降水工程施工分包合同

总包方：

分包方：

合同订立地点：

合同订立日期：

总包方 (甲方)：

分包方 (乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将降水工程委托给乙方完成，双方就相关事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 建筑面积： m2

4. 基础形式：

5. 分包工程内容：基坑内口降水井，口承压井，基坑外围口观测井。

第二条工期

1.打井施工工期：开工日期：年月日，完工日期：具体完工日期根据甲方

工期计划安排确定；

2.降水维护工期：年月日~ 年月日

3. 以上总工期已经综合考虑各项因素（如国家规矩节假日及公休日、不利因数（不可抗

力除外）、垫层、土方、基础、地下结构等工序施工带来的交叉作业影响）。

第三条合同价款

1.降水井施工

暂定合同总价：元（人民币），大写（人民币）：元整；

2.本工程采用包工包料方式的固定单价合同，单价不作任何调整，其包括乙方为完成本

合同工作内容的全部报酬，包括机械进出场、材料进场及二次倒运、机械就位、成井施工、井管下放、冲井洗井等未完成井的设计降水功能所需的一切人工、材料、机械、利润、管理费、上缴税金等全部内容；

3.工程量计量：

3.1降水井按延长米计量，以有效成井深度计算；

3.2降水井维护按元/口.天(或按降水维护人员元/人.月)计算。

第四条工程款支付

1. 本工程无预付款；

2. 本工程进度款分每2个月支付，签订合同后乙方进场开始降水工作满2月后，由乙方

提交相关请款资料，甲方于下月25日前支付第一次工程款，支付比例为应付工程款的80%（20%为保留金），以后每2个月按此比例支付一次进度款；

3. 待降水工程完工，甲方在扣除乙方罚款后（若发生），一个月内付清尾款。

4. 资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到

位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，乙方不要求甲方每月付款均按时足额到位。

5. 甲方缓付、迟付本合同项下工程款时，乙方任何情况下均不计取利息，亦不向甲方主

张支付违约金及赔偿金。乙方应当具备一定承担风险的能力。如果乙方承担的分包工程施工中，乙方向甲方所递交的索赔要求，在甲方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则乙方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成甲方已经无法全部或部分得到工程款，甲方亦将不会支付乙方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使乙方的结算数额已经获得甲方的批准。

第五条甲方责任

1. 提供可供乙方开展降水工作的现场条件及工作面；

2. 提供现场施工平面布置图及降水井、承压井、观测井平面位置图；

3. 提供降水工作需要的二级电箱和工程所需用电。

第五条乙方责任

1. 遵循国家及市地方相关法律、法规、质量规范要求以及开发区管委会对施工

现场安全文明施工的各项规定、条例，并遵守甲方的各项管理制度，服从甲方现场人员的指挥安排；

2. 乙方进场后应及时安排技术人员对现场内所有降水井、承压井、观测井使用状况进行

全面清点检查，内容涉及各井点的使用状态、良好状况、是否能使用和是否能满足相关功能要求作出全面判断和综合记录，并第一时间将记录结果报送甲方；

3.根据甲方对质量、进度、工期、安全防护以及安全文明施工的要求，结合现场实际情

况，编制详细全面的施工组织设计和施工计划，并报甲方审批后方可实施；

4.乙方开始降水工作前，应做好关于安全用电、深基坑作业、危险工种操作等应急预案，

达到并满足安全施工需要和紧急事故的救援处理能力。

5.利用现场甲方提供的降水井、承压井、观测井等设施提供满足降水工作的所需的所有

设备、机械、工具、电缆、电箱等一切相关物品，以及满足甲方要求的降水工作所需要的一切人工。

6.负责现场基坑降水工作，达到甲方对土方、垫层、基础、地下结构等部位施工的条件，

并满足甲方的相关要求；

7.负责对降水工作相关设备、工具、材料的保养和维护，实施定期检查、检修制度，并

将检查结果及时报与甲方。若降水设备损坏后不能正常工作而得不到及时维修或更换，甲方有权对乙方处以500~2000元/次的罚款，乙方必须无条件接受；

8.乙方应根据甲方对降水工作的要求安排足够的现场降水工作人员，随时保证现场工作

人员到位，以满足降水工作的需要。如果乙方工作人员擅自脱岗，甲方有权对乙方处以1000~2000元/次的罚款，乙方必须无条件接受；

9.乙方应对其现场工作人员进行现场情况及安全交底并办理相关保险，由于乙方工作人

员自身原因或工作操作失误导致的一切事故，与甲方没有任何关系，由乙方承担一切责任；

10.降水工程完工后，乙方应通知甲方对此工作进行验收；待甲方验收合格后并得到甲方

的允许，乙方方可撤离其设备和人员。

11.乙方必须如实做好现场降水记录，含满足当月降水的实际使用降水井数量、各降水井

点的使用状况等，并于每月月底将降水记录提交项目工程部；

12.达到并满足国家、市及甲方对工程质量、规范对降水工作的规定、要求；2. 达

到并满足甲方对土方、垫层、基础、防水、地下结构的施工条件；

13.降水工程相关的其他工作。

第八条授权管理

14.甲方现场授权人：；其他人员对于降水井施工及降水维护时间的签字确认无效。

15.甲方现场授权人仅有对施工工作的确认权；涉及该工作的工作量及金额必须得到发包

人高级项目总监或项目经理或商务经理的书面签认，方能作为该工作结算的依据。

第八条争议

1. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，提

请北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2. 本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及