砌墙合同
甲方：
乙方：
为了确保此项工程能顺利按期完成，保证质量，安全生产，达到建设单位及用户满意，望双方互相配合、互相遵守、各负其责来完成此项工程，经甲乙方协商一致，达成以下协议。
（一）工程概况
工程名称北京工美欧陆风情商办楼，
（二）承包方式
1、此工程为包工不包料方式，一次性包死。
2、水、电及施工中的大小机械、运输工具均由甲方供应。
3、小型工器具、线绳等由乙方自理。
4、食宿由乙方自理。
（三）承包范围
1、按设计建筑图为准的所有砖砌、内墙粉刷、预制过梁、零星混凝土工程。
2、所有的门窗洞口过梁安装及简易脚手架搭设、拆除。
3、承包范围以内不再另计零工费用。
（四）工程质量
1、本工程为优质工程，必须按国家施工规范验收标准进行施工，不得偷工减料，应做到工程保质保量。
2、在施工中必须严格执行“三检”制度，在砌完一层进行自检合格后报甲方验收，验收合格方可进行下一道工序。
3、在施工中必须按照施工质量验收规范标准进行施工，若出现质量事故，一切后果由乙方承担（含机械、材料、人工费用）。
（五）工程量计算及付款办法
1、砌墙工程量计算以平方米为准，12墙单价为元/平方米，24墙单价元/平方米。
2、合同外用零工，按每工/ 元计，按小时计算。
3、人工费结算，每月由甲方结算人员按当月实际完成的工作量进行结算，由工长、质检员、材料员签字，项目经理审核后，按结算工程量付 70 %，剩余工程款待工程竣工验收合格后一个月付清。
（六）安全文明施工
1、乙方进入工地后，必须遵守国家有关安全生产法律法规，必须服从项目部管理人员指挥，乙方工作人员必须采取必要的安全措施，消除一切安全隐患，若发生不安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
2、施工人员进入工地严禁打架斗殴，如若发现，对当事
人罚款1000-2000元，情节严重者，造成一切后果由乙方负责。
3、工地施工用电必须由甲方统一管理，乙方人员严禁乱用电器，给机械接电由甲方电工操作，否则后果由乙方承担。
4、乙方人员进入工地必须戴安全帽。
5、甲方供给乙方必需的施工材料，施工人员必须做到节约用料，不得有浪费的现象，每道墙砌完后必须做到工完场清，若造成材料浪费，按实际情况给予罚款处理。
6、合同未尽事宜，甲乙方协商解决，形成补充协议，与本合同一并执行。
本合同一式二份，双方代表签字盖章有效，工程竣工、工程款付清后失效。
甲方
乙方
年月日
砌体工程劳务承包合同书 工程承包单位（甲方）： 劳务分包单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包人工、包质量、包工期、包小型辅材、包小型机具、包 成品保护、包场内运输、包安全生产和文明施工 二、劳务分包综合单价、范围、内容 1、本项目所有砌体工程以（建筑面积/实砌方量）为计算基础，综合单价为。设计图纸发生变更或设计标准不明时，承包单价不做调整。【以上综合单价均包括自己范围内的文明施工、安全防护以及材料倒运、保管和临时用架的搭设、拆除等费用】如改变施工方案不增减工程量，不予增加费用。
2、承包范围：墙拉结筋的安装、门窗过梁的预制安装、砌体材料的垂直运输、砌筑用砂浆的搅拌、运输，窗台压顶、构造柱模板安装、混凝土拌制、浇筑、清理、压顶钢筋的放置、构造柱钢筋的安装；厨房卫生间砼防水檐浇筑、通风井管道井随砌随抹灰、水电消防管洞的堵塞（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等的堵塞）；前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。 3、乙方按照本工程施工图纸及审核的施工方案、会议纪要、变更要求和当地新安全技术规范进行砌体工程的施工作业。 4、工程中所用的施工机械：搅拌机、施工电梯、塔吊由甲方提供。其余小型机具均由乙方自供。 5、乙方负责班组人员的工资发放；负责辅材及劳保防护用品：施工用的水管、斗车、铝合金尺、手头工具、控线、灰桶、植筋结构胶、电锤、手提电锯、钉子、地拖线、加班所用的灯具、灯线、安全帽、安全带、鞋、手套、工作服等。 6、每个部位砌体工程完工后，乙方必须把剩余的施工所需材料及时清理归类、码放整齐，提前通知甲方管理人员进行验收，由施工管理人员、监理工程师验收合格后交给下一班组施工。 7、乙方自行提供宿舍，食宿自理并承担费用；负责提供班组人员的相关证件。 8、乙方在自己的施工和制作区域内发生的一切零用工（包括自
砌墙协议 发包方. 承包方. （以下简称乙方） 经甲乙双方共同协商、本公司分项工程施工中的砖砌墙体一楼部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下协议， 一、工程地点：号 二、承包形式：清包工不包料即材料，施工用具活动。脚手架由甲方提供到场地由乙 方搭建。乙方泥刀自行负责。 三、承包范围：一楼东楼加卫生间部分砖砌墙体部分砖砌墙体，不包刮扎钢筋支模板 混凝土浇筑 四、承包价格：按砌墙部分长×宽（高）面积每平米30元，（因工程量小不扣门窗 洞面积不粉刷清水墙） 五、付款方式：砌体工程完工验收通过后一次性现金付款。无需发票。 六、工程质量：尺寸按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标 准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，门窗洞部分要 预留粉刷位置并垂直水平，与沟槽柱及墙体部分要加拉结筋，墙体底 部及门窗洞上部以全长中心高度找平。要预留排风洞，墙体二面灰沙 刮平保证以后好粉刷如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损 由乙方全权负责，并做好节约材料，浪费材料要赔偿。 七、工程工期，起至5个工作日完成。 八、安全生产、文明施工：乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按 现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。材料用多少运多少， 做到落手清，完工料清，通道清。乙方人员进入施工现场必须戴安全 帽，禁止酒后上岗野蛮施工，禁止影响隔壁居民及单位正常生活工作 环境，经发现每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃 等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除， 违法者交当地公安部门处理。如施工中发现图纸与现场不符，强行施 工，造成甲方损失由乙方承担。 九、本公司与乙方不存在口头协议，一切协议以书面形式，其他无效。 十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清钱款项后本合同自动失效。 甲方：上海管理有限公司 经办人： 乙方：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 砌砖承包合同
