山西潞安潞宁煤业有限公司主副立井及相关硐室工程施工承包合同
(2013年）
合同编号：
工程名称：
工程编号：
工程类别：
发包方(简称甲方) ：
承包方(简称乙方) ：
签订时间：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合王庄煤矿采掘衔接工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：*************工程
二、工程地点：*******
三、资金来源：************
四、工程内容：**************
五、合同价款（即工程价款）
（一）合同价款的计价依据
1、中煤建协字〔2007〕90号文件发布的《煤炭建设井巷工程消耗量定额》（2007基价）、《煤炭建设井巷工程辅助费基础定额》（2007基价）、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）、《煤炭建设工程施工机械台班费用定额》（2007基价）、《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（2007基价）、《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》和中煤建协字[2011]72号文件发布的《煤炭建设工程费用定额及煤炭建设其他费用规定（修订）》、中煤建协字[2012]54号文件《关于调整煤炭建设工程定额人工单价的通知》。
上述定额的缺项部分（如安装顶板离层仪、隔（抑）爆设施等项目）参照煤炭工业邯郸工程造价管理站批复的补充定额和定额解释执行。
2、******采掘衔接工程施工图。
3、设计变更、隐蔽工程及零星工程等现场签证（现场签
证须由甲方施工人员和工程责任部门负责人共同签证后报甲方分管矿领导审核批准）。
4、经甲方同意的施工方案或作业规程（含作业规程复查措施）。
5、井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料。
（二）工程价款计算
1、依据甲方实测验收的成巷进尺及现场签证进行结算。
2、工程价款按煤炭行业现行规定的工程造价计算程序计算，工程价款结算中按预算价格和定额消耗量核减乙方使用甲方的风、水、电费用。
3、井巷工程辅助费按井巷工程辅助费综合定额的**%计取。
4、综合费率中的企业管理费、利润、组织措施费中除安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费以外的其他七项费用均按**%下浮以后计取。
斜井措施工程费为***万元。
规费中的社会保障费暂按煤炭工业邯郸工程造价管理站核准的上年度的费率计算，年终结算按本年度核准的费率进行调整。
税金按山西省工程建设标准定额站晋建标定字[2011]7号文件通知的税率（3.284%）计算。
5、人工工资单价按井下直接工98.51 元/工日、井下辅助工80.03元/工日、地面辅助工47.24元/工日、井下安装工76.04元/工日、地面安装工43.47元/工日计算，人工价差按上述单价与定额人工单价之差进行调整。
6、井巷工程周转材料摊销费价差调整系数按乙方计取的辅助费比例，参照潞矿投基便字〔2007〕109号便函规定的调整系数（即1.375调整系数）计算。
7、签证工的工资单价按井下直接工***元/工日、井下辅助工***元/工日、地面辅助工***元/工日计算，签证工单价均含各种取费和税金。
8、由于非乙方原因造成井下掘进工作面超过3小时以上的停工，按《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）总说明计取辅助费补偿费，停工天数按甲方签证计算。停工期间在甲方不能给乙方安排其他工作的情况下，窝工工资按***元/工日计算，窝工人数按甲方签证认可的人数计算，（窝工工资已含各种取费和税金）。停工期间应按甲方签证的停工天数计算乙方自带设备的停滞费。
9、掘进工作面搬家倒面只计算掘进工作面100米以外由乙方承担的煤流系统的设备和设施的安装和拆除费用。
第二条双方责任
一、甲方责任
1、负责对乙方的入井人员进行安全培训，培训考试合格发放入井资格证后方可下井施工。
2、工程开工前15天向乙方提供完整的施工图一式三份，并向乙方提供工程地质及水文资料。组织乙方和甲方有关部门参加施工图交底会审，并做好交底会审纪要，在会审后三天送有关单位。
3、负责将乙方施工用料（包括实体性材料和周转性材料）运至作业规程规定的地点，保证乙方施工用风、水、电和矿车、胶轮车的正常供应。负责乙方施工区域内的瓦斯检查、地质测量和巷道放线。
4、为乙方施工人员提供便携式瓦检仪、矿灯、自救器。为乙方施工人员提供洗澡及相关办公设施，并按照甲方规定收取相应费用。
5、免费为乙方提供综掘设备（设备的经常修理费和配件费由乙方承担）。
6、组织工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收和竣工验收。组织工程月度结算和竣工结算，及时拨付工程价款。
7、对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其他有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。
二、乙方责任
1、编制作业规程或施工安全技术措施，并于开工前10天报送甲方审核批准，做好各项施工准备工作。
2、负责乙方施工区域内风、水、电管路的敷设、使用和维修工作。
3、严格按照施工图进行文明施工，确保工程质量和施工安全，按甲方生产作业计划安排的时间如期完工和交付。
4、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知和工程事故报告等。
5、负责维修和保养甲方提供的设备设施及辅助系统使用的周转性材料，因操作和使用不当造成的人为损坏应向甲方赔偿。承担甲方提供的综掘设备的经常修理费和配件费。
