管理软件系统项目合作协议模
板
Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of
both parties are not harmed
( 协议范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-008190
管理软件系统项目合作协议模板
甲方： ______科技有限公司
乙方：合作目的为了扩大______科技有限公司（下简称甲方）与
__________（下简称乙方）在国内外的学术和社会影响，提高双方的科技竞争实力，实现在教育培训、技术合作、人员交流、市场开发等方面的资源共享和资源整合，以达到合作双赢的效果。因此建议甲乙双方本着平等互利的原则，分时段、分步骤的进行有系统、有目的的紧密合作，共同创造市场最大效益。
项目开发合作
（一）合作内容
1、甲方与乙方充分利用人才、技术资源优势，各自委派科研人员组成联合项目小组，共同参与项目投标、项目研究、项目开发。这样有利于双方人力资源成本的压缩，最大限度的利用资源，同时通过
联合小组的技术交流，提高双方技术人员的技术水平与创新思维。
2、项目开发与项目投标过程中，双方有责任相互提供软件或软件工作平台，共同研究，提出解决方案开发工具，技术力量以及解决方案，实现技术、人力资源方面的整合，在项目实施中，双方有责任相互协作，相互配合实现资源共享。
3、参加项目开发科研人员在项目研究期间的工资由原单位支付；如经甲乙双方考察认定，双方的科研人员不足以解决项目开发中的所有问题，而需要增加科研人员，则可在社会上进行招聘或借用第三方人员，所需费用由项目费用支出。
4、在项目投标与合作中，依托乙方的工作环境条件，在项目研发过程中，乙方负责提供办公研发场所及研发设备，同时提供项目人员的住宿场所。
5、甲乙双方利用各自的技术优势与市场优势，对所开发的软件产品进行市场推广销售。由于甲方作为一个盈利性的公司，具有很强的市场操作能力，因此由甲方主导市场的推广销售活动，并负有主要责任。
（二）______项目利润分配办法
1、在______（______管理软件系统）项目合作中，按照上述合作方式，在市场上销售所得之纯利润，甲方占____%，乙方占____%。鉴于______系统的前期开发由甲方独立完成，并接近完成阶段，按照双方投入的资源比例，在______项目的利润分配中按照____：____的比例进行，兼顾了效率与公平。
2、在______（______管理软件系统）销售过程中，乙方利用其自身在行业中得固有的公共（人际）关系，并以此作为主要手段促成单个销售个案的成功，则该笔销售利润甲方占____%，乙方占____%。如促成单个销售个案的公共（人际）关系为双方共有，则甲乙双方利润分配仍按照____：____的比例进行。或根据双方投入的资源比例另行协商。
（三）其他项目分配方式
1、双方在今后的委托性质的项目合作中，作为项目引入的一方占项目利润的____%，另一方占项目利润的35%。或按照当时实际情况另行协商确定。
2017电力施工合同模板 发包人: 承包人: 依照>,>及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行. 一,工程概况 1,工程名称: ; 2,工程地点: ; 3,工程范围: ;（详见施工图纸内容）; 4,承包方式:＿ . 5,材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）. 二,合同工期及工期延误 1,开工日期: 年月日 ,竣工日期年月日 ,合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）; 2,由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金,算至验收合格之日; 3,因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款; c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令,批准等,致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水,停电,停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时. 4,承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期. 三,质量标准
工程质量标准:合格,按照>验收. 四,合同价款 总计合同金额（大写）（人民币） ,小写￥ . 五,工程款结算及支付 1,主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2,纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3,工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人; 六,施工准备 1,承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过. 2,发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水,电; 3,发包人应办理完备项目报建,图样签章手续,协调好周边及有关部门关系; 4,承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5,承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书; 七,安全施工与检查 1,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患; 2,发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用; 3,如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;4,当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理.
