工程合同
工程合同
发包方：陕西雅景电梯有限公司（以下简称甲方）承包方：陕西双马建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方）
甲方将曲江中环银泰电梯井道工程委托乙方承担施工，双方根据国家合同法条款和本工程实际情况，商定以下条款共同遵守：
一、工程名称：电梯井道
二、工程地点：曲江
三、工程内容：钢结构
四、工程总价：
五、承包方式：包工包料
六、工程工期：本工程从年月日开始到
年月日工程竣工，共计35天。凡发生以下情况之一者工期顺延。
1、遇不可抗拒的自然灾害。
2、现场施工条件不具备，工人无法进场施工。
3、施工过程中停水、停电以及交通中断。
4、合同规定的进度款不能按时支付。
七、工程结算：
以发包方与甲方签订合同付款方式结算，验收合格后其余款项一次付清（扣除质保金5%）。
八、工程质量：乙方必须保证工程质量，工程验收以国家工程验收有关标准进行验收。
九、甲方责任：
1、甲方在施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由甲方及时解决。
2、施工前甲方负责接通电源，水源、并保证道路畅通。
3、甲方应按时支付工程款，如若不能按时支付工程款，由此造成的停工等损失由甲方全部承担。
十、乙方责任：
1、乙方施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由乙方及时解决。
2、乙方施工人员必须按照双方确定的图纸进行施工，遵照操作规程，精心施工，保证质量。
3、乙方必须严格遵守甲方施工现场的各种规章制度。
4、乙方在保证质量的前提下，应如期完成施工任务，施工中出现问题，应及时与甲方协商解决。
5、乙方应保证安全施工，因安全措施不当造成的人身安全及其他伤害与损失由乙方承担。
十一、保修：甲方预留工程总价款的5%作为质保金，一年后无质量问题退还。钢构保修十年。
十二、补充条款：
1、根据甲方认可图纸，双方按图纸要求施工、验收。
2、合同签订既生效，具有法律效力，如一方因故撒消应向对方赔偿因此而造成的损失。
3、合同总价不包括税金，乙方不给甲方开具税票。
4、合同未尽事项，双方协商解决。
5、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，由双方签字盖章后生效，工程完成帐清后失效。
十二、纠纷解决：
合同发生纠纷，双方协商无法解决，任何一方均可向当地仲裁机关或法院申请裁决。
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
电梯工程合同 合同编号：SXMT2009-008 项目名称：xxxxxx宾馆电梯工程 需方：陕西省xxxxxxx 供方：陕西xx电梯有限公司
经需方议标，确定我单位为xxx宾馆电梯的施工单位。双方经友好洽谈，在平等、自愿的基础上，按照诚实信用、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》总则和分则的有关规定，就需方玉华山庄安装电梯一揽子工程之事宜，为明确供、需双方各自权利、义务，经协商达成如下一致合同条款，并共同遵守履行： 一工程内容： 1、供方向需方提供上海现代电梯制造有限公司生产的“HYUNDAI”商标技 术规格为“STVF-WP(GL)800-CO60-4/4”的无机房观光乘客电梯壹台及运输、电缆、安装、调试；具体规格型号见附件一； 2、电梯钢结构井道及幕墙的设计、材料购置及施工；需由有资质的单位施 工。具体方案见附件二； 3、钢结构井道基础设施的施工；具体方案见附件三； 4、x x市技术监督局及原土建设计单位的验收沟通工作及费用。 5、供方施工人员费用（住宿等）。 二工程分项造价： 1.电梯设备、运输、安装、调试、电缆总费用为RMB 260,000 元整,大写即 贰拾陆万元整； 2.电梯钢结构及幕墙井道的设计、材料购置及施工总费用为RMB 168.000 元整,大写即拾陆万捌仟元整； 3.井道基础设施的施工（包括地坑、防水、挡水墙改道、开山、电梯相关 女儿墙拆除及修复等）总费用为RMB 30.000 元整,大写即叁万元整； 4、xxxxx技术监督局及原土建设计单位的验收沟通工作及费用为 RMB10.000 元整，大写即壹万元整 三工程总价： 本合同总金额为（RMB）468.000元计人民币（大写）肆拾陆万捌仟元整。本工程为交钥匙工程。 四付款方式： 1.自本合同签订之日始的10天内，需方按上述合同金额的25%一次性支付 给供方，即RMB117.000元，计人民币（大写）壹拾壹万柒仟元整。。 2.井道基础施工完毕10天内，需方按上述合同金额的20%一次性支付给供 方，即RMB93.600元，计人民币（大写）玖万叁仟陆佰元整。作为合
施工人货电梯租赁合同 甲方：（使用方） 乙方：（出租方） 甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，结合本工程实际情况；就乙方租赁肆台施工升降机给甲方使用事宜，在互助互利的基础上，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。 一、工程项目信息 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑高度： 二、租赁设备信息 1、租用设备类型：施工升降机— 2、规格型号：SC200/200_ 3、生产厂家： _____________________________ 4、产权备案号： ___________________________ 5、出厂日期： _______________________ 6、施工升降机安装位置由甲方定，高度满足甲方施工要求。 三、租赁期限 1、暂定为_8个月，不足8个月按8个月计算，超过_8个月按 实际使用天数计算。
