人防工程质量检测合同
合同编号： 2015-11-02
委托方：建筑工程有限责任公司
（甲方）
受托方: 质量检测中心有限公司
（乙方）
乙方：质量检测中心有限公司
依据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规规定，经双方协商同意，甲方将小区人防工程（人防面积约1）人防工程的主体结构防护性能、防护设备现场安装质量、人防面积委托乙方检测，为履行双方的职责和义务，特签订本合同。
第一条检测内容
一、人防工程主体结构防护性能检测；
二、人防工程防护设备现场安装质量检测；
三、人防工程建筑面积测绘测量。
四、人防工程混凝土外加剂及防水卷材。
第二条检测程序
一、人防工程主体防护性能、防护设备现场安装质量检测和人防面积测绘测量，甲方须提前七天通知乙方，并做好检测前的准备工作，使工程现场环境条件符合检测工作要求；如有需要还应提供有关设计图纸及其他信息。
二、检测工作完毕后，乙方应在7个工作日内交付检测报告，必要时及时向甲方反馈检测结果信息。
第三条双方职责义务
一、甲方的主要职责义务：
1、现场检测时提供必要非专业性的设备和人员配合；
2、对检测行为和检测结果，有知情、监督权；
3、按合同约定缴纳检测费。
二、乙方的主要职责义务：
1、遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照人防工程有关规范、标准和规程进行检测工作；
2、依照合同约定时间提交检测报告；
3、严格执行检测结果不合格上报制度；
4、对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责；
5、为甲方的技术资料进行保密；
6、提供必要的工程检测咨询服务。
第四条合同价款及支付
检测收费执行江西省有关收费标准，检测费用可根据实际检测数量，参照相关收费标准，由双方协商确定。
四、合同一次性定死价总金额共计：（小写）￥0000 元；（大写）计人民币陆万圆整。
六、付款方式：人防主体防护性能检测在领取检测报告支付人民币
肆万圆整（￥0000元）；人防建筑面积测绘测量在领取检测报告；人防防护设备安装检测在领取检测报告前缴清合同余款，计人民币万圆整（￥0000 元）。
第五条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，应通过双方协商解决；协商解决不成，可邀请人防主管部门和人防质量监督机构进行调解；如调解不成，可向当地人民法院提起诉讼。
第六条其他
一、本合同自双方签字盖章之日起生效，双方的主要职责义务履行完毕之日起终止。
二、本合同未尽事宜由双方协商解决。
三、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
以下无正文
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）（签字）：（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
地址：地址：
日期：年月日日期：年月日
开户行：
帐号：
本合同内容共四页
合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 买受人：置业有限公司 出卖人: 四川XXXXXX门业有限公司 工程名称：[人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装 工程地点：XXXXZZCC
特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防【2009】325号）及有关法律、法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备，专业性强，合同履约期长，双方 订立合同时应谨慎，力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量 检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的人防设 备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建 的防空地下室所用的防护设备买卖安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室（民防局）、四川省工商 行政管理局制定，任何单位和个人不得擅自买卖。
买受人（以下称甲方）：四川xxx置业有限公司 出卖人（以下称乙方）：四川XXXXXX门业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装。 2、工程地点： XXXXZZCC 。 3、工程范围： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作、运输、安装（人防 区域水、电出外）。 4、工程期限： （1）、开工日期：合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。按照甲方进度要求，乙方生产制作、安装人防防护产品的预留、预埋与土建施工同步进行。甲方根据现场进度提前3个月书面通知乙方具体竣工时间。若有设计重大变更或施工进度调整以及资金不到位，甲、乙双方协商工期顺延，该工程因多种原因在贰年后竣工，以当年现行市场价格双方协商合同单价进行调差不含施工配合费。（2）、竣工日期：通过人防办有关职能部门验收并出据人防工程验收合格证之日。第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件1【人南国际】南侧地下室人防设备制作安装清单计价表 第三条合同价款 1、合同总价款(包干总价)：￥元。大写：万元整（含生产、制作、安装费及税金等所有费用）。不含总包施工配合费，包含临时支撑材料使用费、塔吊使用费、施工水电费等。其中：生产制作费70%，安装费30%。 2、承包方式：本工程人防设计图所涉及需要的人防专业部分验收的人防产品（电气安装全部内容，水施预埋管及下水管除外）进行包制作、包安装、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包风险、包经国家有关部门验收合格、包利润、包保修、包税金等大包干形式，并保证乙方生产安装的人防产品是验收合格产品。 3、本合同价款为总价包干合同，因设计变更或其他原因造成产品数量或者安装工程量增减，按综合单价进行计价，合同结算价款相应增减。 4、若本工程无设计变更，产品数量或者安装工程量无增减，经甲乙双方在施工过程中核对无误则无需另行办理买卖安装结算。本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 5、人防施工图经甲乙双方共同确认并签字盖章作为合同附件（本附件单独成册），在施工图没有变更及按施工图全部竣工的情况下，合同总价不做调整，本合同价视为结算价。 6、合同价款调整 6.1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整： 6.1.1设计变更、修改和甲方代表施工现场签证。 6.1.2甲方代表签认的工程量的增减。（造成工程量的增减，按附件1含税综合包干单价进行计价并进行增减）。 6.2上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同第二条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按双方商定价格进行结算。
