**********办公室维修工程施工合同
甲方：***********
乙方：***********
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵循平等、互惠互利的原则，就******21楼办公室维修工程承包施工事宜，双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：********21楼办公室维修工程
2、工程地点：********21楼
3、承包范围：办公室内墙面清理、墙面乳胶漆、门窗修理并重新刷漆
4、承包方式：包工包料
二、合同价格
1、本合同为固定单价合同，据实结算。
2、单价：清单价后附（含税）。
3、合同暂定总价：12280元（大写：人民币柒万贰仟元整）
4、综合单价包括施工单位为完成本合同施工任务而必须发生的人工、材料、检测费、机械费、施工管理费、利润、规费、安全文明施工费及为保证施工质量而发生的一切费用。
三、付款方式：
根据工程进度，甲方向乙方支付工程进度款。工程款支付进度详见下表：
备注：甲方支付至结算总价95%的款项时，乙方需要提供包含保修款的全额发票。
四、材料品牌及质量标准
1、本工程全部材料均由乙方自行采购供应，乙方采购的材料必须符合国家标准。若乙方采购的材料若不符合质量要求或差异，应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责，乙方若将不合格材料或伪劣材料用于工程，一经发现应无条件停工整改，并按甲方要求承担壹仟至叁仟元（￥1000.00元至￥3000.00元）违约金，承担由此造成的一切损失。违约金及损失直接从当期工程款中扣除。
2、本工程以《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑安装工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，提供工程完工验收合格的竣工验收资料。
3、工程完工应做到工完场清，并通过建设单位、监理单位组织的工程竣工验收。
五、工期
1、工期：____天。开工日期：竣工日期： (工程完工且经甲方验收为准)。
2、因甲方责任影响工期，工期顺延。
3、若因设计变更或非乙方原因造成的停电8小时以上，工期顺延。
4、若因乙方责任不能按期完工，每逾期一天承担违约金2000元，从当期工程款中直接扣除。
六、甲方的责任
1、甲方委派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。若更换驻工地代表，需提前3个工作日通知乙方。后任驻工地代表延续前任的工作，承担相应的责任。
2、依照合同条款支付工程款。
七、乙方的责任
1、乙方委派_************）
为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。若更换驻工地代表，需提前3个工作日通知乙方。后任驻工地代表延续前任的工作，承担相应的责任。乙方每更换一次驻工地代表，承担人民币壹仟元整（￥1000.00元）的违约金。
2、乙方负责及时进场，组织设计施工、保质保量，按有关规定提供检验报告、合格证等；
3、乙方应及时办理工程的检查与验收手续，并收集整理与工程进度相适应的工程相关验收资料。
4、乙方不得随意变更施工组织方案，如有变更须经甲方签字认可。
5、乙方对因产品质量及施工造成的质量问题，应负责维修或者更换直至成品质量达到要求，由此造成工期上的延误由乙方承担，造成其他损失由乙方承担，赔偿金额双方协调解决。
6、服从甲方的管理，负责施工人员的安全施工，若造成安全事故，一切责任由乙方负责。
7、负责施工区域内的防盗工作，做好施工人员的教育和管理工作，不得发生斗殴事件，每发生一次无论对错承担违约金200元，并承担由此造成的经济责任和法律责任。
8、负责施工期间的文明施工，如有违反，则乙方以每人每次200元向甲方承担违约金。
9、以上违约金及赔偿款直接从当期工程款中扣除。
10、乙方若未按照合同规定时间完工或者所施工部分达不到质量验收标准，则不合格部分所涉及到的单层整体已完工工程的工程款不予支付，且甲方有权要求其退场。
八、施工要求
本合同执行国家、地区最新相关规范、标准及规定，且以最严要求为准，具体施工要求按湖北省楼梯栏杆05ZJ401号标准图集执行。
九、工程验收与移交
1、工程具备竣工验收条件，乙方提前3个工作日通知甲方。由甲方、监理方组织验收。对不合格工程部分，乙方应按甲方的要求整改，达到验收合格标准；
2、工程竣工验收合格后，乙方不得以任何经济纠纷理由和其他任何理由拒绝交付工
程。
十、违约与争议
1、违约
1.1 当发生下列情况时，乙方承担违约责任，除按本合同相应条款执行外，每一违约事项乙方按合同价款的3%向甲方支付违约金；
1.1.1 因乙方原因达不到本合同约定的质量标准；
1.1.2乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务；
1.2 因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工每逾期一天罚款2000元，从当期工程款中直接扣除。逾期超过10天仍未完工的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同金额20%承担违约金。
2、本合同项下，乙方应当承担的责任及造成甲方的损失，如甲方代为承担赔偿责任的，甲方有权就代承担的及自身损失从应付乙方的款项中先行扣除。
3、甲乙双方在本合同履行过程中若发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼；
十一、其他事项
1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商可另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
3、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程验收合格后质保期满后本合同自行终止。
十二、附件
附件1（工程质量保修书）是本合同的重要组成部分，与本同具有同等法律效力。
甲方：******************** 乙方：********************
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
附件1
工程质量保修书
甲方（全称）：*************
乙方（全称）：***********