2、租期计算方式：从广州市或省级检测部门检测验收合格后交付甲方使用之日起（因甲方资料不齐全而造成无法检测验收在均在安装调试完成一个星期后）开始计算租期，至甲方书面通知乙方整机拆卸完毕之日止租期结柬。甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。（注：机械使用 中途因甲方原因造成工程停工，租金照算。） 四、机械进场 1、在本合同签定后，乙方按甲方要求的时问进场；约在一个星_ 期内进场。 2、乙方保证进场机械质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。 3、乙方迟延进场或不符合要求，甲方有权解除合问。损失由乙 方负责。 五、机械月租金、加长附墙增加费、进退场费用及支付方式 （一）机械月租金及支付方式 1、按月计算租金，施工升降机的每台每月租金为_11000_元（大写：—壹万壹仟元_）。此价格为不包税不包含操作司机不包强制保养费（包强制保养费合计月租为11500元/台），司机工资另议。乙方收款后开收款收据，如需发票甲方应另付税款。 2、施工升降机租金包括如下几点； （1）、施工升降机维修保养费用（强保费除外）；
合同编号：钢 结 构 电 梯 | 井 道 合 同
钢结构电梯井道合同! · 合同签订地点： 合同签订日期：年月日
[ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲乙双方经友好协商，双方达成如下协议,共同遵照执行。 第一条标的价格及付款方式 （一）、价格（人民币：元） （二）、付款方式 1、双方签订合同时,甲方向乙方支付合同总款的40%，作为定金； 2、进场施工时, 甲方向乙方支付合同总款的40% ； 3、玻璃安装完毕时, 甲方向乙方支付合同总款的20% 。
第二条主要材料规格（其它见设计图）
第三条质量及验收 、以甲乙双方认可后的设计图纸、作法说明、设计变更和《钢结构加工合同》中约定的条款为评定验收标准。 、由于乙方提供的材料、附件质量不合格而影响钢结构质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。如材料到现场甲方在规定时间（二十四小时）内不进行验收，视为乙方材料合格。 、钢结构竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到完工通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，则视为甲方默认合格。 、若甲方需要申请专职机构验收,乙方不承担一切相关费用,但有责任对验收不合格部分进行整改,本钢结构外挂井道以电梯验收合格为最终合格。 、本电梯外挂井道在甲方未按时付清本合同规定的款项时，乙方有权对其作出处理。 第四条甲方工作 、开工前五天，甲方向乙方提供经确认的设计图纸或作法说明，否则乙方有权按照自己设计方案加工，但最终必须满足电梯的安装。 、甲方指派为现场代表，负责合同履行。对钢结构质量、进度进行监督检查、变更和其他事宜。 、监督乙方严格按照国家标准、规范和甲方要求进行加工。 、对材料及安装质量进行监督把关。乙方在加工过程中未满足有关质量，甲方有权向乙方提出整改，若乙方每项加工完工后甲方才提出异议，则视为乙方该项合格。 、协调与其他施工单位的配合关系。 、甲方无偿提供安全方便的临时库房、临时宿舍、现场加工中用水用电（安装至现场）。 、甲方按时付给乙方款项，因付款不及时而发生的一切损失由甲方负责且乙方有权停工或终止本合同。 、甲方负责申报增加观光电梯所需的当地主管部门的全套手续并承担其费用。 、甲方负责钢结构外挂井道施工范围内障碍物（如：水管或天燃气管、混泥土圈梁、下水道、光缆等）的免费拆除。 、甲方无偿为钢结构外挂井道修好后的土建部分的修复和装饰。 、甲方购买的电梯需要安装安全锁，否则电梯厅门验收距离超标（按照电梯验收标准规定尺寸）的整改费用由甲方承担。 第五条乙方工作 、按照设计图纸要求组织施工、保质、保量、按期完成任务。 、乙方所购材料需经甲方确认后加工，否则由此引起的损失由乙方承担。 、遵守甲方及现场的安全要求。 、钢结构在施工期间，乙方负责钢结构的保护工作，保护期间发生材料丢失或损坏由乙方自
编号：_____________ 加装电梯项目协议书 业主：___________________________ 负责人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
根据国家有关法律法规，本梯间全体业主经过友好协商，就本梯间加装电梯项目达成如下协议： 一、本梯间的业主一致同意在本梯间（XX号楼梯）加装8人载客电梯一部，电梯加建位置为楼梯间正前方，通过廊桥方式与楼梯相连，对原有楼梯间的格局不产生任何影响。加装电梯的建设效果将与XX号的电梯大致相同。 二、业主民主推选出为本梯间加装电梯项目负责人，同时也是本次电梯加装项目在设计、申请以及对规划局、电力局、物业管理、维保服务等有关部门相关事务的业主代表。 三、电梯项目负责人主要职责 1、组织业主签订加装电梯书面协议； 2、委托有关部门进行设计和项目报建工作； 3、负责建设资金的筹措；监督资金收支情况，并定期公布； 4、参与该项目的招投标工作和有关经济合同的签订； 5、协助办理该项目的勘测、设计、施工、监理和竣工验收等事务； 6、协调处理业主关于加装电梯的意见。 四、电梯项目的建设资金和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊 1、电梯建设费用初步预算为55万，明细如下（参照9号楼）：
补： （1）一、二、三层住户无需支付电梯建设费，如使用电梯需支付电梯使用电费及维护费用； （2）四层及四层以上住户按如下分摊原则支付电梯建设费： 加装电梯费用分摊表（估算）
2. 总费用预算为55万； 3.各单位面积数据有待确认。 若出现暂不参加加装电梯的住户，去除此住户对应的系数，将费用按相应系数分摊到其他住户。 3、电梯电费运行费用的分摊办法
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电梯井道施工合同0001 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
