施工单位与各班组安全生产协议
施工单位：贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
班组：
为全面履行施工单位与各班组双方签订的遵义县南白镇南苑新城（棚户区）建设项目13、14号楼建设工程班组承包合同内容，进一步明确在施工过程中双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共各国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》及其他有关法律、法规，签订本协议。
本协议合同补充条款，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、施工单位与各班组双方应共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在施工单位统一编导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全生产工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须首先落实安全技术措施，防止事故的发生。
四、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故应立即采取措施保护好现场，抢救伤员，防止事故扩大。单位负责人应当在1h内及时报告上级主管部门，建设行政主管部门逐级上报每级时间不得超过2h，并组织事故调查小组，查清原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事
故责任者的处理意见。
六、施工单位与各班组对安全生产承担连带责任。各班组应当服从施工单位的安全生产管理，各班组不服从管理导致生产安全事故的，由各班组承担主要责任。
七、各班组应履行如下职责：
对本单位施工中安全负直接责任。具体内容如下：
1、配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并做好记录。
2、对电气焊等特种作业人员应持证上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。
3、施工人员进场前应组织学习有关安全生产的法律、法规，做到预防为主。
4、施工现场内严禁使用易燃易爆物品，同时禁止吸烟。
5、施工现场生活区、施工区和办公区应分开，并符合消防规范要求及防火有关规定。
6、施工现场应配备消防器材和消防水源，并派专人负责。
7、各班组负责本班组现场施工人员的安全管理，如出现意外伤亡事故，由本班组自行负责。
8、遵守安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。
9、按要求制定本班组安全目标责任、管理规章制度，并向有关监督机构备案。
10、对本班组的施工人员应登记造册，如实向施工单位报告，接受入场前的安全教育。有人员调整时，要立即报告，并进行安全教育。未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证的人员和未满十六岁的童工。
12、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
13、负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同时有针对性地进行安全技术交底。
14、申报劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。
15、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水符合卫生要求。
16、在容易发生火灾的区域动火时，应事前向总包单位申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。储存使用易燃易爆器材时，应采用相应的消防安全措施。
17、教育本班组职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，施工中如因分包单位人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规程而发生伤亡事故，其损失由分包单位负责。
此协议作为合同附件，一式二份，施工单位、本班组各持一份。
施工单位：班组：
年月日年月日
安全文明施工协议书 发包人： 承包人： 1 工程简要： 1.1 工程名称： 1.2 地点、工期、造价：详见合同约定 2 一般条款 为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全工作方针，加强现场安全文明施工管理，创造一个良好的工作环境，保障员工的安全与健康，保证工程建设的顺利进行特签订本协议。 3 双方的职责 3.1发包人职责 3.1.1严格执行国家关于安全生产的法律、法规、政策和建设工程安全及文明施工管理的有关规定、办法，对建设过程中安全工作负有全面的监督责任。 3.1.2监督承包人对参加项目建设的全体员工进行安全教育培训。 3.1.3主持召开安全生产会例会，定期或不定期地组织安全检查，针对承包人的违章行为、安全隐患和发生的安全事故，有权给予口头警告、发出书面整改通知，直至责令停工，并根据本协议和发包人的其它有关规定进行处罚。 3.1.4督促监理公司审查承包人的安全工作程序和特殊作业，危险作业和大型施工项目的安全施工措施。 3.1.5参加承包人人身伤亡事故和其它重大事故的调查处理工作。 3.1.6对安全工作上不称职的安全管理人员提出撤换意见。 3.2 承包人职责 3.2.1 严格执行国家有关安全生产的法律、政策和规定，以及发包人制定的安全文明施工管理方面的文件。 3.2.2服从发包人和监理单位对安全工作的管理和监督，全面遵守承包合同和本协议关于安全工作的规定。 3.2.3按照发包人安全文明施工总体策划，制定并落实所承包项目的安全文明施工策划，实行安全文明施工区域化管理。 3.2.4建立健全现场安全生产管理机构，按规定配备足够数量的安全监察人员，并报发包人备案。 3.2.5安全措施费（已包含在合同总价中）应做到专款专用，同时为现场从事危险
