竭诚为您提供优质文档/双击可除
管桩施工劳务合同
篇一：水泥搅拌桩施工劳务合同
水泥搅拌桩施工劳务合同
甲方：
乙方：
甲方因承建（以下简称本工程）施工的需要，现将水泥搅拌桩施工任务分包给乙方，按照《中华人民共和国经济合同法》，经双方协商一致，在平等互利的基础上签订本合同。

一、工程内容
本工程的水泥搅拌桩（φmm）施工任务所需的机械设备、工人、发电机组及燃油由乙方负责提供，并按甲方的设计图纸要求施工。

二、工程单价及材料事项
1、综合单价为15元/米；该单价包含人工费、施工设备费、发电机组费、燃油费，同时此单价不含税。

2、总工作量约为2.4万米，实际结算以设计图纸双方确认实际钻的工程量为准。

3、桩机进场费3000元/台，进场时支付，如由于设计或甲方原因更改图纸而造成总工程量达不到2万米以上，甲方要支付桩机进退场费6000元/台。

三、工程量的确认
甲方委托专人作为现场代表，负责对乙方的工程量进行确认。

甲方现场代表在乙方每施工结束时予以签字确认乙方的工作量。

四、付款方式：
1、桩机进场时，甲方预付乙方贰万元作为桩机工人生活费、购买柴油的费用。

2、施工费支付：经甲方计量确认完成工作量60%进度款向甲方报出进度款5天后支付（扣除预支款），剩余40%工程款待桩工程完工后，三天内付清给乙方。

五、工程期限：
1、该工程的水泥搅拌桩施工期限以甲方通知为准，直到工程结束为止。

2、工期定为贰个月，如因甲方责任和天气阻碍，按相应顺延时间。

3、因甲方业方停建或征地等原因未及时提供水泥搅拌桩工作面给乙方。

造成乙方停工时，该工期相应顺延，并且
当停工超过10天时乙方有权提出结算申请，自乙方提出申请之日起3天内甲方将所有施工工程款及其他应付乙方的款付清给乙方，且乙方有权将施工设备暂时撤离施工现场，设备进退场费用由甲方承担。

4、因人力不抗拒之因素（如雨、台风等）而影响施工队期限时，工期相应顺延。

5、在一个月内甲方和业主原因造成乙方停工累计超过5天时（因人力不可抗拒因素，）如雨、台风等而影响施工则除外），则超出部分每天每台机补偿给乙方600元。

六、双方的责任及义务：
1、甲方负责对业主、质检监理等方面的联系协调工作。

2、甲方负责测量工作分区或控制点，施工场地平整，以防陷机，材料要到施工现场，使工作场地具备水泥搅拌桩施工的条件。

3、甲方负责书面提交水泥搅拌的施工要求并全可以随时对工程作业进度、质量进行检查，由于乙方原因施工不符合要求或有关技术规范，甲方可要求乙方停工或返工，停工或返工给乙方造成的损失和返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4、甲方提供工人生活用水、用电、水泥袋由乙方工人所得。

5、乙方应按安全施工有关规定：采取严格、科学的安
全防护措施。

确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任及发生的费用；若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门及通知甲方代表。

甲方应为抢救提供有利条件，因甲方原因造成的，事故责任及发生的费用由甲方承担，因乙方违反操作规程而造成的，事故责任及发生的费用由乙方承担。

七、违约条款：
1、按合同规定甲方应及时支付工程款给乙方，若四方故意拖延不予支付工程款给乙方，则乙方按所欠工程总额按银行当时利息两倍收取滞纳金，且乙方有权退场，退场费用由甲方承担。

2、因乙方机械设备、人员（机要2台，工人要4人以上）投入不足等原因未能按甲方计划如期完成工程量，则甲方有权另行增加班组或要求乙方退场，设备进退场费由乙方自行解决。

八、合同补充条款及有效期：
双方签订的补充条款与本合同具有同等法律效力，前后内容有变化的以补充协议之规定为准。

如遇合同争议，双方协商不成时，可诉至有管辖权的人民法院解决。

本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人公章后生效，至办理完施工工程验收交接、结清全部工程款后失效。