电梯井道施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据〈〈中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、白愿、公平、 诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本 合同 1、 项目名称： 世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 __________________________ 2、 工程地址： 深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 ____________________________ 3、 承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常 投入使用 4、 承包范围： 电梯井道一制作改浩工程 __________________________________ 5、 材料说明： 详见报:价清单（由乙方提供） ___________________________ 工程期限： 签订合同后 天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工 作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法: 1、 造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币：小 写：￥ （含税）本价格包含电梯 井道所有费用。 2、 付款方式： （1） 签订合同后预付订金 元； （2） 完成工程量50履付 元； （4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。 四、 工程质最：满足电梯安装及验收。 五、 甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方， 乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、 甲方提供场地水、电给乙方。 3、 甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成 的损失由甲方承担。 发包单位: 承包单位: 工程概况:
施工电梯安装、拆卸合同甲方（委托方）： 乙方（安装方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签定本合同： 一、施工电梯概况 设备名称：施工升降机规格型号：SC200/200 制造厂家：备案证号： 安拆数量：壹台、安装高度：米 二、工程概况 施工地点： 工程名称： 三、施工电梯安装、拆卸费用及支付方法 1、设备安装、拆卸费（大写）元/台 2、设备进退场费用付款：元/台 四、甲方责任、义务 1、负责向乙方提供相关的建筑资料、根据乙方提供的施工电梯资料、负责施工电梯基础的设计与施工（含承台、桩基）。 2、负责施工电梯基础地脚螺丝的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。 3、施工电梯进场安装、拆卸，负责做好道路周边障碍物的清除等工作，保证施工电梯安拆的顺利进行。 4、负责架设设备电源线至使用地点。按设备用电要求，把开关装好在设备作业附近3米内。负责配备设备专用的接地线和防雷的地极。 5、负责设备进入施工现场后的安全保卫工作，如设备及部件在租赁期间有人为损坏或丢失，照价赔偿。配合甲方的装拆工作，积极疏导行人。 6、负责配备合格持证的指挥员、信号工及指挥用具，避免声音指挥及信号不正确而造成的不良后果。 7、施工电梯进场、安装、顶升、拆除、退场，应提前通知乙方，以便乙方做好准备和安排。 8、提供验收设备使用的重物。 五、乙方责任、义务 1、根据甲方提供的建筑资料，编制拆装方案，报甲方和监理审批。提供设备的基础资料和图纸，协助甲方预埋地脚螺栓。所用螺栓应符合使用说明书的规定要求。
2、按甲方要求，在规定日期进场安装，按设备的各项安全规范要求装拆设备和顶升附墙，承担设备装拆和顶升附墙过程中引发的安全责任。 3、施工电梯使用期间，确保防坠安全器在有效内，超过有效期的及时更换或重新检测，提供合格证给甲方备案。 4、出示单位安装资格证（三证）和上岗人员资格证。安装、拆卸前负责向当地主管部门办理安装、拆卸备案。 5、设备进场前做好维护保养，保证设备完好，把相应记录交甲方备案。 6、负责设备在使用中的维修保养，并负责相应配件。设备在使用中出现故障，在8小时内派人到位修理，不得已任何理由延修或拒修。 7、施工电梯每次顶升附墙，对装拆人员进行安全技术交底，持证上岗，作业完毕进行顶升附墙验收，把影像记录、验收资料报甲方备案。 六、违约责任 1、合同履行过程中，双方不得随意终止合同，因故终止合同需经双方协商妥善解决。 2、因不可抗力致使不能实现本合同目的，不能视为违约。 七、争议解决方式 双方发生经济合同纠纷自行协商不能解决时，到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或呈请有管辖权的人民法院裁决。 八、未尽事宜 本合同如有未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。其他事项（由双方协商确定） 九、本合同一式两份，合同双方各执一份。 甲方（委托方）：乙方（安装方）： 日期：年月日日期：年月日
电梯井道施工合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、项目名称：世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 2、工程地址：深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 3、承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常 投入使用 4、承包范围: 电梯井道制作改造工程 5、材料说明：详见报价清单（由乙方提供） 二、工程期限： 签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币: 小 写：￥（含税）本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式： （1）签订合同后预付订金元； （2）完成工程量50%支付元； （4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。 四、工程质量：满足电梯安装及验收。 五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成的损失由甲方承担。