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工单位安全生产协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设单位：___________（以下简称甲方）施工单位：___________（以下简称乙方） 为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《民法典》。以及有关法律、法规规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 一、工程项目概况 1．工程名称：___________ 2．工程地点：___________ 二、工程项目期限 自___年___月__日（开工日期）以实际开工时间为准。 至___年___月__日（竣工日期）以实际开工时间推计。 三、项目安全管理目标 （一）安全生产目标 1．人身死亡事故为零； 2．重大机械、设备事故为零； 3．重大火灾事故（为零； 4．负同责以上重大交通事故为零 5．严重未遂事故为零。 6．环境污染事故为零 7．重大职业病事故为零。 四、安全生产要求
1．乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担，非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 2．乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。 3．乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。 五、甲、乙双方共同的义务 甲乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 在市统一领导下，组成施工现场安全生产领导组织机构；(见附图) 定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 坚持“安全第一，预防为主”的方针，不允许违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 六、甲方的具体责任 1．对乙方制定上报的安全目标责任、施工组织设计、管理规章制度、安全施工方案、专项技术安全措施、各项文件审核备案。
工程施工安全协议书(各班组) 工程施工安全协议书 甲方：雷州市第二建筑工程公司湛江项目部 乙方： 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保国联一车间拆建 工程施工中人身安全，经双方协商一致签订本协议： 第一条工程项目：湛江市建设工程交易中心交易场所 第二条施工地址：湛江市赤坎区湾南路37# 第三条双方安全责任和义务： （一）甲方安全责任和义务： 1、甲方应积极为乙方提供合理方便的工作环境，包括提供安全合理的材料堆场。 2、甲方现场管理人员有权对违反施工安全操作规程和施工安全规范的施工人员进行教 育，并阻止其继续违规施工。 3、甲方对违反安全文明施工的施工人员有权进行必要的经济处罚和行政处理。 4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担 责任。 5、甲方有责任提供安全的电源拉至施工现场给乙方使用，并经常检查乙方接驳电源的 机具设施是否符合安全。 （二）乙方安全责任和义务： 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事 故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽的施工人员进入施工现场作业。
2、施工现场非电工人员不得私拉和乱接电线。 3、不准在施工现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物品。 4、不准在不设栏杆或其它安全措施的高空作业，并不得在同一部位同时进行上下交 叉 作业。 5、不准带小孩进入施工现场施工作业。 6、电源开关不准一闸多用，未经训练的工人不准操作机械。 7、作业高度超过楼、地面2米时应系好安全带、安全帽带并防止坠落及坠物伤人； 8、不准在施工现场和防火禁区内吸烟。 9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 10、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 11、乙方施工过程中发生人生伤亡、电气和设备事故等不安全情况，应立即报告甲方， 并积极配合救助工作。 第四条违约责任 1、由于乙方责任造成的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并 赔 偿因此造成的全部损失。 2、乙方不戴安全帽、赤脚、穿拖鞋进入施工现场施工的，每发现一次扣罚100元。 3、乙方带小孩进入施工现场，每发现一次扣罚500元。 4、在施工现场和防火禁区内吸烟，每发现一次扣罚100元。 5、乙方施工过程中不履行工完、料尽、场地清，每发现一次扣罚500元。 第五条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解 无法解决争议的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。 第六条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于施工合同。 第七条本协议有效期限：自甲乙双方签订本协议之日起至乙方所承包的施工项目竣 工验收之日止。
编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
建设工程施工安全生产协议书 建设单位名称：成都市宏誉房地产开发有限公司施工单位名称：四川省住业建设工程有限公司协议签订日期：2012年3月
建设工程施工单位安全生产协议书 建设单位：成都市宏誉房地产开发有限公司（以下简称甲方） 施工单位：四川省住业建设工程有限公司（以下简称乙方）为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及有关法律、法规规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 一、工程项目概况 1、工程名称；宏誉攀成钢片区综合项目一号地3、4、5栋及地下室 2、工程地点；成都市锦江区东大路 二、工程项目期限 自2012年3月31日（开工日期）以实际开工时间为准。 至2014年9月30日（竣工日期）以实际开工时间推计。 三、项目安全管理目标 （一）安全生产目标 1、人身死亡事故为零； 2、重大机械、设备事故为零； 3、重大火灾事故（为零； 4、负同责以上重大交通事故为零 5、严重未遂事故为零。 6、环境污染事故为零
