当前位置:文档之家› 电子合同示范文本

电子合同示范文本

电子合同示范文本

In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.

某某管理中心

XX年XX月

电子合同示范文本

使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

广东省佛山市中级人民法院

民事判决书

(XX)佛中法民二终第284号

上诉人(原审原告):江门市奔力达电路有限公司,住所

地:江门市江北路8号。

法定代表人:黄祥江。

委托代理人:黄杰淳,该司办公室主任。

委托代理人:黄宇芬,广东鸿鼎律师事务所律师。

被上诉人(原审被告):佛山市高明区精华电子有限公

司,住所地:佛山市高明区更楼镇白石开发区。

法定代表人:冯元喜,董事长。

委托代理人:覃新华,该司职员。

上诉人江门市奔力达电路有限公司(以下简称奔力达公司)为与被上诉人佛山市高明区精华电子有限公司(以下简称精华公司)加工合同纠纷一案,不服广东省佛山市高明区人民法院(XX)明民二初第23号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

原审法院经审理查明:从XX年6月17日起,奔力达公司因工厂搬迁,需将一部分电子线路板委托精华公司进行加工,该产品型号分别为ba3035d、ba3177、ba2316-1,双方交易没就产品的加工标准进行约定,只是在精华公司的《加工产品出仓单》上约定付款时间、验收时间等。精华公司在交付部分已加工产品给奔力达公司时,奔力达公司经抽样检验,发现部分产品存在质量问题,在实测6个型号为ba3177的切片中,有3个不合格,实测4个型号为ba2316的切片中,其中1个孔内无铜,另3个孔铜少于要求的标准。另对型号为ba3035d的抽检亦存在质量

问题。抽检的时间分别是在XX年6月29日和7月9日。奔力达公司在《外发加工工序检查表》中陈列出抽检产品的抽检结果外,尚明确了“1、整批报osp后再测试;2、此批板翻测后试交客,但保留进一步追究加工商责任权利”。同时,上面有精华公司品质部经理韦林靖签名确认。XX年7月9日,奔力达公司将一份《精华pcb板加工质量反馈》函送给精华公司,上面罗列了由其加工的三种型号板存在的质量问题,精华公司的品质部经理韦林靖在上面签名确认。奔力达公司亦在函上明确告知精华公司“以上三款贵司加工的在线和库存板将全部封存,不予出货”。

另查,奔力达公司于XX年6月12日与江门市恒怡实业有限公司(以下简称恒怡公司)签订了一份《广东省江门市奔力达电路有限公司加工合同》,由奔力达公司出具加工电路板,合同上约定加工的线路板名称是“ba3177”和

“ba2316”。后因孔铜不通和孔铜厚度不够问题,造成恒怡公司使用该线路板生产的风扇马达成品及马达的控制线路板不能使用,最后双方就赔偿问题达成《协议书》,由奔力达公司赔偿恒怡公司1018703.4元。后恒怡公司就此事提起诉讼,江门市蓬江区人民法院于XX年8月15日作出判决,判令奔力达公司赔偿恒怡公司1018703.9元。

奔力达公司于XX年8月31日向江门市江海区人民法院提起诉讼,请求判令精华公司赔偿损失1018703.9元,并承担本案的诉讼费用。江门市江海区人民法院受理后,精华公司于XX年9月15日向该法院提出管辖权异议申请,要求将案件移送给佛山市高明区人民法院审理。江门市江海区人民法院于XX年9月22日作出(XX)江经初第432号民事裁定,裁定精华公司提出的管辖权异议成立,案件移送佛山市高明区人民法院审理。

原审法院审理认为:奔力达公司与精华公司间存在的

是承揽加工关系,精华公司按奔力达公司的要求完成工作,交付工作成果,而由奔力达公司给付报酬,作为承揽人,精华公司应当完成工作,向定作人交付工作成果。本案的定作人是奔力达公司,而不是恒怡公司,因此,其所交付的工作成果只对奔力达公司负责。在承揽加工的过程中,奔力达公司在对由精华公司加工的电路板进行验收的过程中,发现部分产品不符合定作要求,认定为不合格产品且向精华公司提出,并由精华公司负责产品质量的工作人员予以确认,固足可认定精华公司在完成的工作成果中,部分产品存在质量问题,依照《中华人民共和国合同法》第二百六十二条的规定,承揽人交付工作成果不符合要求的,定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。但是,奔力达公司在每次接收由精华公司加工的电路板时,都在精华公司出具的《加工产品出仓单》上注明从中扣除2%的数量作为报废产品之