4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6、.施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。 六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为 及自然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。 七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组 织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全 措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲 方无关 八、双方违约责任： 1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约 金 2、甲方如未按第三条约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造 价千分之五的违约金 3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装 九、其它： 1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
工程合同
工程合同 发包方：陕西雅景电梯有限公司（以下简称甲方）承包方：陕西双马建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方） 甲方将曲江中环银泰电梯井道工程委托乙方承担施工，双方根据国家合同法条款和本工程实际情况，商定以下条款共同遵守： 一、工程名称：电梯井道 二、工程地点：曲江 三、工程内容：钢结构 四、工程总价： 五、承包方式：包工包料 六、工程工期：本工程从年月日开始到 年月日工程竣工，共计35天。凡发生以下情况之一者工期顺延。 1、遇不可抗拒的自然灾害。 2、现场施工条件不具备，工人无法进场施工。 3、施工过程中停水、停电以及交通中断。 4、合同规定的进度款不能按时支付。 七、工程结算： 以发包方与甲方签订合同付款方式结算，验收合格后其余款项一次付清（扣除质保金5%）。
八、工程质量：乙方必须保证工程质量，工程验收以国家工程验收有关标准进行验收。 九、甲方责任： 1、甲方在施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由甲方及时解决。 2、施工前甲方负责接通电源，水源、并保证道路畅通。 3、甲方应按时支付工程款，如若不能按时支付工程款，由此造成的停工等损失由甲方全部承担。 十、乙方责任： 1、乙方施工前办妥建设相关手续，如发生建设手续纠纷，由乙方及时解决。 2、乙方施工人员必须按照双方确定的图纸进行施工，遵照操作规程，精心施工，保证质量。 3、乙方必须严格遵守甲方施工现场的各种规章制度。 4、乙方在保证质量的前提下，应如期完成施工任务，施工中出现问题，应及时与甲方协商解决。 5、乙方应保证安全施工，因安全措施不当造成的人身安全及其他伤害与损失由乙方承担。 十一、保修：甲方预留工程总价款的5%作为质保金，一年后无质量问题退还。钢构保修十年。 十二、补充条款： 1、根据甲方认可图纸，双方按图纸要求施工、验收。
旧楼加装电梯安装合同范本 金旺新苑8栋加装电梯及钢结构安装合同甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定， 经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，就惠州市 金旺新苑8栋加装电梯的安装工程达成协议如下： 甲方： 乙方：惠州市**电梯工程有限公司地址：惠州市惠城区河 南岸白泥路**新苑8栋2单元地址：惠州市***国际中心1610室代表： 代表：签订日期：20XX年月日签订日期：20XX年月日 一、安装工程费 序号 名称型号规格层站门数量（台） 安装单价（元） 1 “**牌”无机房客梯LCA-825-CO90 LCA-825-CO90 8/4/4 1 40000 2 井道钢结构安装费按图纸施工 1 70000 3 基坑及连廊部分安装费 1 45000 总计人民币大写：壹拾伍万伍仟圆整155000 1、上述总价包含：电梯三相电源报装及线缆费、入户大门及对讲系统迁移安装、各层钢结构连廊制作安装、各层电梯厅改
造、桩基础工程、井道基坑土建工程等及各部门的相关手续办理。 2、包含电梯井道土建及后续修复工程、吊装安装及垃圾清运费用。 3、包含电梯安装、调试及验收费用。 4、含人行道、雨篷、改门（原门改为侧面）地面、护栏等按长湖苑1期5栋1单元的用料标准，具体所用材料应与甲方确认后再施工。 5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。 二、付款方式： 1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内，甲方支付乙方人民币****元（大写：*万圆整）安装进度款，乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。 1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内，甲方支付乙方人民币***.00元（大写：*万伍仟圆整）验收款，乙方收到此款后移交电梯设备。 1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付10,000.00元（大写：壹万圆整）质保金。 （质保期，电梯：1年；井道土建等：2年。） 2 规划审批说明： 2.1 自甲方提供完整申报资料2日起，4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续，乙方将适当扣除图纸设计及审