7、重大职业病事故为零。 四、安全生产要求 1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担，非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 2、乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。 3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。 五、甲、乙双方共同的义务 甲乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 在市统一领导下，组成施工现场安全生产领导组织机构; (见附图)
班组施工安全协议书 甲方：项目经理部 乙方： 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、贯彻落实国家及合肥市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。 2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。 3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。 4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。 5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，且工期不顺延，待整改验收合格后方可继续施工。 6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定以及违章指挥、作业的的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚，处罚以现金的方式缴纳，并登记入账。 7、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以500元-1000元经济处罚。 8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、
人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。 3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进行安全教育，特征作业人员必须持证上岗，熟悉各种施工机械设备的安全操作规程，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。 6、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 7、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员
安全文明施工协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地点： 第三条甲方责任 1、开工前甲方对乙方进行施工工程安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查。 6、乙方在施工中发生的事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》中规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担负责。第四条乙方责任 乙方对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担责任,并履行以下安全责任： 1、乙方提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须遵守甲方规定的安全管理制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员投保人身保险，并配备合
格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安全监督人员。乙方指派作为安全工作负责人。 5、乙方必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行的安全技术交底和安全教育。乙方将参加安全教育人员名单（含临时增补或调换人员）报给甲方备案。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质的检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、乙方特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。并且在施工期间要随身携带上岗证件。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工。禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，由专业人员负责连接，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，施工现场严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用。签发监护工作交底书，落实监护措施。生活区内，严禁使用电炉和碘钨灯。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。不准在校内赤身裸体，随地大小便，骚扰他人，打架斗殴等。乙方除施工现场看护人外，其他人不得在校内留宿。 12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，每日清理渣土，确保安全文明施工。 13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 14、乙方施工过程中发生各类事故，应立即报告甲方，并积极配合调查。 15、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
