北京市机动车地下停车位预售合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
北京市机动车地下停车位预售合同
完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
出卖人：_______
买受人：_______
北京市建设委员会
北京市工商行政管理局
二○○五年六月
说明
1．本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制订。
2．签订本合同前，出卖人应当向
买受人出示房屋所有权证和国有土地使用证及其他有关证书和证明文件。
3．当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
4．签订本合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。
5．为体现合同双方的自愿原则，
本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。
6．本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。
7．双方当事人在履行合同中发生
争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也可以选择向仲裁委员会申请仲裁。如选择申请仲裁的，可以向北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、外地的仲裁委员会申请。
8．双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，买受人都应当至少持有一份合同原件。
北京市机动车地下停车位预售合同
出卖人：_________
通讯地址：________
邮政编码：________
营业执照注册号：________
企业资质证书号：________
法定代表人：____联系电话：____
委托代理人：____联系电话：____
委托销售代理机构：_________
通讯地址：________
邮政编码：________
营业执照注册号：________
买受人：___________
【法定代表人】【负责人】：____国籍：_____
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】：____
出生日期：____年____月____日，
性别：_____
通讯地址：_________
邮政编码：____联系电话：_____
【法定代理人】【委托代理人】：_____国籍：_____
【身份证】【护照】【】：________
出生日期：____年____月____日，性别：_____
通讯地址：_________
邮政编码：____联系电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及渌泄胤伞⒎ü娴墓娑ǎ雎羧撕吐蚴
苋嗽谄降取⒆栽浮⒐健⑿桃恢碌幕∩暇突档叵峦３滴辉な凼乱舜锍扇缦滦椋/p>
第一条项目建设依据
出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_____地块的国有土地使用权。该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：
______ ，土地使用权面积为：_____，买受人购买的机动车地下停车位（以下简称该车位）所在土地用途为：车位，土地使用年限自_____年_____月_____日至____年_____月____日止。
出卖人经批准，在上述地块上建设
的车位所在楼栋【地名核准名称】【暂定名】为：____，建设工程规划许可证号为：_____，建筑工程施工许可证号为：_____，建设工程施工合同约定的开工日期为：____，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_____。
第二条车位预售依据
该车位已由_____批准预售，预售许可证号为：_____。
第三条基本情况
该车位为第一条规定项目中的第_____【幢】【座】地下____层____号，该车位为【审定编号】【暂定编号】，该车位平面图见附件一。
该车位所在楼层【层高】【净高】为：____米，【坡屋顶净高】最低为：____米，最高为：_____米。
出卖人委托预测该车位面积的房产测绘机构是____，其预测建筑面积共_____平方米，其中，共用部位与共用房屋分摊建筑面积____平方米。有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。
第四条抵押情况
与该车位有关的抵押情况为：
_____。
1．该车位所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押；
2．该车位所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：____，抵押登记部门为：____，抵押登记日期为：_____。
3．该车位在建工程已经设定抵押，抵押权人为：____，抵押登记部门为：_____，抵押登记日期为：____。（2和3可以同时选择）
4 ．______。
抵押权人同意该车位预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。
第五条计价方式与价款
出卖人与买受人约定按照下列第_____种方式计算该车位价款。
1．按照“个”计算，该车位总价款为_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰____拾____元人民币整（大写）。
2．按照建筑面积计算，该车位单价为每平方米____元人民币，总金额_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元人民币整（大写）。
3．其他约定。见附件四
第六条付款方式及期限
买受人采取下列第____种方式付款。
1．一次性付款。
2．分期付款。
3．贷款方式付款。买受人可以首期支付购车位总价款的_____％，其余价款可以向_____银行或住房公积金管理机构借款支付。
4．其他方式。
具体付款方式及期限的约定见附件五。
第七条出卖人保证该车位没有产权纠纷，因出卖人原因造成该车位不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任。
________。
第八条规划变更的约定
出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设，不得擅自变更。
出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的，应当书面征得受影响的买受人同意，并取得规划行政主管部门的批准。因规划变更给买受人的权益造成损失的，出卖人应当给予相应的补偿。
第九条逾期付款责任
买受人未按照约定的时间付款的，按照下列第____种方式处理：
1．按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）
