*****临时道路承包协议书
合同编号：****
签订地点：***** 甲方：（发包人）
乙方：（承包人）
为明确双方权益和责任，依据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就*********临时道路工程施工事宜达成以下共识，特签订此承包协议书，双方必须共同遵守。
一、工程概况：
1.1工程名称：******临时道路工程。
1.2工程地点：****************。
1.3建设性质：新建。
二、工程承包方式：包工包料。
三、工程承包围:
3.1承包围：甲方提供的施工图纸及相关文件包含的全部工作容。
3.2施工说明：本工程包含路槽开挖、路基的整形碾压（压实系数不小于0.95）、30CM厚3:7灰土两步（压实系数不小于0.95）、20CM厚C25混凝土路面、浇筑、压光、养护、切缝、沥青灌缝并每隔4米设置一道伸缩缝；路沿石的采购及安装。
四、工程量和工程造价：
4.1乙方在已进行充分的现场踏勘后，确定本合同总承包价（含税）：￥******元（人民币大写：********元整）。
4.2按甲方给定的承包围及容，总承包价一次性包死，甲方不接受由于乙方理解存在偏差而导致的任何索赔。
4.3总承包价应包括完成本工程全部工作所需的费用，应视为包括但不限于以下费用：承包围所有的分部分项工程成本和费用，包括采购、运输、保管、二次搬运、加工、安装、成品保护和维护等费用；本工程所涉及的材料及工程检测、检验、试验费；扬尘处理、安全防护、文明环保施工等措施费；乙方的管理费、利润、税费；合同期市场材料价格、人工价格、政府收费、垃圾运输处置费、不可预见费等各种因素造成的价格变动。本工程所涉及的工程配合费、交叉施工降效费、自身造成的返工费、赶工费、误工费等等，为符合甲方为乙方设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。
4.4本工程造价是乙方在已进行现场踏勘，充分了解甲方对工程质量、技术、工期、安全、施
工工艺等多方面要求的基础上进行报价的。乙方已考虑了现场施工环境、安全生产、民扰与扰民、防止工伤事故发生等因素，并由乙方自行承担可能发生的一切费用。
4.5乙方必须达到*****市相关部门关于安全防护、文明施工的有关规定。因安全问题而造成事故的责任和因此发生的所有费用，由乙方自行承担，如甲方先行垫付的，甲方有权向乙方进行双倍追偿。
五、工程工期及进度要求：
5.1工程总工期：自甲方通知乙方进场之日起共计****日历天。
5.2工程进度要求：每延误1天工期，乙方赔偿甲方2000元；如出现特殊情况，经甲方同意后工期另行商议。
六、工程质量要求：
工程质量要求等级为合格，质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据，如当地建设行政主管部门另有规定，也应达到其规定标准。因乙方原因工程质量达不到质量标准的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方的一切相应损失，且工期不顺延。
七、付款方式：
乙方开具等额发票后，每半月按实际完成合格工程量价款的80%拨付；竣工验收合格并竣工结算完成，乙方开具剩余全额发票后，付至结算价的95%，剩余结算价的5％作为质保金（无息）。
八、质保期限及质保金的返还：
8.1本工程质量保修期为两年，自工程竣工且验收合格并交付甲方之日起开始计算。
8.2工程竣工验收合格并交付使用满两年无质量问题，甲方向乙方结清质保金。
8.3质保期如出现质量问题，乙方应在接到甲方的维修通知后24小时派人到达现场进行维修；若乙方未能在规定的时间派人前来维修，则甲方有权自行进行维修工作，所需费用由乙方全额承担；若发生返修费用，则乙方应于费用发生7个工作日支付给甲方该笔费用，否则甲方有权从质保金中直接扣除该笔费用；若质保金数额出现不足，则甲方有权向乙方追偿。
九、责任和权利：
9.1甲方责任和权利：
9.1.1按合同约定向乙方支付工程款。组织图纸会审和设计交底。开工前7日甲方免费提供两套图纸。
9.1.2甲方有权调动、指挥乙方施工队伍。对完不成即定的施工任务、进度和达不到施工质量、安全文明生产要求的，有权责令乙方在规定时间停工整改或清退。
9.1.3提供施工所需水源、电源（乙方负责施工临时用水、电线路的架设，并支付水、电费）。
9.2乙方责任和权利：
9.2.1在合同工期按约定的施工标准完成全部工程容。
9.2.2接受甲方的监督和管理。根据甲方的工期要求组织施工，同时做到文明施工、安全生产，承担施工期安全、防火、防盗等全部责任。
9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按政府相关主管部门规定办理有关手续，并承担相关费用。
9.2.4施工材料运至施工现场后，报甲方代表验收后方可使用；乙方所供应的材料必须符合设计要求及国家标准，否则产生的一切责任由乙方承担。
9.2.5已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；若乙方不予修复，甲方在发出通知2日后，可自行组织修复，费用从乙方质量保修金中扣除。
9.2.6乙方不得私自将工程转包或分包，确需分包的分项工程，在签署本合同前，需经甲方书面同意。合同履行中一经发现乙方私自转包或分包时，甲方有权解除合同。
9.2.7保证施工临时场地清洁符合甲方环境卫生的规定，施工中应做到建筑垃圾随做随清，交工前清理现场应达到：无建筑垃圾，无临时建筑物等影响工地清洁的杂物，并承担相应费用。
9.2.8乙方应依据劳动法的有关规定，负责为本单位施工人员办理相应安全生产保险，施工过程中造成的任何人员伤亡责任及费用均由乙方承担。
十、违约责任：
10.1甲方不按时支付工程费，乙方在约定支付时间１０日后，向甲方发出书面催款的通知，甲方收到通知后仍不按要求付款，甲方每延误一天应承担工程总造价千分之一的违约金。
10.2乙方必须按照合同约定的工期完成工程容，竣工日期以甲方验收签字为准，如乙方未能按本合同要求按时完工，则乙方每延误工期一天给予甲方2000元赔偿（甲方有权从尚未支付的工程款中扣除）。因不可抗力、甲方原因（如设计变更、不能及时提供施工工作面），导致协议工期有实质影响的，经甲方同意后工期顺延。
10.3如产生违约金，违约方应在10个工作日赔付给非违约方。
十一、合同的变更、解除
11.1在执行合同期限，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同或不完全履行合同时，应尽快通知对方并告知理由。经双方协商后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免予承担违约责任。
11.2在合同履行过程中，如一方认为需要变更或解除合同，需要向另一方提出书面建议和理由，
经双方协商同意后进行变更或解除；如因乙方施工质量达不到甲方要求或验收标准的，甲方有权单方面解除本合同并不承担相应责任，甲方由此产生的损失均由乙方负责赔偿。双方未达成新的补充协议时，原合同继续有效。
十二、其它：
12.1争议：如合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不能够解决时，向甲方所在地人民法院诉讼解决。
12.2本合同自合同双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，工程完工结清余款后本合同自动废止。
甲方：乙方：
地址：地址：
法人（或代理人）：法人（或代理人）：
：：
签订日期：2016年月日签订日期：2016年月日
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-083925 道路工程施工合同范本通用版Model contract for road engineering construction