建设工程施工安全生产协议书 工程名称： 甲方： 乙方：
安全生产协议书 甲方（以下简称甲方）： 乙方（以下简称乙方）： 为加强施工现场的安全管理，明确甲乙双方的责任和义务，保证职工的人身安全，健康和国家的财产，使工程能够顺利进行，依据《中化华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、及国家和北京各级相关部门频发的安全生产条例等有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 第一：安全生产： 一、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《北京市〈建设工程施工现场管理规定〉实施细则》、《北京市建筑施工现场防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。 二、乙方所有工人在进入现场前应由乙方进行生产技能，操作规程和安全知识的培训，必须严格执行三级教育制度，施工现场必须配置专职安全员。项目经理、生产负责人、特殊工种必须持证上岗。 三、乙方必须执行安全生产检查制度和安全检查整改通知要求。乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
四、施工中乙方必须佩带好施工中所需的劳动保护用品，必须遵守甲方及总包方规定的各项安全管理及安全技术交底。 五、施工中，乙方非机械操作员（有专业上岗证）外，不准随便开动施工机械及电器设备，施工机械、电器设备必须由专人操作。乙方自带机械设备必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏有效。乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度。 六、施工现场，乙方不准动用和拆除任何安全标志及标牌。严禁随便动用消防和安全设施。 七、乙方必须执行“因工伤事故报告制度”。 八、施工中乙方违章操作或违反安全制度，操作规程作业，出现安全事故由乙方负责。乙方必须承担因为乙方原因造成的一切经济责任和法律责任。 九、甲方有权监督、纠正乙方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业，并对其进行处罚，处罚单无乙方签字也予生效。 十、施工过程中禁止打闹，预防高空坠物，禁止高空抛物。 十一、施工过程中，各种机具以及照明灯所需电源必须有专业电工负责完成，不准私自乱接电源。否则出现事故由乙方负责全部责任。 十二、进入现场的所有人必须带安全帽：施工现场禁止穿拖鞋，高空作业以及临空（临边）或其他陡峭地方作业，必须系好安全带，否则出现事故责任自负。
班组安全、环保及文明安全生产协议 承包单位（以下简称甲方）：中交三航局国投湄洲湾电厂取排水工程项目经理 部 分包单位（以下简称乙方）：福建鑫祥建设工程有限公司 工程名称：中交三航局国投湄洲湾电厂取排水工程 工程地点：福建省莆田市秀屿区忠门镇 起止时间：从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，“突出重点，早做准备，统筹安排，服从大局”，以对人民的财产负责的精神，对可能出现的事故进行加强控制，确保施工安全，将损失降低到最低限度，杜绝重大事故发生，切实抓好安全生产文明施工工作，特签订安全生产协议书。协议双方须共同信守，严格履行。 ㈠、安全、环保 1、本工程施工期间，甲方确定黄振龙为安全生产责任人， 月在施工现场工作应不少于26 个工作日。安全员若需较长时间离开工地时，应有专人（或兼）顶岗。 2、乙方应严格执行国家、建设部、海事等部门的有关安全法规、法令、政策，严格遵守施工操作规程，文明施工，制定严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡、机械设备损坏等事故的发生，严禁野蛮施工、违章操作，否则造成的一切损失由乙方自行负责，并承担与之有关的一切刑事、民事经济责任。 3、乙方应在施工前将进场人员名单以及在施工期间将人员变更情况及时用书面形式报送甲方。所有施工人员必须接受甲方的进场安全教育及安全技术交底，配合甲方的安全管理工作。乙方不得安排未经安全生产教育培训的人员上岗作业，特种作业人员必须持相应的有效证件上岗。 4、乙方必须严格按照国家有关法律法规、相关规定及业主、监理、总承包方、甲方的要求制定合理的环保措施，并有效执行； 5、乙方必须认真搞好现场文明施工，自觉接受甲方管理，并严格遵守甲方和业主及政府、部门提出的文明施工及现场管理要求，严格执行有关文明工地的
安全生产合同 建设单位：泰安泰山城市发展置业有限公司（甲方） 施工单位：泰安市城市建筑安装工程有限责任公司（乙方） 为确保从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强工程建设安金 监理工作，落实安全生产职责，保证工程进展的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规的贯彻落实。建设单位、施工单位就工程建设中双方的安全责任和义务协商达成一致，订立本协议。 一、工程基本情况 工程名称：泰安开元盛世?智园项目二标段 建筑面积：63107. 72平方米 二、工期 开工日期：2015年4月8日结束日期：2016年1月12日 三、协议内容： 一、施工单位责任（乙方）: 1、严格执行泰安市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。 2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。 3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。 4、对施工现场的安金生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻 “安全第一，预防为主”的方针。