项目合作协议 甲方: 乙方: 地址：地址： 本着互利、共同发展的原则，经友好协商双方就 的项目开发和项目实施建立合作关系，达成以下协议： 第一节合作范围与合作方式 一、甲乙双方就项目展开合作； 二、对甲乙双方达成合作意向的项目由甲方负责对外洽谈，但没有一 方书面同意，另一方不得代表其签署任何具有法律责任的文件，否则相关文件视为无效； 三、甲乙双方在项目开发中相互配合并各自承担己方费用；共同推动具体项目的签订，并通过签订具体的项目商务合同落实进一步合作和进行结算。 四、具体合作程序：甲方负责与客户洽谈，乙方期间提供技术支持。甲方先向乙方采购客户所需产品，而后再就特定产品与客户订立买卖合同，由甲方向客户承担售后服务全部内容。 第二节双方定位和职责 一、甲方定位和职责： 甲方负责项目整体开发,负责同潜在项目客户进行技术交流和商务谈判。 二、乙方定位和职责：
乙方使用自己的资质和技术产品力量为甲方项目开发提供技术支持，包括但不限于技术资料提供、对甲方人员技术培训、为甲方具体项目开发和谈判提供项目系统设计方案、完成甲方需要向客户提交的投标文件等，乙方为提供技术支持所花费的费用由甲方承担，如资料成本费、培训费等。 第三节合作期限 双方的合作期限为：年，自合作期限年月日至年月日。协议期满后，双方本着自愿平等、互惠互利、共同发展的原则，可以续定新的协议。 第四节资质及知识产权承诺 一、乙方保证其拥有合法有效的经营资质，其产品达到国家及地方标准，并符合其在招投标文件中描述和承诺的标准。乙方应在具体项目合作中提供营业执照、资质证明、业绩证明等与业务合作相关的资料； 二、乙方保证对其产品和服务所采用的专利技术、非专利技术和所使用的商标拥有合法的权利（专利权、被许可使用权、商标权或其他知识产权），不侵犯任何第三方的合法权益。乙方应对违反承诺给甲方造成的一切损失负责。 第五节保密及排他条款 甲乙双方应对合作过程中所知悉的对方的文件、信息以及其他往来交流材料等重要信息保密，该秘密信息包括但不限于非专利技术信息、金融财务信息、供应和服务信息以及客户信息、市场信息等一方已经明示为保密信息的信息。确保秘密信息仅用于双方战略合作的内
教育项目合作协议模板 随着全球化的发展,国际教育合作项目越来越来多,特别是西部贫困地区近期获得了不少国际组织以及企业团体的教育资助。以下是橙子为大家精心准备的：教育项目合作协议相关模板。欢迎参考阅读! 教育项目合作协议模板一 甲方：北京_____________学院 乙方： ____________________ 经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展，使中国秘书尽早走向职业化，达成如下合作协议： 一、甲方授权乙方为______省_____市_____县“北京_______学院_____合作基地”。同时为了维护双方的合法权益，乙方一次性向甲方交纳履约保证金_____元。 二、甲方职责： 1、向乙方提供合作范围内的《授权书》; 2、向乙方颁发“北京_______学院____合作基地”的铜牌; 3、负责协助乙方办理“教育部中国高教秘书学会会员证书”; 4、向乙方提供甲方的办学许可证、收费许可证复印件等有关证明文件; 5、负责学生入学资格的审核、面试及录取工作; 6、负责乙方教学大纲的制定及教学质量的监督和检查; 1 / 18
7、学生在甲方学习期满成绩合格者，由甲方负责毕业证书的发放; 8、精品秘书班、现代高等秘书班的学生学习期满成绩合格者，甲方负责安排就业。 三、乙方职责： 1、负责在当地办理合作办学的有关手续; 2、负责在当地的招生宣传、报名及入学资格的初步审定等事宜，并及时与甲方联系安排学生入学注册; 3、负责学生在乙方学习期间的教学及生活管理，并提供教学所需要的教室及教学设施; 4、乙方必须严格执行甲方所制定的教学大纲，并及时向甲方通报教学计划的执行情况 ; 5、负责学生在乙方学习期间的安全并承担由此产生的相关责任; 6、乙方办学、培训期间自行管理，自负盈亏，并承担相应的责任和义务。 四、项目名称： (一)精品秘书班合作项目： 1、生源定位：专科、本科毕业生(年龄在26周岁以下); 2、开班条件：每班不少于____人; 3、合作模式：实施“半年+半年”教学方式; 4、收费标准及结算办法：每年每生学费_____元。前半年在乙方2 / 18
编号：YB-HT-029707 项目合作协议书范本文库 Model document library of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
项目合作协议书范本文库 甲方： 住址： 身份证号： 乙方： 住址： 身份证号： 甲，乙双方因共同投资设立有限责任公司(以下简称“公司“)事宜，特在友好协商基础上，根据《中华人民共和国合同法》，《公司法》等相关法律规定，达成如下协议。 拟设立的公司名称，住所，法定代表人，注册资本，经营范围及性质 1、公司名称：有限责任公司
2、住所： 3、法定代表人： 4、注册资本：元 5、经营范围：，具体以工商部门批准经营的项目为准。 6、性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲，乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、股东及其出资入股情况 公司由甲，乙两方股东共同投资设立，总投资额为元，包括启动资金和注册资金两部分，其中： 1、启动资金元 (1)甲方出资元，占启动资金的50%; (2)乙方出资元，占启动资金的50%; (3)该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁，装修，购买办公设备等，如有剩余作为公司开业后的流动资金，股东不得撤回。