6、工程竣工后及时清理现场做到工完场清，工程竣工后应备齐全部竣工资料一式两份向甲方移交。
7、严格遵守甲方的各种管理制度和相关规定，如若违反，应按照甲方的规定接受经济处罚。
第三条工程期限
一、按照甲方安排的生产作业计划对乙方的工期进行考核。
二、因甲方提供的图纸、材料供应不及时以及不可抗力等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后工期顺延。
三、因乙方施工管理不善或者由于乙方责任造成工程质量返工、事故处理等导致延误工期时工期不予顺延，并应承担违约责任。
第四条施工与设计变更
一、乙方必须按照甲方提供的施工图纸、说明书和国家发布的有关规范、规程和标准进行文明施工并接受甲方的监督。
二、掘进巷道中顶板离层仪的安装由乙方负责，离层仪仪器和材料由甲方供应。
三、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更后的设计进行施工。
第五条工程质量与验收
一、施工及验收执行如下标准：
1、《潞安矿业集团公司（安全）质量标准化精品矿井标准及考核评级办法》（潞矿生字[2005]242号文通知）。
2、潞安集团公司《关于加强矿井锚杆支护管理的特别规定》（潞矿生安劳字[2009]510号文通知）。
二、乙方施工的工程质量必须达到《掘进（安全）质量标准化精品矿井考核评级办法》规定的合格等级。施工中发生质量事故应及时报告甲方，由此而发生的费用由乙方承担且不予顺延工期。
三、工程质量验收
1、月末验收和中间验收
每月25日由甲方组织月末验收，乙方必须积极配合，验收合格后各方在验收证书上签字确认。
2、隐蔽工程验收
乙方必须保证隐蔽工程的质量，在工程隐蔽前一天书面通知甲方参加隐蔽工程检验，检验合格经甲方在隐蔽工程验收证书上签字后方可隐蔽。
3、竣工验收
乙方在工程预计竣工前5天，向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料。甲方组织有关单位在三天内验收完毕。验收合格后有关验收单位在验收证书上签字认可。对于在验收中提出的问题应限期整改，直至达到本合同约定的质量标准，竣工工期应以最终验收合格日为准。
四、工程保修
乙方承担的井巷工程实行质量保修制度，其保修期为竣工验收合格后12个月。保修期间凡属乙方责任造成的质量返修，费用由乙方承担；确因特殊地质原因造成的工程返修费用由甲方承担。
第六条建筑材料的供应及价差处理
一、井巷工程所需要的实体性材料和炸药、雷管统一由甲方采购和供应，实体性材料包括钢材（含锚杆、锚索、托板、托梁、w 钢带、u型拱架、工字钢棚、金属网，不含金属碹胎、金属模板）、木材（不含木碹胎、木模板）、水泥（含水泥制品）、砂、石等。
二、乙方在井下施工中使用的钢轨、道岔、钢管材料（含法兰盘等连接配件）、风筒、采区变电所至移动变压器之间的电缆，根据工程具体情况经甲方工程管理部门审核、登帐备查后由甲方免费供应。施工结束后，乙方必须保证完好无损交回甲方，若发生数量短缺和材料损坏，甲方根据领用期的实际价格在工程结算中扣回乙方短缺和损坏的材料费。
三、上述两款所指的材料之外的其它材料由乙方自行采购。
四、乙方领用甲方的材料（不包括上述第二款约定的由甲方免费提供的周转性材料）的价差调整根据验收合格的已完成工程量，按预算定额消耗量和甲方的实际价格进行调整，因乙方施工责任造成的返工用料和超预算定额用料均不予调整差价。
五、掘进巷道中安装的顶板离层仪及附件材料由甲方免费提供，因乙方原因引起超设计数量领用离层仪和附件材料时，甲方按
实际价格在结算中扣回乙方超设计数量领用的离层仪和附件材料费。
六、乙方采购材料的价差调整参照长治市建筑经济管理站公布的2013年施工同期的市场价格，其中缺项的特殊材料须经甲方组织相关部门进行市场调研后确定。
第七条施工安全
一、乙方应严格遵守《安全生产法》、《煤矿安全规程》及有关安全生产的法律、法规，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。
二、乙方必须接受有关单位或部门安全方面的检查，对检查中提出的安全隐患必须及时进行整改。
三、乙方应承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。发生重大伤亡及其他安全事故应及时归口上报有关部门并告知甲方。
第八条工程价款结算与支付
乙方根据验收合格的工程量按本合同约定编制工程结算报甲方审核批准后，甲方按批准月度结算的90%向乙方拨付工程价款，剩余的10%工程价款抵作质量保证金。保修期满工程质量无乙方责任，甲方向乙方支付质量保证金。
第九条违约责任
一、乙方违约责任
1、工程质量不符合本合同约定的质量等级由乙方负责修理或
返工，由此而发生的费用由乙方承担且不予顺延工期。
2、由于乙方责任造成工程不能按甲方生产作业计划安排的时间交付使用，乙方应向甲方偿付逾期违约金。逾期违约金为每延误一天按单位工程合同价款的万分之一计算。
二、甲方违约责任
1、因设计变更或设计错误造成的返工，甲方应补偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程未经验收，甲方提前使用而发生的质量问题由甲方承担责任。
第十条纠纷解决办法
本合同履行中发生争议双方应及时协商解决，协商不成或未达成协议，双方同意由长治仲裁委员会仲裁。
第十一条附则
一、本合同十份，甲乙双方各执正本一份、副本四份。
二、本合同自双方盖章后生效，如有未尽事宜，双方协商签订补充合同作为本合同的组成部分。
甲方：山西潞安集团潞宁乙方：河北冀东工程建设大汉煤业有限公司有限公司
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：经办人：经办人：
合同编号：建设工程施工分包合同 (常规水电工程) 工程名称： 承包人： 分包人：