编号：FS-DY-41109 砌砖承包合同 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 甲方负责人：项目部(以下简称甲方) 乙方负责人：(以下简称乙方) 乙方负责人身份证号码：联系电话： 一、工程名称：工程。 二、合同工期： 本工程于年月日开工，年月日竣工，总工期天。 三、工作内容： 乙方同意根据甲方工作需要，承包工程的砌砖分项工程工作，并将按照项目部的规定合理使用材料和机械设备，并及时按规定清理施工现场，把当天用不完的材料按规定位置存放整齐，做到天天工完料清、场地净。
四、质量标准： (一)、质量要求： 1、组砌方法：砌体一般采用一顺一丁。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 2、排砖撂底(干摆砖)：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对廖间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。 3、选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 4、盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新
砌墙工程劳务合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
劳务承包合同 发包方：（以下称甲方） 承包方：（以下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》结本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，达成以下条款： 第一条工程内容 1、工程名称： 2、工程承包方式：包工不包料，包工期、包质量、包安全。 3、承包范围： 第二条合同价款及结算方法 工程款：砌体180元/M3 ，砼元/M3 1、工程量计算：完工后以据实计算。 2、结算方式另行约定 第三条工程质量
1、按国家颁发的《建筑安装工程质量检查评定标准》检查验收合格。不合格的产品，乙方必须返工，返工造成的费用由乙方自理。甲方将对浪费的材料进行200﹪的罚款。 2、服从甲方对材料限额领料制度，严禁超领，浪费现象。乙方必须确保每天工完场清，如发现有过夜砂浆、干水泥、隔夜砂浆等，按原价的5倍罚款。 第四条合同工期 1、合同工期：自2015年月日至竣工验收。 2、本合同工期以甲方施工进度计划要求为准，乙方施工进度 必须满足甲方总体进度要求，以甲方进度计划安排为标 准，乙方无条件按甲方计划要求执行。 第五条双方责任 1、发包方工作责任 负责施工现场材料的供应，提供施工电梯、搅拌机等施工机械，并与其他工种的关系协调及其它事宜，负责技 术、质量、进度等。 2、承包方工作责任
承包方派为驻工地代表，保证24小时在现场，有特殊情况向发包方工地代表请假。服从发包方现场管理人员统一管理，遵守公司及项目部的规章制度，做到文明施工。承包方负责施工中的除发包方提供以外的所有施工机具。严禁乙方对本工程施工项目进行转包，一经发现甲方有权终止合同。 第六条付款办法 工程款支付：另行协商约定。 第七条安全 乙方应严格按安全技术规范和操作规程进行施工，因自身违章操作，野蛮施工所造成伤及自身和他人的一切安全事故，乙方应承担全部责任，甲方概不承担连带责任。 第八条争议 本合同签约生效后，双方必须认真执行，本合同具有法律效力，如有争议可以和解或请主管部门调解，一方不愿和解或调解不成，可向本工程所在地的人民法院起诉。 第九条合同生效与终止 本合同双方签字之日生效，双方约定的工作完成自行终止。 发包方：承包方：
劳务承包合同书 总包人：（以上简称甲方） 砌体清工分承包人：（以下简称乙方） 由于甲方承建XXX工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约： 一、承包方式： 清工 二、建筑面积： 按墙体实砌的墙面平方结算。 三、砌体清工工作内容： 包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。 四、工程质量： 严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。 砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。 五、文明施工： 1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。 2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。 3）、工地现场严格进行打架斗殴。 4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。 六、付款方式： 每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。 七、本工程质量要求为合格工程。 八、工期： 自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。
九、安全生产: 乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。 十、甲方权利与义务： 1）、提供乙方工人的生活用水用电。 2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。 3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。 4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。 5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。 十一、乙方权利与义务 1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。 2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。 十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。 十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。 甲方: 乙方： 年月日