篇一:《建设工程质量检测委托合同》 北京市建设工程质量检测委托合同 委托单位（委托方） 营业执照注册号 组织机构代码 法定代表人委托代理人 通讯地址 邮政编码联系电话 电子邮箱开户银行账号
检测单位（受托方） 营业执照注册号 检测机构资质编号组织机构代码 法定代表人委托代理人 通讯地址 邮政编码联系电话 电子邮箱 开户银行 账号 根据《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政基础工程质 量检测技术管理规范》、《建设工程检测试验管理规程》等有关规定，
在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。 第一条工程概况 1工程名称（按单位工程分别填写） 2工程地点 3结构类型 4监督单位 联系人联系电话 5开工日期竣工日期 6其他 第二条检测类别及项目
委托方委托受托方的检测类别 □见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工 程检测 □钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境 检测 □其他见证取样检测项目一览表（见附件）。 第三条检测依据和方法 本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程 为 第四条检测费用及支付方式 本合同收费标准执行北京市物价局京价（收）字【2002】181号
文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价（2011版）》，以上标准之外的检测项目收费标准 为 。 1委托方与受托方同意按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。 2 支付方式□现金□支票□转账 3支付时间 □一次总付支付时间为。□分期支付第五条履行方式及期限 1 受托方应当于本合同签订后个工作日内开展现场（或
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 安徽省人防工程防护设备制作安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
签订地点： 安徽省人防工程防护设备制作安装合同 工程名称: 工程地点:
安徽省工商行政管理局 安徽省人民防空办公室 特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法〉〉、〈〈中华人民共和国防空法》及有关法律、法规制定的示范文本，仅双方当事人约定使用，签订合同前请仔细阅读。 二、安装的人防防护设备，专业性较强，合同履约期长，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。 三、人防防护设备质量依照〈〈人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002 )的标准执行。 四、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中注明。 五、本合同文本由安徽省工商行政管理局、安徽省人民防空办公室监制, 任何单位和个人不得擅白修改。 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 为了明确责任，按质、按量、按时完成人防防护设备安装任务，依据 〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法
规规定，结合本项目具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第_条工程概况 —、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：（详见附表清单） 四、合同价款： 五、质量等级：合格 第二条价款确立方式 一、合同价款由产品价、安装费、运输费、税金和质量检测费组成； 二、产品价格依据〈〈人防工程防护设备定点企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，参照安徽省人民防空办公室发布的防护设备指导价执行；
人防工程防护设备 安装合同 工程名称： 工程地址： 发包方： 承包方： 签约时间：年月日 签订地点：
人防工程防护设备安装合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工
资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。 2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。 3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。
水利工程检测合同范本 篇一：水利水电工程质量委托检测合同书 水利水电工程质量委托检测合同书 工程名称： 委托方（甲方）： 检测方（乙方）： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。 第一条工程项目基本信息 1、工程名称： 2、工程地址： 3、设计单位： 4、建设单位： 5、施工单位： 6、建筑内容： 第二条检测事项 检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体
质量检测。 第三条检测数量 水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》（SL634-2012）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。 第四条检测时间 检测时间从开工日期到完工日期。 第五条检测费用及付款方式 1、检测费：按工程实际造价 %（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。 2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。 第六条甲、乙双方的义务 1、甲方的义务： （1）甲方应指派专人（姓名，联系电话：）协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。