道路工程施工合同范本通用版 道路工程施工合同范本(一) 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称：*****道路工程 1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元单价(综合单价包干) 大写元 1.8 质量标准：合格。 1.9 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供： 2.2 技术标准： 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3.1.1 发包人委派的业主代表： 姓名：职务： 3.1.2 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名：职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
公路工程施工合同标准版3篇 Standard version of highway engineering construction contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
公路工程施工合同标准版3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公路工程施工合同文档 2、篇章2：公路工程施工合同文档 3、篇章3：公路工程施工合同例文 篇章1:公路工程施工合同文档 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方承包甲方大灵线岳门湾段路面大修工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。 一、合同内容、工程质量和工期要求
1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程项 目见工程量清单所列内容。 2、工程质量：工程交工验收应达到合格工程标准。 3、合同期限 （1）、乙方必须于2013 年 9月 5日前开工， 2013 年10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。 （2）、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验 合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生损害，经分析损害原因，如由施工质量而造成的，乙方应对此承担责任（包括经济责任）。 二、合同造价 ___元整，（其中人工费_________ 元，材料费 __________元，机械费 __________元），此次按单价合同管 理执行。 三、工程施工
道路工程施工合同范本 甲方：友好花园开发公司 乙方：齐广云项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程 2工程地点：友好花园项目内 3承包范围：混凝土路面工程施工4承包方式：清包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5合同价款：每平方13元，，总价款约计23920元 6质量标准：合格 7工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天 二、路面施工工艺 1路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平; 23:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分 摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土; 3碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振
实; 4养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天; 5混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振 捣、提浆、摊平，机抹两遍; 6养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天; 7切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m 三、.双方权利和义务 甲方主要工作 1负责场地三通一平，水电接入; 2进行工程协调、管理、验收; 3按合同约定支付工程款。 乙方主要工作 1本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。 2负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担 由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用; 3做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查; 4负责所施工工程的验收通过 四、工程价款的结算与支付
市政道路工程施工合同 发包方（全称）：XXXX公园项目部（以下简称甲方） 承包方（全称）： XXX （以下简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的XX公园市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关XX公园市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：XX公园市政道路。 2、工程地点：XX新城。 3．建设单位：XX房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包工包料、包机械（含进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的XX公园市政道路工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的市政道路工程量为准。 3、工程承包内容为XX公园市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。 三、工程造价及计价依据 1、工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约按照XX建筑工程有限公司和XX股份有限公司于2004年6月26日签订的XX建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以甲方和建设单位共同认定的工程价款为准；工程价款的支付和违约处理按建设单位对甲方的支付和违约处理情况，同步执行。乙方按甲方和建设单位共同认定的决算工程总价（不包括税金）再下浮14.7%向甲方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责承担。 乙方根据其工程价款，开具工程材料正式发票和员工工资表给甲方（可冲抵结算工程款发票）。 2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按1000元处罚，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。 五、工程质量
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
编号：TQC/K175道路施工工程合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
道路施工工程合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 以下道路工程施工合同范本由应届毕业生合同范本网站提供，供大家参考使用。更多合同范本，欢迎访问应届毕业生合同范本网站! 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