为保证*******室内楼梯扶手栏杆工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围**********1-6号楼、8号楼、9号楼、20-28号楼室内楼梯扶手栏杆工程。
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收之日起计算，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：************1-6号楼、8号楼、9号楼、20-28号楼室内楼梯扶手栏杆工程保修期为壹年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后3天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用根据甲方的实际支出从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保构件的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担所有损害赔偿责任。
4、通讯方式：电话、邮件、信函、传真等。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金按工程决算总价的5%计算，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。
五、质量保修金的返还
乙方在质量保修满壹年并履约了质量保修责任后，甲方将保修金全额（无息）支付给乙方。
六、其他
双方约定其他质量保修事项：
本工程质量保修书为合同的组成部分，由合同双方共同签署。
甲方：********************* 乙方：********************
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
编号：_____________ 楼梯扶手油漆涂刷工程协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，小镇楼梯扶手安装承包给乙方，为了确保工程质量、进度、生产安全，明确双方职责，双方达成如下协议： 一、施工地点： 二、工程质量：按现行规范要求，达到验收合格交付。 三、工期：______楼______月______日前完工（不论天气好坏），______楼______年______月______日完工。 四、承包形式：包清工、乙方自带机具、工具，照明灯、安全帽。 五、承包范围、工作内容： 1、______楼楼梯栏杆、屋面电梯机房爬梯。 2、两遍防锈漆、两遍面漆（黑色）。 3、现场材料二次搬运，栏杆灰尘、砂灰清理。 4、交付前的成品保护工作。 5、栏杆扶手交付验收前的一切工作。 六、承包单价 1、按实际楼梯栏杆长度元/米（成品）。 以上价格为合格产品价格。 七、付款方法
单幢楼号栏杆、爬梯全部完成，按以上价格70%支付。 余款在整个工程完工经验收合格后一次性支付。 八、甲方职责 1、根据乙方进场人员名单安排职工住宿及食堂搭伙。 2、根据甲方进度计划，及时提供施工材料。 3、在乙方自检的基础上对工程质量、文明施工、安全生产及时检查、监督，发现问题责令乙方限期整改。 4、时下达施工进度任务、技术交底、安全交底工作。 5、协助乙方职工办理相关证件，费用由乙方负责。 九、乙方职责 1、必须对进场工人进行安全交底、用电安全教育。 2、进场工人都必须当天交身份证，三天内交一寸照片、4张由项目部安全员登记备案，办理胸卡。 3、乙方承包者合理组织劳动力、技术工、按时完成项目部下达任务。 4、对违反质量、安全管理条例的，按照公司质量安全管理体制处罚执行。 5、对违章施工所造成的损失及费用，乙方全部自负。 6、由乙方自己造成的安全事故责任和所有费用由乙方自负，非乙方责任造成的安全事故，由责任方负责。 7、工期10天，推迟的罚款_____元/天。 十、奖罚办法 1、对栏杆制作、安装质量不符合要求的，责令其返工，并处罚_____元罚款。 2、工完场清，多余材料不及时清理归仓处罚_____元/次。 3、宿舍使用电炉、热得快、电热毯、睡觉不关灯的处罚_____元/次。 4、对用电接线不按规定乱接、乱挂处罚_____元/次。
甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，就乙方承包***工程栏杆、扶手制安、达成共识，为明确双方责任，确保现场施工、质量、安全、进度的要求。双方定立以下条款。 一、承包范围：***工程的所有工程栏杆、扶手。以图中指定的图集作法为准。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方承包范围内的具体工作： 1、按甲方提供的图纸要求完成图中所有制作工作，包括乙方在外加工部分工作。 （1）室内阳台栏杆执行施工设计图及变更图要求，玻璃采用12mm厚钢化玻璃，详见大样图（含油漆项目），同时提供二次设计施工图。 （2）凸窗台内窗边做安全防护栏杆做法见设计图。 （3）楼梯栏杆扶手具体做法见设计图。 2、制作安装过程中的辅助材料、垫铁、焊条、焊机、切割机等工作已包含在乙方工作内，乙方自配电线、电缆和末级配电箱。 3、以上承包内容均已包含乙方材料、设备的场内外运输和现场清理工作，乙方应向甲方交付完成的合格产品。 四、工程量结算依据： 4、乙方承包范围内以延长米按实际计算。 五、乙方承包单价： 5、乙方完成承包范围内的工作按以下单价计算(单价含材料费和人工费发票等税收费用)：
（1）室内楼梯栏杆扶手综合单价：每延长米元/m，室外阳台栏杆综合单价：每延长米元/m，低窗台外窗边安全防护栏杆：每延长米 元/m。 六、质量要求： 1、乙方提供的钢材、玻璃必须符合国家及XX市现行有关规定，必须向甲方提供材质检验报告和出厂质保书。 2、乙双方约定：乙方进场的材料经甲方验收质量必须同样品一样。若外观质量、使用质量或强度达不到甲方的要求，甲方有权通知乙方在限定时间内把不符合要求的材料立即退场，乙方应马上更换符合验收标准的材料进场，保证甲方进度要求。 七、施工工期：乙方的工期以甲方进度计划为准，甲方的进度计划为本合同的有效附件。 八、结算与付款方式： 1、乙方在完成阳台铁件栏杆制作安装完应付工程款，玻璃安装完应付工程款，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 2、乙方在制作安装楼梯铁件栏杆完应付，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 3、乙方在安装低窗阳台铁件栏杆完应付工程款，验收完应付工程 款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 4、乙方在完成所有承包工程通过验收后一周内甲乙双方及时结算。 九、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。
栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量
1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
编号：_____________不锈钢楼梯扶手施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。 第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条承包内容：__________不锈钢扶手 第四条承包方式：包工包料。 第五条结算方式及承包单价： 1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。 2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。 3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。 第六条付款方式： 1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问
栏杆工程施工合同 工程名称：___________________________________ 发包方（甲方）：XX省XX建设工程有限公司承包方（乙方）：________________________________________ 承包容：____________ 栏杆工程_______________ 合同类别：_____________ 包工包料 ______________ 签订地点：____________________________________ 合同编号： ___________________________________ 签订日期：_____ 年____ 月____ 日 第一部分协议专用条款
发包方（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包方（以下简称乙方）：________________________________________ 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、工程容：室外维护栏杆，包括但不限于室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：_____________ 第二条承包围及承包方式 1、承包围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认2016.01 版设计图纸、施工规及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单及 各种工作联系函、甲方通知等围室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施 工等万式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：___________ 元（大写：人民币__________________ 圆整）。 2、结算单价（含税）： 2.1、室窗户栏杆（不含油漆）单价：________ 元/m ;栏杆油漆单价：________ 元/m。
阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实守信的原则，甲方工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：阳台栏杆、室内楼梯靠墙扶手工程，包括铁艺栏杆制作、安装、油漆涂刷（烤漆）验收至交付使用，以及合同约定的质量保修年限内的质量保修等。 4、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。 二、合同工期： 达到施工条件时，乙方保证每个单体工30日内完成。 三、合同价款： 本工程阳台栏杆综合单价为190.00 元/m；楼梯靠墙扶手综合单价为60.00元/m；空调栏杆综合单价为122.00元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费（包括机
具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润、税金等及其他相关的一切费用。四、工程款的支付及竣工结算： 1、结算方式：结算时按甲方、监理审核的实际工程量×综合单价 2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经监理、甲方审核后付工程总造价的80%；工程竣工验收合格后，付工程总造价的15%，留5%的质量保修金；工程投入使用2年后无任何质量问题，返还5%的质量保修金；甲方每一次付款，乙方都需同时开具正式发票。 3、付款时间：每阶段工程量，经甲方、监理审核完毕后10个工作日内支付。 4、扶手各项技术指标必须达到乙方投标书报价所述，若乙方擅自改变，视为违约。 五、工程质量： 1、符合国家及福建省有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程优良。2年内保证工程不变形、油漆不褪色，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。 2、质量应符合设计图纸和国家现行有关施工的质量检验评定标准，各道工序符合有关标准、规范，否则将无偿返工和支付违约金2000元。 3、材料进场后经甲方、监理共同对其材料质量进行验收后方可进行施工，施工质量不合格或不能一次通过验收，无偿返工或修复达到合同要求。 4、楼梯靠墙扶手采用?60*2.5，两端用不锈钢封盖；阳台栏杆高度为1100mm，采用锌钢，两端立柱采用40*40*1.4，扶手采用椭圆形管30*60*1.1，上下横档采用35*35*1.1锌钢，面漆为长江氯化橡胶黑磁漆，连接件全部采用铸铝连接件，与混凝土交接处全部采用冲压盖件；空调栏杆采用?10锻打方钢，上下采用∟40*3等边角钢，漆为黑色烤漆；具体材料规格型号见附图。
