当前位置:文档之家› 工程施工劳务承包合同

工程施工劳务承包合同

工程施工劳务承包合同

工程名称:济源市柿槟新村B1、B3#楼工程

发包方(甲方):济源市博鑫建设有限公司

承包方(乙方):济源市永顺劳务有限公司

资质等级:贰级

合同签订:年月日

1

建筑工程大清包合同书

甲方: 济源市博鑫建设有限公司

乙方: 济源市永顺劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:济源市柿槟新村B1、B3#楼工程

2、工程地点:济源市北海大道东侧北段

3、建筑面积: B1#6668.86m2、 B3#7187.84m2

4、结构特点:钢筋砼剪力墙(地下一层、地上八层)

5、质量标准:总包合同规定(合格)

二、合同工期

1、开工时间:年月日。

2、竣工时间:年月日。

三、承包方式:劳务大清包(包括机械设备及周转材料)。

四、承包范围:

1、给定的施工图纸范围内机械挖土人工配合清理,直到竣工验收的土建部分(土方及基础、截桩头、基坑防护、钢筋、模板、砼、砌筑、粉刷等);并包含为完成承包范围内工程所必须进行的其他性辅助工作。

2、安全文明施工。脚手架搭拆,安全防护用品,各种防护措施;现场围挡,施工道路修筑配合,材料码放,加工棚制作及各种警示标语标牌。

3、场及生活区临建的搭拆,施工现场及生活区的临时水电材料购置及安装和后期维护,施工措施费(赶工费、冬雨季施工等)。

4、设备租赁或购买的管理使用,周转材料费,小型材料:扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝、工字钢等。

五、工程面积及承包工程费用:

1、此工程楼号 B1#、B3# 总面积约平方米。(以标准层面积为准,该工程各楼面积另加一层)

2、劳务分包总价为:¥ 340 元/㎡(小写)合计元(人民币),(大写)(人民币),不包括各种税金及费用。

六、付款方式

付款根据施工总合同的要求,施工至三层主体封顶付所完成工程量价款的40%;标准层以上每施工五层付所完成工程量的40%;主体封顶后付所完成工程量的60%;承包范围内全部工程施工完成付所完成工程量的85%;经验收合格付至承包费用的95%,其余5%作为质保金,待一年后支付。由乙方向甲方项目部提出申请,经甲方项目部批准后,甲方财务核算后给予支付。

七、双方责任:

1、甲方责任:

(1)每个单体工程向乙方提供一套完整图纸,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

(2)负责施工现场的各项管理工作及周边关系的协调,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(3)给乙方配备现场施工用电、用水接口。

(4)保证原材料及时供应到现场(钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、加气块等)。

(5)保证按合同规定给乙方拨付工程款。

2、乙方责任:

(1)乙方须配备足够的施工及管理人员,保证现场协调,安全文明施工。

(2)向甲方提供施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证施工进度。严格执行特殊工种持证上岗制,如:起重工、焊工等。

(3)乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须及时进行整改,甲方将按每200元/日进行累积处罚

(4)乙方须把所需材料计划以书面形式提前7天报甲方,并在施工中要注意节约不得浪费;如因乙方提供材料数量不准确,乙方应承担因此发生的相应费用(运费及所购材料的利息等)。乙方负责甲乙双方所有进出场材料、工具的装卸及堆码工作,所产生的费用由乙方自行承担。

(5)冬雨季施工增加费已包含在平方米单价中,不再另行计取(含冬季施工用的草毡、薄膜、加温等措施材料及人工)。严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

(6)乙方负责施工场地内的职工和施工机械办理保险,并承担保险费用及相应的赔偿费用。如赔偿费用超出保额范围叁万元以内由乙方负责,其余由双方进行协商处理,各承担50%费用。