（1）逾期在_____日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过_____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起_____日内按照累计的逾期应付款的_____%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意
继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金。
本条所称逾期应付款是指依照第六条约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2．___________。
第十条交付条件
（一）出卖人应当在____年____月____日前向买受人交付该车位。
（二）该车位交付时应当符合下列第1、2、、、、、项所列条件。
1．该车位所在楼栋已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；
2．有资质的房产测绘机构出具的该车位面积实测技术报告书；
3．该车位四至已划线；
4．_________；
5．_________；
第十一条逾期交付责任
除不可抗力外，出卖人未按照第十条约定的期限和条件将该车位交付买受人的，按照下列第____种方式处理：1．按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）
（1）逾期在_____日之内（该时限应当不小于第十条第（1）项中的时限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付车位价款万分之_____的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第（1）项中的比率），并于该车位实际交付之日起_____日内向买
受人支付违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过_____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退车位。买受人退车位的，出卖人应当自退车位通知送达之日起_____日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之____（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于该车位实际交付之日起_____日内向买受人支付违
约金。
2．__________。
第十二条交接手续
（一）该车位达到第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的7日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，出卖人应当出示第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付车位责任由出卖人承担，并按照第十一条处理。
（二）验收交接后，双方应当签署
地下室车位买卖合同范本 在购买地下室的车位时，需要签订相关的，那么相关的合同范本是怎样的呢？下面是分享给大家的地下室车位买卖合同范本，欢迎阅读。 地下室车位买卖合同范本【1】甲方：乙方：联系住址：联系住址：联系电话：联系电话：身份证：身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就****项目停车位使用权转让事项，签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的****停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币*****整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移
到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。 2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。 3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。 4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。 五、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 六、违约责任 本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
合同编号：YTO-FS-PD155 个人地下停车位出租合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
个人地下停车位出租合同通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 出租人：_________ 法定代表人：_________联系电话：_________ 委托代理人：_________联系电话：_________ 地址：_________ 承租人：_________ 法定代表人：_________身份证：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________联系电话：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，出租人和承租人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就地下停车位租赁事宜达成如下协议： 第一条项目建设依据 出租人取得座落于_________地块的国有土地使用权。该地块花园名称：_________，承租人租赁该花园的地下停车位（以下简称该车位），租赁期限从_________年 _________月_________日至_________年_________月_________
停车位预售合同 第一条兹为预售停车位事宜，双方制定本合约。 第二条停车位数量及价款 本契约总价款合计_________ 元整。 本契约停车位数量为 ____________ 位，价款如下: 第三条付款方式 双方同意依付款明细表所列，买方于接获卖方书面缴款通知单七日内自行向卖方指定之缴纳地点或金融机构专户，以现金或即期支票如数壹次缴清，如逾期达五日仍未缴清期款者，买方同意自逾期日起按日加付逾期期款部分万分之五之迟延利息，并于补缴期款时一并缴付卖方。但卖方同意缓期缴付者，不在此限。 双方同意每期付款间隔至少为_________ 日。 卖方同意停车位总价款百分之五之保留款订于最后一 期，于办理停车位产权移转登记后，点交停车位时，买方缴 清之，且本期付款间隔不受前款之限制。 第四条验收 卖方完成本契约停车位必要设施及领得使用执照后，应 通知买方于七日内进行验收手续。 买方于验收时对本契约停车位之瑕疵，应载明于验收单
lword版本可编辑.欢迎下载支持.
