建设工程劳务工程量承包合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲方将工程，发包给乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条工程名称：
第二条工程地点：
第三条工程内容：承包方式
1、工程内容：不定楼号、不定工程量。
2、承包方式：包工、包质、保安全。
第四条工程造价及结算方式
1、工程量按实际面积计算，门窗洞口空方不计入。
第五条工程质量保证
1、甲方对工程质量的要求，在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓，腻
子不脱皮。
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本
款要求。
3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第六条工程款支付
1、甲方按月向乙方支付工程进度款，款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算，乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95％，余款 5 %作为工程保证金，保期 1 年，到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方。
2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作，质保期间如果乙方不能及时维修，甲方有权重新雇用他人维修，所有发生的费用甲方从乙方的质
量保证金中扣除支付维修费用。
第八条甲方、乙方责任范围
一、甲方责任
1、甲方提供工人住宿的位置。
2、按第六条款支付乙方工程款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工，保证质量，按时完工并交付
使用。
2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
3、做好文明施工、工完场清工作。
4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理
不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责。乙方职工的疾
病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。
第九条违约责任及争议解决办法
合同生效后任何一方违反本合同规定，违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件，否则承担给对方造成的一切经济损失；任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同，违约方向对方支付（乙方完成工程量的造价）10% 违约金。
第十条其他事项
1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款
全部结清后自动失效。
第十一条分项单价
1、1#楼
2、2#楼
甲方（签字）：乙方（签字）：
身份证号：身份证号：
刮腻子合同范本 篇一：刮腻子合同 内墙腻子和乳胶漆承包协议 甲方：百盛联合建设集团有限公司永中安置房项目部 （简称甲方）乙方：董定芳（身份证号码：） （简称乙方）甲方因工程建设需要，将龙湾新区道路永中安置点拆 迁安置房工程，内墙腻子和乳胶漆工程以包工包料的方式承包给乙 方施工。为保质保量完成施工任务，经双方协商签订以下协议： 一、工程范围： 永中安置房主体4#和7#楼 二、工程内容 1、天棚：高、低缝处理和补缝，防锈漆处理，刮腻子 二遍。 2、墙面：基层处理，刮腻子二遍。 3、楼梯间和电梯前室：基层处理，刮腻子，打砂纸， 乳胶漆。 4、按以上工序进行施工。 5、手工操作工具（腻子桶、刮板等）、电缆线。太阳灯、板 车等工具均由乙方自行负责。 6、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失 损坏，乙方负责赔偿。
三、工期 以甲方进度要求时间为准。因乙方施工原因而延误工 期，每延误一天罚款1000元。如遇以下情况，工期可以延误，但必须经甲方书面签证认可。 1、因甲方提出变更施工计划或变更图纸而不能继续施 工，工期延误。 2、因遇不可抗拒或自然灾害影响施工，工期延误。 四、工程单价及付款方式 1、工程量：按实际完成工程量结算。 2、工程单价：(1)刮腻子的墙面、顶棚、梁、柱价格 为元/ m2；( 2)乳胶漆楼梯间和电梯前室价格为12元/m2; (3 )踢脚线价格为元/m。以上单价包含40%的总价发票。该单价已包含管理人员费用，工人加班工资，因墙体裂缝或墙面破坏、雨水淋湿影响等产生的返工、所有修补，办理暂住证，劳保用品及其他辅助费用。因乙方施工原因出现返修质量问题要求返工，相应处理费用均由乙方全部承担。以上单价乙方已综合考虑市场价格波动因素以及各种政策性调整因素，此单价为一次性包死。若乙方在施工过程中，满足不了施工的各项要求或跟不上甲方的施工进度，乙方必须无条件退场，结算按已完成合格工程量的80%决算。 3、付款办法：工程量按月结算，工程量为第二月开始支付上个月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80% 通过预验收支付至90%余款待通过竣工验收后三个月内甲方一次性付清给乙方。