用,并予以收取。因此,可视为奔力达公司对该产品已通过验收,并排除了部分不合格产品,对其他产品质量予以认可。奔力达公司称由于精华公司加工的电路板存在质量问题导致恒怡公司使用后损失1018703.9元,明显缺乏不理据。首先,奔力达公司缺乏足够的依据证明恒怡公司使用的电路板就是由精华公司所加工的或质量问题由其造成,恒怡公司使用奔力达公司提供的电路板后造成1018703.9元损失与精华公司为奔力达公司加工的电路板之间缺乏必然的联系;其次,即使该电路板是精华公司加工,但由于奔力达公司在验收中已发现这些电路板存在质量问题,并以书面明确告知精华公司已将由其加工的在线和库存的电路板全部封存,不予出售。但其不但尽没有告知恒怡公司这些产品存在质量问题义务,还将其交付恒怡公司使用造成重大经济损失,故该责任当然由奔力达公司来承担。同时,恒怡公司的产品没有经过专业的质量鉴定

部门进行鉴定,是否存在质量问题,问题由哪方面原因造成的,或造成的损失有多大等,皆无权威性、令人信服的证据佐证,而仅就其与奔力达公司约定的损失作为依据,实有失公正。奔力达公司以此约定的损失向精华公司索赔,明显缺乏理据,不予支持。至于奔力达公司自己确认以及江门市蓬江区人民法院判决确定其造成恒怡公司多少损失,是两者之间的关系,与本案的精华公司无关。综上,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《中华人民共和国合同法》第二百六十二条之规定,判决:驳回奔力达公司的诉讼请求。案件受理费15104元,财产保全费6020元,合共21124元,由奔力达公司承担。

上诉人奔力达公司不服原审法院上述判决,向本院提起上诉称:一、原审判决认为“奔力达公司对精华公司加工的产品已通过验收,对其质量予以认可”依据不足,明

显属于认定事实错误,依法应予纠正。在一审过程中,奔力达公司提交了包括经精华公司品质部经理韦林靖签确认的《外发加工工序检查表》、《放行条》以及《精华pcb 板加工质量反馈》等多份证据,充分证实了精华公司加工的产品电路板存在严重的质量问题。上述证据,原审判决已认可并采信。而且根据所采信的证据,原审判决确认了精华公司加工的产品抽样合格率不足30%,存在非常严重的质量问题。但原审法院在正确查明了上述事实后,却又以精华公司出具的《加工产品出仓单》注明扣除2%的报废产品为由,认为奔力达公司已排除了不合格产品,对其他产品质量予以验收。原审判决的该认定不是建立在已充分查证属实的证据基础之上的,而是建立在主观臆断上的,与事实不符。没有任何证据证实该扣除的2%的报废产品与检验不合格的产品之间存在任何必然联系;而且精华公司交付产品时抽样检验不合格率高达70%以上,从任何正常思

维角度考虑均不会将其与扣除的报废产品划等号;而且精华公司出具的《加工产品出仓单》上均载明“已除去2%的报废产品”,事实上这是精华公司在加工产品出仓时,交付奔力达公司前就已填好的出仓结算凭证,是双方早已约定好的结算方式,并不是产品经检验后才要求扣除的;在《外发加工工序检查表》中除列出抽检产品的抽检结果外,也明确“保留进一步追究加工商责任权利”,精华公司对此也予以确认,因此双方清楚并承认出仓产品扣除2%的报废后仍存在严重质量问题。二、原审法院认定恒怡公司使用奔力达公司提供的电路板所造成的损失与精华公司为奔力达公司加工电路板之间缺乏必然联系属于认定事实不清,依法应予纠正。原审判决已查明,XX年6月12日奔力达公司与恒怡公司签订加工合同,约定加工型号为ba3177和ba2316的电路板。同年6月17日,奔力达公司委托精华公司加工同类型电路板。奔力达公司每次都是在精华公

司向奔力达公司交付产品后即向恒怡公司供货的,上述供货情况可以从精华公司的出仓单及恒怡公司提供的证据中得到充分印证。而且对于本身就是加工商的奔力达公司来说,委托精华公司加工产品绝对不是为了自用,是因为厂房搬迁,故委托精华公司加工上述产品以履行对恒怡公司的合同义务,精华公司对于这一点由此至都是非常清楚的。因此奔力达公司向恒怡公司交付的上述型号产品必然就是精华公司交付给奔力达公司的产品,质量问题显然就是精华公司所造成的。此外,原审法院认定奔力达公司在验收时已发现电路板存在质量问题,未尽告知恒怡公司产品存在质量问题的,仍然交付产品,责任应由奔力达公司承担的认定也是错误的。由于精华公司交付的加工产品经检验存在问题,但这些产品的质量问题属于隐性瑕疵,无法通过肉眼进行检验,也不可能全部切片检验,为减少精华公司的损失,奔力达公司暂时同意将产品试交恒怡公