上由卖方限期修缮，于完成修缮前买方得拒绝点交。 第五条产权登记及点交期限 买卖双方同意本停车位产权之移转应于使用执照核发日起六个月内办理完毕，并于登记完毕后两个月内完成点交。 第六条买方义务 买方应配合签订住户规约及停车场管理公约。 买方于停车位产权移转登记前应履行下列义务： （1）缴清第三条保留款以外之自备款。 （2）缴清因逾期付款应加计之迟延利息。但有第七条第二款第二目情形者，该期间得予扣除。 （3）缴清第十条所列应由买方缴付之税费。 如需办理贷款，应提出办理产权登记及贷款有关文件、 预立各项取款或委托拨付文件、开立与原预定贷款同额之禁止背书转让本票予卖方。 买方同意配合卖方指定之土地登记专业代理人办理产权登记之相关事宜，并于卖方或其指定之土地登记专业代理人通知日起七日内协办，否则应赔偿因而所产生之额外费用（如罚鍰、增加税费等）及损失。 买方应于收到点交停车位之通知日起 _________ 日内配合办理相关手续，逾期卖方不负保管责任。但可归责于卖方时，不在此限。 第七条卖方义务
地下车位买卖合同范本_地下车位买卖合同书地下车位买卖合同范文篇一 甲方: 乙方: 甲、乙双方在真实、自愿、磋商一致的基础上，就鱼台县城区翠湖龙庭小区玖号楼东单元壹楼西户车库使用权转让事项，签订合同如下: 一、转让车库使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的鱼台县城区翠湖龙庭小区玖号楼东单元 壹楼西户车库一个，本宗车库面积为贰拾陆平方米，具体编号为。 二、付款方式 1、本合同所指本宗车库转让金总价款为人民币柒万捌仟元整。乙方于本合同签订后日内向甲方付清全部车库转让金。甲方收到乙方该款项同时提供签字并按手印的收据。 2、甲方收到乙方车库转让金后，原小区开发商向甲方转让该车库而来的相关权益(占有、使用、利润、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、双方权利义务 1、该宗车库在移交乙方之前，甲方购买该宗车库产生的有关费用及由此引发的一切纠纷均由甲方承担，与乙方无关。 2、该合同签订后日内，甲方承担义务腾空车库交于乙方，并将车库有关手续变更到乙方名下。 3、自甲方向乙方移交该宗车库之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)乙方自行承担。移交之前的车库管理费用等相关费用由甲方承担义务结清。 四、违约义务 任何一方违反本合同约定义务的，均应向另一方支付全部车库转让金30%的违约金。 五、本合同一式份，甲方份，乙方份，经双方签字并按手印后生效，甲方车库共有人同意上述车库转让给乙方，并在甲方处签字按手印。
甲方: 乙方: 签约日期: 签约日期: 地下车位买卖合同范文篇二 甲方(卖方): 乙方(买方): 身份证号: 身份证号: 联系地址: 联系住址: 联系电话: 联系电话: 根据《合同法》、《房地产管理法》、《国物权法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、磋商一致的基础上，就乙方向甲方购买地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同，达成如下合同。 第一条合同标的 1、甲方将位于重庆市彭水县小区地下区号车位(以下简称该车位)售予乙方。该车位面积及位置编号(见附件一)，面积以现场实地测量为准。 2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。 第二条转让价格及付款方式 1、该车位单价为:人民币元/平方米。合计总价款为:人民币: 元(大写: 万仟佰拾圆整)，此价格不含该车位的物业管理服务费。 2、付款方式:一次性付清全款。乙方应于年月日前一次性向甲方付清该车位转让费。 第三条交付及交接手续 1、甲方应当在乙方付清该车位全部转让款后内日向乙方交付该车位。
地下车位买卖合同协议 书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
地下车位转让合同甲方：乙方： 联系住址：联系住址： 联系电话：联系电话： 身份证：身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就****项目停车位使用权转让事项，签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的****停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币*****整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。 2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。 4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。 五、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 六、违约责任 本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。 七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 八、本合同经双方签字后生效。 甲方：乙方： 签约日期：签约日期：
地下停车位转让协议 令狐采学 转让方：（以下简称“甲方”）： 受让方：（以下简称“乙方”）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让________________小区地下停车位相关事项，达成如下协议： 一、车位基本情况 1、本次转让的车位位于______________________________小区地下停车位，编号为_______号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小不小于_____米
*_____米。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由_____________小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 2、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关资料齐全、真实有效。确保该车位无任何其他权属争议、产权纠纷、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的其他权属争议、产权及经济纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不负责任何责任。 二、使用期限 1、甲方同意将上述车位使用权转让给乙方，转让期限自本协议生效之日起至“___________”商品房土地使用权期限届满时止。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币（大写）_____________元整（即 _______元）（此价格中不包含汽车
车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金，并由甲方出具收条。 2、甲方收到乙方车位转让金后，关于该车位的原始收据原件及相关资料交付给乙方，由乙方出具收条。原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车位。 3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理办理移交手续。 四、使用管理 1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。 2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 五、生效条件 1、甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由
