当前位置:文档之家› 消防清包工合同

消防清包工合同

消防清包工合同

甲方:业主

乙方:施工队

根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》,《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一. 概况

装饰施工地点:

住房结构:室厅厨卫阳台,施工面积___平方米

二. 价格

清包工总费用:¥____元,大写(人民币):_______________ 元

其中

水电工:____元

木工:_____元

瓦工:_____元

油漆工:____元

垃圾清运费:_____元

材料搬运费:_____元

其他费用(注明内容)_______________________元。

经双方认可,在施工过程中施工内容如有小的变动,双方将不更改工程款,当有大的变更时应在变更前友好协商,按实另计。

三. 工期

自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期__天。

以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题,或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的,则相应顺延竣工日期。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。

四. 设计

1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。

2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。

五. 材料

甲方负责采购需用材料,应为符合设计要求的合格产品。

乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

如若甲方授权乙方购买所需材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。

乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量,核对数量和配件的准确性,发现质量或或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。

甲方供应的材料抵现场后,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

乙方应做好对施工完成的成品保护工作

乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住

宅装饰,未经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按材料价格双倍补偿给甲方。

六. 付款方式

工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:工程款付款时间表

付款时间付款内容金额

协议签订完毕,正式开工三日内预付 1000

钢架;水泥隔层完工后并经甲方验收本项目全部

强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收本项目全部

瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后本项目全部

完成木工工程,并由甲方验收通过后本项目全部

完成油漆工程,并由甲方验收通过后本项目全部

竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天本项目全部

保修尾款

七. 关于工程质量及验收的约定

甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。《1》《2》

在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

凡每一单项施工项目完工后,双方应在工程质量验收单上签字确认。(详见附表)

工程验收标准,双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定

八. 垃圾清运处理

乙方应尽可能将垃圾袋装化,并有责任每日及时清理需处理的垃圾。乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。

九. 工地现场管理和安全

1. 甲方提供的施工要求及与乙方协商,且施工场地应

符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

2. 施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。

3. 乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。

十. 违约及违约责任

1.合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金支付给对方。

2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的,每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给乙方。

3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

5. 工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

6. 工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙

十一纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方应先协商调解。

协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

十二. 附则

1. 工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,乙方将房屋外门钥匙归还。

2.本合同签订后,工程不得转包。

3.本合同一式__份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

十三. 其它约定

1.质量保修期为一年,中间出现任何施工质量问题乙方无条件负责维修,但因是包清工形式,乙方无质保金,如乙方在保修期内无辜推委,甲方有权利通过其他途径采取相应措施直至诉诸法律。

2,对于不能确定的工程量双方应该事先谈好单价,按照实际工程量结算。

3.__________________________

4.__________________________

5.__________________________

甲方:乙方:

签章:签章:

联系电话:联系电话:

签约日期:签约日期:

《1》《2》

消防工程劳务分包协议

消防工程劳务分包协议 合同编号: 签约地点: 发包方(甲方): 分包方(乙方): 经双方友好协商,甲方同意将的安装劳务分包给乙方,并就有关事宜达成如下条款,以使双方共同遵 守。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 结构类型: 1.4 系统内容: 1.5 开竣工日期: 1.6目前状况: 1.7建设单位: 1.8 总包单位: 二、工程内容及施工界面: 施工图纸中消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统,电气火灾坚控系统等全部消防系统的施工内容、调试、配合检测验收及施工验收规范要求的各项指标。

三、分包形式及计费界面: 1、包人工、机械、辅材及耗材,该工程采用综合单价计价方式综合 单价为:消火栓单栓按元/个=元;消火栓双栓按元/个=;喷淋头元/个; 报警点位元/个;漏电保护器元/个;综合单价中包含以上施工内容的全 部人工费用,机械费用,辅材及耗材费用,预留洞、口的打洞,吊洞,洞口修 复、修补费用,现场材料搬运费,临建设施搭建费,现场配电盘,临时 用电线路及完成该项目乙方所需要的各项费用。根据该工程的实际情况, 若施工图纸发生变更,点位数增减按以上单价调整总价款,其他未约定 的部分甲乙双方协商处理; 2、本工程中,主材包含:管材,线材,型钢,阀门,仪表,卡箍件, 报警前端、终端设备,端子箱,模块箱,消防桥架等。(另未约定到的主 材按<<陕西省安装定额>>中规定的主材辅材界定; 四、合同总价: 本合同劳务分包总价暂定人民币(大写)壹百万圆整元,(小写) ¥元(不含税金)。此承包价为暂定价,最终价款以甲乙双方结算 为据。 五、劳务费支付方式: 5.1 本工程无预付款。施工期间,乙方工程量达到甲方与建设单位合 同价款的50%时(消火栓系统,自动喷淋系统主管道主设备全部 安装敷设完成并经试水试压,电气火灾及自动报警系统管线敷 设完毕及设备底座安装完成)乙方向甲方申请支付工程款,甲方 现场人员核算后,甲方支付乙方合同内点位数量总价款的30%; 5.2 消防安装工程整体全部安装完成后(具备检测验收条件),乙方

