协议书 甲方(即总包单位): 乙方（即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议： 第一条配合费标准: １、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效. 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包 单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: １、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位
无偿使用; 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程）的安全及文明 施工、成品保护、现场安全保卫负责． ４、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、 配合工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工 作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面. 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： １、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
外墙保温及涂料配合费协议书 甲方： 乙方： 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标，乙方中标施工，为了确保整个二标段工程能保质按期完成，经甲乙双方商定，就施工配合费用双方达成如下协议： 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责，与甲方无关，且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因，给甲方整个工程造成影响，乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外，还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式： 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价（597.3万元）的 2%计取； 2、施工配合费：按乙方中标价（597.3万元）的1%向甲方缴纳； 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内，故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险，乙方按中标价（597.3万元）的1.63‰返还甲方； 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价（包括乙方的施工内容）的3% 代缴，如业主在支付工程款时扣回此费用，乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式：乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求： 1、乙方施工工期：开工日期为2012年11月25日，竣工日期为2013年1月4日，总工期为40天（不受天气、气候及其他外界任何因素影响）。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备（如塔吊、施工电梯），乙方可以在甲方的协调下使用，场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责，超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金； 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用，如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责，超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金； 4、甲方提供施工及生活用水、用电（一级配电箱）的接口，由乙方自
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
工程施工配合费协议 总包单位（甲方）： 西安山河建筑有限公司 分包单位（乙方）： 陕西建工安装集团有限公司 为保证 阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程的安全、顺利施工，结合本工程具体情况，经双方友好协商达成以下协议。 第一条 总包配合服务费 ??、本工程配合费经双方约定为 元（ ）。 ??、经双方同意，乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。 第二条 甲方义务 ??、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 ??、甲方应提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等办公设施。 ??、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 ??、甲方应提供工地内垂直运输，提供零星水泥、钢筋等辅助材料。 ??、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口，不再收取电费、水费； 从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。 ??、甲方应提供标高、定位线等。 ??、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 ??、甲方应按设计图纸及相应变更，对施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。 第三条 乙方义务 ??、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。 ??、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理，并派 同志负责协调、配合双方的工作。 ??、乙方应服从监理单位管理。 ??、乙方应精心施工，保证安全，杜绝安全事故。 ??、乙方应注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。 ??、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。
??、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 ??、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。 第四条 安全责任 ??、如阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程发生安全事故，由双方协商解决或参照国家法律或行业规定执行。 第五条 争议或纠纷 ??、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方协商解决。 ??、协商调解不成时，可向工程所在地申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。注：本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙方各执一份。 甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）： 年 月 日
协议书 甲方（即总包单位）： 乙方（即分包单位）： 经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议： 第一条配合费标准： 1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。 第二条总包单位义务： 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责； 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施： 1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿 使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施 工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程 的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任； 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合 工作。 如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作 业面。 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： 1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排； 2、遵守总包单位规章制度； 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。 第四条纠纷解决办法：
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任，经总、分包双方得友好协商达成如下协议： 第一条总包单位得工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理，为分包单位提供正常得施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位得要求完成有关得土建项目施工，提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 （包括但不仅限于以下所列项目）: 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架， 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位，如总包单位现有
得起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由 各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，米取措施保护分包工程成品，分包工程得成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙； E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程得具体要求，尤其就是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地（如现场已铺设得脚手架等）,负责安排作业面
施工配合协议书 甲方：黔西南州宏源物业有限公司（以下简称甲方） 乙方：黔西南州新空间装饰有限责任公司（以下简称乙方） 甲方将对乙方在兴义供电局 改造工程进行监督并协助乙方与兴义供电局相关部门的协调工作，根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的基础上，特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 （一）、甲方： 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要 求，不得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导，有权 在乙方施工过程中，随时进入现场进行安全检查，并责令对安全问题进行整改。同时，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作，忽视施工质量，甲 方有权立即停止其工作，并根据情节轻重给以处罚。
5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技 术交底，并做好记录及相关资料，办理开工许可证并协调好相关部门作好开工前准备。 7、对乙方在施工地以外所产生的环境污染进行清理，如有 设施设备造成损坏，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 （二）、乙方 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、在进行安装、调试、高空等工作时，必须认真执行国家 有关的安全生产法律法规和行业技术规范。 3、除不可抵抗的自然因素外，由于乙方的责任造成的一切 安全事故和损失，全部由乙方负责。 4、应当设立安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理 人员，并对施工进行全过程的安全监督监察，负责安全生产问题的落实、监督、整改。 5、必须接受甲方对施工作业地点的安全检查，对于甲方在 安全管理、工程质量等方面提出的问题，必须落实责任人、整改时间和整改措施，认真进行整改，整改后满足
施工配合费协议书http://biz.doczj.com/doc/483017407.html,work Information Technology Company.2020YEAR
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好的完成工程，本着平等互利的原则、依据广东省有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包的分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任，经总、分包双方的友好协商达成如下协议： 第一条总包单位的工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产的统一协调管理，为分包单位提供正常的施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目）： 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有的起重机械、人货电梯、脚手架，各指定分包方可以在一定的协调下无偿使用。但地面或楼面的水平
运输由各分包单位自行解决。为工程设备的安装就位，如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工的工程有关的配合工作。 如：A、填补石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙； B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 等类似与施工相关的工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。
建筑工程施工管理协议书 附件 建设单位：(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位：(以下简称乙方) 施工承包单位：(以下简称丙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议： 一、概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任： 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务； 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理；
B、安全文明责任： 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、丙方积极服从。 3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 ５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 ６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 ７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任： 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 ?施工总包单位与分包单位的配合费协议书?1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；? （2）总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；? （3）提供必需的测量定位；? （4）按施工图（含分包工程施工图）、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋（线管须穿通铁丝），并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。 ? （5）在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；? （6）督促分包单位清理施工场地；? （7）总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目? （8）及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；? （9）施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由分包单位负责；? （10）提供办公和生活、加工用场地等；?