5、及时向施工人员传达国家、泰安市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。 6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。 7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检査，并督促、检査隐患的整改落实。 &对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检査，将证件复印件备案，严禁无证作业。 9、纠正施工人员的违章、违规、违纪行为，对违反规章制度的人员，按照安全生产奖罚规定的相关条款进行处罚 10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检査确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。 11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。 12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检査，落实隐患整改。 13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。 15、因安全措施不落实，安金防护未达到标准，安金隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。 16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调査，承担事故责任和损失。 17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险 作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。 四、协议的生效与终止
建筑工程承包协议书 （土建工程） 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 为确保工程质量及工程进度、安全生产、文明施工，努力完成招标文件要求的施工任务及质量、工期目标，在诚信、务实、目标一致的原则基础上，经双方协商一致，签下以下工程清工承包合同条款： 一、工程项目：工程 二、工程地点： 三、承包范围： 四、承包价格：(按图施工的全部土建内容。包括基础、主体 结构、内外粉刷、线条粉刷、模板制作及安装、机械设备、卫生清理、成品保护、内外架子、柱钢筋压力焊等，其中基础按-1.5m内工程量计算，如基础深度超出或未达到1.5m按实调整计算） 五、承包形式：包清工（甲方提供除模板、钢管及全部附件等建 筑材料，保证及时提前到场） 六、付款方式：。 七、工程时间：开工时间：2012年09月08日 竣工时间：2012年11月27日 工期：日历天
八、工程质量与文明施工 1、本工程为确保“”（质量标准）项目，乙方应严格按照国家装饰 工程施工标准及验收规范和“”（质量标准）的要求进行施工，在 以上的大前提下再严格按照施工图纸及施工员的技术交底进行施工。如 达不到质量要求，由甲方签发整改单，在规定的时间内乙方整改完毕， 否则发生的一切费用由乙方承担。如由乙方原因引起的整改，由乙方另 行承担材料等一切损失。 2、乙方承包者必须每天在工地负责工作，如遇特殊情况应经项目负责人书 面同意后并指派一人临时负责乙方班组的管理。 3、乙方在承包范围范围内的工作开始前，应对前项工作完成的情况进行检 查，发现不符合质量标准应向项目负责人提出书面的整改要求，否则乙 方在施工时发生的由于前项工作的质量引起的损失由乙方承担。 4、乙方必须服从项目部质量员的检查、监督，甲方有权对乙方违规不改提 出罚款以及停工的处罚决定。 5、乙方在每天收工后，必须清理施工场地，做到场地干净，积极做好半成 品、成品的保护，防止污染和损坏。乙方对半成品、成品的保护负有责 任，在移交甲方竣工之前，由乙方负责施工项目的半成品、成品保护工 作，否则发生的一切损失由乙方承担。 九、工期期限 1、施工进度必须严格按照施工进度计划进行，乙方必须保证在甲方指定施 工时间内完成。 2、乙方必须不折不扣的保质保量，按进度计划完成任务，若出现工期缓慢、 人员不足的情况，必须随时对下属人员进行调整或加强，如造成乙方不 能满足进度计划内容，延迟完工按每天罚款300元处理，提前完工每天 奖励200元。 3、乙方由于人员缺少而不能保证进度的（以推迟三天为限），甲方有权派其 他班组充实乙方的施工人员，所发生的一切费用及损失均由乙方自负； 如中途退场，所完成工程量部分甲方将不再支付合同款，如因乙方中途 退场造成甲方损失的由乙方承担，并处以10万元赔偿。 4、如出现非乙方原因造成乙方无法施工，乙方应在24小时内向甲方提出书 面报告，经甲方认可后，作为工期顺延的依据。 5、本工程工期可能因为由于甲方原因提前或整体滞后。若出现长期停工情 况，乙方应按照甲方要求减少或撤退施工人员，再次开工时甲方应提前3 天通知乙方，乙方须及时安排工地所需施工人员进场。如乙方原因使工 期整体延误，乙方不能合理、及时、按需安排施工人员，造成甲方的一 切损失从乙方已完成工程款中扣除。
安全文明施工合同 安全文明施工合同范文1 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。 第一条：甲、乙双方严格按照经省人大批准的《河南省建设工程项目施工安全监督管理办法》和市政府关于安全、文明施工的要求，明确各自的职责，加强对施工现场的管理。 第二条：乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。 第三条：乙方应主动做好以下工作： 一、施工现场办公及生活临设大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂物、积水、异味，并保证安全、美观;安全文明设施标志、标志牌应设置在明显位置;各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民;施工现场必须派专人管理，严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道;不得破坏工地周围树木、绿地;土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗避免尘土带到城市道路上。 三、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施