工程内墙刮腻子施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，甲乙双方就外墙漆工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：内墙刮腻子具体范围根据建筑图纸要求和双方约定，面积约：平方米。 承包方式：乙方承包工程 二、工程量与造价 内墙工程采用腻子产品施工，面积约平方米。施工单价为7.0元／㎡（不含税金），总金额暂定为元（大写人民币元整），最终按实际施工丈量的面积结算。 三、合同工期： 为确保工程施工质量及进度，开工前甲方应提供合格的工作面给乙方（完成全部批灰工作，批灰施工质量由乙方在石漆施工前派人自行检查，不合格的部位以书面形式向甲方报告，由甲方督促完善），并提前5天书面通知乙方、以便乙方作好施工准备。工期为个有效工作日，工期以甲方通知开工日往后算天，从年月日至年月日。遇下列情况工期，经甲、乙方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延（在此期间乙方不承担相关经济损失责任）。 （1）甲方确认的施工效果图作重大变更，而影响工程进度的。 （2）在施工中因停电、停水4个小时以上的，以甲方现场代表签字为准。 （3）现场监理工程师或工程代表无故拖延办理签认手续，而影响下一工序施工的。 （4）未按合同规定支付工程进度款的。 （5）遇地震、台风、或风力五级以上等不可抗力因素影响，如遇雨天（每天下雨超过4小时方算雨天，具体情况，以双方现场确认签字为准） （6）墙面湿度大于15%，气温小于5℃。 （7）以双方签证认可的其他情况。 四、质量要求及验收标准： 总体效果以甲方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。总体效果以双方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须严格按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。进入现场的原料必须是合格产品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且有出厂合格证，合格证交由甲方存档。施涂效果以双方确认的样板为准。涂层和砂浆层的结合无空鼓、起泡现象；表现无裂缝、不透底，浮点均匀；质感好，防水耐脏。 施工工艺：
内墙粉刷石膏工程承包合同书 甲方： 乙方： 为了认真贯彻国家有关建设工程质量监督安全管理文明施工的方针、政策、法律、法规。随着建筑业务不断扩大。保持公司的声誉和形象，使公司更好的向前发展，确保公司、项目部、班组、职工之间的利益公正、公平、合理使用和分配。增加职工、班组与企业的凝聚力，共同参加管理，增加透明度。兹有甲方将 美景东方 、 商业楼及 商业 的内墙粉刷石膏分项工程承包给乙方施工。现经甲、乙双方协商同意，特制订以下合同条款，双方必须严格遵守。 一、承包方法 本工程所承包方式以包工包料形式，包括机械和工程所使用零星工具、小型电机具等由乙方提供。 二、 承包范围 、乙方分项承包本工程所有需要粉刷石膏的部位（包括内梁、柱、墙面、顶棚需粉刷石膏的部位。） 、乙方各分项承包内所有职工劳保用品由乙方自理，包括夜间施工夜餐费。 、每次验收前必须清理干净，不清者每次发现罚款 元。 三、工艺要求
在施工过程中需先将墙面清理干净后打底，然后抹面层。 四、工程质量要求 建精品工程，树诚信形象，向社会提供高质量、高品位的建筑产品。百年大计、质量第一。 、 本工程质量等级为合格，以质检部门核定等级为准。 、 乙方负责人必须常驻工地现场，不得同时兼任非本工地工程其它工作。 、 施工质量管理必须严格执行甲方所规定的《施工项目质量管理细则》。乙方施工中必须严格按照甲方技术交底和技术规程进行操作。每道工序必须做好自检、自查、自评工作。 、乙方发现工程施工质量有疑问时必须立即向甲方报告。甲方同时同有关人员协商后形成书面意见交于乙方执行。乙方每道工序施工中都必须按照国家规定、现行施工质量管理规定进行作业。 、如乙方擅自更改或错误施工造成一切损失由乙方负责。甲方有权对施工质量无保证的班组成员或职工提出处罚意见，额度为 元至 元，严重者清退出场。 、乙方在施工中不得浪费一切材料，如有发现按规定处罚。 五、工程工期 、根据甲方与建设单位签订施工合同的工期要求决定，本工程自 年 月 日开始至 年 月 日完成刮腻子，但因甲方粉刷延迟，则乙方工期同时顺延。
劳务分包协议书 甲方：*********项目部 乙方： 甲、乙双方经过平等协商，甲方将二区1#楼地上公用部位之内腻子、涂料承包给乙方施工，根据甲方要求和乙方承诺，为明确双方的权利和义务达成本协议。 一、工程地点： 二、工程名称：二区1#楼 三、乙方承包范围：地上公用部位之腻子、涂料施工 四、工程内容： 1、地上公用部位二遍普通腻子，二遍涂料。 本工程不存在零点工，所有与工程相关的用工都包含在造价内。如出现工作内容外的零星用工，以甲方工地负责人委托书，甲方现场工长、技术负责人共同审核签字，项目经理审核签字为准，每工150元（壹佰伍拾元）。 五、合同工期：具体以甲方对工程的进度要求执行。 六、承包方式：包工包料 七、甲方驻工地代表，乙方驻工地代表。 八、结算方式：以每平方米实际施工面积计算。本单价中已包括工程施工管理费、建筑物超高人工降效、乙方自带的设备费、手持工具费、手持小型电动工具费、简易劳护用品费、冬雨季施工增加费、材料的场内二次搬运用工，涂料卸车用工、施工用架子搭设用工（架子材料甲方提供）、场地狭小用工量增加、成品保护用工、竣工清理用工、现场清理、施工期间的安全防护用工、停电停水补贴及其它与工程相关的一切用工。（注：甲方负责提供垂直运输机械），其他一切劳动工具及辅助材料由乙方自行负责，（如：砂纸、刷子、排笔、滚砣、灰桶、灰板、刮板、安全帽、安全带、口罩、手套、直尺、搅拌用电钻、照明电线及灯具及其它自用的一切与上述工程相关的手持工具和手持电动工具）。 结算单价：地上公用部位 : 13元/m2 九、甲方对工程工期及质量要求： 乙方承诺同意按甲方的要求施工，进度满足甲方要求，保证工程质量满足