XX停车位买卖合同范本
XX停车位买卖合同范本 合同编号： 甲方(出卖人)：西安**房地产开发有限责任公司 地址：西安经济技术开发区***路1号 电话： 乙方(买受人)： 住址： 电话： 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。 一、乙方所购车位(库)位于“****小区”地下车库第号位(具体位置见合同附车位图)。 二、该车位使用权期限为年，即年月日始到年月日止。 三、乙方所购车位使用权单价为人民币万仟佰元整。 四、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。 五、交付期限
出卖人应当在年月日前，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。 如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实延期： 1、遭遇不可抗力、且出卖人在发生之日起十日内告知买受人的，如地震、水灾、国家政策变化等; 2、遭遇不能克服的客观原因、且出卖人在发生之日起三十日内告知买受人的。 六、出卖人违约责任 除合同第五条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理： 1、逾期时间，分别处理(不作累加) (1)逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行; (2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十日内退还全部已付款，并按总价款的百分之二向买受人支付违约金。 七、买受人义务 1、车位(库)达到使用条件后，出卖人应当以书面形式通知买受人办理交付手续。 2、买受人在接到交车位通知10日内办理交接手续，否
二手地下车位转让合同正式模 版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-017071
二手地下车位转让合同正式模版 二手地下车位转让合同样本 转让方(以下简称“甲方”)：身份证号： 受让方(以下简称“乙方”)：身份证号： 见证方： 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就__ _ _ _停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权约定 本合同所指停车位(停车设施)，系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。 甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。
二、标的 本合同所指停车位，位于____地下负层号，具体停车位置，以平面图确定为准。 三、使用期限 甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至____所属土地使用权期限届满时止。 四、转让价款 1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币(大写) 元整，乙方付款方式为第种： (1)一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。 (2)分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币(大写) 元整，剩余款项在本合同签订后日内全部付清。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。
地下停车位买卖协议书 转让方（以下简称“甲方”）：身份证号： 受让方（以下简称“乙方”）：身份证号： 见证方： 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就__ _ _ _停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权约定 本合同所指停车位（停车设施），系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。 甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、标的 本合同所指停车位，位于____________________地下负层号，具体停车位置，以平面图确定为准。 三、使用期限 甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至________________所属土地使用权期限届满时止。 四、转让价款 1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币（大写）元整，
乙方付款方式为第种： （1）一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。 （2）分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币（大写）元整，剩余款项在本合同签订后日内全部付清。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。 五、本协议生效后，甲、乙双方分别向公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续（税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担）。 六、生效条件 甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。七、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 八、契约收存 本合同正本一式三份，甲、乙、见证方三方执一份。 甲方：乙方：见证方： 电话：电话： 年月日
“科大花园”地下停车位使用权 出售协议书 出卖人：榕江县鑫海房地产开发有限公司（以下简称甲方） 买受人：_________ （以下简称乙方） “科大花园”住房项目是中国科学技术大学按照国家住房制度改革精神为指导，采用全额集资建房办法建设的职工住宅项目。 “科大花园”住房项目的地下车库由学校出资建设，学校享有地下车库的处置权。 “科大花园”住宅项目建设程序合法、用途明确。协议双方本着公开、公平、公正、自愿的原则就地下停车位使用权转让签订本协议。 一.乙方购买的地下停车位使用权，其位置（以下简称该车位使用权，其所在位置在本合同附件的标注为准）位于 “科大花园” —地下车位，编号________________ ，其功能主 要用于停放家用轿车、小型旅行车。 二.本协议签订前，乙方应去拟购停车位实地看验，协议签订后，视为乙方已对此停车位的实际状况及其可使用的状态进行了确认，没有全面完工的，甲方将提供完整的规划方案供乙方参照（规划图附后）。 1.科大花园地下停车位首批的出售价格确定为8万元/ 三?停车位使用权的售价： 个。