(4)在公司账户开立前，该启动资金存放于甲，乙双方共同指定的临时账户(开户行：账号：)，公司开业后，该临时账户内的余款将转入公司账户。 (5)甲，乙双方均应于本协议签订之日起日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。 2、注册资金(本)元 (1)甲方以现金作为出资，出资额元人民币，占注册资本的50%; (2)乙方以现金作为出资，出资额元人民币，占注册资本的50%; (3)该注册资本主要用于公司注册时使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。 (4)甲，乙双方均应于公司账户开立之日起日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。 3、任一方股东违反上述约定，均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。三，公司管理及职能分工
供电工程施工合同范本_电力施工合 同模板 本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内，其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。今天小编就给大家整理了供电工程施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 供电工程施工合同1 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 一.工程。 二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。 三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
四.工程工期： 1、开工日期：(以乙方工人开工算起)。 2、竣工日期： 五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算。 六、甲方的权利和义务： 1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。. 七、乙方的权利和义务： 1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。 3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 八、付款方式： 1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。 3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。 十、违约责任： 1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。 十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在 十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 供电工程施工合同2 甲方： 乙方：
项目合作协议 合同编号： 甲方：（以下简称甲方） 地址： 电话：传真： 乙方：（以下简称乙方） 地址： 电话: 传真： 甲乙双方本着互惠互利、双方共赢的原则，双方就甲方委托乙方设计智能学生证产品（以下简称合作产品或产品）事宜，签署本合同。在该合同下，双方将互相配合，共同致力于建 立一个平等且良好的商业关系，并尽最大努力避免双方关于该合同相关条款的任何误解与争 论辩驳。 1．合作模式 1.1 甲方提供产品需求信息，与乙方共同确定产品技术规格。《技术规格》作为本协议附件一。 1.2 甲方负责产品的市场推广和销售。 1.3 甲方负责定位及校讯通平台的搭建。 1.4 甲方负责产品的所有测试认证的申请，乙方提供技术支持。(乙方负责,产品交前必须有 3C 认证，数量达到20K 后需要过国家入网认证) 1.5 乙方负责产品的主板设计、整机ID/MD 设计、采购、生产，整机交付给甲方。 1.6 乙方就合作项目对甲方提供技术指导、技术服务。乙方就甲方提出的技术问题视实际需 要通过现场指导、电话、传真或E-mail 等方式进行。 1.7 乙方对于原材料、过程及成品需依据甲方《品质保证协议》来进行品质保证。《品质保证 协议》作为本协议附件一； 1.8 为加快甲方定位平台的建设及完善，乙方提供必要的技术支持。 2．费用及订单要求 2.1 产品研发费用包括： （1）ID/MD 设计费用万元人民币 （2）产品软硬件设计费用万元。 （3）定位平台搭建费用，根据实际需要协商费用。