施工协议 甲方：北京公司 乙方: **班组（须本人签字） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，双方就北京市门头沟区小白楼二期棚改安置房项目4#楼东北角、东南角二层至五层部分压型板上钢筋绑扎混凝土楼面混凝土浇筑工程施工事项协商一致，订下以下合同，双方共同遵守，共同执行。 一、工程名称：楼梯间粉刷工程 二、工程地点：4#楼 三、承包方式：包清工 四、承包内容：楼梯间墙面、顶面、梯段板下部刮腻子两遍，刷耐擦洗涂料三遍 五、施工工期：2017.6.28-2017.7.28严禁工期拖延。 六、承包单价及计算方式：按实际施工面积计算。每展开平米16元。 七、承包单价内所包括的内容： 1、工作中所需的全部人工、个人防护等全部费用 2、自身引起的工伤医疗费用、病假费用、以及个人防护用品和一切劳保、福利费用等意外工伤医疗的所有费用。 八、付款方式： 工程完工、验收合格后第五天，按实际完成面积进行结算，付工程结算总价款的100%。 九、甲方责任： 1、按计划下达施工任务，并派施工人员现场指挥监督管理。 2、管理、监督、培训乙方有关安全操作规程工地管理制度。 3、负责审核和支付承包内容规定的工程款项。 4、按规定对施工工人实行全面管理、定期安全培训工作。 十、乙方的责任和义务：
1.认真贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求。 2.服从甲方的安全生产管理。对甲方提出的问题立即改正 3.乙方施工人员进入施工现场，一切应本着安全第一的原则，在本着施工环境、区域安全的前提下方可施工作业。严禁违章指挥违章作业。 4.进场人员要跟施工进度，随时增加足够劳动力。 5.接受甲方的技术指导，配合甲方监管，强化进度安排。 6.严格遵守安全操作规程，保证安全施工，如果因违反安全操作规程造成的安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方负责。 7.乙方施工人员自行搭设活动脚手架，脚手架须稳固的情况下方可在上部施工作业。且高处作业必须佩带安全带。 8.严格遵守国家法律。工地所有规章管理制度服从甲方的管理安排，若发生违法乱纪行为（如：故意闹事、捣乱、打架斗殴、偷窃、嫖赌等）甲方有权责令其停工整改，甚至终止合同，由此造成的一切经济损失和法律责任全部由乙方负责。 9.乙方必须认真按甲方要求进行施工，如拒不执行甲方施工安排，甲方有权单方面终止合同。 10.严禁施工人员集中站在一个操作面上。 11.不得在危险的环境下、情况下施工作业。 12.不乱动用各种机械设备，不乱动配电柜、箱、盘、不私拉乱拽，违者罚款1000元。 13.进场后，仅在施工现场（工作区域）及生活区活动，严禁在施工区域房间内大小便，违者罚款1000元。 14.严禁有心脏病、高血压、癫痫等相关疾病的工人进入本施工现场作业，如有隐瞒愿接受2000元以上罚款并立即离开工地。并自行承担一切后果。 15.不打架斗殴，不寻衅滋事，如若发生愿接受1000元以上处罚。并立即离开工地。不酗酒闹事、不和别人发生争吵，若发生愿接受1000元以上罚款，并立离开工地。 16.乙方施工人员在本项目中发生的一切问题，均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字日生效。
刮腻子及滚涂料分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就刮腻子及滚涂料劳务分包工程施工事项协商一致，定立本劳务工程分包合同。 一、工程概况。 1、工程名称：54#变电所 2、工程地点：包钢新体系2#高炉54#变电所 3、工程内容：包括整个工程内墙面，顶棚、楼梯间刮腻子滚涂料， 具体做法及部位以设计图纸、项目部、监理单位、建设单位要 求为准。 二、承包方式： 1、本工程采取包工包料方式承包。 2、甲方提供脚手架租赁事项，租赁费及相关一切费用由乙方出 3、手工操作工具，以及其他需用料具均由乙方负责。 三、承包范围及工作内容 1、承包范围：内墙，门窗和顶棚、梁、楼梯刮腻子滚涂料 2、工作内容： （1）、按照新体系变电所规范要求刮腻子滚涂料 （2）、容易受到雨水影响的内墙门窗口和顶棚梁均按甲方要求加32.5R白水泥，白水泥由乙方负责 （3）凡是有露钉，露铁部位均应按甲方要求涂防锈漆，防锈漆由乙
方负责。 （4）顶板及梁底有未施工的预埋件时，应留出埋件位置，并刷防锈漆，以免污染。 四、承包价格 1、层高6米以下包含6米按实际刮腻子面积14元/㎡结算 2、层高6米以上的房间，房间整体按实际刮腻子面积20元/㎡结算 五、付款方式 施工过程中，每3天可申请拨付工程进度的80%，待刮腻子滚涂料项目全部完工后，经甲方及项目部监理验收达到要求后拨付剩余的20% 六、质量标准及有关要求 1、内墙和顶棚刮腻子滚涂料验收以样品间为准进行验收。 2、质量标准：合格等级 3、质量验收：每层刮腻子滚涂料完成后先进行自检，然后甲方技 术人员检查后，报建设监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款50~200元。 4、质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方 质量检查条款的规定。 5、质量达不到合格要求，乙方应无偿返修，按期整改，整改后仍 达不到合格要求，甲方有权解除合同，并赔偿甲方损失。 七、文明施工要求 1、文明施工：保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清，文明工
编号：_____________ 内墙腻子分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本着公平、公正、自愿的原则，经双方友好协商，就＿＿＿＿楼的内墙刮腻子工程签订如下协议，以资共同遵守。 一、承包范围： 1、承包内容：根据甲方要求的施工范围，室内天棚刮腻子，楼梯墙面刮腻子喷刷墙漆。 2、乙方包工包料包验收合格完成施工内容。 二、工程价格及结算方式： 以实际施工面积结算，室内天棚每平方5.00元，楼梯每平方7.00元。此价格一包到底，不再以任何理由上涨或下调价格。 第一遍腻子结束并验收合格后，甲方付给乙方实际工程量 %的工程款，第二遍腻子及墙漆喷刷结束验收合格后，甲方付给乙方总工程量 %的工程款，除去5%的保修金余下工程款在60天内一次性付清。工程价款支付时，乙方必须及时将工人工资款发放到位，否则由此发生的一切损失由乙方负责。 三、工期要求： 乙方严格按照甲方进度计划，保证质量的完成任务。如因乙方造成的工期延误，扣除20%的工程款。 四、质量要求： 1、腻子粉、胶水必须符合相关要求，防锈处理，阴阳角平直度必须符合规范要求。 2、基层腻子应平整、坚实牢固、无粉化、起皮和裂缝。