2.地下停车位的规格为宽2.5米，长5米，用彩色线条标注。停车位的使用权预售以一个车位计价。 科大花园地下停车位的出售，首次预收地下停车位总价 款的70%，即为人民币5.6万元/个； 学校将根据地下停车位出售情况采取分批此出售办法实施，对第一批参与购买科大花园地下停车位的业主将给予总价款5%的优惠，此优惠款在交付余款时予以扣减； 四.停车位的交付： 1.甲方按照排序的先后顺序出售地下停车位； 2.乙方付清70%出售款后，即取得相应地下停车位的使 用权。甲方应在______ 年月日前经验收合格后交付 乙方使用，同时甲方向乙方出具相关科大花园地下停车位使 用文书； 3.科大花园地下停车位出售的是长期使用权，使用年限与科大花园住房产权年限相同； 4.如乙方交付款项后因甲方原因放弃购买，甲方将无条件退还出售款并承担银行同期存款利息； 5.如乙方交付购买款，在甲方停车位资源能够满足的条件下，经甲方同意后可作适当调换； 6.如乙方交付购买款后因其它原因主动放弃购买，甲方同意退还购买款。 五.在国家法律、法规规定期限内乙方拥有该车位的使用权， 甲方将无权再处理该车位，否则引起的一切纠纷由甲方负责。
合同编号：YT-FS-8542-10 机动车地下停车位预售合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
机动车地下停车位预售合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 出卖人：_______ 买受人：_______ 北京市建设委员会 北京市工商行政管理局 二○○五年六月 说明 1.本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制订。 2.签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证和国有土地使用证及其他有关证书和证明文件。 3.当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则
订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。 4.签订本合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。 5.为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。 6.本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。 7.双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选
二手地下车位买卖合同模板 转让方（以下简称“甲方”）：身份证号： 受让方（以下简称“乙方”）：身份证号： 见证方： 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就__ _ _ _停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权约定 本合同所指停车位（停车设施），系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。 甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、标的 本合同所指停车位，位于____________________地下负层号，具体停车位置，以平面图确定为准。 三、使用期限 甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至________________所属土地使用权期限届满时止。 四、转让价款 1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币（大写）元整，乙方付款方式为第种：
（1）一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。 （2）分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币（大写）元整，剩余款项在本合同签订后日内全部付清。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。 五、本协议生效后，甲、乙双方分别向公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续（税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担）。 六、生效条件 甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。 七、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 八、契约收存 本合同正本一式三份，甲、乙、见证方三方执一份。 甲方：乙方：见证方： 电话：电话： 年月日
地下停车位转让协议书 转让方（以下简称“甲方”）： 受让方（以下简称“乙方”）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位相关事项，达成如下协议： 一、标的 附件二地下车位平面附图为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、 证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、期限 甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与 “小区” 商品房土地同等年限的所有权；转让期限自本协议生效之日起至“小区”商品房土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车库使用权年限作出
具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规 定处理。 三、付款方式及责任： （一）本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币￥85，000 元整（大写：捌万伍仟元整）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 （二）甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转 让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已 经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 （三）转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，并办理相应移交手续。 （四）甲方有配合乙方做好产权转让等相关手续的责任和义务。 四、使用管理 1、自甲方向乙方移交该车位之前所发生的一切费用及法律责任均由甲方承担；自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费 用及法律责任均由乙方承担。 2、乙方使用该停车位，须服从和遵守本小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 五、生效