水利工程施工合同【精编版】

水利工程施工合同 发包方(甲方):____________________________ 承包方(乙方):_____________________________ 风险告知:在水利工程施工合同中,作为发包方,为预防欺诈问题,发包方应当事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的,应该要确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观承包方正在施工的现场。 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称:_____________________________

工程地点:_________________________________ 工程内容:_________________________________ 质量等级:必须保证合格,争创优良。 合同价款:(详见工程预算表) 二、承包方式: 全包(即包工、包料、包工程质量) 风险告知:在本水利工程施工合同中关于材料提供的事项,在合同中约定由乙方包工包料的形式进行。具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择,但在这里需要提醒的是,在由乙方(承包方)提供材料的情况下,乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。若乙方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。 三、工程期限:

管道安装劳务合同

管道安装劳务合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则;甲乙双方通过友好协商;经双方就本工程施工有关事项达成如下条款,以共同遵守。 一、工程概况:管道安装。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工范围: 二、施工工期:年月日至年月日。 三、质量标准: 1、符合图纸设计要求及国家现行规范质量标准。 2、甲方技术交底。 四、工费计价:

1、以施工图纸、乙方报价清单为依据计算工费总价为 2、乙方报价清单内施工项与施工量需包含图纸内管道安装除 甲方设备安装以外所有施工内容,漏报及计量失误,均不 得另行计价。 五、付款方式: 1、乙方进场施工后,甲方借支乙方每人每日100元生活费 (需提供所有进场人员的身份证复印件及手机号)。 2、进度款在主管道完工后支付工程总价的30%,即元, 大写元整。 3、支管完成后,支付工程总价的30%,即元,大 写元整。 4、防腐、保温全部完工后,经业主验收、调试合格后,付至 工程总价的80%,即元,大写 元整。 5、余款在工程竣工结算后一个月内结算至工程总价的97%, 剩余3%在甲方两年后收到业主质保金后付清。 六、管理规定: 1、乙方必须服从甲方的管理,从施工的安全、质量、进度、文明施工到在施工区域内的生活各个方面。

2、乙方因不服从管理及存在施工质量问题与安全隐患的人员,甲方有权建议停工,乙方必须服从。 3、甲方因项目而制定的其它管理规定(后附安全管理规定),乙方也同样需要遵守。 七、安全责任: 1、乙方不遵守安全施工管理规定或忽视安全生产,造成人员伤亡或财产损失的,需自行承担相关的经济损失,并对甲方造成的损失负赔偿责任。 2、乙方对安全施工有合理的建议及方法,应及时提出,协助甲方做好安全生产,保证人员及财产安全。 八、合同生效: 本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,均具有同等效力,并自签订盖章之日起生效,自乙方退场后甲方付清乙方工资款时失效。 甲方:乙方: 代表签字:代表签字: 联系电话:联系电话:

清包工协议书

清包工协议书 甲方: 乙方: 结合本工程的实际情况,经双方协议一致签订本协议,以资共同遵守,双方达成以下协议: 第一条:工程概况 I、1、工程名称:办公大楼 2.、工程地点:道劳窑 3、工程内容:外墙干挂石材 4、承包范围:自基础到成活交工 5、承包方式:清包工 II、1、工程质量等级、优良。 2、各项价款如下: 第二条:工程期限 I、1、开工日期:

2、竣工日期: II、如遇下列情况,经双方签证,工期相应顺延 1、不具备施工条件而影响施工。 2、因图纸变更致使施工无法进行。 3、在施工中停电8小时以上而影响施工。 4、人力不可抗拒的因素而延误工期。 III、1、工人进场后,甲方按15.00元/人支付生活费,其余按进度付款,完工后付总工资的80%,竣工验收合格后付95%,剩余5%做质保金,保质期满后一次性付清。 2、如发包方未按进度付款及尾款,应向承包方支付日万分之一的违约金。 第四条:保修 IV、1、保修内容:所有承包的工程,在正常情况下出现开胶、漏水、玻璃破损等,人为损坏不在保修范围。 2、保修期限:12个月。 第五条:安全文明施工 V、1、在施工过程中出现的一切安全事故全部由乙方负责。 2、乙方在施工期间应加强工人的各项素质教育,合理用料、精心施工、文明施工、安全施工。 3、在施工过程中如发现损料、丢失材料要加倍赔偿。 4、在施工期间如有打架、闹事、无故生事的按情节的严重给予纠正,严重造成影响的清出施工工地。

第六条:其它条款 VI、1、乙方积极配合甲方和业主的各项工作,并给予每个工人买上保险,工人进场后必须配带安全帽和安全带。 2、在施工中如发现问题及时向甲方提出,并妥善处理给予解决。 3、如施工中由于乙方自身原因所造成的返工,一切由乙方负责。 4、在施工过程中要做到工程所有成品保护义务,如造成损伤、破坏全部由乙方负责。 5、乙方有义务负责甲方材料的卸运及指定地点。 6、乙方把剩余的废料集中在一起不准随便丢弃。 7、甲方负责配合乙方所有工程的协调、搭配工作。 8、乙方负责施工中所有的一切机具、工具。 第七条:违约责任与解决协议方式 VII、1、如任何一方违反协议,按本协议的条件执行。 2、解决方式:如本协议在执行中,发生纠纷时,双方应及时协商解决,必要时终止协议并负责因此而造成的损失。(注:包括任何一方给另一方造成的损失)。 3、其它未尽事宜双方协商解决。 甲方(签字):乙方(签字): 地址:地址: 日期:日期:

消防包工合同(标准版)

消防工程承包合同 甲方: _______________________________________________ 乙方: _______________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规 规定,为建立企业与劳务双方协调、稳定的劳务关系,明确甲、乙双方的权力和义务,保障双方的合法权益,经双方友好协商一致,达成如下协议,以资共同遵守。 第一条、工程概况 工程名称:_______________________________________________________ 工程地点:_______________________________________________________ 工程内容:自动喷淋系统、消火栓系统、报警系统(图纸范围内全部施工安装,但不包括防排烟系统及室外管网,并结合现行规范及现场实际条件,达到消防部门验收标准)承包方式:包工不包料。 第二条、工程要求 1?消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准,进行施工安装。 2. 施工过程中设计图纸与消防规范有差异时,应及时向甲方汇报,按甲方指示施工。 3. 甲方派驻的项目经理______________ (手机号:________________ )、负责工地的管理和 质量监督工作。乙方应服从管理和指挥。 4. 乙方在做隐蔽工程施工时,应提前24小时通知甲方现场管理人员,验收合格后方可施工下一 道工序。 5. 树立“安全第一的思想”,施工人员进入工地,必须有安全措施,确保安全施工,杜绝人身 伤亡事故的发生。 第三条、工程进度和质量 1. 工期:开工日期自_________ 年___ 月____ 日至_____ 年月日完工,并结合总包 方总进度计划要求组织施工,绝对不得影响工程进度。 2. 质量标准:按消防施工验收规范要求:合— 第四条、工程劳务费价款 1. 劳务费计价:

水利工程施工合同(样本)

编 号:_______________ 本资料为word版 本,可以直接编辑 和打印,感谢您的 下载 甲方: ________________ ___ 乙方:________ ___________ 日期:________ ___________水利工程施工合同(样本) 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

工程合同 甲方:**************以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)*********** 由于地质原因,春季连降雨水,雨水渗入山体, 导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡;后山的道路已经坍塌,已影响当地村民的出行;后山的围墙已经部分倒塌,麻石护坡已经严重移位,直接影响********* 的安全。经****** 同意,对****** 后山 山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:***** 工程 2、建设地点:**** 3、工程内容:***** 。 4、合同工期:****** 后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15 日内完成,其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围:****** 后山滑坡和裂缝约8 亩的范围内进行清表、 整理成龟背型并做成梯型,将面土翻压 1.2 米,开挖排水沟并保证排水通畅;围墙的修整和道路重新浇筑;后山脚的麻石挡墙重新砌筑,原 来已经变形的U 型槽排水沟拆除,现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准:合格 四、合同价款与支付 1、本合同的概算价款金额人民币****万元(Y ******* ),