（11）提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用，如需拆除应报甲方批准。 ? （12）总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 ? （13）在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；? （14）总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。 ? （15）总包单位须对工程整体进度负责，熟悉各甲方指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 ? （16）甲方分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程??施工过程中及完工后，甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。 ? （17）总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令，并负责督促指定分包执行。 ?
安装合同协议书范本安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1.工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
总包对分包的管理协议 总包方：总包（以下简称甲方） 分包方：限公司（以下简称乙方） 乙方与业主单位签订的合同名称为_《项目1#楼中央空调安装（一标段）施工合同》_,1#玻璃幕墙工程合同价款为9500000元，甲方为落实总包管理及配合责任与义务，经业主、甲乙三方共同协商一致：在业主与甲方签订的《闽商国贸中心项目施工合同》（合同编号：MSZY-GC2012005）合同约定：发包人单独发包项目的总包服务费及其他相关费用按单独发包项目工程总造价（不含设备费）的2%计取，即业主方按乙方工程总造价给予甲方2%总包管理配合费的基础上，乙方另外支付甲方乙方分包工程总造价1%的总包管理费，以便业主、甲乙三方更好的合作。空调安装所涉及印花税、营业税、保险等各种规费由乙方承担。依照《中华人民共和合同法》、《中华人民共和建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方为了密切配合工作，认真落实合肥市政府关于建设工程施工现场的管理办法和各项安全法规，按期完成所承担的施工任务，预防和控制各类事故发生，保持文明安全工地，经双方共同协商，约定甲乙双方共同遵守的工作职责如下： 一、乙方进入工地后，甲方负责为乙方提供现有的电源、水源、垂直运输工具、脚手架（不包括乙方自行搭设的脚手架）等。 二、乙方水电费付款方式： 1、甲方暂按乙方每月完成产值的千分之七收取乙方水电费，乙方每月以现金的方式上缴甲方水电费；最后按照业主上缴水电费总金额根据各家的产值分摊所发生的水电的费用（千分之七额外多出的费用）；如一旦发现乙方存在偷电、不按规范用电等行为，一次性
视情节严重情况，将处以2-5万元作为违约金在5日内支付甲方，否则甲方有权停止供电。
施工总包单位与分包单位的 配合费协议书 1、协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求; 2、总包单位在各分项工程施工前须与甲指定的分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、表高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 3、提供必需的测量单位; 4、按施工图(含分包工程施工图)、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋(线管须穿通铁丝),并做好标识,修补分包工程损坏内外墙; 5、再分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件; 6、督促分包单位清理施工场地; 7、总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合里设施,包括但不仅限于以下所列项目; 8、及时提供分包人员、材料、吊装、堆放、保管条件; 9、施工、生活用水用电应(施工用水应接至施工现场),水电费由分包单位负责; 10、提供办公和生活、加工用场地等; 11、提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方便使用,如需拆除应报甲方批准. 12、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的质量、进度、安全及
文明施工、成品保护、现场安全保卫负责. 13、在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),现场安全保卫负责. 14、总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作; 15、总包单位须对工程整体进度负责,熟悉各甲方指定分包工程的具体要求,尤其是对影响土建施工进度计划,进行汇总分析,并对施工程序中矛盾的地方进行协调找出解决办法; 16、甲方分包单位进场后,总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及完工后,甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护. 17、总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令,并负责督促指定分包执行; 18、总包单位负责组织和主持与指定分包有关的协调会议,并在会议后三天内向甲方、监理提交会议纪要; 19、总包单位设置于现场已有的起重机械或人货电梯,指定分包方可以在一定的协调下无偿使用.但地面和楼面的水平运输由各分包单位自行解决.为工程设备的安装就位,如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要,必须另外制定方案,原则上由各指定分包自行承担,或者由其在委托总包单位 20、总包单位必须在每个层面设立不少于个灭火器,统一管理,指定分包建立不少于人的消防队,明确动火证制度,执行动火监护的规定和申报制度.(灭火器必须合格,且在有效期内,消防队成员必须掌握消防常
工程施工配合费协议 总包单位（甲方）: 分包单位(乙方): 建设单位（丙方)： 为保证工程的安全、顺利施工和按期投用,结合本工程具体情况,给三方友好协商达成以下协议共同遵守。 第一条总包配合服务费及安全保证金 1．1、本工程按装修造价 2３700００元（贰佰叁拾柒万元整）４％配合费率，乙方给甲方一次性支付总包服务费 80000 元（捌万元整),结算超过2０0万元(贰佰万整)增补。 1.2、为保证乙方装修施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理，乙方给甲方缴纳安全保证金 2０000元(贰万元整). 施工完毕后、文明施工无事故及安全经济责任,甲方全额退还乙方安全保证金２０00０元（贰万元整）。如乙方施工中违反施工现场的安全、文明施工规定，拒不服从甲方管理,其相应处罚从安全保证金扣除缴甲方。 1。3、安全保证金合计 2０000 元(贰万元整）,在 2０1５年 4 月１０日前乙方支付给甲方。 第二条甲方责任 2。１、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 2。2、给乙方提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等。 ２．3、提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 ２．４、提供工地内垂直运输。 2.５、提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口；从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决,电费单独计量后收费． ２.6、提供标高、定位线等。 ２.7、提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 2。8、按设计图纸及相应变更，对 / 层剩余施工内容优先安排施工,并及时移交乙方。第三条乙方责任 3。１、严格按施工现场安全、文明规定要求装修工程施工人员。