第一部分协议书 承包人(全称)：**建设集团有限公司 纳税人种类：一般纳税人 统一社会信用代码： 开户银行： 账号： 地址： 电话： 分包人(全称)：**建设集团有限公司 资质证书号码： 发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部 资质专业及等级：机电工程施工总承包壹级 复审时间及有效期：2021年3月14日 营业执照号码： 安全生产许可证号码：（鲁）JZ安许证字【2005】 开户银行： 账号： 纳税人种类：一般纳税人 分包商编号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于承包人与中建*局建设发展有限公司(以下简称“发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，承包人和分包人就分包工程施工及其保修事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况与承包范围 工程名称：综合保税区基础设施和公共服务设施PPP项目 工程地点：。 承包范围：非保税物流中心（B2、B3号仓库），新材料产业园（1#、2#、5#、6#、9#、10#车间）施工图纸范围内的电气工程、采暖工程（不含地暖）、给排水工程等机电安装工程。以及合同中写明的或隐含的由分包人的任何义务产生的任何工作以及合同中虽
未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行或为了符合及实现合同目的所必须的全部工作。分包人的施工范围随发包人给承包人施工范围的调整而调整，分包人不得因此提出任何增加费用的条件。 二、合同价款 合同暂定总价（含增值税）为人民币贰佰万零壹仟伍佰伍拾贰元整 (￥： 2001552.00 元)；其中不含税价款为壹佰玖拾肆万叁仟贰佰伍拾肆元叁角柒分（￥： 1943254.37元），增值税为(￥：58297.63元)；合同价款以最终的实际结算金额为准。 三、工期 计划开工日期：2020年8月20日 ( 具体已实际开工为准) 计划竣工日期：2021年8月30日 ( 具体已实际竣工为准) 总日历天数 380天。 具体开工日期以承包人开工令为准，各节点竣工日期须严格按照项目部要求执行，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。分包人不得因此提出增加合同价款的要求。 工程开工之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详见施工时现场人员的具体要求。 四、质量标准 质量标准：合格，确保一次性验收通过，达到国家有关施工质量验收规范要求，观感优良。 质量目标：威海市优质结构。 五、安全文明与绿色施工标准 必须按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），实施施工现场的安全生产、文 明施工和环境管理工作，达到威海市标准化示范工地、山东省建筑施工安全文明工地。 六、承包人向分包人承诺： 按照合同约定的期限、方式和账号，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。 七、分包人向承包人承诺： 1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包合同约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。 2、未经承包人书面同意，分包人不得将其债权及合同义务转让给第三人，否则，由此给承包人带来损失，由分包人承担。
工程联营协议书 甲方： 乙方： 经双方友好协商，决定以甲方单位的企业资质承揽资质范围内的施工业务，为使业务的顺利开展和正常运行，确保双方达到互惠互利的目的，为此双方特签订如下协议： 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责向乙方提供承揽业务所需的全套建筑资质和相关资料，并保证提供的资质和资料的真实有效，并提供签署工程合同所用的相关证件和印章及法人出具的全权委托书和任命书。 2、配合乙方办理合同签约，合同签订后甲方协助乙方组建工程管理班子，有序合作开展工作。如合同签好后 不能到现场开户，一切责任由我公司负责。开户的一切费用由乙方承担。 3、甲方对乙方在经营上甲方要尊重乙方自助经营的权利，在业务上不横加干涉。（乙方合作时间是某一个单独项目 年内不变）。 4、合同签订后甲方为乙方在施工所在地为乙方设立独立核算的银
行账户，配齐工程所需的印章（业务章、合同章、财务专用章），甲方给乙方独立施工管理、独立核算、自负盈亏的经营权，乙方所承揽的工程项目剩余利润由乙方自行分配，甲方无权参与和干涉。 5、甲方同意乙方在全国各地承揽大小土石方工程项目，经双方协议，甲方只收取管理费‰，管理费按工程款进账的比例进行支付。 6、为了确保工程顺利进行，乙方应按合同要求完成任务，组织全面施工管理，确保工程顺利进展和企业形象。甲方对乙方在工程施工进度、质量、安全和工程管理出现的问题有权做出限期整改，乙方负责承担全部法律责任。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责工程项目的联系洽谈，前期费用的支付、合同保证金的筹措、负责签署工程合同，对承接的工程实行全方位的管理，独立核算、自负盈亏。并对工程质量、工程进度、社会治安负全责。安全生产事故负全部责任，甲方不承担任何责任。 2、合同签订后乙方必须在规定的时间内按合同要求组建工程管理机构，制定出相应的管理条例和相关制度，确定施工队伍、组织施工设备及时进场投入施工。 3、乙方必须严格遵守国家的法令法规，任何违纪违规给甲方的企业形象造成影响或经济损失，由乙方承担责任。