砌墙承包合同 砌墙工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。砌墙工程承包合同怎么写呢?以下是在为大家整理的砌墙工程承包合同范文，感谢您的阅读。 砌墙工程承包合同范文 1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款： 一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面 二、开竣工日期：2015年4月28日至2015年5月25日完工。 三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。 四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用; 五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担
(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。 六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。 七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。 八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任; 九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任; 十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。 甲方(公章)：......... 乙方(公章)：......... 法定代表人(签字)：......... 法定代表人(签字)：......... .........年....月....日.........年....月....日 砌墙工程承包合同范文2 甲方:
砌体施工班组劳务分包合同 发包方(甲方) ： 承包方(乙方) ： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 6、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
砌墙工程承包合同 砌墙工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。砌墙工程承包合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的砌墙工程承包合同范文，感谢您的阅读。 砌墙工程承包合同范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款： 一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面 二、开竣工日期：20xx年4月28日至20xx年5月25日完工。 三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。
四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用; 五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。 六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。 七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。 八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任; 九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任; 十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。 甲方(公章)：_________乙方(公章)： _________
编号：TQC/K990砌墙工程承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
砌墙工程承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方: 乙方：(砌工) 甲方将南苑新村1#综合楼砌体工程，装饰装修分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商，特定立如下协议： 一、承包范围：图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。 二、承包方式：包工不包料。 三、承包价格：按建筑面积( )元/m2
合同编号：YT-FS-1392-33 砌体分包合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
砌体分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、
包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付
砌墙合同 甲方： 乙方： 为了确保此项工程能顺利按期完成，保证质量，安全生产，达到建设单位及用户满意，望双方互相配合、互相遵守、各负其责来完成此项工程，经甲乙方协商一致，达成以下协议。 （一）工程概况 工程名称北京工美欧陆风情商办楼， （二）承包方式 1、此工程为包工不包料方式，一次性包死。 2、水、电及施工中的大小机械、运输工具均由甲方供应。 3、小型工器具、线绳等由乙方自理。 4、食宿由乙方自理。 （三）承包范围 1、按设计建筑图为准的所有砖砌、内墙粉刷、预制过梁、零星混凝土工程。 2、所有的门窗洞口过梁安装及简易脚手架搭设、拆除。 3、承包范围以内不再另计零工费用。