3、刮腻子施工质量必须符合现行装饰装修质量规范要求，同时符合甲方技术交底要求。 五、安全要求： 施工过程中，乙方必须按照相关安全规范要求及操作规程，排除一切安全隐患，杜绝一切安全事故，如发生安全事故，全部由乙方负责。杜绝酒后作业，严禁偷盗工地财物和打架的行为，一经发现罚款200—500元，从工程款中扣除。严重者移交公安机关处理。 六、其他事项： 1、此工程严禁转包，如乙方中途退场，甲方视乙方放弃合同履行，扣除应付全部款项。 2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，工程款清失效。 甲方：乙方： 年月日年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 内墙腻子施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方(发包人)： 乙方(承包人)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，甲乙双方就外墙漆工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：内墙刮腻子具体范围根据建筑图纸要求和双方约定,面积约：— 平■方米。 承包方式：乙方承包工程 二、工程量与造价 内墙工程采用腻子产品施工,面积约平方米。施工单价为7.0元/肘(不含税金)，总金额暂定为元(大写人民币元整)，最终按实际施工丈量的面积 结算。 三、合同工期： 为确保工程施工质量及进度，开工前甲方应提供合格的工作面给乙方(完成全部批灰工作，批灰施工质量由乙方在石漆施工前派人自行检查，不合格的部位以书面形式向甲方报告，由甲 方督促完善)，并提前5天书面通知乙方、以便乙方作好施工准备。工期为个 有效工作日，工期以甲方通知开工日往后算天，从年月—日至年 月—日。遇下列情况工期，经甲、乙方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延(在此期间乙方不承担相关经济损失责任)。 (1) 甲方确认的施工效果图作重大变更，而影响工程进度的。 (2) 在施工中因停电、停水4个小时以上的，以甲方现场代表签字为准。 (3) 现场监理工程师或工程代表无故拖延办理签认手续，而影响下一工序施工的。 (4) 未按合同规定支付工程进度款的。 (5) 遇地震、台风、或风力五级以上等不可抗力因素影响，如遇雨天(每天下雨超过 4小时方算雨天，具体情况，以双方现场确认签字为准) (6) 墙面湿度大丁15%气温小丁5C。 (7) 以双方签证认可的其他情况。 四、质量要求及验收标准： 总体效果以甲方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须按照施工图纸、施 工规范、质量验评标准进行施工。总体效果以双方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙 方必须严格按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。进入现场的原料必须是合格产 品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且 有出厂合格证，合格证交由甲方存档。施涂效果以双方确认的样板为准。涂层和砂浆层的结合 无空鼓、起泡现象；表现无裂缝、不透底，浮点均匀；质感好，防水耐脏。 施工工艺：
编号： 内墙刮大白分包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年___ 月_____ 日发包人（甲方）：__________________________
联系电话：_________________ 法人代表姓名：___________ 承包人（乙方）：_____________ 联系电话：________________ 承包人（乙方身份证号）：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》本着相互平等、公平、公正、自愿、互利、诚实信用的原则，甲乙双方经充分协商，在确保工程工期、安全、文明、保质、保量地完成施工任务，提高工作效率，依照合同法劳动法建筑法及有关规定签订本责任合同，并共同遵守执行。 一、工程概况及安全质量目标 1、工程名称： ______________________________________ 2、工程地点： ______________________________________ 3、施工承包内容：按甲方提供《分部分项工程量清单》（一下简称清单）天棚（不包含建筑 物浇灌水泥楼板天棚顶面，轻钢龙骨以上部分）墙面批制大白面积_____ 平方米，防水（耐水）大白面积_____ 平方米，其中______ 平方米水泥墙面预满刮石膏腻子。大白表面喷涂米色乳胶漆 面积_____ 平方米，棚顶乳胶漆三遍抹灰面积________ 平方米，米色机理乳胶漆面积________ 平方米, 以及相同、相近的少量工程。满足甲方交付业主竣工的条件为准。 另有一层至三层楼梯间大白。 工程质量目标按工程施工验收规范达到合格标准，安全目标确保无任何伤亡事故。 二、承包范围、工作内容 采用包工包料方式，包活动架子、包质量、包进度，包安全文明施工，包综合治理等一次性风险总价承包。 工作内容为所有室内及楼梯间等房间的内墙、梁、棚顶等刮普通大白三遍。其中卫生间的棚顶和楼梯间大白成活后涂两遍乳胶漆。 三、承包总价 室内刮普通大白、乳胶漆喷涂等，总计工程款为人民币：_________ 元整（Y ________ 元整）。