编号： _______________ 住宅小区园林绿化工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月____ 日 甲方（发包方）：法定代表人： 地址：
联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，甲 乙双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称：__________________ 。 1.2工程地点：__________________ 。 1.3标段划分：本工程划分_________ 个标段，具体详见标段划分以总平面图上的划 分为准。 1.4承包方式：本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包风险、包验收合格等承包方式，招标范围内工程预算加风险一次性包死。乙方负责所承包工程范围内的施工管理，并有义务与其他分包商进行配合，服从甲方、总包的管理。 1.5工程承包范围: （1）本工程招标文件中《分包合同条款》附录1-合同范围（招标范围）及界面划分”所描述的承包范围；
（2）按投标图纸及工程规范深化设计，按合同要求供应、制作、安装、施工完 成所承包的工程、对已完工程进行成品保护、保修并按投标须知要求提供劳务、物料及设备；（3）工程施工和安装进行中所需的一切附带杂项零件物料、劳务及设备； （4）对上述工程作规定的测试、调校、试用、验收以及保修等工作时所需的劳务、物料及设备。 第2条工期及施工进度 2.1工期： 计划开工时间_________ 年______ 月_______ 日。 计划完工时间________ 年______ 月_______ 日。 总工期：日历天_______ 。 具体开工日期以甲方发出的书面通知为准，乙方严格根据施工进度计划完成整个工程的施工、验收等工作，合同完工日期为甲方书面通知的开工日期加上述合同工期总日历天数（总日历天数包括法定节假日、工程验收合格时间等）得到。 第3条合同价款 本合同金额为人民币（大写）____________________ （￥_______ 元）； 第4条付款方式 第5条本工程质量目标 5.1 质量标准：质量验收（除绿化种植工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》的要求，达到合格标准； 质量验收（绿化工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》 的要求，一次种植成活率应达到95% ，补植成活率应达到100%。
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
水电工程施工承包合同 工程发包人（以下简称甲方）：珠海市土竣建筑工程有限公司 劳务分包人（以下简称乙方）：朱子元 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、广东省及珠海市其它有关法律、行政法规、规定等，遵循自愿公平和诚实信用的原则。在签订该合同前，甲乙双方均已充分理解和掌握项目施工图的内容和承包范畴，经双方协商一致，自愿订本工程承包合同，并严格遵守。 第一部分专用条款 一、工程情况： 1、工程名称：力佳电机（珠海）有限公司厂区一期工程 2、工程地点：珠海市金湾区高栏港精细化工区 3、结构形式：框架结构 二、承包方式 1、乙方以包工方式承包力佳电机（珠海）有限公司厂区一期工程的室内外水电安装（室外排水、及铸铁管安装除外）及防雷工程，即：包水电安装、防雷安装、水电预留预埋、包水电安装的所有工具、包质量、包工期、包安全及验收。 2、乙方不得转包第三方，否则甲方除对乙方处于叁万元罚款外，将由乙方承担甲方相应损失。 3、签订合同时乙方向甲方缴纳履约保证金贰万元（履约金在合同签订当天内交清）。当乙方进场正常施工后，三天内甲方将履约保证金（不计息）退还乙方，保证金将于首次进度款扣压。工程完工后一个月内不计息返还乙方。 三、承包范围及工作内容 1、本工程全部设计图纸及设计修改变更通知所包含的水电安装、防雷安装、水电预留预埋及工完场清,工程量以签合同前的图纸为准,变更后的总工程量如超过原总工程量5%，应给于补偿（应有具体的补偿办法，以免日后扯皮）。 2、乙方必须要派出1~3个固定的技术骨干人员配合甲方施工员关于水电安装、防雷安装、水电预留预埋的工作安排及技术交底，乙方技术人员配合参加。
工程施工联营协议 甲方: 中太建设集团股份分公司 乙方: 经甲、乙双方协商一致，甲方将其承建的“工程”承包给乙方施工，为明确双方的义务和责任，特制定如下条款，共同遵守执行。 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、承包容：甲方与业主签订的建设工程施工合同容、投标文件及往来函件容等全部容。 四、承包方式： 乙方承包甲方同该工程业主所签订的建设工程施工合同、协议书、招标文件、往来函件等全部容和责任和施工组织设计的全部容，包工、包料、包工期、包安全、包CI形象达标、包工程质量达到甲方同业主约定的质量标准，包办理工程交验及资料收集、整理、归档手续。 五、工程工期： 工期以甲方与业主单位签订的合同为准，业主发出开工令之日开始计算。如因业主原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。 六、合同计价依据及工程款支付 （一）本协议按甲方与业主确定的计价为计算依据，工程变更根