施工升降机（人货电梯）租赁合同 出租单位：（以下简称甲方）： 租用单位：（以下简称乙方）： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方租用施工升降机特签订本合同。 一、施工升降机基本参数： 1、施工升降机型号： 生产厂家： 出厂编号： 出厂时间： 二、施工升降机使用地点及工程项目： 本租赁施工升降机仅限于在永城市，用于永馨园北区工程。 三、租赁设备的所有权和使用权： 1、甲方拥有该施工升降机的所有权。 2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内，拥有该施工升降机的使用权。
四、甲、乙双方安全责任与义务 （一）甲方的责任与义务： 1、为乙方提供机械性能良好和安全装置齐全有效的施工升降机，不得提供国家明令淘汰和报废的产品。 2、甲方提供的施工升降机必须具有在产权所在地建设主管部门登记备案手续。 3、甲方负责办理永城市建设工程施工安全监督站的报装告之手续和特种设备检验检测所的检测手续。 4、甲方负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核和批准，并报乙方和工程监理审核同意后，并办理永城市建设工程施工安全监督站的安装告知手续后方可进行安装施工。其操作人员必须持有建设主管部门颁发的特种作业操作证。 甲方负责该施工升降机的安装、顶升、附墙和维修保养全部工作内容。其附墙预埋件和附墙杆件由甲方负责提供。 5、如果甲方无安装资质，则由乙方委托有装拆资质的单位进行以上工作，并签订装、拆、顶升、附墙的合同。 6、甲方负责混凝土基础以上的施工升降机性能完好。 7、施工升降机进入乙方施工现场后，甲方司机应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。 8、甲方为该塔机配备司机（持有建设主管部门颁发的施工升降机操作证），应按操作规程施工。由乙方负责食宿，由甲方负责其工资，劳资关系与乙方无涉。
文件编号：RHD-QB-K2800 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 施工电梯出租合同范文 标准版本
施工电梯出租合同范文标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方经协商同意：甲方在工程，租用乙方台双笼2T施工升降机，型号为：安装高度米，租赁形式为包月。 甲乙双方确认如下事项： 一、租赁期：暂定个月，甲方要求乙方在xx年xx月xx日，把设备运进场，乙方设备进场安装调试的时间不超过3天，甲方在设备安装完毕后有2天时间搭马道、防护棚和楼层安全门井并组织进行验收，从第6天开始为设备起租日直至设备退租之日
终止。 二、设备进出场费（含设备运进、运出、维护及拆装费用）人民币壹台。设备安装完毕时（设备进场的第4天），甲方向乙方当即支付此费用的一半，拆装完毕后付清剩余款。 三、租赁费及两种付款方式： 1、月租赁费价（大写：）（台/月）； 2、双方商议支付月租赁费价（大写：）（台/月）。 付租赁费方式：每两月支付一次，支付70﹪，余款工程完成后半年内付清。 租赁费不足一月按日计算（日租赁费=月租赁费/30天）。 四、升降机司机：由乙方负责配备3人，司机持操作证或实习证明上岗。根据甲方工作需要安排班
次。 五、升降机如因设备故障等原因造成的整机无法运行，每超过14小时，扣乙方一天台班费。乙方保证设备月故障率不超过5﹪（月运转420小时*5﹪=21小时）。 六、双方责任： 甲方： 1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》和《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》，在设备安装完毕后对设备进行验收，在验收合格之日起30天内向工程所在地的区县建委办理使用登记。 2、负责对升降机司机进行进场安全教育。负责对电缆线和暂存在地面的井字架和附墙架等物品的看护，如有丢失负责赔偿。 3、承担因甲方违章指挥造成的人身伤害和设备
***8栋 加装电梯及钢结构 安 装 合 同
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，就惠州市***8栋加装电梯的安装工程达成协议如下： 甲方：乙方：惠州市**电梯工程有限公司 地址：惠州市惠城区河南岸白泥 地址：惠州市***国际中心1610室路**新苑8栋2单元 代表：代表： 签订日期：2017年月日签订日期：2017年月日
5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。 二、付款方式： 1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内，甲方支付乙方人民币****元（大写：*万圆整）安装进度款，乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。 1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内，甲方支付乙方人民币***.00元（大写：*万*仟圆整）验收款，乙方收到此款后移交电梯设备。 1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付1***.00元（大写：壹万圆整）质保金。（质保期，电梯：1年；井道土建等：2年。） 2 规划审批说明： 2.1 自甲方提供完整申报资料2日起，4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续，乙方将适当扣除图纸设计及审图费（具体以相关单位的收据为准，但总价不得超过10000元人民币）外，无息退还甲方已支付的其它定金，本合同同时终止。 2.2 乙方在申报审批中通过建筑方案设计批准，但因公示期间加装电梯项目受到第三方投诉，甲方负责协调处理。 二、质量保证 1、电梯钢结构井道质量符合电梯安装验收质量要求。 2、电梯安装质量符合国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。 3、电梯安装质量还应通过广东省特种设备检测研究院惠州检测院对电梯整机质量 的监督检测与验收，并向甲方出具《电梯监督检验合格报告》，同时乙方承担电梯安装质量责任。 三、安装条件及周期 1、安装条件 1.2、甲方联系人：电话： . 1.3、道路畅通，保证运送设备的车辆及吊车能到达施工地点10米内。