司,但约定保留追究精华公司责任的权利,精华公司对此也签确认。其后不久,恒怡公司就精华公司加工的产品提出质量异议,奔力达公司亦立即于XX年7月9日就该产品质量问题向精华公司提交了《精华pcb板加工质量反馈》,注明“ba3177板已交客户,客户插件后发现有孔内无铜现象,客封存不予使用。此问题将追究贵司责

任;ba2316已交客,客有投诉或赔偿,我司将追究贵司的相关责任。”该函已由精华公司品质部经理韦林靖确认。很显然,精华公司对奔力达公司将其加工的产品交付恒怡公司是知情并已确认承担责任的,故其应就奔力达公司已先行承担的由其加工的产品导致恒怡公司的损失承担赔偿责任。该函中提及的已将由精华公司加工的在线和库存的电路板全部封存是针对尚未交付给恒怡公司的电路板而言,此后奔力达公司没有再将精华公司加工的该型号产品交付恒怡公司,这与已交付的产品不存在任何矛盾。三、

原审判决适用法律错误。奔力达公司因型号为ba3177及ba2136电路板所造成恒怡公司损失已产生,并经江门市蓬江区人民法院判决确认。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条第四项的规定,人民法院生效法律文书应作为有效证据使用。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十二条的规定,承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。奔力达公司的损失已客观存在,并且确实是由精华公司造成的,其应依法承担赔偿责任。综上所述,请求二审法院撤销原判,判令精华公司赔偿奔力达公司损失1018703.9元,并承担本案的一、二审诉讼费用。

上诉人奔力达公司在二审期间没有提供新证据。

被上诉人精华公司答辩称:就本案而言,精华公司要承担赔偿责任,必须同时具备三个条件,缺一不可。第

一,精华公司向奔力达公司交付的加工产品质量不合格,也就是说不符合双方事先约定的质量要求,或者不符合国家有关电路板的制作标准;第二、要有损害事实存在,而且损害事实是精华公司交付质量不合格的产品这一行为的客观后果;第三、精华公司交付质量不合格的产品与损害后果之间存在因果关系,二者要有内在的必然联系。但从整个案情来看,以上三个条件一个也不具备,理由如下:1、奔力达公司在一审时提交的四份证据无一能够证明精华公司交付的加工产品质量不合格。这四份证据中找不出质量技术鉴定部门出具的鉴定结论;尽管精华公司交付的加工产品不是尽善尽美,或多或少存在工艺缺陷,也尽管奔力达公司有一审时提交的证据可证明其就这些缺陷曾向精华公司进行过反馈,但这不等于精华公司确认自己交付给奔力达公司的产品质量不合格,因为产品工艺缺陷与产品质量不合格是两个不同的概念,前者无须加工商承担民事责任,

而后者则是加工商承担民事责任的必要条件之一。另外,确认产品质量不合格需要争议双方对照样品逐一进行现场检验,指出不合格产品是哪些有多少,并由加工方授权委派特定人士签盖章,明确表示同意检验结论,方为有效,而确认产品工艺缺陷则不需要。2、恒怡公司同奔力达公司之间签订的合同与奔力达公司与精华公司之间的合同是两个不同的法律关系,因而恒怡公司利用奔力达公司交付的加工产品组装电风扇马达,出现不转问题,不是精华公司违反合同规定产生的客观后果,所以不能凭此认定本案有损害事实存在。更何况导致恒怡公司马达报废的电路板是不是来源于精华公司,奔力达公司始终没有拿出有力证据予以证实。3、即使奔力达公司有新的证据足以证明精华公司交付的产品质量不合格以及奔力达公司被判令向恒怡公司支付赔偿金可视为本案有损害事实存在,也不能说明二者之间存在必然的因果关系。因为只要奔力达公司检测验

到位,发现问题及时退货,或者及时通过和要求精华公司承担修理、重作责任,或者向恒怡公司出货前自己采取必要措施以保证产品恒怡公司的质量要求,再要求精华公司减少价款,就会避免损害结果的发生。但本案的法律事实已经表明,精华公司没有赔偿的责任。另外,奔力达公司一审时提交的证据可以证明双方之间约定的质量异议期限为货到15天,而奔力达公司却在事过一年零两个月之后才提出索赔要求,明显超过了双方约定的追诉时效。综上所述,请求二审法院驳回上诉,维持原判。

