当前位置:文档之家› 质保金协议

质保金协议

质量保证金协议

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

鉴于双方于年月日签订《》(以下简称“原合同”),截至协议签订生效日止,乙方未支付甲方剩余货款为,鉴于双方前期良好的合作关系,双方同意签订本协议作为原合同的补充协议,约定如下:

在此协议签订生效之日起十五个工作日内乙方支付上述50%货款至甲方账户,剩余货款作为质量保证金由乙方自本协议生效满一年后的十五个工作日内支付完成。

一、协议期间,甲方有义务对于在此期间内产品的正常运转使

用进行保证,如产品出现非人为因素(不包含在使用期间由于所使用环境电压、湿度、温度等不满足产品正常使用环境及外界不可抗力的原因)且因产品自身原因导致无法正常运转使用,甲方有义务对产品进行维护检查保证产品正常运转,同时对于乙方所提出的产品非人为原因导致的产品无法正常运转的反馈进行积极反应。

二、当乙方未按照协议的内容“在此协议签订生效之日起十五

个工作日内乙方支付上述50%货款至甲方账户”,甲方将保有让乙方支付全部尾款人民币的权利和暂不履行协议第二条所规定的所有内容的权利。

三、当出现双方争议而未达成协议时,可向乙方当地法院申请

诉讼解决。

四、本协议与原合同不一致的按本协议执行,其他未尽事宜按

原合同执行。

甲方(印章)乙方(印章)

甲方代表:乙方代表:

日期:日期:

合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定

合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定 【问题提示】 1、如何理解建设工程质保期与质保金的法律概念。 2、质保期的起算日期如何确定 3、合同约定的预留质保金的期限和建设工程的质量保修期限有何区别。 【要点提示】 1、建设工程质保金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。质保金是工程款中的一部分,质保金的数额、期限由双方约定, 2、建设项目的质保期,自竣工验收合格之日起计算。 3、保修期,就是承包方保证修理的期间。质保期,就是承包方保证质量的期间。 【案情】 原告(反诉被告)某环境工程技术有限公司诉称:2005年12月20日原、被告双方签订《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及其相关技术服务》合同书,约定由原告负责向被告承建的西安市临潼区污水处理厂提供设备供货。合同生效后,原告依合同交货总价值为973.066万元,由于被告未按约支付工程款,原告于2007年11月12日提起诉讼,经西安市中级人民法院、陕西省高级人民法院判决被告应依约支付原告工程款100.9782万元。2008年12月20日,原告向西安市临潼区人民法院提起诉讼,临潼区法院作出(2009)临民初字427号民事判决书:解除原、被告双方于2005年12月20日签订的《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及相关技术服务》合同中的供货条款,判令被告支付原告工程款162.3768万元。现依据原、被告双方签订的合同及法院判决认定的事实,质保期限已满,被告应按合同约定一次性付清原告的质保金129.691万元。被告反诉该工程设备存在质量问题,但从被告反诉所述的事实和理由以及提交的证据材料均不能证明原告提供的工程设备存在质量问题。被告所述的通知及问题并未在西安市中院及陕西省高院生效判决中认定,且均发生在2007年12月19日之前,即该工程经三方验收并交付建设单位使用之前。双方在合同中也明确约定,若出现质量问题,被告应提交质量权威部门检测或者鉴定部门的鉴定报告来证明,且质保期限的起算日期也经生效判决确认。被告要求扣减质保金103.157万元根本无事实依据。从其所依据的证据来看,反诉请求不符合双方签订的合同约定,并未提交任何所谓修复或更换的记录单,产生的修复费用如何计算等问题也是不清的,更未得到原告的认可和确认。故对其反诉请求法院驳回。 被告(反诉原告)某设计研究院有限公司辩称:原告起诉要求被告支付建设工程合同质保金的请求,不符合双方合同书的约定及法律规定。合同约定质保金的支付以“全部设备安装完毕,单机调试和设备联动调试验收合格”为前提条

合同协议书参照补充协议

合同协议书参照补充协 议 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

乐清市东门村安置房工程合同补充协议书 合同编号:LQDMAZF2015甲方(全称):二十一冶建设有限公司江苏分公司 乙方(全称):;身份证号码: 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方 于2015年11月8日签订的《工程内部承包协议》(以下简称 “原协议”)中的定义相同。 鉴于: 甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原协议基础上变更及补充部分条款及相关内容,特订立以下补充协议。 一、协议内容变更及补充部分为: 1、原工程内部承包协议书中第十二条第5款第一项中,乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》、《诚信手册》和《安全生产许可证》等有效证件;因为乙方签约为个人,该条款不适用于个人,该条款取消; 2、原工程内部承包协议书中第十三条中:合同签署完成时,乙方必须缴付5万元合同保证金,在规定时间到达公司账号后合同生效;乙方收到业主进场通知书后,支付195万元工程质量保证金后,安排施工人员当日进场;基坑土方开挖后3日内,业主配合甲方办妥施工许可证后,一次性交200万工程质量质保金。如乙方不按期缴纳,该合同作废,前期所缴纳的费用做违约金处理。如乙方按约定缴付完合同保证金后,并收到甲方进场通知书后不能如期进场,且无法在2015年11月份前进行基坑土方开挖,甲方无条件退还保证金,并承担相应的