（四）工程质量 1、本工程为优质工程，必须按国家施工规范验收标准进行施工，不得偷工减料，应做到工程保质保量。 2、在施工中必须严格执行“三检”制度，在砌完一层进行自检合格后报甲方验收，验收合格方可进行下一道工序。 3、在施工中必须按照施工质量验收规范标准进行施工，若出现质量事故，一切后果由乙方承担（含机械、材料、人工费用）。 （五）工程量计算及付款办法 1、砌墙工程量计算以平方米为准，12墙单价为元/平方米，24墙单价元/平方米。 2、合同外用零工，按每工/ 元计，按小时计算。 3、人工费结算，每月由甲方结算人员按当月实际完成的工作量进行结算，由工长、质检员、材料员签字，项目经理审核后，按结算工程量付70 %，剩余工程款待工程竣工验收合格后一个月付清。 （六）安全文明施工 1、乙方进入工地后，必须遵守国家有关安全生产法律法规，必须服从项目部管理人员指挥，乙方工作人员必须采取必要的安全措施，消除一切安全隐患，若发生不安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。 2、施工人员进入工地严禁打架斗殴，如若发现，对当事
2020 砌体分包合同范本文档Contract Template
砌体分包合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 砌体分包合同范文一 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、
包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价
砌砖施工合同协议书书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
砌砖施工合同书甲方：华轩工程建设有限公司（） 乙方：砌砖班长（） 甲方现将华轩工程建设有限公司的明德学校教职工单身公寓 砌砖（包括零星砌砖）任务承包给乙方施工，双方本着相互配合的原则，为了把该项工程按时按质量完成施工任务，经双方商议同意签订如下合同。 乙方进场施工的人员，必须遵守国家法律法规和甲方公司的各项规章制度遵守安全文明施工的有关条文。有熟练的操作技术水平和安全意识，服从领导，听从管理人员指挥，确保工程质量达到优良标准，工程进度顺利完成。 一、工程量计算方法：按图纸计算，按红砖、多孔砖的数量折算每块分（包括零星砌体）。
二、付款方式： 三、承包范围：明德学校教职工单身公寓基础红砖、主体多孔砖 四、工程进度：乙方承包的分项工程施工，必须根据甲方的进度计划，组织人力施工，满足施工需要和进度要求。 五、安全要求：乙方参加施工人员，要接受项目部的安全交底和三级教育，做好个人防护，不得违章作业。 六、工程质量要求 1、乙方必须严格按图纸及国家现行验收规范施工。 2、砖砌体水平灰缝的饱满度不少于80%，外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留直槎必须留设拉结钢筋，上下层砌体通缝不大于3皮砖窗间墙不得留通缝。
3、垂直度每一楼层不得大于5mm，表面平整度不得大于8mm，水平灰缝平直度不得大于10mm，水平灰缝厚度8~12mm，外墙上下窗口偏移不得大于20mm。 4、砌筑砂浆调制应符合配合比要求。 5、每天下班前对自己砌筑的墙体检查，不符合规范要求的立即返工纠正，保证工程质量达到优良标准。 七、施工管理要求 乙方人员遵守各项安全施工规章制度，听从现场管理人员的合理指挥安排，做好个人防护工作。接受质量技术交底，撑握操作规范及施工方法。为确保质量和施工进度，根据甲方进度安排组织足够的人员进行施工。 八、材料使用 1、拌制的砂浆严禁按配合比下料，不得多下水泥。 2、在砌筑施工过程中半砌随砌随用，不得剩余。 3、砌筑的落地砂浆班回收使用，不得留有过夜砂浆。 4、每道工序完成做到工完场清，把地面的碎砖余渣清理干净运走。
砌墙抹灰合同范文 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 工程地点: 工程名称: 经甲、乙双方协商、甲方愿将雅景花园S6地块1、2幢高层及地下车库工程内外墙抹灰工程以包工形式承包给乙方，建筑面积约。为了加强双方制约与协作关系确保工程安全生产，按质、按量如期完成工程任务特定以下条款，望共同信守执行。 一、承包内容: 施工图纸、施工合同及相关规范要求内的所有内外墙抹灰工程，包含打点、挂网、门窗边、线条、室内外柱、梁、墙，楼梯间墙、管道井抹灰等、所有预留洞修复。过程中必须利用落地灰重新搅拌加以利用，杜绝浪费，工程完工后必须清理干净楼面及外脚手架上所有积灰。承包形式为单包，包工不包料，在签定合同时乙方向甲方交纳合
同及配合违约金万。此款在工程完工后退还(若施工有违反合同条约及其他严重事态则按实际情况予以扣除)。将指派为乙方代理人，负责代理乙方日常一切事务。 二、施工进度要求: 1、工程施工期:自月月期要执行工程总进度表中以周计划指导生产，月计划为工期目标控制。 2、乙方接到甲方的进度计划表后，承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期计划，确保工期计划表的严肃性。工期计划表也是现场实际施工进度考核的依据。 3、要求每月至少施工八个楼层，若因乙方问题造成甲方制定的工期延误，延误一层罚1 元每平米，若延误两层罚2元每平米，以此类推。 4、在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不利，技术工人投入比例不够有明显延期现象时，甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按承包价计算并增加30%附加费用在乙方总价内扣除。
二次结构砌体承包协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（施工班组代表） 工程名称： 为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容： 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。 4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等） 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、3000元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。 14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期： 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的5﹪扣除工期违约金。 三、分包工程单价： 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖 130 元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖 160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按 200 元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费，乙方同意将剩余20﹪为乙方中途退场给甲方造成的损失赔