被上诉人精华公司在二审期间没有提供新证据。

本院对原审法院查明的事实予以确认。

本院认为:奔力达公司与精华公司之间的加工承揽合同关系合法有效。精华公司已向奔力达公司交付工作成果,现奔力达公司以该工作成果存在质量问题造成其须赔偿其客户恒怡公司损失1018703.9元为由要求精华公司赔

偿该损失,本院对此不予支持。理由如下:首先,奔力达公司本身亦为电路板生产厂家,其未能举证证明其向恒怡公司交付的电路板就是本案中精华公司向其交付的电路板,亦没有证据证明精华公司在为其加工之前已清楚知道其所加工的电路板是用于交付给恒怡公司的。其次,即使可以证实奔力达公司向恒怡公司交付的电路板与精华公司交付给奔力达公司的电路板是同一批货物,但根据奔力达公司自己提供的《外发加工工序检查表》,可证实奔力达公司在向恒怡公司交货期间已认为精华公司加工的货物存在质量问题,其本应马上与精华公司对此进行协商解决,但其仍向恒怡公司交付,故因此对恒怡公司造成的损失应属扩大部分的损失,奔力达公司自身对此亦存在过错,现其要求精华公司承担全部损失于理不合。再者,奔力达公司就该1018703.9元损失仅提交了其与恒怡公司之间签订的《协议书》以及江门市蓬江区人民法院的民事判决书,

这些证据只能证明奔力达公司同意并经法院判决应该向恒怡公司赔偿相应损失,其损失是奔力达公司与恒怡公司之间的法律关系,且此法律关系中所指的标的物并非就是精华公司所加工,其在此情况下要求精华公司赔偿该损失没有法律依据。

综上所述,奔力达公司的上诉请求无理,应予驳回。原审判决认定事实清楚,处理正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费15104元,由上诉人江门市奔力达电路有限公司承担。

本判决为终审判决。

审判长麦洁萍

审判员郑振康

代理审判员卢海

二○○六年六月十四日

书记员赵静

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

各类合同范本链接

房屋租赁合同样本/contract/show.asp?id=2019 ·劳动合同书样本/contract/show.asp?id=2131 ·有限公司章程范本/contract/show.asp?id=283 ·合作协议书范本(二)/contract/show.asp?id=2695 ·合作协议书/contract/show.asp?id=2018 ·房屋买卖合同/contract/show.asp?id=80 ·企业承包合同范本/contract/show.asp?id=37 ·二手房屋买卖合同/contract/show.asp?id=883 ·房屋租赁协议/contract/show.asp?id=71 ·商铺租赁合同/contract/show.asp?id=300 ·离婚协议书范本/contract/show.asp?id=244 ·土地租赁合同/contract/show.asp?id=299 ·个人合作协议/contract/show.asp?id=1951 ·公司员工聘用合同/contract/show.asp?id=2249 ·股权转让协议书/contract/show.asp?id=870 ·工矿产品购销合同/contract/show.asp?id=326 ·店铺租赁合同/contract/show.asp?id=353 ·离婚协议书/contract/show.asp?id=1689 ·土地承包合同/contract/show.asp?id=106 ·店面转让合同/contract/show.asp?id=193 ·经营计划书范本/contract/show.asp?id=314 ·项目开发合作协议/contract/show.asp?id=274 ·合同意向书范本/contract/show.asp?id=276 ·土地租赁合同样本/contract/show.asp?id=1530 ·设备维修协议/contract/show.asp?id=2452 ·产品销售代理协议/contract/show.asp?id=238 ·家庭装修合同书/contract/show.asp?id=259 ·外资股权转让协议范本/contract/show.asp?id=2130 ·还款协议书/contract/show.asp?id=868 ·股权股份转让协议/contract/show.asp?id=204 ·公司章程修正案/contract/show.asp?id=2766 ·安全生产责任状/contract/show.asp?id=324 ·场地租赁合同/contract/show.asp?id=78 ·机械设备采购合同模板/contract/show.asp?id=2426 ·变更、终止、解除劳动合同通知书/contract/show.asp?id=262 ·中外合作经营合同范本(1) /contract/show.asp?id=2149 ·租车协议/contract/show.asp?id=2572 ·二手房买卖合同/contract/show.asp?id=208 ·房屋拆迁补偿协议/contract/show.asp?id=873 ·外贸销售合同样本中英文/contract/show.asp?id=2179 ·中英文合同意向书范本/contract/show.asp?id=2139

(完整版)公司劳务协作合同(范本)