电梯施工安全协议书标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
长庆.陇东佳园--日欣园、月华轩24#、25#、26#楼电梯安装安全、文明施工 协议书 甲方：重庆恒滨建设（集团）有限公司 乙方： 为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书：重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部 一、安全目标： 杜绝一切安全事故发生，确保电梯安装工作顺利完成。 二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙 方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方发现后有权令其停工整顿。 6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议，甲方认真接受，并尽快采取措 施。 三、乙方责任：
1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守 本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。 3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工 的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施 工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。 5.电梯井道移交乙方后，井道的安全管理由乙方负全部责任，乙方必须安排 安全管理人员对井道防护，作业环境进行全面跟踪巡查。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员， 由乙方负全部责任。 7.因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故，由乙方负责全部责 任。 8.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方 提出合理化建议。 四、协议书有效期： 自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签订日期：年月日
YOUR LOGO 施工电梯安装协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
施工电梯安装协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 ×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议： 现决定由××××公司班组执行安装：合同号×××××的××××××工地电梯安装工程，安装项目包括至交接甲方。层站台，层站台，工程安装期限自xx年xx月xx日至xx 年xx月xx日，工程安装费共计元，（电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%）。 公司任命为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。 施工班组根据公司有关规定保证做到： 1.班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。 2.在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。 3.施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。
电梯安装工程承包合同范本 委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证) 及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料 进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为：
施工电梯租赁合同范本 甲方（承租方） 乙方（出租方） 乙方现有下列规格施工升降机（以下简称电梯）租给甲方使用与保管.根据>及相关规定,为明确甲,乙双方权利与义务,经双方友好协商,就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜,签订以下合同,以资双方共同遵守. 一,工程概况: 略 二,机械情况,数量,进退场费和租金: 1 2 3 4 三,租金及进退场费支付方式: 1,乙方电梯安装及施工电梯检测合格后,甲方付清该电梯的进,退场费. 2,乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用,甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工,使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准,作为电梯起租日,否则乙方有权从第6天开始计收租金,如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金,该期间甲方不得使用电梯. 