在本协议签署后， 2 个工作日内，甲方支付总费用的60%，产品第一次小批量后，批量下单前，甲方支付剩余40%费用。 2.2 本合同涉及的合作产品的项目试制费用，样机制作费用，模具费用，认证费用及预测试 费用等由甲方承担。（乙方承担） 2.3 原则上甲方将提前8 周向乙方下达 2 个月的订单预测，为缩短交期，可单独下达长周期 物料订单。 2.4 实际交货以双方确定的订单为准。乙方收到甲方订单后最迟 3 个工作日内予以确认。原 则上甲方将提前30 天向乙方下达订单（超大订单须提前40 天下达订单），但一旦乙方接受订单乙方均应按订单的要求交付。 2.5 合同产品量产期间，甲方对加工要求的任何变更，必须以“工程变更通知单”的形式通 知乙方，乙方必须在接到通知后 1 个工作日内向甲方做出初步回复，双方就变更事项以书面方式取得一致后，乙方应根据变更后的要求继续履行本合同。双方约定在加工要求 变更经双方确认前已加工的产品不受本款约束。因加工要求变更带来的损失，由要求变 更方(甲方)负责承担，若果因为乙方没有正确及时执行造成的部分，由乙方自行承担。 2.6 在项目中如有发生需要根据甲方要求修改模具，样机制作、试产材料和生产夹具制作等 费用，乙方按实际发生费用和甲方结算。 2.7 甲方要求增加的软件功能或服务，而需向第三方购买版权、技术或者获得许可的费用, 费用由甲方承担。 2.8 如乙方未按订单约定的时间供货，则乙方应从延期第15 天起，按照迟延供货产品总金 额向甲方支付每天0.05% 的违约金。如乙方供货迟延30 天以上，甲方有权取消该订单，除非甲方书面同意乙方继续交货，该订单取消后，乙方应退还已经收到的该批合同产品 的预付款并支付赔偿金，但由于甲方原因造成的迟延供货除外。 2.9 如果甲方未按双方设定日期打款提货，甲方应从逾期日后的第15 天起按照该批协议产 品货款金额每天0.05 ％的补偿金支付给乙方。延期超过30 天仍未打款提货，乙方有权要求甲方付清余款，不予返还所收货款，同时有权任意处置该批物料包括但不限于将物 料组装成成品自行处理以补偿损失，并且保留继续向甲方追诉物料滞留损失的权力。 2.10 甲方不得无故取消订单，若因甲方原因取消订单，甲方同意承担乙方已发生的、合 理的直接损失，包括：(i)所持有的所有成品的合同价格，(ii)物料库存的成本，无论其为原材料或半成品，只要确认无法退回供应商或用于其他客户，(iii) 已下定单且无法取消的物料的成本。以上处理应该在两个星期内完成；如果甲方未能在两个星期内完成以上处 理，乙方有权不予返还所收预付款，同时有权任意处置该批物料包括但不限于将物料组 装成成品自行处理以补偿损失，并且保留继续向甲方追诉物料滞留损失的权力。 3．产品单价及付款方式 3.1 本着长期共同发展的原则，乙方向甲方承诺，在双方合作期间，确保产品市场竞争力。
教育项目合作协议书 甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展的原则，达成如下合作协议： 一、乙方于甲方各校区开展高中各科补习合作项目。 二、乙方职责：负责教学、教具、教材、及派遣授课老师的相关费用。 三、甲方职责：负责提供教学场地和生源。 四、项目名称：高中各学科补习合作项目 1、生源定位：高一至高三学生 2、费用股份标准： 授课老师：60%课时费用+8%交通费、餐费、教具费（流动股） 甲方：16% （固定股）乙方16%（固定股） A.成本分配： 甲方承担：除教师授课之外产生的其他费用。 乙方承担：教师课时费、教师交通费、餐费、教具费。 B.收费及结算方式： ●收费方式：由甲方负责人收取学费，并出具收据，学员需在授课前缴纳所学课时的费用，试听满意之后，费用不返。
●结算方式：甲方负责人收取学生学费，试听满意后，将学费的68%预付给乙方，乙方于课满5次或一个月结算给授课老师应得的收入。同时甲方将16%的学费支付给乙方。 五、严禁行为 1、从正式签署之日起，未经甲方同意，乙方不得擅自使用本项目独立或与第三方合作开展本培训项目。 2、保护场地设施，严禁乙方学员人为损坏桌椅以及办公设施。课后，任课老师组织学生整理教室，保持教室内整洁卫生。 3、甲方不得对乙方隐瞒辅导班高中学生的信息 4、乙方不得擅自将学生带回家、若有需要，需与甲方协商。 六、如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿500000元 七、协议解除 1、一方合伙人有违反本合作协议的，另一方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、双方同意终止协议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对对方有损害的事情，另一方有权解除合作协 议。 八、未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效 九、本协议一式两份，双方各执一份，自双方正式签字盖章之日起生效，有效期三年，届时可优先续签。 甲方代表签字：__________ 乙方代表签字：__________
编号：JY-HT-05069 项目合作协议书样本(协议模 板) Any parties with a cooperative relationship can sign an agreement to protect legal rights 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：MZYUNBO设计
项目合作协议书样本(协议模板) 甲方：_____ 乙方：_____ 经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展，使中国秘书尽早走向职业化，达成如下合作协议： 一、甲方授权乙方为_____省_____市_____合作基地。同时为了维护双方的合法权益，乙方一次性向甲方交纳履约保证金_____元。 二、甲方职责： 1.向乙方提供合作范围内的《授权书》; 2.向乙方颁发_____合作基地的铜牌; 3.负责协助乙方办理_____证书; 4.向乙方提供甲方的办学许可证、收费许可证复印件等有关证明文件; 5.负责学生入学资格的审核、面试及录取工作;