人防设备 安装工程 施 工 合 同 发包方： 承包方： 签订时间：年月日
设备安装工程 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点: 1.3 建筑面积： 二、工程承包范围： 2.1根据甲方所提供的人防地下室工程设计施工图所涵盖的人防设备的供货、安装、调试、达到人防验收条件的一切内容，保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。（详见合同附件：工程报价书）。 2.本次依据图纸计算战时通风、救护站通风管道及设备、发电站部分通风管道及设备及相应人防战时水、电工程内容。（投标方应现场踏勘，如前期预埋预留管道未到位，由中标方负责，费用不另计。） 2.3负责整个人防设备验收报验工作（不含检测费用）。 三、工程工期： 3.1.工期：总工期日历天，具体开竣工日期以甲方书面通知为准。实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素。 四、工程质量 4.1工程质量标准合格，达到监理及相关政府部门的规范要求及验收标准。 4.2所有材料设备具备相应的合格证；所有系统的安装标高符合设计和规范。 4.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 4.4施工中按照以下执行：《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）；《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）；《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)；《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)；《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）。
编号：_____________公路工程试验检测委托合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为了______________________________公路工程施工任务按时、按质、按量地顺利完成，甲方委托乙方承担________________________公路工程项目的试验检测工作业务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守互惠互利、平等自愿、诚实守信的合作原则，经甲、乙双方协商一致，就下列事宜达成一致共识，望共同遵守。特签订本合同。 第一条：委托的权限与事项： 甲方委托乙方完成________________________公路工程建设项目试验检测业务。包括室内标准试验（来样）检测和工地现场检测两部分。 第二条：委托期限 自至工程竣工。 第三条：检测质量要求： 乙方在试验检测过程中，应严格质量要求，对甲方及检测人员要作以下明确要求： l、样品送检时，必须填有样品送检记录单，记录单中须详细注明样品名称、取样地点、里程桩号、使用部位、监理单位、承包单位、设计要求和设计强度、结构类型、公路等级、起止里程、证明人监理旁站现场取样确认签字记录以及取样数量和取样日期。 2、水泥、钢筋、沥青、土工合成材料等制品材料在送检时必须提交生产厂家出厂报告和质量检测证明书，并应注明品种、牌号、批号、规格、型号、数量、质量、生产标准。 3、甲方对送检的样品材料质量负责并协同乙方、监理一同进行确认，由乙方妥善保管并经三方人员认定验收后共同封存作为留样和验收时的样品依据与实物标准。 第四条：检测结果应用要求：
合同编号： xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局
甲方（发包方）：XXXXX有限公司 乙方（承包方）：xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1．工程名称：XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点：。 3. 工程开工日期：年月日，竣工日期.年月日，总工期天。 4．质量等级：合格。 第二条合同价款及结算方法 1．按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2．根据甲方提供的设备清单，结合图纸对所有人防门实行总价包干，本工程合同价款计人民币￥元（大写：元整）。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3．因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减，合同价款做相应增减。 4．若本工程无设计变更，设备数量或者安装工程量无增减，则无需另行办理买卖安装结算，本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后，甲方按下列方式向乙方支付合同价款： 1．合同订立后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款，计：￥元（大写：元整）。 2，门框运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 3．门扇运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10 %，计：￥元（大写：元整）。
xxxx水库工程 第三方质量检测标 合同编号： 质量检测合同书 签定地点： 签定时间：
第一节合同条款 词语涵义及适用语言 第一条本合同书适用的语言文字为汉语文字。下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义： 1、“工程项目”是指发包人委托承包人实施工程质量检测的工程建设项目。 2、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托检测业务的法人以及其合法继承人。 3、“承包人”是指承担检测业务和检测责任的法人以及其合继承人。 4、“检测机构”是承包人派驻本工程项目现场直接承担检测业务实施的组织，由项目负责人、工程质量检测员、辅助人员及其他人员组成。 5、“本合同”指经双方签署并生效的本检测合同。 5、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。 7、“进驻”是指检测机构和检测人员进入工地，开始实施或准备实施检测业务的行为。 8、“现场”是指建设项目实施的场所。 