违约责任;地下室施工至±0.000结构封顶时,甲方一次性无息退还乙方缴付的 400 万元工程保证金; 改为:合同签署完成时,乙方必须缴付5万元合同保证金,在规定时间到达公司账号后合同生效;乙方收到业主进场通知书后,支付195万元工程质量保证金后,安排施工人员当日进场;基坑土方开挖后3日内,由业主配合甲方办妥施工许可证,其总承包合同中剩余保证金由甲方缴付;如乙方按约定缴付完合同保证金后,并收到甲方进场通知书后不能如期进场,且无法在2015年11月份前进行基坑土方开挖,甲方无条件退还保证金,并承担相应的违约责任;地下室施工至±0.000结构封顶时,甲方一次性无息退还乙方缴付的 200万元工程保证金 3、本工程五大员由公司委派,其相关费用包含在甲方管理费中;为确保工程能按要求顺利实施,施工现场必须配备工程项目章和资料章各一枚,并由甲方委派专人保管; 4、本工程涉及办理相关手续,其费用均包含在甲方收取的管理费中; 5、甲方支付承包人所有款项时,承包人不提供所有购买材料的税务发票,承包人只出具收款收据作为结算依据; 6、承包人在工程施工中,所涉及的材料合同及劳务合同,由甲方委派专人审核后签字盖章; 7、承包人在施工中,但凡涉及工程以外的社会闲散人员到本项目进行无理取闹及敲诈,甲方应及时配合乙方出面协调,且要求业主出面处理并签订相关安保协议; 8、工程承包人进入施工现场后,由甲方出具项目负责人委托书给乙方,并告知业主; 9、如乙方缴付该项目工程保证金后,由于甲方原因导致乙方不能按期进场施工、甲方另行转包他人或本工程保证金未及时支付给业主,甲方按乙方已缴付保证金双倍的金额赔付给乙方,甲方负责人也应承担相应的经济法律责任; 10、工程项目开工时,如商品砼无法按总承包合同要求垫资至地下室±0.000结构封顶,并要求中途支付材料款;为确保项目能按约定顺利进行,甲方应出资先行支付工程材料款,

质保协议书

质量保证协议 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 本协议以双方签定的采购订单为基础,就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的 本协议对于乙方供给甲方的产品,制定了与产品质量有关质量保证准则,以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷,谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购订单为标准,如果乙方判甲方的采购订单、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾,要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象 乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证的对象。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求,乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控,确立经济且有效的质量保证体系; 2、乙方对重要原物料(重要物料签订协议时提供给甲方确认)进行严格的进货检验和批次管理; 3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求; 4、甲方提出的任何质量投诉,乙方应立即采取更正行动予以改进,并在24小时内反馈给甲方; 5、乙方的产品出现质量问题时,甲方有权要求乙方进行例行试验(含国家机构的第三方试验),实验结果为乙方责任,乙方应免费按时向甲方提交所供产品的例行试验报告; 6、如发生以下事项,甲方有权要求乙方支付产生费用: ①乙方交货时间超出订单合约交期(交期延误)造成甲方生产停止; ②乙方生产的配件在甲方入厂检验时,因品质问题乙方不能及时处理; ③乙方生产的配件在甲方生产过程中,发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工;

装修质保金合同范本

装修质保金合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同受法律保护以下是“装修质保金合同范本”希望能够帮助的到您! 发包方:XX建筑装饰工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方(yifang)) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的前提下就装修工程施工事项达成以下协议以资共同遵守 一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3施工面积: 二、工程承包范围及工作内容 2.1工程承包范围: 2.1.1(省略) 2.2工程管理 2.2.1施工时乙方(yifang)应确保工地附近现存的一切市政配套设施维持正常状况、消防通道畅通等;如因工程引起上述设施的破坏乙方应立即予以修复并通知甲方乙方应保证工地附近居民生活不受施工影响

2.2.2施工时乙方应满足工程所在地文明施工及环境保护等相关要求确保工地及周围区域安全、卫生、整洁乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土(及其他垃圾)装运等工作 2.2.3乙方已经部分施工完毕的工程需要采取相应的保护措施(如:地面铺贴后应覆盖保护膜) 2.2.4乙方应根据甲方及监理的要求及时修补缺陷或根据施工图纸的进行工程变更 2.2.5乙方承包工程整体竣工后应提供相关资料书面通知甲方验收 2.3材料及设备采购 2.3.1工程所需材料除本合同附件《材料设备配置表》中特别注明外由乙方负责采购提供乙方采购的主材应根据甲方书面要求提 供样品封存 2.3.2(省略) 2.3.3乙方进场的原材料、半成品等必须提供原材料清单及相关质量合格证明上述原材料、半成品应经甲方验收合格后方可使用;否则甲方可以中止付款并不承担违约责任工程工期不予顺延 三、工程期限 3.1本工程开工日期为竣工日期为 3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的期限予以相应顺延;工程因乙方原因延期的期限不得顺延 3.3(省略)