刮腻子刷涂料施工合同 甲方：北京龙建建筑有限公司 乙方： 根据?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?及相关法律、行政法规，为明确供需双方利益、责任权益，经甲乙双方充分协商，订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称：和美紫晶花园8# 12#楼墙面刮腻子刷涂料 1.2工程地点：固安和美紫晶花园 1.3承包范围：墙面刮腻子刷涂料 1.4承包方式：包工包料（涂料为甲供材料） 1.5工期：2014 年3月日开工，于2014年月日竣工。 1.6工程质量：合格（按设计要求质量标准，设计没有要求质量标准的执行按国家质量标准或河北省地方质量标准）。 1.7施工进度要求：满足甲方进度要求 1. 8合同价格：人民币￥元（大写） 二、合同价格： 2.1合同价格为固定单价/M2乘以甲乙双方确认的工程量。 2.2固定单价/M2包括主材费辅材费、人工费及乙方按规定应计取的费用。（涂料为甲供材料，固定单价不包括涂料费用） 三、付款及结算方式
3.1合同签订后7日内甲方向乙方支付合同总造价10%预付款， 3.2乙方完成50%工程量时，，甲方向乙方支付合同价格30%，工程款。 3.3乙方完成全部的工程量，经甲方、乙方、监理三方共同验收合格后。甲方在10内向乙方支付合同价格60%工程款(含10%预付款)。 剩余5%的合同价格余款为质量保证金，待质量期限期满后，甲方将合同价格5%余款给乙方结清。 四、甲方工作 4.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1 份，并向乙方进行施工现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 4.2指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 4.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 五乙方工作
内墙乳胶漆粉刷合同模板 篇一：乳胶漆粉刷施工合同 乳胶漆粉刷施工合同 甲方： 乙方： 依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程造价：每平米元。 四、双方责任 1.甲方应在开工前为乙方协调用电、用水等事项。 2.乙方在施工期间必须保证避免质量及安全事故的发生，如发生安全事故及其它事故乙方全权负责，甲方不负一切安全及其它事故责任。 3.开工日期：年月日至年月日。 五、付款方式：按实际完成工程量付款。 六、质量安全要求及标准：合格 1.质量：施工前必须把基层的浮砂、尘土清理干净；腻子打底刮平用力均匀，腻子要饱满，墙面如有明显的批刮痕迹，应进行打磨，打磨后表面光滑，无粗糙感，打磨后应清除表面灰尘；涂料基层处理应平整；面涂色泽要一致，无流挂、露底，阴阳角处无堆积。
2.安全：乙方在施工前做好安全检查（如：绳锁、吊栏、安全绳、安全带、安全帽、吊杆等）。若发生安全事故全部由乙方自行负责。 七、违约责任 1.外墙腻子用腻子刮板，不允许滚涂方式施工。 2.如果外墙涂料粉刷发现腻子有刮痕迹、色泽墙面花、流挂、露底、起皮、裂缝等现象，造成质量不合格。一切材料费、人工费均由乙方自行承担。 八、工程质保 1．本合同工程质保期为壹年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方的一切损害赔偿责任。 2．质保期内，如粉刷过的墙面出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱、流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修（累计2㎡以上），再次验收合格后工程质保期重新计算（即返修合格后再保修壹年） 九、其它事项： 1.工程量以竣工验收的工程量为准。 2.乙方施工完成，交付甲方验收前，施工现场必须做到：整个粉刷墙面和墙根部清洁，无堆放的剩余物资，施工形成的垃圾运到指定地点全部清理。 十、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字之日起生效。 甲方签章：乙方签章： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
刮腻子合同, 范本 篇一：刮腻子合同内墙腻子和乳胶漆承包协议甲方：百盛联合建设集团有限公司永中安置房项目部 （简称甲方）乙方：董定芳（身份证号码：）（简称乙方）甲方因工程建设需要，将龙湾新区道路永中安置点拆迁安置房工程，内墙腻子和乳胶漆工程以包工包料的方式承包给乙方施工。为保质保量完成施工任务，经双方协商签订以下协议： 一、工程范围： 永中安置房主体4#和7#楼 二、工程内容 1、天棚：高、低缝处理和补缝，防锈漆处理，刮腻子二遍。 2、墙面：基层处理，刮腻子二遍。 3、楼梯间和电梯前室：基层处理，刮腻子，打砂纸，乳胶漆。 4、按以上工序进行施工。 5、手工操作工具（腻子桶、刮板等）、电缆线。太阳灯、板车等工具均由乙方自行负责。 6、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如 有丢失损坏，乙方负责赔偿 三、工期 以甲方进度要求时间为准。因乙方施工原因而延误工期，每延误一天罚款1000 元。如遇以下情况，工期可以延误，但必须经甲方书面签证认可。