3,电梯安装调试好后,如甲方闲置不用,在有关部门检验合格,发出办证回执当日起作为电梯起租日,开始计收首月租金,甲方不得以任何理由拒绝支付. 4,施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方,如甲方资金紧缺时可适当延期,但延期时间不得超过30天. 四,甲方的责任: 1,电梯所有要属于乙方,甲方不得将电梯抵押,质押,转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途.若由甲方欠债,法院查封电梯,甲方必须申请法院解封,若因此造成乙方损失,甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任. 2,甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量,并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱,配备两个100A的漏电开关（三相五线）和160A闸刀隔
离开关,单个电箱电线截面积不小于25mm,总电缆线截面积不小于50mm,甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒.电梯所需电费由甲方支付. 3,甲方必须保证电梯进退场道路通畅,提供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放,甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要,若甲方塔吊已拆除,人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙方. 4,乙方负责提供电梯检测验收备案等手续及费用,乙方电梯报装,报拆资料甲方必须配合盖章,并负责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作. 6,甲方按乙方提供的图纸要求制作电梯基础.甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格,乙方方可开始安装电梯. 7,甲方应根据乙方电梯厂附墙要求 2.8 米至 3.2 米附墙距离,如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式,则材料费和工人费由甲方负责.甲方负责每层楼层内层间门制作及安装,以负责安全平台和外笼周围双层行人通道等,确保符合检测要求.甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍排除. 8,电梯安装于维修时,甲方提供电焊机,氧气及乙炔等工具给乙方使用. 9,甲方负责对租用的电梯设备及零配件包括呼叫系统进行保管,若甲方人员顺坏,遗失需按原价赔偿. 10,如果甲方未经乙方同意,随意操作电梯或工地人为损坏电梯,由甲方承担安全责任和经济责任. 11,乙方对施工电梯进行现场安装时,甲方提供塔吊配合乙方使用. 12,甲方在使用电梯过程中,加强施工现场的管理.并严格要求其员工遵守制度,安全使用电梯.若因甲方指挥调度不当或强行生产作业造成的事故,全部由甲方负责. 五,乙方的责任: 1,乙方需在接到甲方电梯安装或拆卸后10天内完成安装或拆卸完毕（若因天气原因或者不能安装拆卸则时间顺延）,如不能正常安装,根据延误天数与日租金的乘积,作为乙方对 甲方的赔偿. 2,乙方负责提供电梯基础图,合格证,生产许可证,安装拆卸资质证书的复印件,编写安装与拆卸方案,顶升加节及附墙方案,并及时提供电梯检测备案资料,安装
工程施工合同 合同号： 合同签署地点：河北省xx市 合同签署日期：二零xx年x月甲方：xx公司 乙方：xx公司 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商并一致同意，签订本合同。 1．工程项目名称、施工内容、合同总价： 1.1工程项目名称xx楼新加电梯井道工程 1.2施工内容：电梯井道基础处理，屋面处理及加固，井道制作、运输与安装，防火涂 料的粉刷等工程。同时要求乙方按照经甲方认可的施工图纸进行施 工。 1.3合同暂定总价：RMB￥xx 元（xx万x仟x佰x拾x元整），详见报价单。 最终价按照单价以最终工程量为准。 2．工期及施工地点： 2.1有效日历工期： 合同签定并生效后30 天内完工。 2.2施工地点：xx公司 3、付款 3.1付款方式： 3.1.1合同双方签字盖章后，甲方七天内向乙方支付合同总价的20%作为预付款； 3.1.2乙方主钢架材料全部进场并开始安装七天内甲方支付合同总价的40%给乙方； 3.1.3 本合同范围内的施工内容经双方验收后，乙方办理结算，甲方审定完成后，甲方即支付至最终结算价格的95%给乙方，同时乙方开具全额建安发票；； 3.1.4 验收满一年后，在甲乙双方无异议的前提下一次性支付剩余的5％质保金。 4、保修与维护 4.1 工程的主体保修期为一年，自双方共同签署《工程验收合格单》次日起计算。 4.2保修期内乙方自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷，乙方应在接到甲方通知之 日起 24 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。