付款合同补充协议

XXX总承包合同 付款方式调整的补充协议 发包人(以下简称甲方):XXX集团有限公司 承包人(以下简称乙方):XXX集团有限公司 甲、乙双方于2013年6月3日签订的XXXX楼及地下车库工程总承包建设工程合同(以下简称原合同,合同编号为:XXX。 为使该项目工程能按时按质按量顺利完工,并提高付款及结算工作效率,现甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致,就原合同“第一章合同协议第十二条付款方式”进行补充修改,签订以下补充协议: 一、该项目合同暂定总造价为: 由造价咨询公司根据该项目施工图确定的预算造价并经甲乙双方共同认可的价格(根据原合同相关条约约定下浮后的造价)约为XXX元(大写:79682000元)。 二、本协议签订后,甲乙双方分别按照经审查合格的施工图、图纸会审纪要、第一次核定的主要材料、设备市场价格,在7 个日历天内,双方按约定的付款节点在咨询公司编制的施工图预算基础上共同确定合同暂定总价,作为各进度付款节点的付款的依据。 三、进度款支付条件:完全达到原合同约定的形象进度,质量合格,应有资料齐全。 四、(一)主体建筑:本工程按XXX楼分别核算及支付工程进度款。 每次均按原合同约定节点及核对一致的当期产值的70%;支付,并统一按占总产值的百分比进行核对,作为付款的依据。经双方核对,各期付款分别如下:第一次付款:基础放线,土石方开挖至正4层底板完成,经验收合格资料齐全后拨付工程款:XX楼为XX元整(大写:XX元); XX楼为XX元整(大写:XX元)。 第二次付款:第12层底板完成,经验收合格资料齐全后拨付工程款: XX楼为XX元整(大写:XX元),

医疗器械合同范本

合同 项目名称:************** 项目编号:**************** 甲方:(买方)********************医院 乙方:(卖方)*******************公司 甲、乙双方根据(项目名称,项目编号)的结果,签署本合同。 一、货物内容 1.货物名称: 2.型号规格: 3.数量(单位): 二、合同金额 本合同金额为(大写):元(¥元)人民币。 三、技术资料 1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 四、知识产权 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 五、产权担保 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 六、转包或分包 1.本合同范围的货物,应由乙方直接供应,不得转让他人供应; 2.除非得到甲方的书面同意,乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应; 3.如有转让和未经甲方同意的分包行为,甲方有权解除合同,没收履约保证金并追究乙方的违约责任。 七、交货期、交货方式及交货地点 1.交货期:

2.交货方式: 3.交货地点: 八、货款支付 1.付款方式: 2.当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 九、税费 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 十、质量保证及售后服务 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理: (1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。 (2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。 (3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。 3.如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。 4.在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 5.上述的货物免费保修期为年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。 十一、调试和验收 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初 步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在个工作日内验收。 2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。 3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。 4.对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。 5.验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

质保金合同范本范文

质保金合同范本范文 文件编号共2页 质量保证金协议 甲方:: 乙方:(以下简称乙方) 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1. 乙方提供甲、乙双方xx年1-3月份所发生货款总数平均值的30% 作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于 RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A. 年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证

金比例15%; B. 年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证 金比例20%; C. 年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2. 以上质量保证金由甲方在xx年5月份应付乙方款项中扣除。 3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙 方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4. 乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成 甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。

5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质 问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新 补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7. 当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求 的,乙方可申请降低质量保证金比例。 8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量 保证金。

付款合同协议书补充协议

付款合同协议书补充协 议 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

X X X总承包合同 付款方式调整的补充协议 发包人(以下简称甲方):XXX集团有限公司 承包人(以下简称乙方):XXX集团有限公司 甲、乙双方于2013年6月3日签订的XXXX楼及地下车库工程总承包建设工程合同(以下简称原合同,合同编号为:XXX。 为使该项目工程能按时按质按量顺利完工,并提高付款及结算工作效率,现甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致,就原合同“第一章合同协议第十二条付款方式”进行补充修改,签订以下补充协议: 一、该项目合同暂定总造价为: 由造价咨询公司根据该项目施工图确定的预算造价并经甲乙双方共同认可的价格(根据原合同相关条约约定下浮后的造价)约为XXX元(大写:XXX元)。 二、本协议签订后,甲乙双方分别按照经审查合格的施工图、图纸会审纪要、第一次核定的主要材料、设备市场价格,在7个日历天内,双方按约定的付款节点在咨询公司编制的施工图预算基础上共同确定合同暂定总价,作为各进度付款节点的付款的依据。 三、进度款支付条件:完全达到原合同约定的形象进度,质量合格,应有资料齐全。 四、(一)主体建筑:本工程按XXX楼分别核算及支付工程进度款。 每次均按原合同约定节点及核对一致的当期产值的70%;支付,并统一按占总产值的百分比进行核对,作为付款的依据。经双方核对,各期付款分别如下: 第一次付款:基础放线,土石方开挖至正4层底板完成,经验收合格资料齐全后拨付工程款:XX楼为XX元整(大写:XX元);