煤气管道工程安装合同精装版

煤气管道工程安装合同精装版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-004812

煤气管道工程安装合同精装版 煤气管道工程安装合同 合同编号:_________ 甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点:_________市_________街。

工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为:_________元整。(即:¥_________元) 第二条工程期限 合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。 双方约定自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日竣工。 第三条材料供应 一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条工程结算方式 一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。 二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。

包工不包料消防工程承包合同范本

包工不包料消防工程承包合同范本 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 身份证号码: 为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。 一、工程(工段)名称及地址 1、工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装 2、工程地址:重庆市南川区 3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。 二、承包形式和承包内容 (一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次

性大包干不变。 (二)承包内容 1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填,甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用,按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。 2、本工段所需的各种机械设备、工具。 3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。 三、合同价款及计算办法 以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/M2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。 四、劳务费用的支付办法

水利工程施工合同

水利工程施工合同 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程项目一览表(附件1) 资金来源:财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期:开工日期:______年___月___日; 竣工日期:______年___月___日;合同工期总日历天数___天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 (1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现,协调好投工投劳与专业施工队伍的配合; (2)搞好土地占用、青苗补偿等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

(3)提供施工所需水、电线路,保证施工期间的需要; (4)提供施工场地道路的通道,满足施工运输的需要; (5)组织质量监督小组,负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 (1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定; (2)已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复; (3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前要清理现场; (4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准:合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组,汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录,验收合格,各部门参加人员在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工

排水管道安装工程劳务分包合同(----)

合同编号 疏港大道东延线污水管道及钢富路雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位:钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部 施工单位:班组负责人() 二零一六年月

疏港大道东延线污水管道及钢富路 雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位(以下称甲方):广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程目部 施工单位(以下称乙方):班组负责人(,身份证号码:) 根据生产需要,甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系,现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定,本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同,供双方共同遵守。 第一条:工程概况 1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程 2. 工程地点: 东海岛 第二条: 承包范围及工作内容 1. 承包范围:疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程等(管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层,预制安装检查井中部混凝土井盖,安装雨水污水管道,安装上部井盖,包括全部设计变更部分)。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑,采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求,数量按实结算,计算规则按(GB50500-2003)《建设工程工程量清单计价规范》执行。 2、工作内容:包括但不限于:(1)平整开挖沟底;(2)工作面内排水抽水;(3)混凝土基础施工;(4)检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖;(5)混凝土井盖预制吊装;(6)PE管热熔连接;(7)管道基础碎石砂平整;(8)管道安装吊装、。 第三条: 承包方式及承包单价 采用甲方负责提供管材至现场,修整进管道路至管沟边,乙方负责在运输车上卸货并直接安装;甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场,乙方包人工费(含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等)、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线(含照明、地拖线等,须按项目部指定的电箱进行连接)等,包劳保用品(强制性采购)、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。 1、各分项工程承包单价: (1)砖砌雨水检查井:φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价¥750元/座,φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价¥850元/座,φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单

清包工合同标准格式

建设工程施工合同 工程名称:工程 发包单位: 承包单位: 监理单位: 设计单位:

建设工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规,为明确责任,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,订立本合同。 第一章工程概况 第一条工程概况 1、工程名称:工程。 2、工程地址:。 3、结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下2层,地上层。 4、建筑面积:地下约m2,地上约m2 5、工程内容: 住宅小区栋主体和该栋号下属的地下室工程(地下室的划分以建设方划分范围为准)。