4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任，甲方可以提出赔偿要求。 5、质量保证 5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求，确保工程质量达到甲方使用要求；主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。 5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大，使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵，那么，只要在交付后的保修期内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。 5.3竣工工程验收，以国家有关部门制定的竣工工程验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据;该工程如具有隐蔽验收签证、绝缘等记录，甲方乙方须及时办理签证手续。 6、双方责任： 6.1甲方提供施工现场临时水电（费用乙方自理）、临建搭设的场地，施工现场应能满足施工要求。 6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。 6.3由乙方提供的主要原材料、构配件，必须按有关规定检验合格并经甲方确认后方可用于施工； 6.4材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方签证后方可用于施工； 6.5乙方应按质量验评准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果送甲方； 6.6乙方在施工过程中发生质量事故，应及时通知甲方。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方共同研究，并经设计、甲方签证后实施。 6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的全部材料的及时采购, 不得影响工期。如甲方未按本合同相应条款履行影响乙方施工，工期相应顺延。 6.8乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故，乙方负全部责任。 6.9甲方负责在施工前向乙方提供正式设计图纸2套。
工程名称： 工程地址： 承租单位： 出租单位： 签订地点：施工办公室
承租方：(甲方) 出租方： (乙方) 承租方因工程建设需要，向出租方租赁施工电梯共壹台，用于冶金测绘产业基地工程10#楼工程。根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确双方的权利和义务，经协商一致，特签订本合同： 一、租赁期限：约10个月，自出租方施工电梯进场安装验收交接之日（甲方开具的施工电梯启用单为准，即开始计费）起至该施工电梯报停之日止（承租方提前一周的书面报停单）。 二、租赁费用及其支付： 1．施工电梯规格、数量及价格： 2．支付方式： （1）租赁施工电梯进出场由乙方负责，费用含地脚螺栓一套、运输、吊装、安装、拆卸、检测，壹台共计16000.00 元（大写：壹万陆仟元整），由甲方承担（即进出场费）。在施工电梯进场安装完毕交付使用后10个工作日内由甲方一次性支付给乙方。 （2）施工电梯租赁费（包括施工电梯正常台班费、维护保养费、机械修理费、人工费）壹台共计16000元/月（大写：壹万陆仟元整）。在安装交付使用之日的次月底双方办理结算，第3月15日前支付本期租赁费，以后租赁费付款方式同首次，即两月结算支付一次。尾数不足一个月的，按实际天数计算（即日租金按月租金除以30天计）。 （3）支付租金时，出租方需先提供发票（含人工工资），如出租方提供发票不及时造成延期付款，承租方不承担违约责任。 三、施工电梯进场时间 2012年月日 四、承租方的权利与义务： 1．确保施工电梯安装现场三通一平，排除障碍，提供安装和拆卸的地理条件，以保证施工电梯的安全安拆，否则延误和造成安全事故，由承租方负责。如施工电梯报停后由于承租方原因不能按时出场（六日内），则租赁费按正常收取。 2.保证施工电梯供电电源安置在施工电梯的专用配电箱以内。
电梯井施工合同 【篇一：电梯井道施工合同】 电梯井道施工合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订 立本 合同。 一、工程概况： 1、项目名称： 2、工程地址： 3投入使用 4、承包范围: 5、材料说明： 二、工程期限： 签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工 作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币写：￥（含税） 本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式： （1）签订合同后预付订金元； （2）完成工程量50%支付元； 四、工程质量：满足电梯安装及验收。 五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成的损失由甲方承担。（4）井道完成后由电梯公司 专人验收并进行安装，正常运后支付余款。
4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6、.施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。 六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为 然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。 七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组 织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲方无关 八、双方违约责任： 1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约 金 2、甲方如未按第三条约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造 价千分之五的违约金 3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装 九、其它： 1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。 甲方：乙方：日期：日期： 【篇二：电梯井道合同】 电梯井道工程合同 甲方： 乙方： 一、甲方将工程承包给乙方。承包方式：包工包料。二、工程总金额元（大写元整）。