6.负责乙方教学大纲的制定及教学质量的监督和检查; 7.学生在甲方学习期满成绩合格者，由甲方负责毕业证书的发放; 8.精品秘书班、现代高等秘书班的学生学习期满成绩合格者，甲方负责安排就业。 三、乙方职责： 1.负责在当地办理合作办学的有关手续; 2.负责在当地的招生宣传、报名及入学资格的初步审定等事宜，并及时与甲方联系安排学生入学注册; 3.负责学生在乙方学习期间的教学及生活管理，并提供教学所需要的教室及教学设施; 4.乙方必须严格执行甲方所制定的教学大纲，并及时向甲方通报教学计划的执行情况 ; 5.负责学生在乙方学习期间的安全并承担由此产生的相关责任; 6.乙方办学、培训期间自行管理，自负盈亏，并承担相应的责任和义务。 四、项目名称：
供电设施工程建设和运行维护协议 甲方： 乙方：云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议： 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称： 小区地点： 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面
积） 其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准 （1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上） （2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下） （3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡ （4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡ （5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 （1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2； （2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。 收费说明： （1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 （3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取
协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。一起来看看为大家精心整理的“项目合作合同书样本”，欢迎大家阅读，供大家参考。更多内容还请关注哦。 合伙人：甲(姓名)，男，年月日出生，现住址：市街道号 合伙人：乙(姓名)，男，年月日出生，现住址：市街道号 合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下： 第一条甲乙双方自愿合伙经营项目，总投资为×万元，甲出资万元，乙出资万元，各占投资总额的 %、 %。 第二条本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。 第三条本合伙企业经营期限为五年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。 企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第五条他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 第六条出现下列事项，合伙终止： (一)合伙期满; (二)合伙双方协商同意; (三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成; (四)其他法律规定的情况。 第七条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第八条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 合伙人：×××(签字或盖章) 合伙人：×××(签字或盖章) ×年×月×日 项目合作协议由：项目共同出资人(以下简称甲方、乙方) 甲：____，身份证号：____
乙：____，身份证号：____ 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营________项目，该项目位于____，总投资为____万元，甲乙双方各以人民币方式出资____万元。 第二条在合作期间，甲乙双方出资的为共有财产，不得随意分割。 第三条该项目由双方共同经营，所产生的收益归甲乙双方所有，所产生的亏损或者民事责任由甲乙双方共同承担。 第四条加油站对外承包时，先经甲乙双方协商同意后，再由甲方代表双方签定经营协议。 第五条加油站的固定资产和经营收入由甲乙双方各按50%比例共同拥有。 第六条企业债务按照甲方50%、乙方50%比例共同负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第七条在合作期间，如果有一方转赠自己所持有的股份，应提前通知对方。 第八条如果有一方不再继续合作的，退出方应提前三个月向对方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给对方，对方可根据市场价格优先购买。第九条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。 第十条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十一条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议 2、双方同意终止协优议的 3、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议第十二条本协议未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。