XX楼为XX元整(大写:XX元)。 第二次付款:第12层底板完成,经验收合格资料齐全后拨付工程款: XX楼为XX元整(大写:XX元), X楼为XX元整(大写:XX元)。 第三次付款:第20层底板完成,经验收合格资料齐全后拨付工程款: XX楼为XX整(大写:XX元); X楼为XX元整(大写:XX元)。 第四次付款:主体封顶(含屋面的构架完成)经验收合格资料齐全后拨付工程款: XX楼为XX元整(大写:XX元); X楼为XX整(大写:XX元)。 第五次付款:整栋填充墙砌体完工,经验收合格资料齐全后拨付工程款: XX楼为XX整(大写:XX元); X楼为XX整(大写:XX元)。 第六次付款:整栋内粉、地坪完工,经验收合格资料齐全后拨付工程款: XX楼为XX元整(大写:XX元); X楼为XX整(大写:XX元)。 第七次付款:整栋外墙节能保温、门窗、栏杆、幕墙、防盗门、室外散水、公共部分装修完成,初验合格资料齐全后拨付工程款(防盗门、外窗、外保温等根据实际定价进行调整。): XX楼为XX元整(大写:XX元); X楼为XX元整(大写:XX元)。 第八次付款:竣工验收合格后且竣工备案资料齐全后拨付工程款:

质量保证协议书范本.doc

代理商质量保证协议书 NO: 甲方(个人): (以下简称甲方) 乙方(公司): (以下简称乙方) 1、目的 为确保甲方质量,保证体制有效运行;确保乙方供货质量的稳定,满足甲方用户的最终产品需求,防止不合格品配套的发生,特签定本协议。 2、适应范围 本协议适应提供甲方产品配套的乙方。 3、双方合同涉及的内容 3.1甲方向乙方下达的合同订单应当准确无误的标明:产品名称、型号规格、交货期限、交货方式、质量保证期限。 3.2甲方如需要对已下达,但尚未执行的合同(订单)内容进行更改,必须以书面的形式通知乙方,乙方应及时向甲方代表确认并纠正合同(订单)内容。 3.3甲方向乙方下达的合同订单,应附加工、购买产品的质量技术指标、要求。如甲方不能明确提出的质量技术指标可使用国家标准或由乙方代为提出,双方同意后形成书面记录。 4、质量标准的说明 4.1甲方通过图纸、标准或指定样件等方式,向乙方说明产品的质量标准。 4.2对甲方提出的质量标准有异议时,或者希望变更时,乙方须向甲方提出申请,进行协商确定。 4.3乙方向甲方提供的产品合格率: 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 5、质量检查确认 5.1乙方根据双方协定的质量标准要求,出具乙方每批次的《产品出厂检验报告》,必要时,应甲方要求,乙方应提交乙方产品的《检验基准书》、《QC工程表》及其他此产品质量证明资料给甲方确认。 5.2质量检查供货初期在进行,正常时在

进行。 5.3属双方协定或国家强制性检验的项目,甲方或乙方不能完成检验时,必须在甲方质量管理部门指定的国家试验机构进行,检验发生费用由乙方承担。 5.4甲方在认为必要的时候,可以随时到乙方的生产现场,对配套件进行检查,或是对乙方的质量保证体系进行监察。 5.5当乙方的生产场地发生改变或关键工序、设备发生改变时必须通知甲方并得到甲方的认可。 6、乙方的赔偿责任 对于配套发生的问题符合下面某一项时,乙方要负责下述7.1所约定的赔偿责任。A:未使用的乙方产品完全不符合甲方的质量技术要求; B:乙方单方面原因不能按时交货,影响甲方产品的交货时间; C:配套件经乙方货源地验货后,由乙方保管不善或维护不好或运输过程造成的问题(本条款适用由乙方保管运输的产品); D:乙方供应产品在甲方地检验的零散不合格品; E:乙方产品已验收,甲方在生产过程中发现乙方产品超过(含)3%不符合甲方的质量要求; F:由乙方不合格引起的甲方产品售后维修、退货、运输等费用; G:甲方无法判断,乙方出厂合格,而实际与要求质量不符合,造成的其他问题;H:当乙方向甲方提供的批次产品合格率低于4.3项1个百分点; J:当乙方向甲方提供的批次产品合格率低于4.3项2个百分点; K:因甲方客户需要,经与乙方协商同意,批次合格率低于上述J条百分点。 7、索赔 7.1当乙方产品符合本协议第6项各子项内容时,乙方应按下述第6项各子项相对应的