1、因甲方提出变更施工计划或变更图纸而不能继续施工，工期延误。 2、因遇不可抗拒或自然灾害影响施工，工期延误。 四、工程单价及付款方式 1、工程量：按实际完成工程量结算。 2、工程单价： ( 1)刮腻子的墙面、顶棚、梁、柱价格为元/ m2；(2)乳胶漆楼梯间和电梯前室价格为12元/m2;(3) 踢脚线价格为元/m。以上单价包含40%勺总价发票。该单价已包含管理人员费用，工人加班工资，因墙体裂缝或墙面破坏、雨水淋湿影响等产生勺返工、所有修补，办理暂住证，劳保用品及其他辅助费用。因乙方施工原因出现返修质量问题要求返工，相应处理费用均由乙方全部承担。以上单价乙方已综合考虑市场价格 波动因素以及各种政策性调整因素，此单价为一次性包死。若乙方在施工过程中，满足不了施工勺各项要求或跟不上甲方勺施工进度，乙方必须无条件退场，结算按已完成合格工程量勺80%决算。 3、付款办法：工程量按月结算，工程量为第二月开始支付上个月的 工程量，在次月15 日前支付上月工程款的80%，通过预验收支付至90%，余款待通过竣工验收后三个月内甲方一次性付清给乙方。甲方工程款汇入乙方个人帐户（提供发票后才可支付工程款）。 五、质量与安全 1、乙方必须严格按照现行操作规程及施工验收规范进行施工，施工质量（表面光洁，不掉灰；无明显刮痕；开关盒口方正、干净；颜色均匀一致，以样板间为标准，交叉施工时做好保洁及成品保护工作，不得污染
墙面刷漆工程施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条理》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、楼号： 4、承包范围：内墙乳胶漆施工 5、承包方式：包工包料 6、工程单价：内墙14元／㎡；（按实际施工平方计算，以上单价不含任何税收。） 7、工程要求：内墙批刮两遍腻子粉，再涂乳胶漆，要求墙面平整； 8、总工程量：内墙约平方米； 9、工程价款：约万元。 10、工程期限：本工程自年月日开工至年月日竣工。第二条甲方义务 1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底； 2、协调施工现场的有关事宜。 第三条乙方的义务 1、施工队长为乙方驻工地代表谢洪发，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；
2、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任 维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情； 第四条工程质量及验收 1、工程质量：优良； 2、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担； 3、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收 合格签字后才能进入下道工序的施工； 4、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的 施工及验收规范为质量评定验收标准； 第五条付款方式 1、施工至第一遍腻子粉批刮完工支付总工程款的 %。 2、施工至第二遍腻子粉批刮完工支付总工程款的 %。 3、施工至乳胶漆墙面全部完工支付总工程款的 %。 4、在全部工程竣工验收合格后，双方进行结算，工程结算值确定后甲方于三日内支付给乙方工程款总价的%。 第六条施工安全 乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责。 第七条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 甲方： 乙方： 2015年11月20日
一、工程名称：安徽省2013-2017年度棚户区改造三期 二、工程地点：S307省道边 三、工程施工时间：2017年11月1日至2017年12月31日完工 四、合同单价：内墙顶棚刮腻子为：7 元/m2，施工面积以决算为准。 五、付款方式 1．施工期间甲方仅支付乙方生活费，生活费每月定期打卡； 2．工程验收过后，以实际审核面积甲方支付乙方工程尾款。 3.补充：若年前未施工结束，则以施工完成的80%支付乙方工程款。 六、材料设备： 本工程所需的工程材料由甲方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。 七、工程施工 1．乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
3．乙方应了解遵守甲方项目部有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工（乙）方负责。 4．如因乙方不遵守甲方项目部有关规定，造成罚款的由乙方负责。 八、工程质量1．由于甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。 2．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责；乙方施工造成的返工，乙方须承担甲方的材料损失。 九、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。 十、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。 十一、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十二、本合同报价表一式贰份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。（附双方代表身份证复印件）