合同编号:SSJY-2007-03 工程施工劳务合作合同书 (范本) 中铁十四局集团公司第一公司 二OO七年七月二十五日

合同编号: XX工程施工劳务合作合同(范本) 甲方:XX项目部(以下简称甲方) 乙方:XX工程公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201),结合本工程具体情况,本着平等、自愿、公正、诚信的原则,经甲、乙双方协调达成如下协议: 第一条工程概况 1、工程名称:XX。 2、工程地点:XX。 3、工程内容:单价含完成所承包工程的一切必要及附属工作(即交付完整、合格产品,具体工作内容在工程量清单说明中)并维修到缺陷修复期满。 4、承包范围:XX工程项目。 第二条工期 本合同定于XX年XX月XX日开工,XX年XX月XX日竣工,工期XX 个月;除发生不可抗力(或业主原因)外,每推迟一天罚3000元,但最多不能超过30天,否则甲方有权将乙方清除出场,同时按本合同第十五条第6款办理。第三条工程数量 1、数量的计算,依据施工图纸和现场实际测量资料,如图纸数量大于实际数量,以实际数量为准;如实际数量大于图纸数量,只有在业主认可且已计量的情况下,才能以实际数量为准。 2、具体工程数量的计算方法按工程量清单说明办理。 第四条工程造价或单价 1、工程项目单价在工程量清单表中。 2、工程项目单价包含的内容:指完成质量合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料采购、来料卸车看管、消耗、损耗、超耗、施工机械、现场管理、施工调遣、 甲方代表(签字):乙方代表(签字):

合同示范文本汇编

中铁大桥局集团第二工程 合同示文本汇编 (2012版) 中国 二○一二年八月

目录 一、劳务分包合同示文本及附件 1、劳务分包合同示文本 (2) 2、附表 (17) 3、廉政协议书 (36) 4、安全生产协议 (38) 二、买卖合同示文本 5、物资采购合同示文本 (40) 6、废旧物资买卖合同示文本 (44) 7、大型机械设备采购合同示文本 (46) 8、小型设备采购合同示文本 (49) 9、设备出售(转让)合同示文本 (51) 三、租赁合同示文本 10、物资租赁合同示文本 (53) 11、机械设备租赁合同示文本 (57) 12、船舶租赁合同示文本 (61) 四、运输合同示文本 13、货物运输合同示文本 (65) 五、合同相对方应提供的委托书及承诺函样本 14、委托书样本 (67) 15、有权领料人委托书样本 (68) 16、履约保证金承诺函样本 (69) 17、结算与支付承诺函样本 (70)

工程 劳务分包合同 劳务发包方:中铁大桥局集团第二工程 劳务分包方: 合同名称: 合同编号: 签订地点:省市下关区

一、合同协议书 劳务发包方:中铁大桥局集团第二工程(以下简称甲方) 劳务分包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》等其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 分包围: 根据甲方提供的设计图纸,乙方完成: 2、合同工期 开始工作日期: 结束工作日期: 工作总天数: 因乙方自身原因而不能满足甲方和建设单位施工进度要求时,甲方有权调整乙方工作量或单方面终止合同并要求乙方无条件退场,由此造成的损失(包括甲方重新寻找分包队伍所需的进场和赶工费用)均由乙方承担。 3、标准规 质量标准: 标准规: 4、合同价款 金额(大写): ¥: 5、组成合同的文件 5.1组成本合同的文件和优先解释顺序: ⑴合同协议书 ⑵劳务作业工作量清单 ⑶中标通知书 ⑷合同专用条款 ⑸合同通用条款 ⑹劳务分包招标文件、招标答疑 ⑺投标书及其附件 ⑻图纸、标准、规及有关技术文件 ⑼总承包合同、投标文件、招标文件、补遗资料 ⑽甲方规章制度及文件、会议纪要等

建设工程施工合同示范文本范本

建设工程施工合同(示文本) 第一部分协议书 发包人(全称):_______________________________________________________________________________ _____ 承包人(全称):_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点:_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容:_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________________________ 资金来源:_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围:_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期: 开工日期:_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期:_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准:_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额(大写):_____________________________元(人民币) ¥:_____________________________元 六、组成合同的文件

各种协议合同范本

各种协议合同范本 甲方: ___________________________ 本人(法定代表人)姓名:__________ 职务:___________ 性别:__________ 地址:____________________________ 邮政编码:_________ 电话:________ 乙方:____________________________ 本人(法定代表人)姓名:__________ 职务:___________ 性别:__________ 地址:____________________________ 邮政编码:_______ 电话:__________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就广告制作达成如下协议: 第一条具体内容 以甲方广告设计制作要求(订购单)为准。 第二条合同期限 合同期_____年,_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 第三条付款方式 乙方须于当月_____日与甲方核对本月广告制作清单,甲方必须于每月_____日前支付上月广告所发生款项,绝不允许以任何借口推诿。 第四条双方责任 (一)甲方责任: 1.甲方须及时提供乙方广告设计制作及发布所需的文件资料,且其内容须根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,否则因此引发的一切责任乙方概不负责且拒绝发布。