(7)乙方必须确保工人工资发放,工资表工人领款签字后报甲方存档。

(8)因施工人员现场发生打架、斗殴事件,由乙方负责或交司法部门处理。

八、质量验收

1.主体验收按照建筑验收标准的规定。如因乙方达不到约定质量标准,一切后果将由乙方承担。

2.乙方质量控制过程中严格按图纸、方案、变更组织施工,保证工程质量和各项技术措施的落实,必须实行三检制,未经监理单位验收不得进行下道工序施工。工程完工,以由当地政府,建设单位、监理组织验收评定为合格后作为工程结算的依据。

3.乙方按济源市监督站要求进行分户验收,并对住宅进行分户弹线验收,凡未能达到下道工序认可的工程不予验收。在此过程中发生的返工费用由乙方承担。

4.内外粉刷施工中,乙方原因造成的质量缺陷处理及顶棚批水泥用工由乙方承担人工费用,甲方负担材料费用。

九、安全文明施工

1、乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进行安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的各项安全生产规章制度。

2、乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、加厚手套等安全保护用品,并能在施工中起到防护作用,做好作业人员的人身安全防护工作。

3、非甲方原因造成安全事故的责任完全由乙方承担一切责任。非乙方原因造成的安全事故由乙方配合甲方对事故原因分析以及对事故责任进行查处。

4、乙方在其施工区域内堆放的材料、半成品、设备必须整齐,及时将清理废料和建筑垃圾并运至现场指定地点。

5、乙方在施工区内,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打架等不文明行为。

十、其它事项

1、乙方在争议时不得对甲方的办公场所进行围堵,若发生一次处罚5000元。乙方监督保证所用工人不上访、闹事,若发现上述现象,结清工程款乙方清离现场。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效,未尽事宜,甲、乙双方本着平等原则协商解决。如协商不成可向济源市人民法院提起诉讼或其它方式解决。

3、此合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,叁份均具有同等法律效力。

甲方代表人(签章):乙方代表人(签章):

电话:电话:

签订日期:年月日签订日期:年月日

6

建筑工程主体劳务合同范本

编号: 合同编号: 工程 主体施工合同

主体施工劳务承包合同 发包人(全称): (以下简称甲方)分包人(全称):(以下简称乙方)结合本工程具体情况,经甲乙双方洽商一致,为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务,促使双方创造条件,搞好配合,按期、按质及有关规定完成任务,双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同,以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件,在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况: 1.资质证书号码: 2.发证机关: 3.资质专业及等级: 4、复审时间及有效期: 5.营业执照: 6.安全生产许可证: 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1.工程名称: XXXX建设项目施工 2.工程地点: 3.工程概况:按施工图纸具体说明 4.结构概况:按施工图纸具体说明 三、承包范围:主要包括但不限于以下内容: 1. 主体结构工程(含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计)内的钢筋、混凝土、模板工程,包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件;主体脚手架搭拆;消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱(依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围)、墙体圈梁、门过梁及预制构件。

2. 配合甲方机械挖土、清理基底,人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点,施工区域和生活区的卫生清扫、保洁,必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁,并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员,由甲方统一管理,费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温,费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆,并将拆除下来的材料码放到指定位置,费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工(含塔吊基础围护),费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合(分摊进场前临建费用)。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工,所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容: 1. 钢筋分项:配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项:进行模板的抄平、放(弹)线,配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点;切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模(含加工制作安装拆除)、后浇带模板单独支模,未浇筑后浇带之前不允许拆除;预留洞口模板支设(包括水暖电及消防预留洞)。模板拆除后按甲方要求及时维修,如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项:主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛,混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面(必须二次收面,)养护及整修、修磨。

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

砌体工程施工劳务承包合同

砌体工程施工劳务承包合同 甲方: 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。 1、工程名称:砌体、抹灰分部工程 2、工程地点: 3、承包范围和单价: 3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3.3计算方式:按实际砌筑数量计算。 3.4承包单价:砌筑工程按实砌(块数)计算¥元/块, 抹灰工程按实抹灰(面积)计算¥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时;现场熟练技工数量不得低于3人,不含后台辅助工。 5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。 5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工,年月日结束,日历天天。5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。