建设工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容： 。 5 、承包方式：包工、包料。 二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。 三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。 四、结算方式 甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。
五、付款方式 现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。 六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。 七、施工保护 1、成品出厂保护措施： 成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施： 成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施： 成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施： 包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合： 我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。 八、纠纷处理 合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部
楼梯栏杆承包合同 甲方（发包单位） 乙方（承包单位） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就楼梯栏杆承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包围及工作容： 1、A-1-4#楼楼梯铁艺杆扶手(高度900mm、平直段高度1050mm)制作与安装。主要工作容包括：铁艺栏杆的材料采购、制作、加工、场外运输、现场安装、涂饰(油漆颜色待定)等定额所包含的所有辅助项目。 2、承包围所有项目施工完毕，必须做到工完料尽场清。 3、施工工具：乙方自带电焊机、切割机、砂轮磨光机、空压机、冲击钻、钢卷尺、刷子、扫把等机具用具，甲方提供运输机械、电源及技术服务等。 四、承包单价：本工程室外铁艺栏杆制作、安装采用包工包料的形式承包给乙方，承包单价如下： 1、本工程现场不提供住宿用房，所有安装人员进场后食宿自理，费用均包含单价中。 2、此单价含扶手安装好后的所有费用包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场至各楼层垂直运输、二次搬运、成品保护、文明施工、验收配合、抢工措施，因质量问题引起的维修和更换、乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及合同明示或暗示的所有一切风险、单价不因个别窗型变动而变动单价。
3、乙方的承包单价包括（该乙方现场操作人员发生安全事故或造成他人安全事故）所造成的一切费用。 4、上述单价已包含了法律规定的一切费用及国家规定的社会保险费； 5、上述单价已充分考虑了各种风险，为固定不变价，无论市场如何变化，此单价不再变更 6、上述单价包含了文明施工费； 7、若乙方能保证在2015年5月22日前完成所有的楼梯栏杆安装且满足甲方质量、文明施工等合同约定其他条款的情况下，甲方在此单价的基础上增加5元给予乙方奖励。 五、合同工期（按日历天数计算）： 计划进场时间：2015年05月08日，完工时间2015年05月22日，合同工期总日历天数14天。进场人数：6人，其工5人，普工1人。乙方必须保证足够的劳动力和技术力量。按时完成甲方安排的计划工作量。 六、工程质量： 楼梯铁艺栏杆制作及安装必须达到GB50300-2013《建筑工程质量验收统一标准》、GB50210-2001《建筑装饰装修质量验收规》。 1、楼梯铁艺栏杆原材料必须选用国家标准材料，符合国家相关材料验收标准，经甲方同意方可下料、加工； 2、楼梯铁艺栏杆的选型、尺寸必须符合设计及甲方要求，安装必须牢固、稳定、横平、竖直、焊缝光滑平整、色泽一致、观感优良、细部处理精细，严格按项目部《技术质量交底》操作。 3、材料规格为：钢管外径为Φ48mm，壁厚1.5mm-2mm；方钢20*20、30*30壁厚均为1mm、40*40壁厚均为1.2mm。 4、楼梯体艺栏杆的选型严格按乙方提供的样品加工安装。 七、安全生产：
防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计
4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工
编号：楼梯扶手施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议：第一条工程概况 1、工程名称：___________________ 批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：$ 63*0.9白不锈钢管，$ 50.8*0.9白不锈钢管，$ 31.8*0.5 白不锈钢管，，$ 19.1*0.5 白不锈钢管 4、工程单价：每米____ 元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管 理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自______ 年 _____ 月_日开工，于_______ 年_____ 月____ 日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明 进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部 费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或 半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用 第2页共3页
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：φ63*0.9白不锈钢管，φ50.8*0.9白不锈钢管，φ31.8*0.5白不锈钢管，，φ19.1*0.5白不锈钢管 4、工程单价：每米____元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用