本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：法人代表人：法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：电话：
开户银行：帐号：
年月日
篇二：静力压桩基础工程劳务施工合同样本
静力压桩基础工程施工合同
发包单位（人）：湖南创越电子科技有限公司（以下简称甲方）
承包单位（人）：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司长沙分公司（以下简称乙方）
现根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关规定、遵循平等自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方协商一致签订本合同，双方必需共同遵守。

第一条：进度目标：满足业主要求，安全目标：“0”安全事故
质量目标：一次性通过原则，成本目标：实行经济责任承包，自负盈亏
第二条：工程规模：以图纸为准，预计静压phc预应力管桩10000米。

第三条：承包方式：包工包料
第四条：施工工期：自试桩之日起计20个（晴日）工作日。

因停电、停工待料（指甲方供应材料）设计图纸变更，遇地上、地下障碍物，场地下陷以及未按施工方要求修好运输道路，运输道路不能满足材料进场，工程款未能按期付款支付等原因和灾害事件则工期顺延。

第五条：本工程由甲方负责材料供应，所采用的材料必须有出厂合格证，必须满足设计要求。

第六条：工程质量标准按下列条款执行
1、按国家及省、市颁发的规范、规定。

2、按会审后的设计图纸说明、要求及三方认可的修改图或通知（指甲、乙及设计三方）。

第七条：甲、乙双方的主要责任：
1、甲方办妥正式工程和临时工程范围的土地证（借)用手续，左邻右下障碍物。

2、甲方向当地建设局办理施工报建手续，报建费用由甲方负责。

3、甲方负责书面提交工程平面定位资料、平面定位点和高程基准点。

开工前搞好三通一平、施工现场内水电、施工现场内运输道路、施工应满足桩机正常压桩的施工要求，甲方负责工程放线，全部桩定位。

甲方负责协同有关单位进行复核，并及时签证验收。

4、甲方提交施工图纸二份（包括：基础结构图、平面
图、立面图、剖面图）和对应准确的地质资料（工程地质勘察报告）一份。

5、甲方委派胡彪同志为驻工地代表，对工程质量及进度进行监督，负责处理施工中各种问题，负责现场的及时签证。

6、甲方接通水源、电源，用电量为180千瓦。

7、乙方王铁军为工地负责人，负责工程款的收付，做好现场的安全、文明施工。

8、乙方人员如需到当地办理有关暂住手续由甲方负责办理，费用由乙方负责。

第八条：工程验收
1、工程交工程验收，执行国家现行的有关施工规范及验收评定标准（合格）。

2、甲方必须在乙方完工后叁天内及时组织有关单位进行验收工作，质检验收时甲方必须通知乙方。

工程完工后一个星期内如果甲方未完成本工程的质检验收工作，则本工程质检验收不影响工程款的支付，甲方按约定支付工程款。

第九条：本合同发生的经济责任界限
1、桩机（组）的进场费由甲方付给乙方30000元包干使用。

2、本工程按入土深度（自然地面至桩尖长度，包括桩尖长度机送桩深度）结算工程量，每个桩位加损耗0.5米计
入结算桩长，静压phc预应力管桩Φ300的155元/米，Φ500的245元/米,
3、露出地面材料损耗归乙方负责。

4、本工程的施工水、电费由甲方负责支付，水表、电表（组）的服装由甲方负责，并由甲方负责接至施工现场。

5、本工程税项、管理费由甲方承担。

6、若因设计变更、现场处理不及时、材料运输道路不畅、资金不能及时支付等非乙方原因停工，累计第四天开始计算，甲方应按大型机械停滞台班费和窝工补偿乙方贰仟元/台班误工费，工期顺延。

若长时间不能满足施工要求，乙方有权中途退场。

由此引起一切责任及增加相关费用由甲方承担与乙方无关。

7、乙方按照施工图纸，三方认可的修改图（通知）和施工方案进行精心施工，确保质量。

如质量不合格，经鉴定分析属于乙方责任者，其费用全部由乙方负责。

非乙方负责的应由甲方负责，因地质原因、地下障碍物引起的废桩、断桩、桩偏位，质量由甲方负责，现场代表应及时签证。

8、为确保单桩承载力设计要求，若送桩超深在1倍桩径范围内，按有关规范规定，由上部土建施工单位负责在承台施工时处理乙方不承担费用。

9、本工程按规定对桩进行静载、动测等试验费全部由甲方负责，并由其配合协助验桩单位进行桩的检测，如检测。