工程施工劳务承包合同

泥水分项工程承包合同 发包人(下称甲方): 身份证号码: 承包人(下称乙方): 身份证号码: 根据平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就泥水工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包方式、范围及要求: 1、承包方式:包工、包辅材、包一切泥水机械[搅拌机、斗车等]、包工期、包质量、包安全、包劳保雨具、包运输工具、包文明施工。 2、承包范围:必须完成定额包括的全部内容,才能按合同单价结算。包括但不限于以下内容: (1)完成设计院设计的X厂区二期施工图纸甲方指定内容的泥水分项工程;包括一切变更图纸内容所涉及的泥水工程等。 (2)工地围墙内的水平及垂直运输,工完场清等。 3、承包要求:

(1)砌体工程(砖胎模):砂浆制作(包括泡石灰、添加外加剂)、运输;砌体材料的湿水、场内运输、堆码;砌体施工、安放与砌体工程有关的预制构件、预埋木砖、预留孔洞、施工洞口的填补;砌筑前测量放线工作(招标人只提供轴线);施工完毕的工作场所工完场清。 (2)每层(每段)的工作完成后经现场施工员验收合格并签隐蔽工程验收单后,方可作为工程量结算凭证。无验收单,实际又施工的按80%结算。 (3)施工中途不能以任何理由提出增加费用,如在施工期间认为工价太低而影响工程进度和质量,将视为自动退场,所做工程量结算付80%工程款,所扣20%工程款作为后续班组施工补贴。 三、质量要求 1、乙方保证本专业工种的各施工质量一次性验收达到合格标准,达到规范规定的指标。 2、施工前要熟悉施工图纸及有关资料,了解各分项工程的设计及施工规范 要求,对工人进行技术交底,把关键的技术要点及技术措施全面灌输给施工工人。 3、质量须先自检互检,符合标准后通知施工员、质安员检查,合格后方可 进行下一工序施工。 4、服从上级质检人员的检查,对整改意见及时整改。项目部对分项工程或分时间段进行质量检查,若达不到规范要求应立即整改;若整改二次后还达不到质量要求,则表示乙方自动放弃后续工作,对已完成工程量按80%结帐。 四、工期 1、年月日~年月日前完成全部指定工作。(具体按照甲方进度计划实施)

主体劳务承包合同

主体劳务承包合同 甲方 (发包人): 乙方(承包人):身份证号: 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型:砖混结构 4、工期:自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具,同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作,混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模,因放料掉在外挑架上的混凝土请理,承包项目所需人工的生活费,保险费。乙方自备工具:铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管,小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作,同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等

一切易耗品均由乙方自供;甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后,所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承,包项目所需人工的生活费,保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装,翻样,同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工;承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装,钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供;承包项目所需人工的生活费,保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑,砂浆的拌制,所有材料的运输,砌体结构含后塞缝(架眼)封堵处理,施工现场文明施工、落地灰清理及使用,所有使用工具由乙方自备,承包项目所需人工的生活费,保险费。 7 、架子搭设承包范围:工程所需脚手架的搭设、拆除及维修,四口五临边防护,三步一隔离、四周双层防护架(包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚)、屋面、楼梯护栏搭拆,铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施,工完后扣件清理并归还,架管等材料码堆,退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地,未经甲方现场负责人许可擅自离开工地,罚乙方代表200-500元/天,在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准:严禁模板位移和胀模,质量要求:乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则,本着“前一道工序未做好,后一 道工序不进入”的要求,精心施工,确保工程质量达标。若发生质 量问题(包括质保期维修),乙方承担自身原因导致返工、修改的

建筑工程劳务承包合同模板

(以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则,结合施工生产需要,经双方协商一致,特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称:工程。 2、工程地点:。 3、建筑面积: m2(按实际工作量结算); 4、工作内容: (1)、工程(劳务)承包的区域:从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程,砼搅拌、浇筑,砌体、抹灰、土方回填及所有垫层,地坪面层,室外散水,屋面放坡找平,所有防水打底及防水后的保护层浇筑,外墙砖粘贴及清洁,内、外架搭拆,四口五临边防护,安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 (2)、具体承包范围: 1)、人工费:指承包本工程承包范围施工图(含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等)的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高,至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工,相关工序的配合工作。 2)、辅料费:各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种

绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3)、机械费:包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4)、模板费:指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5)、脚手架费:指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码,各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护,上料平台和卸料平台的搭拆,日常维护以及需要反复搭拆的各种架子,因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道,提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6)、安全文明施工费:指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用,施工通道维修清洁、车辆冲洗,因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚,同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7)、管理费:指乙方保卫人员、施工员、安全员,质检员、材料员等的工资,办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8)、税金:本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9)、工程质量、安全验收标准:本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量,按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文

土建施工劳务分包合同范本

土建施工劳务分包合同 发包方; 项目部 (以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 甲方将楼及相邻地下室土建工程分包给乙方施工,为了明确双方责、权、利和义务,确保工程质量,按期完成施工任务,经双方充分协商,达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包围: 地下室基础土方清底及修边,垫层砼浇捣,砌砖胎膜及粉刷,找平层,防水保护层施工,所有砼浇筑;主楼基础土方清底及修边,基础,主体结构(含二次结构)砼浇筑,砼楼面, 砌筑工程,粉刷及喷浆,楼地面,屋面, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、外墙线条(半成品模具线条除外)、门窗侧面粉刷,地暖工程的砼找平层施工,承包施工围的所有卫生清理等本工程设计图纸所涉及的一切土建工程容。具体包括: 1、承包单价工作容要求: (1)、本工程图纸规的塔吊与施工电梯基础施工、外加基础土方清底及修边,基础垫层施工、底部排水沟施工、砼垫层、砖胎膜砌筑粉刷、防水基层、保护层施工及覆土前的保护施工。 (2)、砼垫层、级配砂石垫层、筏板、剪力墙砼浇捣等。基础土方清槽,后浇带外墙处砌体。砌体前粉刷后卫生清理。地下室、楼层尤其楼梯间卫生及时清

理。墙体、地面、屋面、踏步出现大面积空鼓由乙方负责修复及材料赔偿。卫生清理及混凝土浇捣和养护。 (3)、施工图纸及设计变更的所有砼浇筑。砼浇捣完成必须压实及覆盖薄膜(材料由乙方自理) (4)、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的所有砌筑工程、粉刷工程(含墙粉刷、滴水线, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、线条、滴水线、门窗侧面粉刷)、楼地面找平及所有楼梯踏步水泥砂浆抹面和防滑条,地暖工程的细石混凝土保护层压光机压实、屋面泥工部分(不含地砖)。 (5)、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的粉刷、斜板、梁柱侧面、滴水线等粉刷。 (6)、外墙砌体与混凝土梁、柱墙交接处定铁丝网,整体墙面喷刷界面剂。(7)、室外散水、残疾人坡道及台阶(包括土方平整、打夯) (8)、以上1-7点为主要施工界面,具体施工容以施工图纸、(含设计变更、建设单位要求的更改)为准。施工图纸的工程量(含设计变更、建设单位要求的更改)增加部分全部包含在承包单价之,单价不再调整。 (10)、砼浇捣完成后必须采用压平并盖塑料布膜、保温毯养护,与浇水养护。(11)、砼及砂浆试块制作、建筑物外墙面以外1.5米围的明沟、散水施工、材料场与作业面的水平和垂直运输及塔吊旋转半径以外的水平和垂直运输等,放样孔洞堵塞、滴水线、水簸箕、水泥砂浆踢脚线、界面剂拌制涂刷、门窗收边修补等除贴面砖、石材、外墙保温以外的所有泥水工作。 (12)、里脚手架由乙方自备材料、自行搭设、拆除。

施工劳务承包合同简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 施工劳务承包合同简易版

施工劳务承包合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 甲方:_____(以下简称甲方) 乙方:_____(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑 工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方 协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承 包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如 下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地 点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价