9、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。 适用法律、法规和规章 第二条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章及地方法规。 1、中华人民共和国招标投标法； 2、中华人民共和国合同法； 3、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）； 4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)； 5、水利部基本建设工程质量检测中心“关于水利基本建设工程质量检测暂行规定”； 6、《水利工程质量检测管理规定》（2009年1月1日水利部令第36号）； 7、《水利水电工程岩石试验规程》（SL264-2001）； 8、《土工试验规程》（SL237-1999）； 9、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50287-2006）； 10、《水工混凝土试验规程》SL352-2006； 11、《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999； 12、《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T228—2002； 13、《金属材料弯曲试验方法》GB/T232—1999； 14、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001，J140-2001； 15、《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001； 16、《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007；
人防工程维护管理交接协议 委托方（以下简称甲方）：湖南大光置业发展有限公司受托方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《人民防空工程平时开发利用管理办法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就锦绣兰亭防空地下室物业管理事宜达成如下协议： 第一条：防空地下室基本情况 该防空地下室位于长沙县星沙镇凉塘西路与锦绣路交汇处，建筑面积7929 平方米，平时使用用途为汽车库，战时用途为人员掩蔽/物资库/电站，已于201 年0 月日办理竣工验收备案手续。 第二条：委托管理事项 乙方对防空地下室按有关要求进行保养、维护和管理，具体范围为： 1.防空地下室主体结构；包括维护结构、内部房间、防爆波电缆井、人防出入口、风井等。 2.人防设施设备；包括水、电、通风、防化、封堵构件等。 3.防空地下室标牌。
第三条：维护管理标准 1. 结构完好，内部环境整洁、无渗漏水，空气和饮用水符合国家有关卫生标准，工程内外排水畅通，地面无积水，无倒灌。 2. 防护门、防护密闭门、密闭门和防爆波活门等完好无缺，胶条完好，密闭性能好，油漆层完好，金属件无锈蚀，启闭灵活轻便，各种零部件完整无缺，保持清洁。 3. 给排水管道畅通，冲洗阀、消防栓等各种阀门启闭灵活，无锈蚀；排水构筑物（污水集水池、防爆化粪池、排水防爆波井）管道畅通、无渗漏；水泵及其动力设备清洁干燥无锈蚀。 4. 通风空调设备保持整洁、干燥，外壳及各种配件漆面良好，无锈蚀，各种橡胶件无老化；密闭阀、自动排气阀等各种阀门无锈蚀，开启灵活，关闭严密。 5. 供电及照明设备工作正常，性能良好，工程内无任意接线用电，火灾报警系统处于完好状态。 第四条：维护管理期限 从201 年0 月日起至年月日止。 第五条：维护管理费用计算及支付方式
合同编号： 证书编号：闽建质检第号 建设工程质量检测合同 甲方（委托人） 乙方（检测机构） 丙方（施工单位） 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 工程名称： √市政□其他 工程性质：□房建□ 建设单位： 设计单位： / 监理单位： 施工单位： 工程所属区县： 质监站：建设工程质量安全监督站第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： √市政道路工程检测 □建筑材料检测□ 第二条检测依据国家检测标准或业内检测标准执行 第三条检测费用的核算与支付 - 1 -
（一）三方同意按照下列第 1 种计算方式核算检测费用。 1．本合同各检测项目合计检测费用按肆拾陆万元（0000.00元）包干。 （二）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 (三)所有检测费用由（丙方）施工方支付。 第四条检测报告的交付 乙方交付检测报告一式两份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 第五条甲方的权利义务 （一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。 （二）甲方授权为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。 （三）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。 （四）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。 （五）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。 第六条乙方的权利义务 （一）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 （二）乙方应在丙方通知的日期进场开展检测活动。 （三）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，安全责任均由乙方负责。乙方应熟知本工程图纸和检测规范要求，确保本工程所有检测项目频率、数量符合现行有关施工验收规范要求。 （四）对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方 - 2 -
xxx 人防工程检测合同[合同编号：] 人防工程竣工验收现场检测合同项目名称： XXX 项目委托单位：XX有限公司检测单位：XX人防工程检测有限公司签订日期： 201 年月日 1 xxx 人防工程检测合同委托单位（以下简称甲方）：XX有限公司检测单位（以下简称乙方）：XX人防工程检测有限公司为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平原则，双方协商签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：XXX项目2、座落地点：玉成路与XX路路口3、建筑面积：人防面积 6240㎡4、战时使用功能：二等人员掩蔽所二、检测内容1、人防门人防门为全数检测，检测内容根据苏防规[2013]2号文附件4。2、通风系统核查检测内容根据苏防规[2013]2号文附件4。三、工作程序 1、乙方在接到甲方通知进场后3天内需进场进行检测工作，