第二章承包方式和范围 第二条承包方式 1、本工程采用清包承包方式,即包工不包料,由乙方包人工及所有周转材料、成品加工过程中的所有耗材和机械设备、包工期、包质量、包一切大小安全事故、包文明施工、包安全防护、包周边调解、包清包范围内劳务队的安排、技术措施等的总清包方式。 第三条甲方分包工程 1、单独发包,但工程资料进入乙方总包资料备案的分包工程为:桩基工程,电梯安装工程,住房烟道工程,铝合金门窗工程,室内凸窗栏杆、阳台栏杆工程,入户门安装工程,门厅和电梯前室的装饰工程,防水工程(厨房间、卫生间由乙方施工,价格按施工图纸另议)。 2、单独发包,但工程资料不进入乙方总包资料备案的分包工程为:消防工程,人防工程,智能管理系统工程,数字有线电视,天然气安装工程,强电设备控制室,消防设备、弱电设备控制室,给排水设备控制室,室外管网工程,园林绿化工程。 3、其他分包工程。 第四条甲方提供的材料及承担的费用 1、甲方提供的主材见附件1“甲方提供材料明细表”。 2、甲方承担的费用范围: (1)项目施工许可证的办理、总包合同备案及招投标程序的代理费、

消防清包工承包协议书1

消防工程清包工协议书 发包单位:玉环国森家具有限公司(以下简称甲方) 承包者:林福君(以下简称乙方) 甲方委托乙方承包以下消防工程,现经双方友好协商,双方本着平等互利的精神,参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,一致同意签定本协议,以资双方共同遵守。 第一条:工程概况 1.工程名称:玉环国森家具有限公司A#、B#厂房消防安装工程 2.工程地点:玉环县楚门镇泽坎线 3.承包内容:A#、B#厂房室内消火栓系统、自动喷淋系统及火灾自动报警系统安装、调试(室内部分) 4.承包方式:包工不包材料、包施工质量。 第二条:工程期限 施工时间自年月日进场,至年月日结束。在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期,顺延期限以甲方书面认可为准。 1.由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者; 2.因甲方变更施工计划或图纸变更,不能继续施工者; 3.由甲方认可的延期原因。 第三条:甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应。由甲方供应的材料和设备,如未按期供应, 或规格、质量不符合要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的误工,应由甲方负责。 2.甲方应提供乙施工图纸一套,乙方应妥善保管,如遇设计变更或安装过程中引起线路改动,应及时 作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电及总包配套费用等(费用由甲方支付)。 5.负责与施工单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间,提供消防材料厂家专用机械(割管机、滚槽机、开孔器及编码器等)。 7.及时核实、确认乙方签证。 8.甲方采购的消防设备、材料必须符合消防部门要求,并对其负责。(消防材料必须提供产品检测报 告、合格证、确认报告、消防产品身份认证报告)。 9.由于甲方及设计图纸变更造成乙方返工,返工人工费按220元/工补给乙方。 第四条:乙方责任范围 1.合同签订后,工程施工、安全、质量等由乙方负责。 2.在主材、设备进场时,乙方应进行验证,经验收不合格的材料、设备应当退货,并迅速通知甲方,

水利工程合同协议书范本完整版

编号:_________________ 水利工程合同 发包人: ______________________ 承包人: ______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平

等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期:(以核定的开工日期为准) 竣工日期;(以核定的开工日期为准) 合同工期总日历天数天。(实际开工日期以开工报告批准日期为准,开工报告批准日期提前或延后的,竣工日期相应提前或顺延,但合同工期总日历天数不变。) 四、质量标准 工程质量标准:符合国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准。 五、合同价款

价承包,专业暂估价项目采用按实结算承包方式;工程最终结算价款以政府审计部门审定的价款 为准。 六、组成合同的文件 组成合同的文件包括 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、已标价工程量清单 9、其他合同文件。 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同文件次序在先者为准。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 八、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。 九、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。 十、本合同一式十二份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本十份,发包人执贰份,承包人执三份,其余副本由承包人分别送有关单位。 第3页共4页

热力管道焊接安装工程清包合同

热力管道焊接安装工程清包合同 甲方: 乙方: 甲方将温馨家园管网工程清包乙方同,双方就施工事项达成如下条款: 一、甲方承担土石工程,检查井土建工程,及管风材料费焊机焊条等,乙方承担管道焊接制作安装人工费,管道气压试验人工及管道配件等场内运输人工。 由于管件材料质量及其它人为因素造成的质量责任由甲方阳春白雪,由于焊口渗漏等因乙方制作安装引起质量责任由乙方承担。 二、进度要求:根据实际总体进度按甲方要求安装。 三、人工费支付:人工费人民币捌仟元整。(8000.00元)通垫验收合格一次性结清。 四、保修期限为2个采暖期。 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 甲方: 乙方: 年月日