据投标时综合单价按实际工程量计算；乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书（含来往函件）的所有文件。 （二）工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包，具体承包价以甲方与业主结算价款为准，有关现场搭设的临时宿舍、办公室、辅助用房、临时道路铺设、临时水电的管线等由乙方负责。 （三）有关该工程报批、报建工作由甲方协助乙方办理。办理报批、报建、施工许可证的一切费用由乙方承担。 （四）工程款支付：按照甲方与业主签订的工程施工总承包合同规定，由乙方每月据实通过甲方向业主申报支付工程款。若遇节假日不能及时办理，应当顺延。本项目开设独立银行账户，甲、乙方双方鉴章共管该账户。工程款到账后，甲方在3个工作日及时将扣除管理费后的工程款支付给乙方。 （五）乙方按本协议的承包容施工完毕后，办理工程竣工手续，经业主、质检及等部门验收合格后，由乙方以甲方名义依据甲方与业主签订的工程施工合同所规定的计价依据与业主办理竣工结算，甲方予以配合。 七、管理费、税金、工程安全措施保证金、投标保证金及履约保证金： （一）管理费及企业所得税：按合同造价（暂定人民币元）×3.5%（其中管理费2%，合计人民币元整；企业所得税1.5%，合计人民币元整。），共计人民币元整，实际合同造价以最后工程结算的金额为准。 支付方式和时间为：①管理费在本协议签订之日后七日乙方向甲
编号：_____________住宅小区绿化、景观工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________（以下简称甲方） 施工单位：________________________（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程内容：________________________________________ 4、工程承包形式及范围：________________ 5、工程预算总投资：________________________________ 第二条工程进度与验收 1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。 2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。 第三条工程结算与付款方法 1、本工程合同造价结算，绿化按________园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按________土建定额，水、电按________安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站________年________月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。 2、工程验收合格后，乙方应在________天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及
引发了社会的不稳定因素。现 并就建设工程施工合同非法转 实际施工人利益的保护途径等 建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大， 建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理 ，才能有效的降低工程风险，维 护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲 突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革， 建筑市场逐步走向规范与完善， 目前建筑市场竞争激烈， 企 业利润少、风险大，建设工程 合同管理越显重要。 企业应自觉重视合同的重要性， 做好合同 管理，才能有效的降低工程风险，维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈 的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 近年来，承包人与发包人 或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下， 尚有越演越烈之势。而在诸多承发包 纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方 面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目 中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。 这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、 职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序， 结合一起建设施工合同拖欠工程款案， 对这种现象进行分析, 包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、 问题提出自己的一些见解。 、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路 有限责任公司（以下简称业主 A ）。2006年3月份，业主A 通过在全国范围内的招投标， 将一 条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司 （以下简称B ）施工建 设。B 承接整个工程的施工任务后， 将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司 （以 下简称C ）。2006年5月，B 与C 签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包， B 配合C 进行现场管理、技术管理，C 全权负责现场组织施工；工程款的支付与结算， 实行综 合单价承包，合同期内不作调整， 工程量以业主 A 批复的工程量为准。B 不向C 预付工程款, 每月底验工计价，扣除 5%质量保证金。