国际教育业务合作协议书 甲方业务负责机构： 项目负责人： 地址： 邮编： 电话：传真： 电子信箱：网址： 乙方： 乙方委托方： 法定代表人：业务负责人： 地址： 邮编： 电话：传真： 一、电子信箱：网址： 二、甲方和乙方在自愿、平等、互利的原则下建立合作，乙方受甲方委托作招生代理。甲方委托乙方负责***地区的招生工作。 三、协议总则 1.本着诚信互利的原则，甲乙双方自愿签订本协议。 2.甲乙双方必须遵守中国教育部和有关机构对于留学中介服务的 规定。
3.甲方愿意就来华留学项目与乙方达成合作协议，乙方愿意提供 给甲方相应的服务。 4.乙方向甲方提供生源，由甲方对学生申请信息进行审核并对申 请进行确认。 四、合作内容 1.乙方为甲方提供生源，甲方为乙方提供来华留学的最新招生信 息，奖学金申请信息，及相关资料。 2.乙方为甲方推荐优秀外国留学生，符合奖学金申请条件的，甲 方予以优先考虑接收。自费来华留学项目，甲方为乙方提供招生服务佣金，具体规定如下： 1）乙方每向甲方推荐一名《汉语进修班》留学生，甲方支付学费的百分之***作为佣金转给乙方。 2）乙方每向甲方推荐一名学历生（本科、硕士与博士），甲方支付学费的百分之***作为佣金转给乙方。 3..招生服务佣金支付方式： 1）双方协商决定； 2）甲方接收外国留学生报到（收到学费及其他相关费用）后，将佣金在1个月内汇到乙方指定账户并通知乙方或当面现金付款。 4. 乙方向甲方提供相关中国学生出国留学的相关信息及外方院校基本信息并适时提供相关培训，及协助甲方举办招生说明会或留学说明会，以便在需要的情况下，有助于甲方做相应的招生工作和市场推广。 5.乙方定期向甲方告知来华留学生申请人数等相关情况；甲方应
编号：HZ-20214337 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 项目合作合同协议书通用范本 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签:titlecontent] 项目合作协议由：项目共同出资人(以下简称甲方、乙方) 甲：____，身份证号：____ 乙：____，身份证号：____ 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营________项目，该项目位于____，总投资为____万元，甲乙双方各以人民币方式出资____万元。 第二条在合作期间，甲乙双方出资的为共有财产，不得随意分割。 第三条该项目由双方共同经营，所产生的收益归甲乙双方所有，所产生的亏损或者民事责任由甲乙双方共同承担。 第四条加油站对外承包时，先经甲乙双方协商同意后，再由甲方代表双方签定经营协议。 第五条加油站的固定资产和经营收入由甲乙双方各按50%比例共同拥有。 第六条企业债务按照甲方50%、乙方50%比例共同负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条在合作期间，如果有一方转赠自己所持有的股份，应提前通知对方。 第八条如果有一方不再继续合作的，退出方应提前三个月向对方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给对方，对方可根据市场价格优先购买。第九条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。 第十条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。第十一条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议 2、双方同意终止协优议的 3、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议第十二条本协议未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。 第十三条本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。 甲方：(签章)乙方：(签章) 地址：________ 地址：________ 合同签订地点：___________ 合同签订时间：____年__月__日
XXXXXXXXXXX有限公司 （项目名称） 供 电 协 议 书
供电协议书 供电方：XXXXXXXXX 用电方：XXXXXXXXX 为明确供电方和用电方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守，严格履行。 一、用电地点、用电类别 1.用电地点：XXXXXXX 2.用电类别：XXXXXXX 二、供电方式、供电容量 1.供电电压：三相交流50Hz、380V电源 2.供电容量：100kVA 三、供电质量 1.在电力系统正常运行的情况下，供电方应按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。 2.在电力系统正常运行的情况下，供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供电秩序，供电方按规定事先通知停电，用电方需配合。 3.用电方的功率因数应达到《供电营业规则》第四十一条规定，且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对电能质量产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制范围，否则用电方必须积极采取措施使其达到国家规定的标准。