江苑支路道路改造工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将' ........... 工程'委托给乙方施工。为了明确各自的权力、 责任和义务，经充分协商，特意签订本合同，以供各方共同遵照执行。 一、工程概况1、工程名称：….工程2、工程地点：..… 3、合同总价款：按照造价预（结）算书总金额：......元（大写：壹佰渠拾捌万陆仟捌佰捌拾伍元渠角三分）。 4、工程工期：..... 5、工程质量：合格 二、甲方责任1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等；2、负责协调做好道路交通和安全等工作。 三、乙方责任1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。 四、工程质量及验收1、木工程应达到现场验收合格标准。2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。 五、工程款及结算1、工程预付款：合同签订支付合同总价款的30% 2、工程竣工验收后，支付到合同价款的95%
六、违约责任1、甲方责任：（1）、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。2、乙方责任: ⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金 七、合同的生效与终止木合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。 八、合同份数本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。 九、本合同未经事宜，双方协商解决。 十、甲方：xxx 乙方：北海市工业园区开发有限公司 代表人：代表人：
*****临时道路承包协议书 合同编号：**** 签订地点：***** 甲方：（发包人） 乙方：（承包人） 为明确双方权益和责任，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就*********临时道路工程施工事宜达成以下共识，特签订此承包协议书，双方必须共同遵守。 一、工程概况： 1.1工程名称：******临时道路工程。 1.2工程地点：****************。 1.3建设性质：新建。 二、工程承包方式：包工包料。 三、工程承包范围: 3.1承包范围：甲方提供的施工图纸及相关文件包含的全部工作内容。 3.2施工说明：本工程包含路槽开挖、路基的整形碾压（压实系数不小于0.95）、30CM厚3:7灰土两步（压实系数不小于0.95）、20CM厚C25混凝土路面、浇筑、压光、养护、切缝、沥青灌缝并每隔4米设置一道伸缩缝；路沿石的采购及安装。 四、工程量和工程造价： 4.1乙方在已进行充分的现场踏勘后，确定本合同总承包价（含税）：￥******元（人民币大写：********元整）。 4.2按甲方给定的承包范围及内容，总承包价一次性包死，甲方不接受由于乙方理解存在偏差而导致的任何索赔。 4.3总承包价应包括完成本工程全部工作所需的费用，应视为包括但不限于以下费用：承包范围内所有的分部分项工程成本和费用，包括采购、运输、保管、二次搬运、加工、安装、成品保护和维护等费用；本工程所涉及的材料及工程检测、检验、试验费；扬尘处理、安全防护、文明环保施工等措施费；乙方的管理费、利润、税费；合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费、垃圾运输处置费、不可预见费等各种因素造成的价格变动。本工程所涉及的工程配合费、交叉施工降效费、自身造成的返工费、赶工费、误工费等等，为符合甲方为乙方设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。 4.4本工程造价是乙方在已进行现场踏勘，充分了解甲方对工程质量、技术、工期、安全、施
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
凤城市工业园区自来水厂院内工程 施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。 四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务：
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任 1、工程合同金额： ￥：，大写：（含税金）。 2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 合同订立日期：年月日 工程验收表
临时道路施工承包协议 我方因施工需要，拟在现场修建临时施工的道路，为了明确双方的权利与义务，经双方充分协商，达成如下协议； 建设方（以上简称甲方）郓城圆之翰置业有限公司. 承建方（以下简称乙方） 一：工程概况及要求 1.拟建道路为四条，东面沿27#楼与34#楼至20#楼与28#楼。西面沿11#楼与19#楼至1#楼与12#楼。北面沿3#楼与4#楼至31#楼与32#楼。南面沿2#楼与3#楼至25#楼与29#楼。全长约1000m（以实际测量为准）。 2.按我方定位中线两边各放宽2.5m，有效宽度不小5m，交叉路口夹角做成弧形（弧度现场确定），路面成形后高出自然地面30cm。 3.将拟建路面用机械整平压实，然后用粗、细石料铺平，上面用20T振动筒式压路机分两次碾压。碾压后确保平直，满足施工重载车辆通车要求。且高度满足30cm 。 4.施工现场如有土堆或坑槽等高低不平的情况，乙方有义务进行整平压实处理，具体做法依据实际情况而定，但必须确保路面能满足
承载大型施工车辆的压力要求（如有此类情况不另加费用）。 5.在后期施工中，如因路面没有压实而形成坍塌或下陷，均应由乙方承担维修责任。如不及时维修，甲方将直接从工程余款中扣除维修费用。 6.乙方的施工机械和人员，要注意保证现场的测量桩位和管线，不得破坏。 7. 施工机械和人员要严格按照相关的安全操作规程进行施工作业，不得违规、违章，否则造成的一切事故均由乙方全部承担。 8.开工时间以甲方通知为准，不得无故推延，具备条件的段面优先施工，负责村民的协调和处理外部干扰，担不得与其发生冲突。 二：承包价格及付款方式 1.按合格成形路面（宽5米、高0. 3米）实测面积计算，元/平方米。 2.经承建方、监理方和建设方三方验收合格签章后支付百分之八十(乙方开出全额发票)，余下款一年后付清。 三：本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜双方协商解决，并通过书面形式签字盖章而生效。 甲方签章：郓城圆之翰置业有限公司 乙方签章： 二○一三年五月日
风电施工合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
甲方合同编号： 风电场施工合同 甲方： 乙方： 年月日 合同协议 甲方： 乙方： 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸；
（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：人民币（大写）元整 （￥） 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：
账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 合同条件 1.定义及解释 1.1定义 合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