砌墙协议 承包方. （以下简称乙方） 经甲乙双方共同协商、本公司分项工程施工中的砖砌墙体一楼部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、禾I」、签订如下协议， 一、工程地点：号 二、承包形式：清包工不包料即材料，施工用具活动。脚手架由甲方提供到场地由乙 方搭建。乙方泥刀自行负责。 三、承包范围：一楼东楼加卫生间部分砖砌墙体部分砖砌墙体，不包刮扎钢筋支模板 混凝土浇筑 四、承包价格：按砌墙部分长X宽（高）面积每平米30元，（因工程量小不扣门窗 洞面积不粉刷清水墙） 五、付款方式：砌体工程完工验收通过后一次性现金付款。无需发票。 六、工程质量：尺寸按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标 准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝 1 cm,门窗洞部分要预 留粉刷位置并垂直水平，与沟槽柱及墙体部分要加拉结筋，墙体底部及 门窗洞上部以全长中心高度找平。要预留排风洞，墙体二面灰沙刮平保 证以后好粉刷如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损 由乙方全权负责，并做好节约材料，浪费材料要赔偿。 七、工程工期，起至5个工作日完成。 八、安全生产、文明施工：乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按 现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。材料用多少运多少， 做到落手清，完工料清，通道清。乙方人员进入施工现场必须戴安全 帽，禁止酒后上岗野蛮施工，禁止影响隔壁居民及单位正常生活工作环 境，经发现每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不 良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法 者交当地公安部门处理。如施工中发现图纸与现场不符，强行施工，造 成甲方损失由乙方承担。 九、本公司与乙方不存在口头协议，一切协议以书面形式，其他无效。 十^一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清钱款项后本合同自动失效。 甲方：上海管理有限公司 经办人： 乙方:
砌砖粉刷班组承包合同甲方： 乙方： 为了高速、优质、安全地完成XX住宅楼砖砌体及内外粉刷等项目的施工任务，在公平、公正、平等自愿前提下，经双方协商签订本协议： 一、承包范围、工作内容 XX住宅楼工程的所有砖砌体、内外粉刷工程及相关工作。具体内容如下： 1、砖砌体分项：包括上料运输、浇水、选料、清理等整个操作过程；卫生间、厨房间在楼面上做砼反梁（宽度随墙体即90㎜宽、高度120㎜）；协助施工员放样测标高、找平、立皮数干；预制构件制作及安装；砌体顶部细石砼嵌缝等所有墙体工程及地面工程的施工。 2、落手清、成品保护：每日及时做好落手清工作，余料及时利用，不得浪费；下道工序施工前做好上道工序的成品保护工作，有关场内材料垂直、水平运输和浇水湿润护养等相关工作。 3、砂浆机开机清理保养、灰斗车保养及清理。班组必须定人开机，随时清理、打扫楼层及吊蓝内、上料平台垃圾等工作，一天打扫不少于二次。 二、承包方式 分项承包，不得转包，只包工不包料。砂浆搅拌机及灰斗车由甲方提供，其余工具及辅材均由乙方自备。 三、质量要求和承包单价 质量等级：合格。分项工程不合格，不予计价，所有砖砌体及砼制作安装浇灌全部过程，每完成一层或多层应组织人员先自检后报甲方验收。 承包单价： 1、所有砖砌体人工费120元/m3（其中含所有砼圈梁、过梁工程量在内）。另外，每层补贴500元圈梁、过梁钢筋、模板安装及拆除费。 2、内外粉刷按单项分包：其人工费为外墙面水泥压光20元/㎡，内墙面粉刷10元/㎡，内门窗洞及阳台栏板按每延长米7.5元计，外墙空调板和飘窗、线条按双阳角每延长米9元计， 40㎜厚地面水泥炉渣找平（包括清理）6元/㎡。楼梯间踏步水泥压光600元/层（含踢脚线），水泥砂浆地面压光6.5元/㎡，砼垫层及压光8.0元/
编号： _______________ 砌体工程施工承包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日甲方（发包方）：法定代表人： 地址：
联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 甲方根据施工需要将 ________________ 工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙 方施工，为明确双方经济及安全责任，确保工程质量及进度计划在施工内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。 一、承包方式及承包范围 方式：甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。 范围：以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，包质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期）。 二、承包单价、内容及质量要求 1、承包单价：本工程按工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑面积） 每平方米 _____ 元/m2计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具（平 板式震动器、插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等）。 2、承包内容： （1）按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。 （2）按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程；全部砌体工程（临时设施、水池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、楼层楼栋路面等清理及一些零星项