2.甲方须按时验收设计制作的广告产品,如因甲方所提供文件有误,由甲方负责, 如因乙方制作出错,由乙方负责。 (二)乙方责任: 1.乙方须按时按质按量完成任务,且派专人跟踪服务管理,东莞市区范围外相关费 用(如运费)视情节另计。 2.每月对帐须提供合同、效果图、装饰发票及照片,保证相关广告物料制作的真实 性及安装后售后服务。 第五条违约责任 本合同有效期内双方均不得随意终止合同,若甲乙双方无故单方终止合同,则违约方 须当月广告款项的50%赔偿给守约方。 如甲方不能按时支付当月广告款项,每逾期一天则乙方有权要求甲方按当月广告款项 的2%滞纳金支付给甲方,乙方有权追讨有关法律责任,一切诉讼费用由甲方负责。 如乙方不能按时按质按量交货,甲方有权拒收及拒不支付相关款项。 第六条其他 1.本合同未尽事宜由双方共同协商解决,并签订补充合同,补充合同与本合同不一 致的,以补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效力。 2.合作期间甲方代表确认的订购单及制作清单、合同属合同附件。本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力。 3.本合同自双方代表签字后即生法律效力。 甲方:__________ 乙方:__________ 代表:__________ 代表:__________ 电话:__________ 电话:__________ 甲方:_____农村信用合作社 乙方:___________________ 丙方:___________________ 为大力拓展农村金融市场,促进农村经济的发展,经三方共同协商一致,签订以下协议:

中铁合同样板

中铁*局集团建筑有限公司中铁项目自购物资 ****竞争性谈判 谈判编号:****竞(2016)** 包件号:**** 采购合同 招标人:中铁*局集团建筑有限公司 二〇一六年六月

第一节通用合同条款 1.定义 在合同中,有关名词和术语按下列解释: 1.1“合同”指买方和卖方之间达成的中标合同,包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件,对卖方与买方都具有约束力。 1.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后,买方应支付给卖方的价款。 1.3“物资”指根据本合同规定,卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资。 1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。 1.5“买方”指“专用合同条款”中指明并与卖方签订合同的当事人。 1.6“卖方”指“专用合同条款”中指明并与买方签订合同的当事人。 1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的,具体使用合同物资的单位。 1.8“建设项目”指报价人须知中所指的竞争性谈判项目,具体项目名称在“专用合同条款”中指明。 1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的,作为合同物资到达施工现场验收单位之一。 1.10“卖方代表”指卖方委派的负责与买方等相关单位联系的人员,具体人员在“专用合同条款”中指明。 1.11“天”指日历天。 1.12其他,在“专用合同条款”中补充。 2.标准和适用性 2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 2.2除非技术规格书中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。3.合同文件和资料的使用 3.1没有买方书面同意,卖方不得应由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使

XXX设备租赁合同范本 (中铁建)

附件2合同编号: X X X工程 X X X租赁合同 甲方: ×××项目部 乙方:××× 签订时间:××年××月××日

租赁合同 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 纳税人识别号或社会统一信用代码:XXXXXXXXXXXXXX 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 开户行:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方: 纳税人识别号或社会统一信用代码: 注册地址: 开户行: 账号: 乙方增值税发票类型:普票()专票()请在对应项划√ 发票指定联系人:电话:手机: 依据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经甲、乙双方 协商同意,就乙方向甲方提供项目所需,达成一致条款如下: 一、工程名称:工程。 二、工程地点:(工程)甲方指定的地点。 三、合同标的物 1、甲方拟向乙方租赁的设备概况为: 2、设备使用方法:

3、租赁期限 自年月日至年月日,该期限为暂定租期,合同期满后承租人如需继续租用,可在本合同期满前5日内,签订补充合同。根据工程进展情况,承租人可以提前解除本合同,租费按照实际租赁期结算。 四、租金及支付(以下根据实际选择) 1、台班核算:采用以下第种方式计算台班。 2、包月租赁:单价:元/月,数量:月,合同总价:元,大写:元。超出或不足一个月,按月租赁费1/30的日单价及实际租赁天数进行结算。(根据实际情况选择:带保底的月租:保底月租赁费为元/月,每单位工作量为元;租期月。) 3、零星租赁:单价:元/台班,大写:元/台班,台班总量:台班,合同总价:元,大写:元。(每台班工作时间为小时) 4、按工作量计算,约定工作量单价:元/工作量,大写: 元/工作量。 5、相关费用约定 (1)设备进场费用元,由方承担;出场费用元,由 方承担。安装检验费用元,由方承担。 (2)设备租赁期间,设备操作者的食宿由方负责,工资、保险、劳动保护等相关费用由出租方负责。 (3)设备租赁期间,设备的主燃油费、耗电费由方负责。 6、租金标准:按附表一确定的单价(附表一的单价所包含的月租赁费用、运杂费、运损费、装卸车费用、喷涂费、XX操作员及现场管理人员工资、食宿费、补助、每月定期例行维修保养的材料费及人工费等各种管理费用、国家规定的各种税金、风险等一切费用。)。 7、甲方付款前,乙方应按照合同约定提供符合甲方要求的增值税发票。甲方收到乙方提供的增值税发票后,启动认证程序,认证通过后办理付款事宜。 五、设备交付方式、地点 1、交付方式:A.承租方自提自运();B.出租方代运();C.出租方送货()。(在约定方式括号内打√)。 2、交付地点:。 3、运费及运输风险由出租人负责。 六、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修 1、设备交付后承租人后,出租人对设备的瑕疵承担责任。 2、设备的安装、调试、使用、保管、保养、维修等均由出租方负责。 3、出租人承担设备灭失和毁损的风险。在发生设备及设备件灭失或毁损时,承租人应立即通知出租人,以便出租人获得保险赔款,出租人对设备投保意外损失险是本全同生效的前提,否则,视出租方为违约,承租方可以随时解除合同。 七、甲方的权利与义务 1、甲方提前3天通知乙方进场设备规格型号及梳理,并有权要求乙方

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同 工程名称:__________________________________ 发包人(甲方):__________________________________ 承包人(乙方):__________________________________ 签订时间:年月日

建设工程施工合同 发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程相关事宜协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 第二条承包范围、方式 承包范围: 承包方式: 第三条合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天 第四条质量标准 工程质量标准: 第五条合同价款 5.1 合同价款(暂定):人民币圆整,¥元。本合同价款为含税价。 5.2 合同价款确定方式及调整方式:(填写内容例如:本合同为固定单价合同,单价以××为准,工程量以××计算。…) 第六条付款方式 6.1 付款方式: 6.2 付款形式:支票/汇票。 6.3 发票:甲方凭乙方开具的合法有效的发票进行付款。乙方不能提供合规发票的,甲方相应顺延付款时间。 6.4 因甲方的付款审批程序需要一定周期,甲方未能在约定的付款日期付款的,乙方

无权以此为由主张违约责任或逾期利息等要求。 第七条安全生产保证金及履约保证金 7.1 安全生产保证金:本合同签订后5 日内,乙方向甲方支付安全生产保证金人民币圆整(¥元)。工程验收合格并交付甲方,因安全生产事由的索赔和扣款经甲方确定后予以扣除,甲方将剩余的安全生产保证金无息返还。 7.2 履约保证金:本合同签订后5 日内,乙方向甲方支付履约保证金人民币圆整(¥元)。工程验收合格并交付甲方,扣除乙方因违约应支付的款项后,将剩余的履约保证金无息返还。 第八条双方权利义务 8.1图纸:甲方在本合同签订后7日内向乙方提供图纸套。乙方需要增加图纸套数的,甲方可代为复制,复制费用由乙方承担。乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转给第三人。乙方应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。工程验收合格后个月内,乙方应将全部图纸交还给甲方。 8.2监理工程师为,职权:。 8.3甲方驻地代表为,职权:。 8.4乙方委派的常驻工地项目经理。乙方如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方同意。 8.5甲方的工作 (1)开工前使施工场地具备施工条件。 (2)开通施工场地与公共道路的通道,满足施工外部运输的道路需要,保证施工期间的畅通。 (3)开工前将施工所需的水、电的接驳点接至施工场地。发生的水电等费用由乙方承担。 (4)协调乙方处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担费用。 8.6乙方的工作 (1)由乙方办理的证件批件:施工场地交通、环卫和施工噪音管理等。 (2)自行提供施工人员所需的办公和生活房屋及设施。 (3)已完工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏,由乙方负责修复,并承担相应费用; (4)负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护。(5)保持施工场地清洁,交工前彻底清理现场。 (6)承担施工场地安全、保卫工作和责任,维持秩序,设置施工使用的照明、围栏设施、警示等安全标志,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失,防止外来人员干扰和影响施工。

2021版施工合同示范文本

编号:JY-HT-01423 2021版施工合同示范文本Any parties with a cooperative relationship can sign a contract to protect legal rights 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日

2021版施工合同示范文本 施工合同示范文本一 (发包方)甲方:____ (承包方)乙方:____ 按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计,施工企业管理规定》的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:_____室内装饰工程 2、工程地点:____ 3、承包范围:______ 4、承包方式:施工承包,包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自____年__月____日开工,于____年__月____日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。