料，如发现偷监行为，乙方必须接受50倍的罚款，情节严重者，甲方保安人员将其扭送公安机关处理。 第四条关于工期的约定 1、因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下影响工期，工期顺延。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、乙方拖延交工工期，每拖延交工一天，罚款_____元。 第五条关于工程质量 工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。 第六条关于工程款结算的约定 1、施工材料进入现场3天内甲方向乙方付工程款10%，验收合格后再付工程款80%，留10%质量质保金，一年后无质量问题返还给乙方。 2、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，甲方有权解除合同，且不予结算。 此合同从签订日期开始生效。 第七条关于纠纷的约定 本合同有不详之处，甲乙双方通过协商解决，协商不成双方有权向人民法院提出诉讼，按法院判决执行。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 年月日年月日
建设工程施工合同 （） 阳 台 栏 杆 及 楼 梯 扶 手 安 装 承 包 合 同 中华人民共和国建设部Array 国家工商行政管理总局
阳台栏杆及楼梯扶手安装承包合同 甲方：武汉振业建设集团有限公司常福新城、、楼项目部 乙方：承包人 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,进一步明确责权关系,增加内部管理力度,本着确保工期,保证质量,安全无事故,双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立以下劳务合同: 一、工程名称：常福新城、、楼 二、工程地点：蔡甸区常福新城小区 三、承包方式：主材包工不包料 四、承包范围及工作内容： 、、楼该工程的施工图纸、图纸会审及设计变更范围内的所有阳台栏杆及楼梯扶手的制作及安装的全部施工工序。甲方提供主材料，以及施工用电及施工场地。乙方提供施工机具及耗材，阳台栏杆及梯扶手安装完后刷红丹防锈漆一道。 五、质量标准： ．确保优质，争创黄鹤杯。 ．乙方必须严格按照施工图纸、图集及国家相应现行规范施工，
确保各分部分项工程一次成优，避免造成返工或材料浪费等现象。 ．乙方必须服从甲方现场管理人员对每道工序、每个细部均要按照项目统一布置的标准精心施工。对违反操作规范，且不听从项目管理人员指挥而造成返工的，除承担造成的所有损失外，同时处以浪费材料价值的二倍罚款。 ．乙方确保该安装工程符合施工验收规范要求，否则甲方对乙方予以其总承包价的罚款。 六、安全要求：乙方施工人员必须服从甲方现场负责人管理，文明施工、安全生产，若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切安全事故均由乙方负责。 七、工程进度 在施工中乙方必须服从甲方管理，每道工序必须与施工进度同步，甲方所下达的任务，乙方不得打折扣，不得讲条件，必须完成当天甲方分配的施工任务，确保工期，具体实施步骤以甲方的形象进度表为标准。 八、价格 ．本安装工程按元办理结算（此价款除包括乙方承包范围外还包含：各种小型工具、小型机械设备、材料的进出场转运、搬运、归堆、工完清场）。 ．由于乙方在本工程承包时已充分考虑到各种风险，因此发生以下情况，甲方均不再进行签证、补偿： （）窝工待工的补偿费用； （）定额外用工及甲方未认可的用工；
铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价
元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲
编号：______________ 门窗及栏杆制作安装合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______月______ 日 发包方：___________________________ （以下简称“甲方”）
承包方：___________________________ （以下简称“乙方”） 乙方承诺具有承包及完成本承包合同的资质与能力，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本工程实际情况，就____________ 工程项目有关事项，双方协商一致制定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________ ； 1.2工程地点： ____________________________ ； 1.3工程范围： ___________________________ 。 第二条：计量规则 2.1飘窗栏杆、阳台栏板、空调百叶窗以现场实际制作安装尺寸计量。 2.2 PVC-U塑料飘窗按窗台板外围展开尺寸及建施图纸设计窗的高度计量；其他塑料外窗按建施图纸中外窗洞设计尺寸计量。 第三条承包内容 3.1 承包内容：___________________ 。 3.2承包方式：包工包料、包安全文明施工、垂直运输费、安装水电费、临时设施费等费用；确保安装工程工期、质量，质量保修期一年。 第四条承包单价 4.1本工程各类塑钢外窗、飘窗栏杆阳台栏板、空调百叶窗等安装工程固定综合单价确定如下： 4.2上述承包综合固定单价中已包括施工设备、劳务、材料、配件、安装调试费、运输费、采购保管费、售 后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定等为完成本工程承包内容而须支付的费用。 第五条工期要求5.1接到甲方书面开工通知后一个半月内进场施工，保证不影响其他专业施工队伍施工。5.2因乙方原因导致工期延误时，乙方应预期告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付违 约金，违约金为每延误一天，按2000元/天（累加）计算，直到工期竣工验收合格。
甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；φ60厚0.7、φ47厚1.0、φ28厚0.5、φ19厚0.4，飘窗扶手为φ38厚0.7。 2、工程承包方式：包工包料； 3、工程造价：扶手________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）；栏杆________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）； 4、付款方式：合同签订生效后，乙方安装完一栋，甲方将该栋工程款结清给乙方。 二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担； 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收； 4、乙方要按期完工，不得无故顺延工期。 五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向_____________________________法院起诉。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日
金水苑铝合金栏杆扶手施工合同 甲方：浙江宏丰建筑工程有限公司 乙方： 为确保金水苑项目铝合金栏杆扶手顺利施工，保证工程质量、安全、进度等各项指标顺利实现，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：金水苑住宅小区工程 2、工程地点：宁波市鄞州区云龙镇甲村 3、工程内容：施工内容为：金水苑住宅小区铝合金栏杆扶手 承包方式及范围：包工包料，包质量、包安全、包验收、包资料。 二、工程造价 一次性含税包干单价为人民币元/延长米（大写：元整/延长米）。工程总价=一次性含税包干单价*按实结算的工程量 三、工程款支付 1.完成全部施工图、联系单及合同内容的铝合金栏杆扶手，付工程量的 % 2.竣工验收后一月内付至按实结算总工程量的 % 3.2%作为保修金，保修期2年满后，无息返还；保修期自竣工验收通过之日算起。 四、工期 工期从2014年月日至2014年月日；共日历天。 五、工程保证 工程履约的保证内容有： （1）与总包单位、其它各分包配合。 （2）项目负责人及技术人员保证到位 （3）工程质量验收，保证一次性验收合格通过 （4）工程进度，保证符合甲方进度要求 （5）乙方必须服从甲方、监理等管理人员的管理，做好安全技术交底；如果由于乙方拒不服从甲方、监理等管理人员的管理，而造成安全事故的， 由乙方负全责 六、工程质量保证 1、严格按照国家标准进行施工。
2、竣工验收前7天，乙方须提供竣工资料一式两份，包括铝合金栏杆扶 手的技术资料。 七、检验和验收 1、乙方应严格按照国家有关规范对铝合金栏杆扶手各检验内容进行自 检，并向甲方和监理公司提供自检结果，同时按甲方要求整改到位， 并通过质监站等政府部门的验收。 2、铝合金栏杆扶手工程完成后，乙方将验收资料装订成好提交甲方，且 数量不少于四套。 八、保修条款 本工程的铝合金栏杆扶手免费质量保修期为两年，保修期从本工程验收通过日起计算，保修期内接到报修电话24小时内上门进行维修，到达现场8小时内解决问题。 九、凡因履行本合同所引起的任何争议，各双方均应友好协商解决。协商不成，通过下列方式__________解决。 (1)提请仲裁 (2)向工程所在地法院起诉 十、本合同一式四份，双方各执两份。自双方签字盖章后生效。待工程款付清后，本合同随之失效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 代表签字：代表签字： 2013年11月16日
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。某某栏杆工程量汇总表
）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单1注：（价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。㎜；表中
各种规格型号10502）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮（的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。（4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。（元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁11838812、本工程合同总造价约仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令工程工期：第三条日历天。为准，施工绝对工期45工程质量标准和工程验收第四条1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。 2、工程质量要求及工程验收 （1）乙方必须按照双方确定的铁艺栏杆和不锈钢栏杆设计图中的材料规格与式样、甲方的现场交底、甲乙双方认可的样品及《烟台市住宅工程质量通病防治办法》有关规定进行制作与安装。 （2）本工程铁艺栏杆及不锈钢栏杆完工后，在乙方自检合格前提下，由甲方、乙方、总承包方及监理方共同按现行国家相关标准进行施工质量验收。 第五条甲方责任 1、甲方负责对现场的施工部位与栏杆的具体要求进行交底。 2、委托新世纪监理公司对施工单位的加工制作与安装质量进行监督。 3、协助乙方，解决进场后临设、施工用水、用电等相关事宜，费用由乙方承担。
楼梯、阳台栏杆制作安装合同 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司 乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。 一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段） 二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地 三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。 四、型材质量及规格要求 2、材料要求： （1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。 （2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。 现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。 五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由