3。２、服从甲方安全、文明现场施工管理,并派张海洋同志负责协调、配合甲、丙双方的工作。 ３。3、服从监理单位管理. 3。４、精心施工,保证安全，杜绝安全事故。 3.５、注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。 3。6、施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。 ３。7、办公及生活设施工由乙方自理。 3．8、进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 3.9、负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。 第四条丙方责任 ４。1、监督各方履约，协调各方关系. 4.2、因丙方不积极协调，造成乙方装修工程工期延误以及误工损失，乙方有权根据损失大小要求丙方给予损失费。 第五条安全责任 ５。1、如工程发生安全事故乙方负全责，甲方、丙方不负任何责任。 第六条争议或纠纷 6。１、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下三方协商解决. 6。2、协商调解不成时,可向工程所在地的工商行政部门申请仲裁. 注:本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲乙丙方各执一份。 甲方代表人（签章）： 乙方代表人(签章）: 丙方代表人（签章）: 年月
建筑工程施工管理协议书 建设单位：(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位：(以下简称乙方) 施工承包单位：(以下简称丙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议： 一、概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任： 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务； 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理； B、安全文明责任： 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、
丙方积极服从。 3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 ５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 ６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 ７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任： 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。 2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误，甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。 D、其他责任： 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作； 2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结
工程施工配合费协议 总包单位（甲方）：XXXX建筑有限公司 分包单位（乙方）：XXXX安装集团有限公司 为保证 _________________________ 工程的安全、顺利施工，结合本工程具体情况，经 双方友好协商达成以下协议。 第一条总包配合服务费 1.1、本工程配合费经双方约定为 ___________ 元（）。 1.2、经双方同意，乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。第二条甲方义务 2.1、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 2.2、甲方应提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等办公设施。 2.3、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 2.4、甲方应提供工地内垂直运输，提供零星水泥、钢筋等辅助材料。 2.5、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口，不再收取电费、水费；从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。 2.6、甲方应提供标高、定位线等。 2.7、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 2.8、甲方应按设计图纸及相应变更，对施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。第三条乙方义务 3.1、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。 3.2、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理，并派 ________ 同志负责协调、配合双方的 工作。 3.3、乙方应服从监理单位管理。 3.4、乙方应精心施工，保证安全，杜绝安全事故。 3.5、乙方应注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。 3.6、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。 3.7、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 3.8、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。