四、用电计量 1.供电方按国家规定的电价类别对每路电源分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录数据，作为向用电方结算电费的依据。 2.用电计量方式、计量装置参数如下：用电计量装置安装在产权分界处，安装的是电度表。 3.设在用电方的用电计量装置和负荷管理装置的安装、移动、更换、检验、拆除、加封及连接线等均由供电方办理，用电方需提供工作上的方便，并对用电计量装置负责保管。 4.供电方在用电方新装、换装及电能表强制检定站现场校验后的用电计量装置应加封。用电方应在工作凭证上签章。 5.供电方按规定对用电计量装置进行更换，并按规定周期委托电能表强制检定站进行校验。用电方发现用电计量装置有故障时应及时通知供电方，由供电方负责处理。 6.用电方认为供电方装设的计费电能表不准时，可按规定向电能表强制检定站提出校验申请。用电方对检验结果有异议时，在接到检验结果后15个工作日内，可向相关技术监督局申请检定。 五、电价及电费结算方式 1．计价依据及方式： (1)供电方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电方定期结算电费。在协议有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。 (2)居民生活、农业生产用电，实行单一制电度电价。工商业及其它用户中受电变压器容量在100kVA或用电设备装接容量在100kW及以上的用户，实行两部制电价。受电变压器容量或用电设备装接容量小于100千伏安的实行单一电度电价，条件具备的也可实行两部制电价。 (3)基本电价按最大需量计费的用户，按协议确定值计收基本电费，如果用户
项目合作协议模板 跟他人一起做项目，在做项目的同时一份协议是保证合作的前提，下面是由我为大家整理的“项目合作协议模板”，仅供参考，欢迎大家阅读。 项目合作协议模板（一） 甲方：____________ 乙方：____________ 鉴于甲方拥有良好的资本运作能力和强劲的市场开拓能力，乙方拥有丰富的社会资源和成熟的项目管理经验。根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，本着“平等互利、协商一致、等价有偿、共同发展”的原则，就甲、乙双方合作投资开发_________集团有限公司项目事宜达成如下协议： 一、投资开发主体 1、甲、乙双方同意，以双方注册成立的_________公司（以下简称_________）为_________及_________项目的开发投资主体。 2、甲、乙双方通过对_________公司的控股，获得_________项目的开发建设权，通过_________向甲、乙双方分配股东收益的形式，实现甲、乙双方预期的投资收益。 3、甲、乙双方同意，在本协议签署的同时签署公司章程，并由乙方开始办理_________组建手续。 二、出资比例及支付 1、公司_________注册资本为人民币壹亿元人民币。甲、乙双方在_________公司出资比例为：甲方出资人民币______万元，占注册资本的____%；乙方出资人民币______万元，占注册资本的____%。 2、_________公司注册成立时，甲、乙双方必须按以下约定向 _________公司的帐户支付资金。甲方应______年_____月____日前将人民
币______万元支付至_________公司帐户；乙方应______年____月____日前将人民币5000万元支付至_________公司帐户。 3、以上各方如不能按上述约定时间足额注入资金，则视为该违约方对于其在_________公司中的相应比例的股权自动予以放弃，违约方应向守约方或股东之外的他方办理股权转让的手续。 4、甲、乙双方须按照各自在_________公司中的出资比例承担 _________总部及_________项目的投资总额。经甲乙双方股东同意， _________公司也可以自行筹措_________总部及_________项目建设所需资金。 三、公司经营范围 房地产及房地产项目相关的房地产开发投资、销售策划；自有房屋的物业管理、房地产信息咨询（中介服务除外）。 四、管理机构设置 1、_________公司董事会由五人组成，其中甲方推荐名董事，乙方推荐名董事。在董事会中，由甲方董事出任董事长，乙方董事出任副董事长。在项目公司中，乙方推荐总经理人选，甲方推荐副总经理人选；乙方推荐财务总监人选，甲方推荐出纳人选，上述人选由董事会聘任。 2、_________公司工程管理人员原则上从甲、乙双方指定的人员中选派。双方派往_________公司中的工作人员，必须按照公司章程进行管理。对不能胜任和违纪人员，项目公司有权辞退。 3、_________公司的利润分配，按会计年度结算。_________公司因经营_________公司项目收取的全部投资收益，按照甲、乙双方注册资本出资比例依法分配。 4、甲、乙双方承诺，_________公司投资收益如用于股权分配以外的用途，需经董事会决定后，报甲、乙双方确认后执行。 5、凡涉及_________公司的具体事项，均_________公司章程的约定为准。