工程税金由 B 承担。C 由于是家投资公司，没有相应 的施工资质，于 F 2006年6月与施工班组（实际施工人）D 签订了一份《劳务合同协议书》， C 将承接高速公路桥梁工程项目承包给 D 施工，包工包料；合同价，以工程量 清单为准，在此基础上下调 6%乍为C 的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件 ；付款方 式为，C 按照D 每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量 90%支付，每 月余额的10%在工程完工后付 5%余款5%乍工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各 种原因，实际施工人 D 被迫退场。经D 与C 书面结算，本工程总工程款为 1314178.3元，扣 除材料款 793267.8元，代付款 81048元，借支款199000元，C 拖欠D 工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主 A 支付了 D 实际施工人班组 5万元民工工资。截止 2008年实 际施工人D 作为原告起诉之日， 共被拖欠工程款 342302元。因业主A 、总承包施工人 B 转 包人C 三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则 合法的工程分包存在着众多风险 （如工程质量、工期、安全、工程款结算与支付以及政 策法律、
水电暖安装 建设工程施工合同 项目名称： 签定日期： 2012 年月日
水电暖安装工程施工合同 甲方（发包方）：身份证号： 乙方（承包方）：身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条、工程概况： 1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。 2、工程地点：陕西省西安市高陵县 第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。 上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。 第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。 第四条、承包方式：包工、包料。 第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。
5.1开工日期：甲方提前2 天通知乙方进场。
第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准：按非国标等级标准执行。（PVC管、铜线） 第七条、工程量计算方式及承包价款： 按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）元整（元/M2），总面积 M2，合计工程款（大写）（￥元）。 第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。 第九条、双方权利和义务： 9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。 9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。 9.3文明施工：乙方必须做好文明施工。 第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
联营工程分包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据甲方与建设单位（业主）签订的工程项目合同及工程的实际情况，经双方协商同意，由乙方承包本工程的施工。乙方承诺不再将本工程项目转包给第三方。为明确双方的权利和义务，特订立本分包合同，双方共同执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 合同编号： 1.3 工程地点： 1.4 建设单位： 1.5 工程内容： 1.6 施工工期： 1.7 合同造价： 第二条承包方式 2.1 乙方实行全额承包方式（即包工、包料、包工期、包质量、包安全）， 全权负责本工程的施工组织及管理。 2.2 甲方按工程总造价收取3% 分包管理费，乙方承担发生于本工程的
所有经营、施工及管理费用（含甲方代扣代缴的税费），独立核算、 自负盈亏，待工程竣工验收通过后一次性扣缴。 2.3 乙方必须全面履行甲方与建设单位（业主）签订的本工程施工承包合 同和合同附件以及合同施工过程中签订的补充合同、协议等文件的全 部责任和义务，并承担由此而发生的违约责任。 2.4 乙方必须严格遵守执行国家颁发的法律法规和施工所在地政府管理部 门的规定，以及公司制定的各项规章制度，依法经营和管理，自觉维 护公司的社会形象。 2.5 本分包合同为风险责任承包，一旦工程出现亏损时，乙方必须承担因 工程亏损所产生的一切经济及法律责任。 2.6 本分包合同为安全责任承包，一旦发生人为安全生产事故，乙方必须 承担全部责任，与甲方无关。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格执行《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300—2013）、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）等国家颁发 的现行规范、标准，确保工程质量达到国家合格标准。 3.2 乙方应该按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。 如工程质量没有达到合格标准，必须无条件返工至合格为止，其间所 发生的工料费损失或其它经济责任均由乙方承担。 第四条甲方职责