工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止打架斗殴。 四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须减速行驶;设置明显警示标志。 五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。 六、现场消火栓及其他消防器材配电安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防通道畅通;施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。 七、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进行施工现场;严禁工人酒后上岗。 八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。 九、工人食堂必须干净，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暧可统一安装空调。 十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改;同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监督部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合，认真履行。 第四条：安全文件施工措施费的使用按施工合同执行;凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、县主管部门针对该
外协施工单位安全生产管理协议书 甲方： 乙方：签订时间: 签订地点:
.. ......... ............. 啪胳wZprtf............................ .. ......... ............. 研胳加吋.............................. 外协施工单位安全生产管理协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律、法规及甲方相关安全管理办法。为了保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当米取的安全措施，现就安全生产施工事项达成以下协议： 第一条：基本情况 工程名称： 工程地点： 工程概况：详见工程合同《》。 第二条：乙方资质及安全生产条件 乙方的资质： 乙方的安全生产条件： 说明：乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送给甲方审核并对资料真实性负责，资料复印件报甲方工程管理部门备案。 第三条：乙方现场负责人及安全生产管理人员 乙方现场负责人：_________ ; 安全生产管理人员： __________ ; 第四条：甲方的责任和权利 1、甲方应向乙方公布本单位及施工现场安全生产管理规章制度。 2、甲方有权依据国家安全生产政策、法规和各项安全技术操作规程对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。
............... ... 饋P& ?/耐彳.. .... ................ . ............... ... 饋品《/耐彳 .. .... ................ . 3、甲方对乙方所制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落 实，对无方案、无措施和措施落实不到位的有权停止施工，限期整改，并根据具 体情况进行处罚。 4、甲方对乙方特种设备作业人员资格进行验证，禁止非特种作业人员从事特种作业。 5、因乙方不遵守本协议条款，造成重大安全事故的发生，甲方有权取消乙方承包资格，并终止合同。 第五条：乙方的责任和权利 1、乙方应认真贯彻执行国家安全生产政策、法规和行业安全规程、规定及甲方制定的各项安全管理制度，自觉遵守本协议。 2、乙方负责人是承包本项目的安全生产第一责任人，对安全生产负全责。 3、乙方在施工、作业过程中应切实采取有效地安全防护措施，做好易燃、易爆、有毒、有害危险物品的监控工作，防止安全事故的发生，保证人身及财产安全。 4、乙方必须坚持“管生产必须管安全”的原则，做到安全工作与生产“五同时”（即计划、布置、检查、总结、考核） 5、乙方应建立安全生产保证体系及安全组织机构，设置专职安全生产管理人员，健全现场安全生产责任制及相应的安全奖惩办法。 6、乙方项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持相关安全管理部门核发的资格证书上岗，并将复印件交甲方备案。 7、乙方投入施工现场的全部机械设备及各类工具，必须经检验合格，符
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工班组安全管理协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：乙方：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安 全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规以及建筑施工行业相关 管理规定及管理规范等，坚持“以人为本”的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安 全生产法律法规的相关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。加强安全生产 管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。 为了确保本项目的安全文明施工双方达成协议如下：一、工程概况：1、工程名 称： 2工程地占 . 八\、? 3 、工程内容： 4、开工日 期：年月日5、竣工日 期：年月日二、甲方的责权：1 、建立安全生产责任制度。制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和 操作规程。