劳务分包合同 发包人（全称）:石家庄三建建业集团第四分公司（以下简称甲方） 承包人（全称）: _____________________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________________ 工程地点：__________________ 承包方式：室内腻子包工包料包验收合格____________ 二、工程承包范围 承包范围：房间内墙面、顶棚，公共部分墙面及顶棚；含螺栓孔封堵、钉子除锈及顶棚模板拼缝的处理；施工用脚手架搭、拆；自备手头工具。具体施工部位以图纸及甲方要求为准（本合同不含乳胶漆材料） 三、合同工期 开工日期：_____ 进场后按甲方月、周进度计划完成施工任务。 四、质量标准 工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑装饰装修工程 质量验收规范》GB50210-2001进行验收。乙方承诺工程均达到表面平整，色泽统一（具较好的遮盖力），不起泡、不脱落，无龟裂。阴阳角垂直或水平成线，门窗四周确保“胶条不起条、不开裂”五、合同价款 按图纸计算工程量，按实际施工面积计价墙面：____ 元/m；天棚：___ 元/m2，包含本工程的材料费、人工费、机械费、脚手架、与土建配合协调的费用、税金、验收、风险费等所有费用。 六、履约保证金 本工程样板房所完成的工作量价款作为履约（质量）保证金,在分包工程内容完成1/2，并经 验收达到合同要求质量后即予返还。 七、甲乙双方职责 （一）甲方职责 1.负责组织经建设方验收通过后的隐蔽和预检分项工程的验收，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督； 2?负责进行安全和技术交底，编制施工进度计划； 3?负责与业主和政府有关部门的一切联系工作；
内墙抹灰分包协议
内墙抹灰、腻子分包协议 甲方：上海世方建筑工程有限公司临沂豪森名邸项目部 乙方：（身份证号） 经甲乙双方协商，甲方将豪森名邸三期主楼油漆工程分包给乙方。为明确双方职责，确保工程质量进度，做到安全生产、文明施工，如期完成施工任务，本着协作、平等、自愿、公平、诚信的原则签订如下协议，双方共同遵守。 一、承包内容（包工包料）： 1、名邸三期地下室负一层、负二层及上部到屋顶粉刷抹灰、腻子、涂料 工程承包乙方。（工作范围：本工程的设计施工图、名邸二三期建筑做法、设 计变更涉及按工程实际现场确定的所有内墙工程量） 2、乙方必须保证材料的质量并在进场时必须具备正式的出厂合格证和检测报告提 供给甲方：黄沙、水泥、成品砂浆、腻子、塑料阴阳角条、网格布等。 3、零星螺杆去除、圆钉、铁丝去除、零星墙体上蓬襄入，基层清理、网格布铺 贴、主体留下的零星垃圾及自己做好垃圾清理到竣工为止，在0.2面积涨模砼 凿除，活动架及零星架搭设。水平线、外立面窗框拉垂直线控制均由乙方自己 操作（甲方提供标准点）。零星水电管、开关等处更改、阴阳角墙体破损处、 粉刷层空鼓开裂修补以及设计院和建设单位对本工程变更后的墙面粉刷、腻子 刮好。安全文明生产施工中临时活动架与架子的搭设、拆除。 4、红外线水准仪、三级配电箱、电缆、小太阳、斗车、刮尺、水管、铁撬、扫 把、榔头、錾子、墨斗、美纹纸、劳保用品等，凡是在施工中自己所需要用材 料与一切机械及工具、工人个人安全防护用品均有乙方自己承担。 5、职工住宿不能在工地上就住，乙方自己克服解决。
二、面积及价格： 1、所有的防水平顶腻子综合单价为14元/m2(房间、三小间、机房、楼梯等所有顶 棚)。 2、三小间所有粉刷综合单价为21元/m2。 3、所有的普通房间、楼梯及踢脚线、机房、粉刷加二遍腻子，综合单价为32元 /m2（20元/m2粉刷+12元/m2腻子二遍综合单价32元/m2）,做仿瓷漆另加3元 /m2。 4、地下室按浇好地坪面开始按实收方，包括±0.00以上三小间，凡是要粉刷（三 小间除外）室内普通房间按浇好的地坪面增加4公分按实收方计算面积。 5、保温砂浆按综合单价16元/m2，（备注：此款为清工费）。 6、备注：地下室负一层顶棚保温及防水腻子价格及班组暂不定，如需增加楼号施 工按以上价格不变。 三、付款方式： 1、第一批材料拾万元为工程质量，进度，安全，文明施工保证金，其余每月进 一批材料上报项目部一批材料发票及收据凭证按每月50%付给乙方。 2、每月按实际出勤每人每月发放生活费2000元，按身份证复印件及职工名单上墙 表发放。9月大农忙适当给与考虑，老板本人每月发放5000元。 3、平时资金周转及职工中度结算均由乙方自己负责。在春节放假时，甲方付给乙 方80%工程款。竣工验收合格后付至总工程款95%，剩余的5%一年内付清。 其余均由乙方自己承担。 4、该单价已包括一切费用，一次性闭口包净，今后不论因材料及工人工资上涨， 不再作任何调正，也不存在签点工，乙方自负盈亏，乙方不得以任何理由或借
内外墙涂料施工合同协 议书书 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
内外墙腻子涂料施工合同 甲方: (以下简称甲方)。 乙方： (以下简称乙方)。 经甲、乙双方协商，甲方将广西建设职业技术学院新校区二期工程实验实训楼（2#、3#）工程的外墙涂料、室内墙面、顶棚刮腻子工作给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，双方共同遵守执行。 一、工程概况。 （一）工程名称：广西建设职业技术学院新校区二期工程实验实训楼（2#、 3#）工程。 （二）工程地点：南宁市相思湖新区罗文大道东侧，相思湖北路南侧。 二、工程内容。 2#、3#楼内、外墙腻子、外墙涂料工程，室内外要求墙面、顶棚平整光滑，阴阳角线条分明顺直。 1、室内墙面（内墙）工序为：刮腻子两遍压光。 2、室内顶棚（内墙）工序为：1:1:1腻子粉、水泥、白乳胶过浆压光。
3、室外（外墙）涂料工序为：刮腻子两遍（挂纤维网）——打磨平整——刷涂料三遍（一次底漆，两次面漆）。 楼梯间做法和室内做法一样。 三、承包方式：由乙方包工不包料。 四、工程价格及计费标准。 （一）、工程量计算标准：按实际面积计算及结算，当遇到门窗、消防洞口或面积大于㎡的孔洞要扣除面积，结算参考（GB50500-2013) 计算面积。 （二）工程单价。 1、室内墙面（包括楼梯间）刮腻子两遍单价：元/㎡，（大写每平米：）。 2、室内顶棚（包括楼梯间）腻子粉、水泥、白乳胶过浆压光单价：元/㎡，（大写每平米：）。 3、室外（外墙）涂料（包括刮腻子、打磨腻子在内）单价：元/㎡，（大写每平米：）。 五、付款方式。 1.乙方工程竣工后，经甲方初步验收合格付至总工程款80%，待业主验收合格付至总工程款95%，剩余5%留作质量保修金，质保金待3个月保修期满后如无质量