住宅小区绿化、景观工程施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程内容：住宅小区土方、绿化、景观小品、铺地、景观 照明等所有图纸包含及甲方指定内容。 4、工程承包形式及范围：包工包料（部分材料甲供） 5、工程预算总投资：人民币：（以甲方审核的预算为准） 第二条工程进度与验收 1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年 月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。 2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。 第三条工程结算与付款方法 1、本工程合同造价结算，绿化按93园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按93土建定额，水、电按93安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站2003年10、11月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。
2、工程验收合格后，乙方应在三十天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及时报有关审计部门进行审计，审计期贰个月。甲、乙双方按相关规定承担各自的审计费用。 3、工程款支付方式：本协议生效乙方进场后支付暂定总价的20%，乙方完成绿化、铺地、景观照明等所有工程量后，甲方支付乙方暂定造价的40%，审计结束后一周内支付乙方至结算总价的80%，剩余20%工程质保金在保修期满后结清。 4、付款形式为支票。 第四条：双方职责 甲方职责： 1、甲方应在开工前向乙方提供施工图纸六套，同时向乙方做好技术交底工作。 2、甲方应在乙方施工前，根据乙方要求迁移和拆除施工范围内重大障碍物，并协调好现场各施工队之间的配合。 3、根据乙方要求，提供施工用水源、电源，由乙方接表以便计量。 4、甲方按乙方工程进展及时提供甲供材料。 5、甲方如需变更或修改设计方案，须出变更通知书，双方及时办妥图纸、手续，由于变更产生的工程费增加部分，按定额由甲方签证后结算。 乙方职责： 1、根据甲方要求，乙方须按质、按量、按期完成，因质量不符合要求而造成的经济损失，由乙方承担。 2、乙方在施工中应严格按施工安全操作规范进行施工，如发生伤亡事故，由乙方自行负责。 3、乙方保证苗木成活率100%，并符合苗木清单中所示的规格，竣工验收后养护壹年，乙方不再收取任何费用。 4、园林土建工程中的隐蔽工程，乙方必须提前向甲方提出通知，经甲、乙双方到现场验收后，方可进行下一道工序施工，如乙方不经甲方检查即进行下一道工序施工，甲方有权提出拆除检查，由此造成的损失由乙方负责。（此处所指“甲方”亦可是甲方委托的监理） 5、凡因不符合验收标准造成的返工，以及竣工验收交付后保修期内发生
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
联营合作协议 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 合作协议 甲方：XXXX 乙方： 根据《建设工程施工合同》和公司经济承包责任制的有关规定，乙方申请甲方同意** 工程（以下简称本工程）项目双方合作，本着公平自愿原则，经协商，双方达成如下协议： 第一条总则 甲乙双方本着互惠互利的原则，依照有关法律、法规，恪尽职守，履行责任和义务。甲乙双方作为平等的合同主体，对本合作方式及合作协议内容完全了解并接受，自觉全面履行合作协议约定的义务并承担其相应责任。 第二条工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3建设单位： 第三条工程合作范围及价格 3.1合作范围：。 3.2本合同价为元；大写：。 3.3本合同价中已含乙方所需的安全防护和文明施工措施费。 第四条合同工期及质量标准
4.1以建设单位与甲方签订的合同工期为基准，控制工期比主合同工期提前天。如因乙方原因或建设单位原因无法按时交工时，由乙方负责办理延期竣工协议，否则乙方承担违约责任。 4.2开竣工日期： 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 (具体开工日期以建设单位或监理单位发出的开工指示通知为准）。 4.3质量标准：质量目标：。 4.4技术目标：创新工艺工法，标准，专利项。 4.5绿色安全文明施工目标：创省（市）安全文明工地。 第五条组成本合作协议的文件及解释顺序 5.1甲方和本工程建设单位签订的全部合同及相关文件。 5.2施工过程中及结算时建设单位书面签认的有关工程的洽商、变更、预算、计量、认价、报验等书面协议或文件。 5.3本合作协议文本内容及甲方与乙方签订的补充条款。 5.4乙方未按国家、本工程所在地市政府及XXXX建设集团强制性规定执行，甲方对乙方的书面通知或指令文书。 5.5其他体现双方权利、义务关系的文件。 上述文件解释的原则以前者优先于后者为准。 第六条合作及管理方式 6.1甲方作为施工合同承包主体，向工程建设单位履行总合作方义务，承担及享有相应的责任及权利。乙方作为施工全过程管理的责任主体，对合同内容的全面履行承担及享有其相应的责任及权利并承担直接的经济责任和其他民事责任。 6.2甲方组建施工项目部（以下简称“项目部”），根据甲方各项管理制度的要求和双方约定对项目部进行共同管理。项目部根据本合作协议相关内容独立核算，应由甲乙双方共同负责资金的管理和运营及工程的经营、质量、安全事务等管理。乙方应独自承担本工程的经营成果，包括承担本合作协