某工程总包配合费纠纷造价案例 一、案例背景 某工程公开招投标时，招标人A在招标文件中指定了某专业分包工程项目和估算价，并在工程量清单中将总包配合费按2.5%的费率列项，工程标底（参考预算）中总包配合费为专业分包项目工程估算价3000万元*2.5%=75万元。招标文件规定投标人计取总包配合费时应根据专业分包项目所需的配合内容自主报价，招标人不再考虑总包配合费。工程开标后由某施工企业B中标，该公司在投标报价中总包配合费自主报价20万元。 该专业分包协议由招标人A、施工企业B及分包企业C三方共同签订，分包工程款由专业分包企业C与施工企业B结算。当专业分包企业C进场后，并未与施工企业B就配合费的内容进行协商，施工过程中双方就总包配合内容产生纠纷。专业分包企业C要求施工企业B 提供包括施工生活用水、用电、脚手架、垂直运输等施工配合内容，施工企业B认为其作为总包方，对分包项目承担总包管理义务，应当按照分包项目结算价的比例收取总包管理费，而不是总包配合费。由于招标人A未接受B的观点，不同意收取总包管理费，故B企业不愿提供脚手架等配合，导致工期拖延。 二、争议焦点 招标人A认为，施工企业B在投标时对总包配合费进行了自主报价，其应当履行总包配合的所有义务，不能由于报价时让利大，就混淆总包管理费与总包配合费概念，拒绝履行相应义务。施工企业B认
为其作为总包方，与C企业签订了分包协议，对于该分包项目应当收取总包管理费，而非总包配合费，应扣减原投标价中的总包配合费，按分包工程结算总价的比例重新计算总包管理费。 三、问题分析： 鉴于双方观点分歧较大，作为跟踪审计单位，我们对问题的焦点：总包管理费与总包配合费的界定及区别，做了深入的了解。 所谓总包配合费，根据《合同法》第二百八十三条规定，发包人除具有按时足额支付工程价款的法定义务外，还应承担向承包人提供符合要求的施工条件的义务。因此，当发包人采取总包加平行发包模式时，也就是我们一般所说的由发包人指定直接发包的专业工程项目，其施工条件往往需要总承包人配合才能满足，此时，发包人会与总承包人签订就总包人提供的配合工作（例如脚手架、垂直运输等）而约定双方的权利和义务。总承包人在切实提供了这些配合工作后，向发包人收取的一定费用，有时双方在合同约定中往往也将其称之为总包管理费，但是，其实质收取的是总包配合费。 所谓总包管理费，根据《建筑法》第二十九条规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。”如果当总承包人要求发包人同意其分包时，发包人往往要求总承包人同意由其直接与分包人结算，并约定以分包工程价款的一定比例向总承包人支付总包管理费。此时总承包单位收取的是名符其实的总包管理费。 通过上述定义，我们不难看出二者的区别，如何区分，关键在于一项专业工程项目是否属于总包范围内的工程。一、如果该专业工程
工程施工配合服务费协议 总包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 为保证工程的安全、顺利施工和按期投用，结合本工程具体情况，给双方友好协商达成以下协议共同遵守。 第一条总包配合服务费 1.1、为保证乙方工程施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理，乙方给甲方缴纳配合服务费（包含施工水电费）元（），在年月日前乙方支付给甲方。 第二条甲方责任和义务 2.1、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 2.3、提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 2.4、提供工地内垂直运输。 2.5、提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口。 2.6、提供标高、定位线等。 2.7、提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 2.8、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 2.9、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 第三条乙方责任和义务 3.1、严格按施工现场安全、文明规定要求工程施工人员。 3.2、服从甲方安全、文明现场施工管理，并派同志负责协调、配合甲方的工作。 3.3、服从甲方单位管理。 3.4、精心施工，保证安全，杜绝安全事故。 3.5、注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。 3.6、施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。 3.7、办公及生活设施工由乙方自理。 3.8、进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 3.9、负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责外运清运。 第四条安全责任
4.1、如工程乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 第五条争议或纠纷 5.1、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方协商解决。 5.2、协商调解不成时，可向工程所在地的行政部门申请仲裁。 注：本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙方各执一份。 甲方代表人（签字）： 乙方代表人（签字）： 年月日
总包配合费的协议书 篇一：施工总包单位与分包单位的配合费协议书 施工总包单位与分包单位的配合费协议书 1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求； （2）总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责； （3）提供必需的测量定位； （4）按施工图（含分包工程施工图）、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋（线管须穿通铁丝），并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。 （5）在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件； （6）督促分包单位清理施工场地； （7）总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目： （8）及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件； （9）施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由分包单位负责； （10）提供办公和生活、加工用场地等；
（11）提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用，如需拆除应报甲方批准。 （12）总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 （13）在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任； （14）总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。 （15）总包单位须对工程整体进度负责，熟悉各甲方指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 （16）甲方分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程 施工过程中及完工后，甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。 （17）总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令，并负责督促指定分包执行。 （18）总包单位负责组织和主持与指定分包有关的协调会议，并在会议后三天内向甲方、监理提交会议纪要。