最新版地下停车位买卖合同范本【标准版】 出卖人：__________________________ 法定代表人：______________________ 注册地址：________________________ 联系电话：________________________ 买受人：__________________________ 身份证号码：______________________ 联系地址：________________________ 联系电话：________________________ 风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。明确双方的权利和义务，共同遵守。 一、乙方所购车位位于_______小区地下车库第_____号位(具体位置见合同附车位图)。 二、该车位使用权期限与_________小区的房屋所有年限一致。 三、乙方所认购车位单价为_____________元整。 四、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。 风险告知：很多业主都认为立体停车库租赁后就不再收取其他费用。其实，这是一个误区。即使业主们租赁车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收费标准不尽相同。因此，在立体停车库租赁之前最好了解清楚车位管理费的数额与缴纳方式。 五、交付期限 出卖人应当在买受人入住后六个月内，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。 六、出卖人违约责任 出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理：
甲方： 联系住址： 联系电话： 身份证： 乙方： 联系住址： 联系电话： 身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 乙方现购买甲方转让车位个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 1、乙方有偿购买甲方出让的地下号车位，车位大小及位置编号以车位现状为准。 2、该车位总价款为人民币元整，￥。购买车位以个为准，不按面积大小计。 二、付款方式 1、乙方采用一次性付款方式。乙方于年月日前一次性付清车位有偿转让费。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。
三、交付日期 暂定年月日。 四、逾期违约责任甲方如未按期交付车位，乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息；如逾期十天甲方仍未交付车位，甲方应支付车位有偿受让费%的违约金给乙方。 五、使用权限 1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。 2 甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件；登记时需支付的相关费用，由乙方自行承担。 3、该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他住户人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用（电费、清洁、保安、设备维修等）。 4、车位的物业管理费为每月每个元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。 六、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。 八、本合同一式份，甲方份，乙方份。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-018666 停车位预售合同正式版
停车位预售合同正式版 第一条兹为预售停车位事宜，双方制定本合约。 第二条停车位数量及价款本契约总价款合计_________元整。本契约停车位数量为_________位，价款如下：_________。 第三条付款方式双方同意依付款明细表所列，买方于接获卖方书面缴款通知单七日内自行向卖方指定之缴纳地点或金融机构专户，以现金或即期支票如数壹次缴清，如逾期达五日仍未缴清期款者，买方同意自逾期日起按日加付逾期期款部分万分之五之迟延利息，并于补缴期款时一并缴付卖方。但卖方同意缓期缴付者，不在此限。双方同意每期付款间隔至少为_________日。卖方同意停车位总价款百分之五之保留款订于最后一期，于办理停车位产权移转登记后，点交停车位时，买方缴清之，且本期付款间隔不受前款之限制。 第四条验收卖方完成本契约停车位必要设施及领得使用执照后，应通知买方于七日内进行验收手续。买方于验收时对本契约停车位之瑕疵，应载明于验收单上由卖方限期修缮，于完成修缮前买方得拒绝点交。 第五条产权登记及点交期限买卖双方同意本停车位产权之移转应于使用执照核发日起六个月内办理完毕，并于登记完毕后两个月内完成点交。 第六条买方义务买方应配合签订住户规约及停车场管理公约。买方于停车位产
权移转登记前应履行下列义务：（1）缴清第三条保留款以外之自备款。（2）缴清因逾期付款应加计之迟延利息。但有第七条第二款第二目情形者，该期间得予扣除。（3）缴清第十条所列应由买方缴付之税费。如需办理贷款，应提出办理产权登记及贷款有关文件、预立各项取款或委托拨付文件、开立与原预定贷款同额之禁止背书转让本票予卖方。买方同意配合卖方指定之土地登记专业代理人办理产权登记之相关事宜，并于卖方或其指定之土地登记专业代理人通知日起七日内协办，否则应赔偿因而所产生之额外费用（如罚锾、增加税费等）及损失。买方应于收到点交停车位之通知日起_________日内配合办理相关手续，逾期卖方不负保管责任。但可归责于卖方时，不在此限。 第七条卖方义务卖方应提供停车位种类及产权登记说明书（格式如附件五）予买方，并就说明书内各项详实填注，如有虚伪不实，由卖方负法律责任。卖方应于_________年_________月_________日前开工，自开工日起_________日历天以前完工，并以建筑主管机关核发使用执照日为完工日，如有逾期，应按日给付买方已缴之停车位价款万分之五之迟延利息，并于办理点交本契约停车位时给付买方。但有下列情事之一者，其期间不计入前开天数：（1）买方未依约交付本契约所载之各期价款及迟延利息或其他应由买方负担之税费，其迟延期间。（2）因天灾地变等不可抗力之事由致卖方不能施工者，其停工期间。（3）因政府法令变更或其他非可归责于卖方之事由发生时，其影响期间。（4）有关水、电等配管及埋设工程，其接通日期悉依各该公用事业单位之作业及程序而定，不受本项完工期限之约束。但因可归责于卖方之事由者，不在此限。买方如因需办理贷款，开立与原预定贷款同额之禁止背书转让本票予卖方，卖方不得将该本票供其他任何担保之用，且卖方取得贷款拨付款项时，应即返还该本票予买方。卖方应于买方配
车位买卖合同 转让方（以下简称“甲方”） 甲方： 受让方（以下简称“乙方”） 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议： 一、标的 本次转让的车位位于，房地籍号为地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷，否则因此产生的损失责任，均由甲方承担。 二、使用期限 甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权；转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元（大写：元整），乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。