的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_____工程按 _____元 /(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质

施工劳务承包合同协议范本

施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合 同怎么写呢,今天小编就给大家来分享一下承包合同,希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求:主体结构优良 5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价:平方米单价300元人民币 7、工程类别:框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实

体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区,乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方 承担,另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,

建筑工程劳务承包合同(范本)

建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械

设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。

土建工程劳务承包合同书(doc 10页)

土建工程劳务承包合同 甲方:江苏省华建建设股份有限公司(沪)第四工程处 乙方: 甲、乙双方为确保优质按期完成施工任务,明确双方的权利、义务关系,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及江苏省江阴市有关法律、行政法规和条例的规定,遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则,在江苏阳光置业发展有限公司(以下称:建设方)与甲方已经签订了施工总承包合同(以下称总包合同)的基础上,就本工程中的土建工程签订本劳务承包合同,以便双方配合遵照执行。 第1条合同组成文件及解释顺序、其他 1.1合同文件的内容及解释顺序如下 (a)本合同; (b)施工过程中双方经磋商一致形成的补充契约、会议纪要、询标记录等(若有); (c)招标书 (d)国家及地方施工及验收规范规程;国家、地方及有关部委现行的设计、施工、验收等规范、标准及规程,同时,还需满足本合同文件的规定和设计要求。现有的标准、 规范发生矛盾时,执行较严格的标准、规范; (e)施工图纸。 1.2乙方已全面了解总包合同的各项规定。 第2条工程概况 2.1工程名称:阳光假日花园一期A地块工程地点:江阴花山路东、立新路北 2.2承包楼号: 68、69#楼及部分地下室 2.3规划建筑面积:见建筑图纸 2.4建筑结构:框剪 2.5本承包合同的日期:年月日至年月日止,总计日历天(含法定休假日);实际开工日期:以甲方书面通知为准;实际结束日期根据工期相应调整。 2.6工程质量:一次验收合格 2.7承包方式:包清工及工用具、操作机械设备、劳防用品、零星材料等(详见附表)。第3条承包内容及方式 施工承包(劳务)内容:阳光假日花园一期A地块68、69#楼及部分地下室土建施工图纸及建设方合同文件所要求的土建项目所有内容(即完成本工程使之达到验收标准所有工作内容),增加的承包内容需有甲方确认的手续,部分说明如下: 3.1工程承包内容: 3.1.1 建设方施工图纸及甲、乙方劳务承包合同规定所有内容,包括但不限于:按照结构图

20xx劳务承包合同示范文本

20xx劳务承包合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

20xx劳务承包合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 以下合伙合作合同范本由应届毕业生合同范本栏目为 您提供,希望对大家有所帮助。 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法 规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的 原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成 一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围

_______ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天; 2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

住宅楼主体工程劳务承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 住宅楼主体工程劳务承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人: _______________________________ 以下称甲方) 承包人:______________________________ 以下称乙方) 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循公平、白愿、诚实守信的原则。双方就宅楼主体工程劳务承包协商一致订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: _____________________________ 2、建设地点: _____________________________ 3、建筑面积: _____________________________ 4、结构形式: _____________________________ 二、承包方式:劳务承包 三、承包范围: 主体工程劳务承包,包括主体蓝图范围内及图集细部构造做法和图审文件内容和图纸交底内容及安全文明施工的一切劳务承包。 1、工程范围:由地基开挖和地基碾压过程中的一切人工配合到灰土放线至屋面防水层以下的所有工程内容。 ①预制、现浇模板制作安装、拆除、清理、归堆到指定现场。 ②钢筋翻样、制作、安装、各种焊接包括二次置筋和场地内的二次倒运。 ③主体工程的砌砖、内外架搭设等及高层的二次填砖等。 ④地沟的全部内容、室内外回填土(不包含机械)、屋面工程等。 ⑤散水垫层的劳务支出,现场临建基础和垫层的全部内容。 ⑥工地,现场内外清理,楼周边围护安全等劳务。