地热采暖给排水消防安装工程承包合同发包方(甲方) 承包方(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律、法规、双方遵守平等自愿公平诚信的原则,就地热给排水,消防安装工程承包事项协商一致,达成如下条款: 一、承包范围 温馨家园1#、3#楼 二、承包方式:乙方清包工 三、承包价款及支付方式: 地热:8元/平方米(按建筑面积) 上下水:5元/平方米(按建筑面积) 消防:3元/平方米(按一二层商服建筑面积计) 支付方式:地埋及系统焊接完工支付合同价款的20% 地热铺设完工:32% 消防完工:10% 上下水完工25% 系统度压合格10% 保修:3% 四、甲乙双方责任:

1、甲方提供材料及耗材、乙方自备手提工具。 2、管道构件无渗漏现象 阀门开启灵活,关闭严密, 3、甲方不安进度支付工程款、乙方有权停工。 五、质量保修 1、保修期限:自竣工验收合格之日起一年。 2、乙方承诺:在保修期内出现问题或故障,以最快速度积极安排专人排除故障。 3、乙方在保修期、供暖期间对采暖系统进行维护;提供必要的指导,帮助业主正确使用地热采暖系统。 4、由于材料质量和住户自身因素造成损坏,四甲方承担相关责任。 未尽事宜双方协商解决 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方 乙方 年月日

清包工合同标准格式

建设工程施工合同 工程名称: 发包单位: 承包单位: 监理单位: 设计单位:

建设工程施工承包合同 发包方:以下简称甲方 承包方:以下简称乙方 为明确甲乙双方的权利义务和保证工程的建设质量,依照我国合同法、建筑法等法律法规的相关规定,经甲乙双方充分协商一致后自愿订立本合同,以便共同遵照履行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构,地上6 层。 4、建筑面积: m2。竣工结算面积依据房屋建筑面积计算规则,按实结算,双方如仍有异议,最终以房管局测绘大队核定的面积为准。 5、清包工单价:乙方自愿以90%的工程款,认购由甲方承建业主开发的商办房; 清包工单价为270元/㎡×(25%+1)(认购房屋上浮工资)=338元/㎡,工程竣工后仍以此单价现金结算10%工资。房屋单价:均价元/㎡(乙方选购甲方商办房位置为1号楼C502、D501、D502室合同另订)。以上清包工单价为一次性包死价。 6、工程内容:主体工程的土建施工(瓦、木、钢工种) 第二条承包方式 本工程采用清包工即包工不包料的方式由乙方承包主楼土建部分的建

设施工。乙方负责该主楼建设施工所需人员的聘用、安排、调配、制定落实施工方案和施工机械设备筹备、养护、施工现场规范管理、安全生产管理、施工期间纠纷调解等施工事务。 第三条甲方提供的材料及承担的费用 1、乙方承包施工范围内所需的建筑材料(详见本合同附件《甲方提供材料明细表》)由甲方提供。 2、甲方承担的费用范围: (1)项目施工许可证的办理、总包合同备案及招投标程序的代理费、向项目所在地交纳的税金、规费及相关保证金等费用。 (2)基坑降排水的费用; (3)塔吊及施工电梯基础所需的钢筋及混凝土。 (4)所有甲供材料的场外运输,但场内下车劳力及二次搬运由乙方负责(不包括甲方另行分包项目); (5)办公区和生活区的临时设施按乙方提交的方案经甲方审批后,由乙方完成搭建,并负责日常维护、管理; (6)甲方负责将电送至二级配电箱,二级配电箱由乙方进行管理并做好维护。 第四条乙方承包施工的范围及费用负担 1、按国家质量验收标准完成甲方提供的施工图纸所明确的施工范围。 2、与施工范围相关的所有周转材料包括但不限于钢管、扣件、安全网、挑架型钢、架板、模板、止水螺杆、穿墙螺杆、蝴蝶扣、脱模剂、木方及木方紧固件的自备、租赁费、进出场费、进出场安拆费,钢筋制作的牙接由甲方提供。电渣压力焊电渣由乙方提供。