3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。 四、该协议签署后5日内，甲方需配合乙方办理过户手续，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。 五、使用管理 1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。 2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 六、生效条件 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由车库所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。 附：一、双方的有效身份证复印件； 二、车库明细图的有效复印件； 甲方签字：乙方签字： 身份证号码：身份证号码： 签约日期：签约日期：
地下车位买卖合同 甲方（卖方）：乙方（买方）： 身份证号：联系地址：联系住址： 联系电话：联系电话： 根据《合同法》、《房地产管理法》、《国物权法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同，达成如下协议。 第一条合同标的 1、甲方将位于开封市尉氏县建设南路天泰欧洲豪园小区地下区号车位（以下简称该车位）售予乙方。该车位面积及位置编号（见附件一），面积以现场实地测量为准。 2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。 第二条转让价格及付款方式 1、该车位单价为：人民币元/平方米。合计总价款为：人民币：元（大写：万仟佰拾圆整），此价格不含该车位的物业管理服务费。 2、付款方式：一次性付清全款。乙方应于年月日前一次性向甲方付清该车位转让费。
第三条交付及交接手续 1、甲方应当在乙方付清该车位全部转让款后内日向乙方交付该车位。 2、乙方应在约定的交付日或甲方通知的日期携带本合同和缴清全部车位款 的票据按时到甲方通知地点办理该车位交付手续。逾期未到，由此产生的逾期交 付该车位的责任由乙方承担。 第四条其他事项约定 1、乙方购买的该车位仅作为轿车类小型车辆停泊专用，乙方不得另做其他 用途。乙方不得任意改变所购买的该车位的用途、外观、结构和各类设施，否则 乙方应当立即恢复原状并承担由此产生的一切费用，给甲方或第三方造成损害的，乙方还应赔偿甲方及或第三方的损失。 2、乙方确认在本合同签订前已对该车位施工图上的位置、大小、高度等相 关情况已明确无误。 3、乙方日常使用时应遵守物业管理规约及地下停车位的管理制度，且按时足额交纳相应的物业管理费用。 4、乙方使用该车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行，不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。因乙方不正确使用该车位或不按甲方的规定使用该车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。 5、乙方在地下停车位使用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施（如反光镜、消防箱、管网、线路、房屋结构等），如造成损坏的，乙方应负责进行修复或赔偿。 6、甲方或物业公司检修、维护管道需借用该车位时，乙方必须无条件配合；
最新版地下停车位买卖合同范本【标准版】 买卖合同是一方转移标的物的所有权于另一方，另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。买卖是商品交换最普遍的形式，也是典型的有偿合同。那该买卖合同又是如何书写的呢，小编在下方给大家带来了最新地下停车位买卖合同范本以及签订该买卖合同的注意事项，供大家参考参考。 最新版地下停车位买卖合同范本 【标准版】 出卖人：__________________________ 法定代表人：______________________ 注册地址：________________________ 联系电话：________________________ 买受人：__________________________ 身份证号码：______________________ 联系地址：________________________ 联系电话：________________________ 风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员
公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。明确双方的权利和义务，共同遵守。 一、乙方所购车位位于_______小区地下车库第_____号位(具体位置见合同附车位图)。 二、该车位使用权期限与_________小区的房屋所有年限一致。 三、乙方所认购车位单价为_____________元整。 四、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。 风险告知：很多业主都认为立体停车库租赁后就不再收取其他费用。其实，这是一个误区。即使业主们租赁车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收费标准不尽相同。因此，在立体停车库租赁之前最好了解清楚车位管理费的数额与缴纳方式。 五、交付期限 出卖人应当在买受人入住后六个月内，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。
地下室车位转让合同 甲方：乙方： 联系住址：联系住址： 联系电话：联系电话： 身份证：身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 乙方现购买甲方转让车位个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 1、乙方有偿购买甲方出让的『愉景华庭』地下号车位，车位大小及位置编号以车位现状为准。 2、该车位总价款为人民币拾万仟佰拾元整，￥。 购买车位以个为准，不按面积大小计，但维修基金需以房产局实测面积交费。 二、付款方式 1、乙方采用一次性付款方式。乙方于年月日前一次性付清车位有偿转让费。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。 三、交付日期 暂定_______年______月______日 四、逾期违约责任 甲方如未按期交付车位，乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息；如逾期十天甲方仍未交付车位，甲方应支付车位有偿受让费0.1%的违约金给乙方。 五、使用权限 1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
2、甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接 受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件；登记时需支付的相关费用，由乙方自行承担。 3、该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自 改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他住户人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用（电费、清洁、保安、设备维修等）。 4、车位的物业管理费为每月每个50元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。 六、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。 八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 九、本合同经双方签字后生效。 甲方：乙方： 签约日期：签约日期：