道路施工协议书范本 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面我给大家带来道路施工协议书范文，供大家参考! 道路施工协议书范文一 甲方：友好花园开发公司 乙方：齐广云项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程 2 工程地点：友好花园项目内 3 承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m2，据实结算)， 总价款约计23920元 6 质量标准：合格 7 工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天 二、路面施工工艺 1 路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平; 2 3：7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊铺3：7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土; 3 碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实; 4 养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天; 5 混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用C20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;
6 养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天; 7 切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m 三、 .双方权利和义务 甲方主要工作 1 负责场地三通一平，水电接入; 2 进行工程协调、管理、验收; 3 按合同约定支付工程款。 乙方主要工作 1 本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。 2 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用; 3 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查; 4 负责所施工工程的验收通过 四、工程价款的结算与支付 1 按实际面积结算，13元/m2; 2 路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付伍仟元，混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元，工程完检验合格后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，保修期三个月，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方2天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方承担; 五、安全文明施工 1 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 2 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 六、竣工验收 乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙
临时道路施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点: 3、工程内容和承包范围:拟建工程位于拟建工程地处重庆市九龙坡区西彭镇铝城北路，道路总长暂定为３40米。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。 5、合同造价:暂定为人民币元整。 6、工期:合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 ８.1 按以下原则结算： ８.1.1 按重庆市建筑工程预算定额(2０08版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 ８．1．２根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 ８.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输（运距１000米内)按４0元/车（５吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用２００型挖机,挖土机费用按2３0元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 ９、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(ＧBＪ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ１-９0)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求: 9.1.1 混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差:±10%厚度。 平整度误差：小于10mm。 宽度:不小于设计规定。 9.1.２塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求; 必须用不小于1５吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于５mm。 不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。 道路中线标高允许误差±20mm。 平整度允许偏差:20mm。 宽度允许偏差:1００mm。 ９.2 材料要求 9.２．1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。 9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。 ９.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。 9.４由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 9.５乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则,因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。 9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。 10、安全生产和文明施工：
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
YOUR LOGO 道路施工工程合同范本(2020版) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
道路施工工程合同范本(2020版) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款：合同总价款万元。 二、技术要求 （1）施工温度：施工温度是造成密封胶脱落的原因之一。路面潮湿和温度低于14℃就会降低密封胶的粘结力，容易脱落。路面整体温度较低，密封胶灌缝后，温度下降较快，密封胶收缩明显，密封胶与槽壁之间温度应力较大，将降低密封胶与路面的粘结力。 （2）裂缝湿度：灌缝时路面应干燥，如潮湿会降低密封胶与路面的粘结力，造成部分密封胶脱落。 （3）保持清洁：灌缝前，用空压机将开过槽后的裂缝中的灰尘杂物及周边松动的物体清除干净，保持裂缝的清洁。 （4）灌缝范围：车辙严重，尤其是形成网裂的路面，不宜处理裂缝。
三、施工及质量要求 1、裂缝处理 在原有路基的基础上，采用GF-200A路面灌缝开槽机，对裂缝进行开槽处理后使用北京西尔玛的德国进口灌缝剂进行灌缝。 四、双方权利和义务 1、发包人主要工作： 负责施工现场及道路两头的警示标记的设立。 2、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。 五、工程价款的支付 工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。