医疗器械质量保证协议书

医疗器械质量保证协议书 甲方:(供货方)______________________________ 乙方:(进货方)______________________________ 加强医疗器械的质量管理,维护消费者合法权益,。明确产品质量责任,加强友好合作。为切实保证产品质量,维护企业形象,依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业监督管理办法》、《产品质量法》等法律规定,甲乙双方本着平等、合作的原则签订如下产品质量保证协议。 一、甲乙双方必须是合法的医疗器械生产(经营)企业。甲方向乙方提供加盖印章的本企业《营业执照》、《医疗器械生产(经营)企业许可证》复印件、业务人员的销售员资格证复印件、身份证复印件及法人委托书原件。乙方向甲方提供加盖印章的本单位《医疗机构执业许可生》的复印件。 二、甲方保证向乙方提供合法及质量符合国家医疗器械质量标准的医疗器械。医疗器械的包装、标识、标签、说明书、批准文号、灭菌批号等应符合国家和行业的有关规定,符合相关产品的运输、贮藏要求,并提供有关文件以备案。 三、乙方向甲方购入进口医疗器械时,甲方应提供该品种在效期内的《进口医疗器械注册证》或《进口医疗器械通关单》、《进口

医疗器械检验报告书》,并加盖企业原印章。进口医疗器械必须有中文标识和中文说明书。 四、甲方负责产品的运送,做到票物相符,乙方收到货物立即验收,发现短少、破损或外包装损坏时应及时通知甲方并拒收问题货物,由甲方负责处理,因没有及时通知甲方而造成的损失,由乙方承担。 五、乙方应具备储存、养护医疗器械的场所及专职养护人员,因乙方保管不当而导致医疗器械质量下降,由乙方负责。 六、乙方正常购进的医疗器械如因质量问题甲方应予以退、换货。如需召回的医疗器械,甲方应及时通知乙方,并及时召回问题医疗器械。。 七、如双方对医疗器械质量产生争议,以法定药检部门的检验报告结果为准,确因甲方所提供医疗器械出现质量问题造成乙方损失的,由甲方承担全部经济责任。 八、甲方必须强化知识产权维护,遵守《专利法》和有关的法律、法规,否则出现一切侵权行为及所有经济赔偿由甲方全部承担。 九、本协议所涉及的条款,与现行法规相悖的以现行法规要求为准。 十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,本协议有效期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。

质保金协议书范文

质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方(以下简称 甲方)乙方(以下简称乙方)本协议以双方签定的采购合同为基础,就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品,制定了与产品质量有 关质量保证准则,以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷,谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准,如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾,要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象,对于所供产品双方需要制定一个明细(做到一物一明细),作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求,乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控,确立经济且有效的质量保证体系; 2、乙方对重要原材料(重要材料签订协议时提供给甲方确认)进行严格的进货检验和批次管理;

3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求; 4、甲方提出的任何质量投诉,乙方应立即采取更正行动予以改进,并在24小时内反馈给甲方; 5、乙方的产品出现质量问题时,甲方有权要求乙方进行例行试验(含国家权威机构的第三方试验),实验结果为乙方责任,乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告; 6、如发生以下事项,甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期(交期延误)造成甲方生产停止;乙方生产的配件在甲方入厂检验时,因品质问题乙方不能及时处理;乙方生产的配件在甲方生产过程中,发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修;因乙方配件质量问题造成甲方产品,出厂后发生的质量事故(如退货等);因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期(包修、包换、包退)必须满足下列要求; 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格,甲方有权拒收。

产品保修协议书

产品保修协议书 我们买东西回来的时候,一般商品都会有附带产品保修协议书。下面我为大家整理了一些产品保修的协议书,供大家参考学习,希望对大家有所帮助。 产品保修协议书范文一 爱德利变频器保修协议 1、保修范围仅指变频器本体; 2、变频器的保修期限为个月(出口海外的产品保修期为6 个月),在保修期内,如果在正常使用情况下发生故障或损坏, 本公司提供免费维修; 3、即使在保修期内,如发生以下故障,在保修期内,将收取一定的维修费用: a)未严格按照《使用手册》或超出标准规范要求使用所引发的故障、 b)购买后跌损或野蛮搬运造成的损坏、 c)因在不符合本使用手册要求的环境下使用所引起的器件老化或故障、 d)未经允许,自行修理,改装所引起的故障、 e)由于保管不善引发的故障、 f)将变频器用于非正常功能时引发的故障、 g)由于火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴、洪水、雷电、电压异常或其他自然灾害或与灾害相伴的原因所引起的故障、 h)擅自撕毁产品标识(如:铭牌等); 4、服务费按实际费用计算,如另有合同,以合同优先的原则处理; 5、本产品的保修依据为保修卡及购机发票,请务必保留此卡,并在保修时出示给维修单位; 6、如您有问题可与代理商联系,也可直接与我公司联系。超过保修期,本公司 将提供终生有偿维修服务。 产品保修协议书范文二 甲方(产品使用者):______________________ 乙方(维修代表人):______________________ 乙方住所: ___________________________ __ 乙方电话:一、保修设备附表:

代码设备名称品牌型号机身号码数量 联系人: 电话: 传真: 设备使用地址: 乙方销售给甲方的产品,乙方为保证甲方保修期年月日内的产品正常使用,对产品保修方的协议产品进行维修服务,为保护甲、乙、产品保修方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙、产品保修方友好协商签订本协议。初次签协议前,设备应正常运转情况下,方可签订协议。 第一条乙方义务 1.乙方根据甲方协议产品出现故障的报修通知,乙方优先安排维修。在法定15 个工作日内,把产品维修好。 2.在保修期内乙方在维修时不收取上门费及工时费。 3.在保修期内乙方的维修没有次数限制。 4.在保修期内乙方维修不收取配件费,并且保证配件由产品保修方提供。 5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件,如有特殊情况,乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件,产品保修方不对此部件负责。 6.如果乙方为甲方更换的部件在保修期内损坏,乙方需为甲方免费更换、维修。 7.乙方根据甲方合同产品情况制定设备维护计划,并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下,乙方按维护计划,对甲方协议产品进行上门维护。每四个月一次上门维护保养服务。 8.乙方免费进行操作指导,技术咨询 第二条甲方义务 1.甲方在协议产品出现故障后,及时通知乙方。 2.甲方不能使用未经乙方认可的,非原厂的零配件、消耗品,否则产生的设备 故障,乙方不承担责任。 3.未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对协议产品进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

项目补充协议

工程补充协议 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 本协议所有术语除非另有说明,否则其定义与双方2017年09月 27日签订的合同,合同编号:(下称原合同),定义相同。 甲、乙双方本着互惠互利、自愿合作原则,友好协商,就原合同内容,工期,价款等订立以下补充协议。 一、工程承包范围及内容: 本协议承包范围为工程,实际工程内容以甲方提供的工程图纸为准。乙方提供符合档案馆要求的竣工资料。 二、工期: 1、开工日期:年月日(以发包人批准时间为准) 2、总工期,其中设备基础工程为绝对工期天。 三、协议价款及调整: 1、承包形式: 合同总价包干形式。 2、协议价款及调整: 2.1、本协议包干价款共计人民币:¥元(大写金额:)(含11%增值税专用工程发票税金) 2.2、本协议中所签订的协议金额为总价包干,已包含工程中图纸所示的

全部工程量及施工工艺、施工措施等全部内容。在施工过程中,分部、分项工程由于设计变更导致增加协议之外的工程量,按工程建设管理程序经甲方书面确认后给予调整。 四、工程师权利 本工程项目因工程规模较小,不单独设置监理单位,施工现场监督管理由甲方现场代表负责,乙方须服从甲方现场代表(工程师)现场发出的工程指令;若不按甲方指令要求施工,甲方现场代表(工程师)有权进行警告或者罚款,罚款幅度为1000—20000元/次;若对甲方发出指令乙方有异议,乙方可在指令执行后进行书面申诉。 五、工程款支付 1、第一次工程进度款的支付;等工程完工且验收合格后的7个工作日内,乙方向甲方提供完成工程的相关资料,甲方在10个工作日内确认无误后向乙方支付进度款,支付比例为本协议金额的 50%。 2、第二次工程进度款的支付;本协议中全部图纸包含的工程量完工(协议约定的范围及内容)。乙方需在施工完成且达到预验收条件时,7个工作日内乙方向甲方提供工程量结算清单,且通知甲方组织现场完工验收,甲方应在10个工作日内组织相关单位进行现场完工验收,完工验收合格后向乙方承包人办理结算,并支付比例为本协议金额的30%。 3、工程竣工交验,完成资料交档,并由乙方完成工程竣工结算清单(若需审计,须经工程审计完成)后 7个工作日内提交给甲方;甲方需在20个工作日内确认工程量,确认无误后,向乙方办理结算,并支付工程款

供应商质量保证协议书

供应商质量保证协议书 合同编号:_________ 需方全称:________________________(以下简称甲方) 供方全称:________________________(以下简称乙方) 产品名称:________________________ 产品型号:________________________ 本协议为《采购合同》的附件之一,适用于正常采购到货产品及索赔到货产品的质量要求,与该合同有同样的法律效力,甲乙双方应严格遵守。 甲乙双方以相互信任、相互合作的态度,对该协议的以下条款达成一致: 1 产品标准: 乙方应严格按照前期甲方测试确认可以接受的样品性能、以及《技术协议》,进行本产品的生产和向甲方批量供货。 2 检验方法: 2(1 样品封样:在第一批供货之前,乙方提供两个产品,由甲方研发部、质量检验部和乙方共同签字确认后,作为此产品的封样样品,以后的来料检验将以封样样品为检验的标准之一。 2(2 检验依据:《技术协议》规定的所有内容和要求、封样样品、甲方的交验标准、相关国家标准、甲乙双方承认的测试报告为依据进行检验。 2(3 检验数量:甲方首批检验为全检,合格率要求达到98%以上,不合格品退货处理;首批检验合格率达到99%以上,后面的批次按照国家标准GB2828-87《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》中的抽样方案进行抽样。 3 技术支持:

3(1 乙方在供货前五个工作日需向甲方提供必要的出厂检验标准。 3(2 甲乙双方开始合作后,乙方的技术工程师应对甲方的相关人员进行本产品的技术、检验、维护、服务等知识的培训。培训需求由甲方提出,经双方协商后实施。 4 信息沟通 4(1 甲方在来料检验中,发现不合格产品,需对乙方开具《供应商质量问题通报》,乙方需在两日内对《供应商质量问题通报》中质量问题的形成原因、纠正预防措施、措施实施时间等内容,以书面形式进行回复。对于甲方退货批次,乙方还需向甲方提供退货批次的处理方式和相关质量记录。 4(2 乙方每月需对甲方来料检验、生产制程和客服中心返还的需要索赔的产品进行分析,并在每月30日前向甲方提供分析报告。 4(3 甲乙双方定期召开品质沟通会议,会议时间由双方协商确定。 5 问题解决及违约责任 5(1 乙方对本协议第4条所列条款执行不利,且在甲方提出改进要求后乙方仍无改进迹象,甲方有权取消乙方的合格供方资格。 5(2 乙方应保证到货的型号规格与《采购合同》和《技术规格书》一致,并完全按照《技术协议书》中的标准供货。对由于到料与《技术规格书》中的标准不一致的,甲方有权要求乙方退货、换货,并按采购合同的约定承担相应的赔偿责任。5(3 乙方应承担交货至甲方运输过程中出现的来料损坏、丢失、外包装破损等损失。 5(4 甲方在来料检验时对来料批判定为不合格批时,应及时通知乙方,乙方应当在一个工作日内派人进行确认。 5(5 当产品在检验、生产过程中发现质量问题,乙方工程师应在接到甲方通知后,半个工作日内做出反应。

质保金协议书

质量保证协议 协议编号: 协议签订地: 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 本协议以双方签定的采购合同为基础,就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的 本协议对于乙方供给甲方的产品,制定了与产品质量有关质量保证准则,以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷,谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准,如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾,要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象 乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证的对象,对于所供产品双方需要制定一个明细(做到一物一明细),作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求,乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控,确立经济且有效的质量保证体系; 2、乙方对重要原材料(重要材料签订协议时提供给甲方确认)进行严格的进货检验和批次管理; 3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求; 4、甲方提出的任何质量投诉,乙方应立即采取更正行动予以改进,并在24小时内反馈给甲方; 5、乙方的产品出现质量问题时,甲方有权要求乙方进行例行试验(含国家权威机构的第三方试验),实验结果为乙方责任,乙方应免费按时向甲方提交所供产品的例行试验报告; 6、如发生以下事项,甲方有权要求乙方支付产生费用:乙方交货时间超出订单合约交期(交期延误)造成甲方生产停止;乙方生产的配件在甲方入厂检验时,因品质问题乙方不能及时处理;乙方生产的配件在甲方生产过程中,发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修;因 乙方配件质量问题造成甲方产品,出厂后发生的质量事故(如退货等);因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定 乙方提供产品的“三包”期(包修、包换、包退)必须满足下列要求; 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格,甲方有权拒收。而因甲方生产急需,需要乙方到甲方现场全检,返工,乙方应在接到通知后24小时内到达甲方进行全检、返修。如甲方按照约定代为处理的,返工费用按照35元/小时计算,工时由甲方核算,不能返修需采取让步接收的,甲方扣除乙方该批材料货款的5—10%。 2、乙方产品在甲方发生质量问题时,甲方按本协议向乙方发出《质量信息反馈表》,乙方应在接单两天内签署意见后签字、盖章返回甲方,并提出解决方案及提出改进措施,使问