合同编号：YT-FS-3999-15 外墙工程分包协议书模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
外墙工程分包协议书模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 由于工程项目需要，甲方委托乙方承包发射机房及办公楼内外墙刮腻子涂料装修项目结合给乙方施工，为明确甲乙双方责任，特订如下协议。 .甲方以包工不包料形式分包给乙方施工，内墙刮两遍腻子砂纸打磨后涂刷涂料两遍，内墙每平方米单价为7.00元，外墙刮腻子两遍砂纸打磨后涂刷涂料单价为每平方米12.00元，计算面积扣除门窗面积窗框边按实际计算，梁柱面积按展开计算，即刮腻子所抹到的部位均属计算面积。 .付款方式.甲方先支付乙方2人伙食费，按完成工程量支付进度数5%，余下待工程完工竣工验收后十天内一次性付清。
.乙方经按照刮腻子项目有关质量要求施工，服从甲方管理人员管理，保证墙面平整度及光滑度，如达不到质量要求须返还一切费用由乙方承担。 以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，甲乙双方现场协商解决。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
编号：________________ 内墙工程腻子合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日 发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方） 甲方将金鹿泊乐城 g1#住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料分项工程分包给乙方施工，为了 安全生产、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进行，双方本着平等、诚信、互利的原则，更好的明确双方的责、权、利事宜，经双方友好协商，达成以下协议： 一、承包概况： 1 涂料分项工程 2、承包形式：包工包料包检测合格 二、承包范围： 金鹿泊乐城gl#住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料等分项工程。 三、承包单价： 1、室内腻子：水泥石膏打底扫毛，水泥石膏砂浆抹面压实抹光，交接处挂铁丝网，刮耐水 柔韧腻子二道；单价为___________ 元/m2。（每平米叁拾元整）按建筑面积计算。 2、外墙保温：90厚聚苯板保温，容重___________ kg/m3，耐火等级为bl级，20厚聚合物抗 裂砂浆（压入耐碱玻纤维网格布）;单价为___________ 元/m2o （每平米陆拾捌元整）按实际面积 计算。 3、外墙涂料：一底二涂高弹丙烯酸涂料；单价为___________ 元/ m2 （每平米壹拾捌元整）按实际面积计算。 四、付款方式： 付款按施工进度支付，以房顶工程款，房屋为所在施工小区多层住宅楼二层到五层房屋 _________ 元--- ___________ 元 /m2. 五、工期要求： 工期：工程完工日期为___________ 月 _________ 日
编号：_____________ 内墙刮腻子合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位（甲方）：____________ 施工单位（乙方）：____________ 甲乙双方就工程楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目内容： 本工程自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日完工。 四、工程造价约为人民币： 19000平方米*12元=228000元 五、付款方式 1．合同签订后乙方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额30% 预付款。2．开工后，甲方按工程进度至中途，支付乙方工程总额 30%预付款，工程完工，甲方验收合格再支付给乙方工程总额30%，剩余工程总额10%的保修金等主体工程交工后一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算） 六、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。 七、工程施工 1．乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
3．乙方应了解遵守甲方项目部有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工（乙）方负责。 5．如因乙方不遵守甲方项目部有关规定，造成罚款的由乙方负责。 八、工程质量 1．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。2．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 九、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。 十、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十一、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十二、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。 甲方单位（盖章）：________ 乙方单位（盖章）：________ 代表人：_________________ 代表人：__________________ 电话：电话： 日期：________________