静压预应力管桩基础工程压桩务工合同

建设(总包)方：福建省泉州市万安鞋服有限公司（以下简称甲方）

打桩务工方：（以下简称乙方）

经双方友好协商甲方同意将福建省泉州市万安鞋服有限公司 5#厂房静压PHC管桩项目委托给乙方压桩施工，根据《中华人民共和国合同法》为明确双方责任，本着互相协作安全顺利完成施工任务，在平等互利的基础上，特订立如下合同条款供双方遵守执行：

一、工程地点：福建省泉州市洛江镇前洋村天骄妇幼卫生用品有限公司

二、工程名称：福建省泉州市万安鞋服有限公司 5#厂房

三、工程内容及承包方式：

1、工程内容：按福建省千亿建筑设计有限公司提供设计施工图纸以及可能出现的设计变更所增补的桩数，其桩数为本工程压桩完工后按实结算。

2、承包内容：桩机进退场，桩位放样，压桩过程中管桩起吊，施工电焊接桩，空孔送桩，自然地面以上砍桩。

3、承包方式：压桩人工机械。

四、工程量计算及单价：

1、工程量：①压桩人工机械费按自然地面至桩底(尖)记录的入土深度累加计算，以业主(甲方)指派代表或监理签证的施工记录为准计量。②水电费由甲方负责承担。

2、承包单价：压桩人工机械费(不含税费)工程量按68000元包干，本合同单价不含办理相关开工手续等费用；本合同单价不含管桩、桩尖及防腐等材料费用；本合同单价不含土方开挖及土方开挖后用钢筋砼接桩，基坑抽水、锚接填充砼及锚入承台的钢筋笼等费用；本合同单价不含验桩检测(静载、动测等)费用。

3、因地质原因造成异常桩(如地下障碍物)的设计变更所产生的补桩补强费用由甲方承担，补桩数压桩单价按本合同单价。

五、施工工期：

1、从试打桩次日起20个日历天完成现有图纸上 173 根桩的压桩施工。

2、非乙方原因造成延误的，因地质原因或雨天及雨天过后场地无法满足施工要求的，停电或电压及现场地耐力无法满足施工要求的，不可抗力因素等原因产生的延误工期，工期应相应给予顺延。

3、因甲方未按约定付款、甲方预付管桩款不及时造成桩厂供桩不及时、设计变更及桩承载力测试的等延误工期，工期应相应给予顺延。

六、工程款支付方式：

压桩费支付：乙方在压桩完成合同工程量后付工程款的 %，预留 %工程款等静载、动测桩基验收合格并移交内业资料后 7 天内现金全部付清（工程量在打桩完成后一个星期内，报甲方审核）。未按以上条款支付款项，乙方向甲方每天累计收取5‰违约金。

七、工程施工质量：乙方应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》--- GB50202-2002要求和国家现行施工等规范进行施工，达到桩基子分部验收合格。

八、双方权利和义务：

1、甲方权利和义务：

(1)甲方指派同志为代表，负责施工中一切事宜工作；

(2)甲方应提供进桩临时道路(可以倒车)及施工场地的“三通一平”，清理施工中的障碍物及填盖桩孔；施工现场地耐力(15吨每平方米)强度必须满足桩机施工要求；负责提供给乙方每台桩机用电量150千瓦，提供完整的地质勘察报告、全套的施工图纸并将建筑物定位角点、水准点引测到施工现场；

(3)负责协同乙方做好压桩预配桩长度工作；

(4)按合同约定付款，负责对外联系、协调工作并组织验收；

(5)甲方应当在收到乙方《工程结算书》天内进行核对签字确认，

逾期视为甲方对乙方《工程结算书》认可。

(6)因基坑开挖产生土体塌方等引起挤推工程桩及开挖机械碰撞工程桩而影响到桩质量，由甲方承担全部责任。

(7)乙方施工及生活用水、用电须保持节俭，用水、用电方案布置须先行沟通。

(8)因打桩引起的对周围建筑物等造成的破坏所发生的一切费用及责任由甲方负责，并负责处理协调好周围的关系。

2、乙方权利和义务：

(1)乙方指派同志为代表，负责施工中工作；

(2)负责现场施工放样、标高控制、施工管理、自备临时设施、配桩工作由乙方负责，根据打桩情况及地质报告调整配桩长度；

(3)负责编制桩基施工方案，严格按监理审核通过的施工方案组织施工，确保工程质量和工期；

(4)负责拟定执行施工安全技术和组织措施，确保施工安全；

(5)负责桩基工程内业资料的整理并向甲方提交内业资料三套；

(6)因乙方原因引起的桩质量问题，由乙方承担责任。

九、其他条款：

1、施工中若出现不具备桩机施工条件，如遇地下障碍物、地耐力不足引起沉机等由甲方进行处理并承担有关费用，乙方有义务履行注意事项及通知甲方；

2、桩机施工中对周边的影响由甲方负责；甲方应理顺各方面关系，保证桩机正常施工；

3、非乙方原因导致人工机械停工天以上，超过天，从停工第 1 天起开始计算甲方应补偿乙方机械停置费元/天；因甲方原因,连续停工超 10 天且确认短时间内不能继续施工的,乙方有权将桩机搬至其它工地,桩机退场前甲方按实支付给乙方桩机退场费用。

4、压桩人工机械费以现金方式支付到乙方指定帐户。

5、合同适用的标准：《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）及现行有关规范标准。

6、桩位偏差超规范造成的补强费用由乙方负责，若桩位偏差不超过规范，发生的承台加大，乙方不承担经济责任。

7、桩基施工完成后，由甲方及时组织验收。如果在一个月内没有开挖土方，造成桩基工程不能验收，乙方有权向甲方按实际施工结算，甲方无权拒绝结算。

8、争议解决办法：合同履行时发生纠纷，双方友好协商解决，协商不成时向当地人民法院诉讼。

9、未详尽事宜双方友好协商解决或签定补充协议；

10、本合同壹式贰份甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力；自双方签定之日起生效，至合同条款内容履行完毕后自行失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

证件号码：证件号码：

联系方式：联系方式：

签定日期：2015年月日