产安全，满足质量、健康、安全、环境管理体系的要求，同时积极支持地方经济建设，依照《中华人民共和国民法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民石油天然气管道保护法》（第三十号主席令）和相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，特签订本协议，并共同遵守本协议所列条款。 二、权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、甲方负责在施工现场向乙方告知施工作业区的范围、危险点源，并在工程开工前监督乙方对施工人员进行安全、健康、环保教育或培训，并在乙方施工时进行安全监护。 2、甲方负责提出输油管道永久安全防护方案和临时施工安全加固措施的技术要求。 3、甲方负责对第三方施工中与管道关联管段的施工方案和管道安全保护方案审查，提出意见和要求。 4、甲方负责在乙方施工过程中按照与管道关联段的施工方案和管道安全保护方案进行全程监护。 （二）乙方的责任和权利 1、乙方必须履行安全职责，严格执行安全协议，保证交叉（并行）处管道的安全。 2、乙方必须依照甲方审批认可的方案，在与甲方所辖管道交叉（或并行）处对甲方管道进行有效保护。 3、乙方负责委托丙级以上设计资质的设计部门对甲方提出的永久安全防护方案进行设计，并提交设计文件及图纸给甲方审查。
4、乙方负责支付输油管道永久安全防护费用、加强级防腐费用和监护检测人工费。 5、乙方在施工前应向甲方交付管道安全保证金（1万元-5万元），待甲方验收合格后返还乙方。 6、乙方应严格按照管道保护方案进行施工，保证在施工期间输油管道及其防腐层不受到任何损伤。 7、乙方应保证：对甲方所辖与第三方施工关联管段的管道，在以后维修、大修、抢修等任何作业中，乙方必须积极予以配合，甲方不承担由维修、大修、抢修等作业所造成的乙方财产及设施损失。 三、违约责任： 乙方在施工过程中必须确保甲方所辖管道及附属设施的安全，如施工中损坏甲方管道及附属设施，危及管道安全，由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任。 四、纠纷解决方式： 1、本协议在实施中如有纠纷，应协商解决。 2、如协商不一致，可选择向甲方所辖与第三方施工关联管段的管道所在地的省级人民法院提起诉讼。 五、其他约定 本协议一式四份，正本两份（双方骑缝盖章），双方各执一份，副本两份。如对合同的内容产生争议，以正本为准。 附件：1、第三方施工与管道关联段的施工方案； 2、第三方施工与管道关联段的管道安全保护方案；
编号：QJ-HT-0526 工程项目管理委托合同(官 方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
工程项目管理委托合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 工程项目管理委托合同范文篇一 委托人： 管理人： 使用人： 根据《中华人民共和国合同法》，按照平等、自愿和诚实信用原则，委托人通过比选方式，确定管理人为北京市对口支援和田地区交钥匙援建项目的项目管理单位机构库入围单位，负责对委托人指定工程建设项目实施全过程的建设管理。为保证援建项目的顺利实施，严格控制投资概算，经委托人、管理人与使用人三方协商同意，签订本合同。 一、管理工程概况 (一)工程名称：洛浦县人民医院综合住院楼工程
(二)建设地点：洛浦县人民医院 (三)管理工程的预计总投资额：约4000万元人民币(以批准初步设计概算为准) 二、项目管理与服务的职责和内容 管理人代行援建项目的项目法人主体职责，负责援建项目工程立项和可行性研究、工程勘察、监理、施工、调试、竣工验收、决算直至项目整体移交等(交钥匙)组织实施和全过程建设管理，包括负责组织工程勘察;负责组织设计方案、初步设计及概算的编制与报审;负责组织施工图设计与审查;负责办理建设工程规划许可证、施工许可证、消防、交通、人防、园林绿化、市政等有关审批手续;负责援建项目的勘察、设计和监理单位、施工企业和设备材料供应商等的选择确定，以及相关合同的订立和履行等;负责组织工程建设中各环节的验收及竣工验收、办理工程移交;负责编制工程决算报告报有关部门审批;负责整理建设项目有关审批文件和技术资料并移交给使用单位。对管理工程的工程质量、进度、投资、安全、合同和信息等进行管理和控制，核心义务是建设实施全过程的投资控制，并对各项管理和控制工作承担完全责任。 三、项目管理期限