并在当天完成检测工作。2、甲方携带相关工程的人防区域建筑施工图、防护设备清单到乙方处办理委托登记。3、乙方接收上述材料后，制定检测方案，必要时需进行现场勘查。甲方领取检测方案及现场检测委托单。 4、乙方进行现场实地勘察，提出检测方案并征得甲方同意后方可实施。 5、乙方按检测方案准备完毕后，向甲方提交填写好的现场检测委托单。 6、如首次检测发现有不合格项，进行二次检测，如二次检测发现有不合格项，进行三次检测，以此类推，直至合格为止。复测规定时限：按首 2 xxx 人防工程检测合同次检测发生不合格项的数量及整改进度而定。四、检测费用及付款方式1、付款方式：检测完毕后，甲方领取检测报告时全额支付。2、检测费：固定总价为 XX 元大写人民币XX元整。详见价格清单（附件），本项目不收取复检费。 3、甲方付款时，乙方应提供同等金额的普通增值税发票。五、甲、乙双方权利及义务（一）甲方权利及义务1、甲方拥有本检测报告的所有权，乙方按规定对报
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
平昌县东风水库 施工合同 工程名称：平昌县东风水库除险加固工程 发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）承包方（简称乙方）：陈龙林 合同签订时间：年月日 合同签订地点：东风水库项目部 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：东风水库除险加固工程 工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容：按照设计要求的内容 质量等级：必须保证合格，争创优良
合同价款：陆拾万元整（600000.00元整） 二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量） 三、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历工期：天 第二条图纸 一、图纸提供套数：1套 二、图纸提供日期：年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表： 二、乙方驻工地代表： 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。 3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算，组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。 六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。
8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。
编号： _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方（甲方） 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、
《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双 方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位： 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸， 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。
人防工程施工合同 委托方：（以下简称甲方）地址： 受托方：（以下简称乙方）地址： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工，乙方同意受托的有关事宜达成如下合同，并共同遵守执行。 1．甲方的权利和义务 除本合同其他条款规定外，甲方还负责： 1.1．负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作，负责具体项目内部相关协调工作。 1.2．协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。 1.3．负责发放图纸给乙方下生产任务单。 1.4．因甲方现场条件不具备进场后造成的误工，甲方承担乙方的一切损失。 1.5．负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复验工作。 1.6．及时支付工程施工费、材料费、安装费。 1.7．乙方承包的施工项目，其工程总包方、物业公司要求的押金、出入证费及垃圾处理 费，均由甲方承担。 1.8．向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的规章制度、管理办法等。 1.9．在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。 2．乙方的权利和义务 2.1．配合甲方具体项目中一切施工。 2.2．负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。 2.3．负责以书面的形式通知甲方进场时间，须提前三天时间。 2.4．乙方所使用的工人，必须自行登记造册。 2.5．乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。 2.6．按审定的施工图纸资料和设计变更，遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等，组织具体项目的施工，严格保证施工质量、施工安全。 2.7．具体项目施工过程中，乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。 2.8．乙方应建立健全内部安全管理制度，保证一定数额的安全费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。 3．具体项目人防检测和工程验收 甲方自行负责。 4．费用标准及支付 4.1．施工标准： 4.1.1．工程进度：按建设单位工期要求之内完成，如遇特殊情况需及时和工程部及建
人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制
河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应