消防清包合同

消防报警施工清包工合同书 发包单位:________ (以下简称甲 方) 承包者: ____________ (以下简称乙 方) 甲方将___________________ 消防报警工程,委托乙方施工,现经双方友好协商,双方本着平等互 利的精神,参照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关经济法律法规, 一致同意签定本合同,以资双方共同遵守。 第一条:工程概况 1.工程名称:______________________________ 2.工程地点:______________________________ 3.承包内容:_______________________________ 消防报警工程(消防图纸内自动报警系统的安装及调 试若遇现场弱电管道不通属于甲方维修) 4.承包方式:包工不包材料、包施工质量。 5.工程工期:满足甲方总包及监理竣工合理要求 第三条:甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应。 2.甲方应提供乙施工图纸一套,乙方应妥善保管,如遇设计变更或安装过程中引起线路改动,应及时 作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电。 5.负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间。 第四条:乙方责任范围 1.根据甲方提供的施工图,并按照国家的相关规范组织施工。 2.工程施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定,禁止违反操作规程,若因未按文明施工规范被建 设或监理罚款,罚金由乙方承担并内部罚款。 3.乙方应积极主动全力以赴完成施工任务,不影响甲方整体施工进度;必须服从甲方及监理的安排,遵守工地 现场管理制度,若违反相关规定则按制度处罚。 4.及时做好工程检测、验收准备工作,按时完成甲方的整改要求整改工作。 5.工程竣工未移交建设单位前,负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。 6.确保施工工程达到消防部门验收合格;质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到达现场。

水利工程承包合同协议书范本

编号:_______________ 水利工程承包合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方: 为确保工程施工顺利进行,甲方选择乙方作为施工队伍进行承包施工,为明确双方职责,经双方 协商,签订如下施工协议书。

一、工程名称: 二、工程范围及工作内容: 工程范围:桩号_____________ 至__________ (施工界线现场划定) 施工内容:草皮移植、碎石垫层及土工布铺设、砼预制块护坡、齿坎盖顶砌筑,以及为完成上述工作所必需的临时工程等。 三、工期要求:要求乙方在__________ 月______ 日前进场,_________ 年______ 月 ______ 日全面完成;如 果业主对工期往后调整,项目部也作相应调整。 四、承包方式:包工包料。 五、应达到的质量等级:优良。 六、工程价款 本工程以实际完成的工程量进行计量结算,采取单价承包。其中①砼预制块护坡施工单价 _元 /m3-,此单价为综合单价,其单价包括:预制块由预制场运输至施工现场及道路维修、人工清坡、 土工布及碎石垫层铺设、砼预制块铺设等项目。②齿坎盖顶浆砌石施工单价_______ 元/m3,此 单价为综合单价,其单价包括:地槽开挖、材料运输、土工布层铺设、砌筑等所有工作。③格埂 砼浇筑单价_________ 元/m3,此单价为综合单价,包括场地平整、砼场内运输及道路维修、土方开挖、土工布铺设、砼浇筑养护等项目 本合同综合单价一次性包死,价格不作调整。以上单价及总价均含税金(税率%)。 七、甲方职责 1、有关业主的证件、批件属甲方办理的,由甲方办理,发生的费用由甲方支付。 2、甲方协助乙方办理临时户口,协助处理地方关系,其费用由乙方负责。 3、负责同业主、监理、设计、质检等部门的协调工作。

管道安装清包工合同

管道安装清包工合同 甲方: 乙方:管道安装班组 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的的规定,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。 一、工程概况 1.工程名称:苍南县龙港镇世纪大道供水工程 2.工程地点:世纪大道 3.承包范围:管道安装 4.承包方式:包清工 5.工期: 二、合同修改 除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。 三、工程质量标准 验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。 四、价格 清包工费:以附件清单为准,按实际工程量结算。 五、付款方式 前期管道安装铺设完工,付:每月工程量的 85% 工程竣工,验收合格后,在15天内余下的 15%尾款,全部付清。 六、材料 1.安装管道材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。乙方的施工工具由乙方自备,检测由甲方负责。 2.乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单,甲方应在四天内及时采购材料供施工队使用。 3.乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 5.未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格的5倍从人工费扣除。 七、双方责任 甲方负责监督工程进度,工程中间验收与竣工验收工作;资料整理。负责委派项目负责人做好安装协调工作。整理好施工现场的三通一平工作。 乙方负责做到安全生产、文明施工、优质服务;主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,按期、保质、保量完成工程。 施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作,否则出现任何安全事故责任都由乙方负责。 八、验收 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关部门