建筑施工劳务承包合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT358 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 建筑施工劳务承包合同通用范本

建筑施工劳务承包合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围

土建工程劳务承包合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-4420-18 土建工程劳务承包合同范 文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

土建工程劳务承包合同范文(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工,为了明确双方职责、权利、义务,确保施工安全、工程质量,加快施工进度,达到协议规定的预期目标,在平等互利的基础上,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程承包内容:

1、土建工程 1)基础工程:从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。 2)混凝土工程:包括混凝土浇筑前的相关准备工作,结构工程柱,梁,板砼的施工,混凝土浇筑、养护,混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。 3)墙体砌筑工程:包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及规范要求的混凝土及砌块工程。 4)地面工程:包括细石砼及砂浆找平等 5)抹灰工程:墙面养护及抹灰。 6)各项工程均包括施工过程中安全文明施工(临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等)、工程质量、施工进度必须满足甲方、建设方及政府相关部门的要求。施工期间出现返工等问题,经济损失由乙方自行承担(不包括甲方变更)。 第二条工程价款的支付与结算 一、合同价款及结算依据 1、合同价款:

施工劳务承包合同范本

施工劳务承包合同范本 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的木塑板加工及安装工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 商洛市滨江银杏公园五标段马连峪人行栈道桥和构峪河人行桥。 二、承包方式与要求 该工程甲方采用包工包料一价清的方式将本项目的木塑板材料,安装、人工、运输以及工人食宿承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该工程按照完工后实际完成量据实结算,综合价为_______元/㎡的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:木塑板原材料,木塑板运输费用、图纸木塑板安装所需的各种辅料、木塑板安装所需的一切劳务用工、正常施工工艺下的所需辅料、劳务人员食宿等,甲方只提供木塑板安装所需的电源。 四、工程质量与安全

乙方必须严格按照图纸设计以及相关规范要求施工,所有的原材必须按照合同签订时决定的原材供料,不得私自更替变动。 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期: 该工程乙方原材队伍进场后,其先期费用由乙方负责,待人料到位后甲方适当支付乙方部分生活费用,待木塑板安装施工后甲方按照

工程劳务承包合同完整版

工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

工程劳务承包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包,是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人:_______ 承包人:_______ 分包工程名称:_______ 施工地址:______区(县)

房屋建筑工程劳务分包合同

房屋建筑劳务分包合同 (提示:在拟定具体合同条款时,应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号: 甲方(提示:项目部名称): 乙方(提示:劳务分包人):(提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点: 签约时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:房屋建筑工程 1.2劳务作业地点: (提示:必须注明确切施工地点或施工里程); 1.3劳务分包内容: (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生;构件预制、运输、安装;砌体工程砌筑、养生、勾缝;防水层铺设;门窗安装;水、电、暖设施的敷设与安装;抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎(焊接)成型;预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施,现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为:天。

2.2开始工作日期:年月日(提示:合同签订时,开工日期不好确定的,可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定),结束工作日期:年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意,工期方可顺延外;乙方每拖延一天罚款元,乙方每提前一天奖励元。(提示:可根据工程大小及重要程度确定奖罚额) 2.3.1 因不可抗力造成的工期延误; 2.3.2 业主同意的工期顺延; 2.3.3 因重大变更引起工程量增加或减少。 如业主要求工期提前或缩短时,乙方应无条件接受,并配合甲方组织资源,确保合同工期。 2.4详细施工计划(含节点计划),甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达,作为本合同附件,乙方必须严格执行。 2.5本合同执行过程中,如遇发包人调整工期,本合同工期相应调整,乙方不得因此提出索赔。 第三条双方驻工地代表 3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,职务:项目经理,负责本工程安全质量监察,进度及质量控制、检查及其它事项,负责审批结算资料等文件,签发或发布相关指令。 3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,身份证号:,负责本合同工作内容组织实施,处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。 3.3双方约定:甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单,作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料,都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件,甲方不予认可。 第四条保证金

相关主题