合伙协议书 投资项目：艺术教育机构 合伙人数：6个（以下简称“共同投资人”） A方姓名__________，性别_______，身份证号码 ___________________________________； B方姓名__________，性别_______，身份证号码 ___________________________________； C方姓名__________，性别_______，身份证号码 ___________________________________； D方姓名__________，性别_______，身份证号码 ___________________________________； E方姓名__________，性别_______，身份证号码 ___________________________________； F方姓名__________，性别_______，身份证号码 ___________________________________； 合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下： 第一条合作宗旨 诚信合作，相互信任，联合经营，稳定发展！ 第二条合作经营项目和范围 投资开办艺术教育机构，进行校外艺术培训，艺术项目涵盖美术、乐器、声乐、舞蹈等艺术课程。 第三条合作期限 合作期限为________年，自________年____月____日至________年____月____日止；合同期满后，如各共同投资人对合同没有进行否决要求，则合同按照相同要求进行优先续约；如共同投资人无意愿继续续约，则由所有投资人共同商议并决策，详细办法请参照第七、九、十条； 第四条出资额、方式、期限 1. 共同投资人A_______以现金方式出资，计人民币________元，占______；共同投资人B_______以现金方式出资，计人民币_________元，占______； 共同投资人C________以现金方式出资，计人民币_________元，占______； 共同投资人D_______以现金方式出资，计人民币________元，占______；
2020 项目合作协议书模板文档CONTRACT TEMPLATE
项目合作协议书模板文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 项目合作协议书模板一 甲方：法定地址： 乙方：法定地址： 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，共同合作参与开发建设房地产项目，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经过友好协商，达成如下合作协议，共同遵守执行： 一、合作项目概况 甲、乙双方初步商定本次合作为大河粮站房地产开发建设, 项目地址：____________________ 占地面积：_____平方米 二、合作的范围及内容 根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式，甲方以南江县大河镇大 河粮油购销公司土地共_____平方米，双方约定价格共计_____元作为本次项目置换房屋，待乙方规划设计完成后甲方一次
性抵扣完土地金额，具体如附件2。 根据目前的实际情况和市场状况，双方商定本次合同为本项目建设的初期合同，到项目可以开工建设时再签订正式合同，本次合作范围及内容是为本项目前期的规划、设计及相关事项，包括项目开发建设所需资金及销售。 三、合作方式 在本次共同合作中，前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜，乙方以甲方管理人员的身份完成本协议约定的工作，进行相应合法商务活动。 四、甲、乙双方的工作与责任 4.1、甲方责任： 4.1.1、向乙方提供项目活动所必需的一切相关资料，如甲方的土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。 4.1.2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上，负责协助乙方筹备项目的推介及开发所需的文件资料(包括老百姓的拆迁，项目开发必须的土地、建设手续，协调周边相邻关系) 4.2.4、负责协调关系并使乙方在合作开发的项目竞争中入围中标。 4.2、乙方责任： 4.1.6、承担本项目合作过程中所发生的一切费用支出。 4.2.1、负责提供获得项目服务事宜的公共关系支持。
Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014
O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方：ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方：####股份有限公司（承包方） According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求，承包方组织下列运行人员，作为ICDAS的雇佣人员，在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作，接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表