目）。 （3）负责本项工程材料垂直运输的指挥。 （4）负责本项工程混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。 （5）在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保 养。 （6）本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。 （7）混凝土表面二次磨面、养护（包括覆盖物）。 （8）模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清 理（木工爆模的混凝土块木工班清理）。 4、预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其他建筑垃圾并 装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。 5、本分项工程各部位施工前、施工过程及施工后的一切应负责的工作。 &若工地现场发生杂项工作应优先满足乙方工人。杂项工作每天8小时，每人每天 ______ 元计算人工费 3、承包质量： （1）质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013 ）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2002）优良等级。 （2）质量验收：每道墙面砌体完成后，先进行自检，然后甲方技术人员检查后，报建 设、监理单位验收。 （3）墙体垂直度偏差不大于10mm，表面平整度偏差不超过8mm （4）质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。
泥工砌墙合同 篇一：泥工班砌砖合同 泥工班砌砖劳务合同 项目总包人：（以下简称甲方）砌筑分包人：（以下简称乙方）甲方在湖南华恒建筑工程有限公司（以下简称总包方）签订总承包绥宁山水名都高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国合同法，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。 一、承包内容： 1、施工依照参照发包人20XX年在邵阳第二建筑设计院设计的施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一\十二\十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。 2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。 3、其他说明：1）小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。
2）楼面清理砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。 二、质量要求与验收： 1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。 2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。 3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验 收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。 6、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
编号：_____________ 二次结构砌体工程承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
乙方：（施工班组代表） 工程名称： 为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容： 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图 纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。 4、份内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等） 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。
14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期： 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如 果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的％扣除工期违约金。 三、分包工程单价： 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶mm厚墙体砖的 砌筑单价按每立方砖元。mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖元。乙方在施工中岀现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙 方实际工作量的％计费，乙方同意将剩余％为乙方中途退场给甲方造成的损失 赔偿。合同单价含质量“优质工程”达标、：施工人员进出场费、劳保用品费、工具费、办证费、 冬雨季施工降效费、生活费、注册费、抢工费、措施费、水平及垂直运输费，保险费（班组长需自己给工人上各种保险（含人身意外险），手头工具费、场地清理费、成品保护费、未装塔吊之 前的人工倒运材料费等合同范围和合同所规定的，与该承包工程有关的一切费用。 2、本工程合同范围以外如果产生了费用，用工按元/工日计算，工地零杂用工需报公司 审批，经审批完的用工公司才能给予结算。 四、工费的结算与结算程序： 1、工费的结算： 工程完工后公司根据项目部上报任务书的工程量、的 工程内容、施工部位以及工地管理人员对结算 意见等情况经审核后据实结算。 2、工费的结算程序：