XX住宅小区建设工程承包合同 建设单位：XX房地产开发有限公司（以下简称甲方） 施工单位: (以下简称乙方) 《中华人民共和国合同法》《中国人民共和国建筑法》规定的原则，结合本工程的实际情况，为确保工程优良如期竣工交付使用，经甲、乙双方协商一致，签订如下合同： 第一条工程概况 1、工程名称：XX住宅楼土建工程。（号楼多层住宅楼）。 2、工程地点：XX大路口。 3、建筑面积：以实际建筑面积计算为准。 第二条承包方式 （一）承包方式 1、按设计施工图纸的内容和图纸变更、场地与基地的现状、甲方要求、采取包工、包料、包机械设备、包间接费、税费、包建安各种保险和安全生产专项经费及施工现场文明施工设施费等各种费用的大包干方式，工程具体价格：阳台按元/㎡计算，地下室按元/㎡计算，砖混标准层按元/㎡计算，一个单元一栋的住宅楼标准层补元/㎡，全框架铺面元/㎡；6楼平面天棚按实际发生额加10%管理费；其他增加工程按实际发生额另加10%管理费。 2、乙方按包工包料的承包方式进行总价大包干，在施工过程中无论是政府行为，定额发生变化、客观等因素影响，地质因素，材料及人工工资涨跌不再增减，均以合同包干价为准。钢材价格在4000元/吨内不调差，超过4000元/吨双方再行议定。 3、此价格包括了乙方的加班、赶工、施工用水、用电费用、场地的处理及清洁卫生、民工的食宿等附属设施费用在内。 4、承包范围内的各阶段验收及费用等均由乙方负责。 5、承包价格包括：（1）各种保险；（2）计育费；（3）施工管理费；（4）渣土费；（5）建筑税费；（6）化粪池；（7）临时设施费；（8）劳动保险基金；（9）排污费；（10)利润；（11）地材税费、材料试验与检测费以及按相关部门规定应由乙方交纳的各种税费，承包价格（不包括入户防盗门）。 （二）承包范围：辰阳春天( #)号楼设计图纸上的所有内容及正常变更范围内的内容、具体尚应包括房屋建筑施工中的一切建筑材料、机械、人工、工具、运输及施工中的一切工艺制作安装、安全设施和安全规范包括：施工围墙、施工现场道路硬化、临建设施搭设、建筑基础、（含条形基础、及桩上基础、有桩的桩上承台、基础地梁等）建筑主体、建筑装修（外墙砖、楼梯间用花岗岩贴面、不锈钢
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第_条工程概况 1.施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2. _______________ 工期： __________________________ 年M 日至___________________ 年 月日 3.本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的 清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2.甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款 的双倍补偿给甲方。
第三条关于工程质量及验收的约定 1 .本工程应严格参照〈〈山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及〈〈运城市装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等白身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1.工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币参万，线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万，穿线按安装进度分两次支付。 2.乙方承包内容： 1).水电开槽、布管、穿线、埋盒 2).所有水电施工过程的垃圾清运
土石方工程内部承包施工合同 甲方：____________________________________（以下简称甲方） 乙方：____________________________________（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程质量和任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：土石方工程 2、工程地点： 3、工程内容：石方钻孔、爆破、装车、运输、平整场地、自然 碾压等内容。 工程量：工程量约伍佰万立方米，以现场测量实际方量为准。 工程单价：运距五公里，单价为贰拾壹元/立方米含爆破， 每超壹公里，增加运费壹元/立方米。（税后价） 6、工程总造价：人民币约壹亿零伍佰万人民币。 第二条：工程工期 工程期限自20 年月日至201 年月日止，总工期一年时间（以业主开工通知书为准）。 第三条：工程质量 乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。 第四条、工程价款结算方式 1、双方签订联营合同后，乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后，按乙方当月计划工程量的造价15%拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量（月）报表，次月8日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价90%的进度款。同时按比例扣回预付款。 2、工程款结算：待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量，经相关部门验收合格，乙方提交施工、竣工所有资料给甲方，甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。