2、建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，对安全隐患下达整改通 知单，督促乙方及时进行整改。监督乙方对施工工序、施工操作的安全进行日常的 检查，及时纠正违章指挥和违章作业。3、建立安全例会制度。每月组 织召开一次安全会议，遇有特殊情况时，随时召开安全会议。参会人员签到，会议 内容形成记要。4、建立安全教育培训制度。组织乙方对进场工人进行三级安全教 育。在推广新技术、新材料、新设备及新工艺时，负责对乙方管理人员和作业人员 进行安全生产教育培训，每年组织一次安全生产知识考核，有权拒绝使用全生产教 育考核不合格的人员。5、组织安全技术交底。甲方技术负责人（或项目工程师） 向乙方现场施工人员进行安全技术交底，对交底工作做好文字记录。 6、负责编制施工组织设计和专项安全施工方案。 7、负责项目部的安全资料的建立 和管理。8、对乙方施工现场的违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、 罚款权，直至活退出场权。9、有要求乙方按照规定使用安全措施费的权 利。10、有权利对乙方所使用的临时设施、安全防护用品进行检查，对不符合安全 要求的有权要求乙方进行拆除、更换。三、乙方的责权：1、完成甲
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 安全文明施工管理协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 一、管理规定 1、施工期间所有施工人员必须统一着装，戴统一规格安全帽，工作期间施工现场负责人必须在现场指挥，如有事离开，指定人员现场管理，但离开时必须向甲方负责人准许下方可由指定人负责。 2、严禁施工人员赤脚、赤膊、穿拖鞋进人工地。在施工现场工地施工时严禁吸烟。 3、指定专门的成品保护员、安全员、质量员，各负其责做好现场安全质量工作。 4、施工人员不得散布有损公司形象的流言；据实回答领导的问题，维护公司形象。 5、所有个人用品必须符合国家有关规定且符合甲方、建设方以及监理方的要求。 6、施工人员在工地范围内不得嬉戏打闹、大声喧哗、严禁打架斗殴。 7、施工现场卫生必须符合要求，如甲方提出要求应根据甲方要求进行整改，符合现场文明施工要求。 8、根据“活完、料净、脚下清”的原则对施工产生垃圾及时清理装袋后定时运到指定地点，严禁高空外扬； 施工时未能清走的垃圾、渣土必须装袋、装入垃圾箱或封闭容器内，并且随时清运，现场不许有成堆垃圾存在。余料、碎石在征得项目部同意后方可根据要求清理。 9、每个作业时间结束后，施工范围内除规定留守人员外，其他人一律撤离施工现场。 10、所有施工人员在施工过程中，必须注意对建筑物内外原有设施、设备的爱护，不得随意移动，使用和损坏设施、设备。 11、所有施工人员在与外单位人员或业主进行接触时必须注意文明用语和行为规范，不得语言粗俗、态度生硬。 12、施工材料依据分类、安全、便于施工的原则码放，建立材料标示牌。 13、严禁非本单位人员在工地停留。 14、有些有时效的材料，必须在失效时间内使用完全。如超过时效必须重新检验合格方可使用。
《安全管理协议书》 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，弘扬生命至上、安全第一的思想,强化“以人为本，人人有责”的安全生产管理理念。推行全员、全过程、全方位的安全生产管理工作，严格执行各项安全生产法律、法规，履行安全生产管理职责，进一步明确施工过程中甲、乙双方各自的安全管理责任，使安全生产管理工作做到“职责明确，警钟长鸣，常抓不懈”，有效控制和减少各类事故的发生，保障职工生命安全。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》《禾祥鑫天地施工合同》以及福建省、福建省及厦门市的相关法律、法规和施工现场安全生产、文明施工管理规定，特签订本协议。 一、安全生产、文明施工管理目标 1、控制目标：无发生重大安全质量事故，杜绝因工重伤、死亡事故的发生；不发生火灾、中毒、重大机械事故；不发生重大环境污染和严重的扰民事件。 2、管理目标 1）重大事故隐患整改率达到100%，一般隐患整改率达到95%； 2）扬尘、噪声、职业危害作业点合格率100%； 3）施工现场安全管理及文明施工达到市级安全文明工地标准； 二、甲方安全生产管理职责 1、遵守国家、福建省及厦门市有关安全生产、文明施工的相关法律、法规和规范标准。 2、支持设计、地勘、施工、监理等单位正确履行安全管理职责，按合同约定督促、协调参建各方落实安全管理责任。 3、向乙方提供项目施工安全所需的水文、地质、相邻建筑物和构筑物、地下工程等资料。 4、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
5、根据合同相关条款审批、支付项目安全生产、文明施工措施 费用。 6、督促施工、监理单位建立健全安全管理组织体系。 7、检查、督促监理单位审批项目安全生产、文明施工专项方案，参与危险性较大分项工程的安全专项施工方案论证工作。 8、督促并参与监理单位组织的月度安全生产、文明施工检查活动，履行甲方应当履行的安全监管职责。 三、乙方安全生产管理责任 1、项目施工现场安全生产由施工企业负责，实行总承包的，由 总包单位对施工现场的安全生产负总责，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。 2、严格执行国家、福建省及厦门市有关安全生产、文明施工的相关法律、法规和规范标准，以及经批准的施工组织设计、安全文明施工方案、专项施工方案组织生产，落实安全管理措施。 3、设立安全管理生产机构,配备相应的专职安全生产管理人员，有组织有领导地开展项目安全生产活动。 4、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产管理体系。 5、制定项目安全生产责任制度、检查制度、对项目施工现场安全、文明管理及安全、文明设施进行定期和专项安全检查，并及时向监理和业主通报检查情况；对查出的安全隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。 6、对本项目危险性较大的深基坑（含基坑支护、土方开挖、基坑监测、降水、人工挖孔桩等）、烟囱加固、高大模板、外脚手架（悬挑架）、大型吊装及垂直运输设备安拆等应制定安全施工专项方案，并按规定组织专家论证，做好重大危险源安全生产的管控措施。