劳务清包工合同简洁版

. 劳务清包工合同简洁版 劳务清包工 合 同 书 发包方: 承包方: 签订日期:年月日

合同协议书 发包方: (以下简称:甲方) 承包方: (以下简称:乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他现行有关法律、法规的规定,结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方充分协商,一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程内容及承包范围: 1、乙方承包内容及范围: 第四条清包工价格: 本工程清包工费为元 (大写:元整)。 (以实际发生的且经过甲乙双方认可的劳务内容据实结算) 第五条合同价款与支付方式: 甲方按照与建设单位签订的建设工程施工合同内约定的付款方式,同步支付劳务款。在最后一次进度款中扣留5%作为质保金,保修期满后1个月结清余款。 第六条合同期限及约定: 1、合同期限自年月日至年月日。若要续签或终止合同,可签订补充协议。 2、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延;如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延;因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。 第七条质量标准 按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《公路水泥混凝土路面施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

第八条双方的权利和义务: 1.甲方代表 (1)甲方指定为甲方代表,作为本合同中甲方的日常联系人: (2)除甲方代表和监管主要负责人外,其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外,甲方代表亦不得委托他人代行职权; (3)甲方代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担; (4)在合同履行过程中,确有必要时,甲方可更换代表。如需更换甲方代表,甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方,后任甲方代表继续行使合同约定的权利,履行约定的义务。 (5)如需更换甲方代表,甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方,后任甲方代表继续行使合同约定的权利,履行约定的义务。 2.乙方代表 (1)乙方任命为乙方代表,作为本合同中乙方的日常联系人: (2)乙方依据合同发出的通知,以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到日期后生效; (3)如需更换乙方代表,乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方,后任乙方代表继续行使合同约定的权利,履行约定的义务; (4)乙方代表不称职,甲方可与乙方协商,建议撤换;收到甲方要求撤换乙方代表的通知时,乙方需按甲方要求,以称职人员代替。 3.甲方权利及义务 (1)甲方指派驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、安全文明施工等工作进行监督、检查。 (2)提供相应临时设施给承包人作为管理用房、工人休息室。 (3)在乙方开展工作时,协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系; (4)负责劳务人员的劳动保护和人身安全,合同履行过程中造成相关人员人身损害的均由甲方承担责任。除双方另有约定外,劳务人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。 (5)按合同约定向乙方支付费用。 4.乙方权利及义务 (1)乙方负责履行施工合同内的劳务工作内容,必须严格按照施工图纸、做法说明、设计变更及甲方要求进行施工,服从甲方工地代表的监督和管理;

消防清包合同

消防报警施工清包工合同书 发包单位:(以下简称甲方) 承包者: (以下简称乙方) 甲方将消防报警工程,委托乙方施工,现经双方友好协商,双方本着平等互利的精神,参照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关经济法律法规,一致同意签定本合同,以资双方共同遵守。 第一条:工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.承包内容:消防报警工程(消防图纸内自动报警系统 的安装及调试若遇现场弱电管道不通属于甲方维修) 4.承包方式:包工不包材料、包施工质量。 5.工程工期:满足甲方总包及监理竣工合理要求 第三条:甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应。 2.甲方应提供乙施工图纸一套,乙方应妥善保管,如遇设计变更或安装过程中引起线路 改动,应及时作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电。 5.负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间。

第四条:乙方责任范围 1.根据甲方提供的施工图,并按照国家的相关规范组织施工。 2.工程施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定,禁止违反操作规程,若因未 按文明施工规范被建设或监理罚款,罚金由乙方承担并内部罚款。 3.乙方应积极主动全力以赴完成施工任务,不影响甲方整体施工进度;必须服从甲方及监 理的安排,遵守工地现场管理制度,若违反相关规定则按制度处罚。 4.及时做好工程检测、验收准备工作,按时完成甲方的整改要求整改工作。 5.工程竣工未移交建设单位前,负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。 6.确保施工工程达到消防部门验收合格;质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到 达现场。 第五条:材料 1.乙方负责向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用。 2.乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若 甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。 3.乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。 4.乙方应根据工程量准确计算材料使用量,不能浪费,施工及加工现场每日应做好人走场 清,妥善保管好材料!如发现随意浪费造成的材料损失,乙方应赔偿有甲方裁定的损失金额! 第六条:工程款结算与支付 1.本工程人工费以消防系统内点位计算按元/点。点位根据图纸计算 2.若工程需要处理弱电管道不通做明管按元/米。若不做明管现场处理按点工计算 按元/天

相关主题