补充协议

编号:(项目简称)L WHT()-201()-()-补()(工程名称) 劳务施工合同补充协议 甲方: 乙方: 年月日

劳务施工合同补充协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、自愿的原则,双方就原《劳务施工合同》,经协商达成一致,在原合同编号的基础上订立本补充协议。 1、劳务施工概况 1.1工程名称:(标的物名称) 1.2工程地点:(工程所在地名称) 1.3施工范围:(里程或构造物名称) 1.4施工内容:(简要写明主要工作内容) 2、劳务承包期限 2.1开工日期:年月日 2.2交工日期:年月日 3、劳务报酬 3.1劳务承包价款:金额(大写):元(人民币)¥:元。此价款只作为签订合同的暂定价款,不作为劳务承包最后结算结果。最终结算以甲方项目经理、项目总工及相关部门负责人联合会签的工作量为准。 3.2劳务承包单价内容:劳务承包单价为综合单价(详见附表一),其中已包括了乙方完成合同约定的劳务工作任务所需的所有机械使用费用(含使用甲方提供设备的租金)、劳务费用、主材损耗费用、小型材料费、施工措施费、临时设施费、进出场费、水电费(含自发电)、安装费、缺陷修复费、乙方设备及员工、雇工的各种保险费、规费、相关税费(不含营业税及附加)、管理费和利润

等,以及合同明示或暗示的所有风险费用,本劳务综合单价双方签订后不做任何调整,乙方自行承担劳务施工所有风险,独立核算,自负盈亏。 图纸及劳务工程量综合单价清单中未列细目的费用均已包含在本劳务综合单价之中。 4、计量与支付 4.1计量规则:甲方现场技术员所签认的计量单,未经项目总工程师、计划负责人和项目经理共同签字认可的、不作为双方计量结算的依据,同时也不作为能够反映乙方现场实际完成工程量的依据。 乙方的合同外计量,必须经甲方总工程师、计划负责人和项目经理共同签认方可生效。不合格的、超出设计图纸范围的、乙方原因造成返工的工程,甲方不给予计量。 4.2劳务承包价款支付:甲方每月20日对乙方已完工程量进行计量,并依据业主资金拨付情况向乙方拨付劳务报酬,但月支付额最高不超过计量款的 %。甲方扣留乙方每期计量款的5%作为审计风险,另5%作为质保金,待保修期满并经业主审计结束后,扣除缺陷修复费等所有应由乙方承担的费用后,剩余部分无息返还。 特别约定:该工程如发生业主拖欠甲方工程款和质保金的情况,甲方向乙方支付劳务承包价款的时间顺延至业主向甲方支付完工程款和质保金之后,乙方承诺自行承担由上述情况包括但不限于利息、差旅费、诉讼费等造成的所有损失。 4.3劳务工资支付: (1)工资代付:乙方劳务人员的工资由甲方代付。甲方从应付乙方的所有款项中优先代付劳务人员工资,此款项不得超过4.2条所约定的支付比例,超出部分由乙方自行承担。乙方进场前应提供劳务人员花名册及身份证信息。乙方依据花名册每月向甲方提供月工资发放表。甲方有权随时核查乙方劳务人员情况,并依据核查情况发放工资。因乙方原因造成工资不按时足额发放或错发,导致劳务人员上访的,每发生一次甲方向乙方收取违约金5万元,并承担由此给甲方造成的

质量保证协议书范本

质量保证协议书 JT/QC4015 NO: 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 1、目的 为确保甲方质量,保证体制有效运行;确保乙方供货质量的稳定,满足甲方用户的最终产品需求,防止不合格品配套的发生,特签定本协议。 2、适应范围 本协议适应提供甲方产品配套的乙方。 3、双方合同涉及的内容 3.1甲方向乙方下达的合同订单应当准确无误的标明:产品名称、型号规格、交货期限、交货方式、质量保证期限。 3.2甲方如需要对已下达,但尚未执行的合同(订单)内容进行更改,必须以书面的形式通知乙方,乙方应及时向甲方代表确认并纠正合同(订单)内容。 3.3甲方向乙方下达的合同订单,应附加工、购买产品的质量技术指标、要求。如甲方不能明确提出的质量技术指标可使用国家标准或由乙方代为提出,双方同意后形成书面记录。 4、质量标准的说明 4.1甲方通过图纸、标准或指定样件等方式,向乙方说明产品的质量标准。 4.2对甲方提出的质量标准有异议时,或者希望变更时,乙方须向甲方提出申请,进行协商确定。 4.3乙方向甲方提供的产品合格率: 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 5、质量检查确认 5.1乙方根据双方协定的质量标准要求,出具乙方每批次的《产品出厂检验报告》,必要时,应甲方要求,乙方应提交乙方产品的《检验基准书》、《QC工程表》及其他此产品质量证明资料给甲方确认。 5.2质量检查供货初期在进行,正常时在进行。 5.3属双方协定或国家强制性检验的项目,甲方或乙方不能完成检验时,必须在甲方质量管理部门指定的国家试验机构进行,检验发生费用由乙方承担。 5.4甲方在认为必要的时候,可以随时到乙方的生产现场,对配套件进行检查,或是对乙方的质量保证体系进行监察。 5.5当乙方的生产场地发生改变或关键工序、设备发生改变时必须通知甲方并得到甲方的认可。 6、乙方的赔偿责任 对于配套发生的问题符合下面某一项时,乙方要负责下述7.1所约定的赔偿责任。 A:未使用的乙方产品完全不符合甲方的质量技术要求;

相关主题