6、工程质量:按本合同第5条约定标准 7、合同价(人民币大写):____元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名

中铁X局 劳动合同书范本

劳 动 合 同 书 编号: 甲方 (用人单位): 住所: 邮政编码: 法定代表人(或主要负责人): 乙方(劳动者): 性别: 住址: 邮政编码: 联系电话: 紧急联系人: 联系电话:

根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规章的规定,在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上,甲乙双方订立本劳动合同。 一、劳动合同期限 甲乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限: 1.有固定期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。其中试用期至 年 月 日止。 2.无固定期限:自 年 月 日起至法定的终止条件出现时止。其中试用期至 年 月 日止。 3.以完成一定的工作任务为期限。自 年 月 日起至工作任务完成时止。 二、工作内容和工作地点 (一)乙方同意甲方的工作安排,所任职岗位以甲方聘任或调动通知为准,岗位的具体职责见甲方岗位职责规定。乙方应按照岗位职责及甲方的要求,按时完成规定的工作内容,达到规定的质量标准。 (二)甲方可根据工作需要及乙方的工作能力,在本企业范围内调整乙方工作岗位,但事前应征求乙方意见。 (三)乙方的工作地点为甲方聘任或调动通知所载明用工单位所在地及其所管辖的工程项目所在区域。甲方系流动施工单位,甲方因生产经营需要可变更乙方工作地点。 三、工作时间和休息休假 (一)甲方应制定符合国家规定的工作制度和休息休假制度;乙方在合同期内享有国家规定以及甲方安排的各种休息休假的权利。 (二)甲方应按规定的工作和休息休假制度安排乙方工作和休息休假,乙方应遵守甲方有关工作时间及休息休假的规定。甲方延长乙方工作

时间的,应依法安排乙方同等时间补休或支付加班费(加班加点工资)。 四、劳动报酬 (一)甲乙双方约定乙方的劳动报酬按以下第 种方式确定。 1.乙方的月劳动报酬为 元(人民币)。其中试用期内,乙方的月劳动报酬为 元(人民币)。 2.乙方按甲方依法制定的薪酬制度确定劳动报酬。 (二)若乙方提供了正常劳动,甲方支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府规定的最低工资标准。 (三)甲方应及时足额支付乙方劳动报酬。 五、社会保险和福利待遇 (一)在本合同期限内,甲乙双方应依法参加社会保险,缴纳社会保险费。甲方按规定代扣代缴乙方应缴纳的社会保险费。 (二)乙方患职业病或因工负伤、死亡的待遇按国家和甲方有关规定执行。 (三)乙方患病或非因工负伤的医疗期及医疗期间的待遇按国家和甲方有关规定执行。 (四)乙方福利待遇按国家和甲方有关规定执行。 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 (一)甲方建立健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对乙方进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的生产安全事故发生。 (二)甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对乙方从事接触职业病危害作业的,在合同期内应定期进行职业健康检查,减少职业危害。

建设工程施工合同示范文本(2020版)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-029710 建设工程施工合同示范文本Model text of construction contract

建设工程施工合同示范文本(2020 版) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建设的有关事项,双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称:工程地点:工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。承包范围:承包方式: 2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号): 3. 定额工期总天数:天 4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准):本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级:

6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。金额(大写): 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外,合同文件的组成和解释顺序如下: 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的基础上,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言:本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3. 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条图纸 1. 甲方提供图纸日期:年月日 2. 甲方提供图纸套数: 3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:

各种合同示范文本.

合同示范文本目录 一、买卖合同 1、化肥买卖合同(GF-2000-0102) 2、农药买卖合同(GF-2000-0103) 3、二手车买卖合同(GF-2007-0110) 4、建材买卖合同(GF-2008-0111) 5、钢材买卖合同(GF-2008-0112) 6、农副产品买卖合同(GF-2000-0151) 7、粮食买卖合同(GF-2000-0152) 8、商品房买卖合同(GF-2000-0171) 二、建设工程合同 9、建筑装饰工程施工合同(乙种本)(GF-96-0206) 10、家庭居室装饰装修工程施工合同(GF-2000-0207) 三、承揽合同 11、广告发布业务合同(GF-92-0305)

四、租赁合同 12、租赁合同(GF-2000-0601) 13、房屋租赁合同(GF-2000-0602) 五、委托合同 14、物业管理委托合同(GF-97-1010) 六、其他合同 15、中国公民出境旅游合同(GF-2007-2602) GF-2000-0102 化肥买卖合同 (示范文本) 合同编号: 出卖人:签订地 点: 买受人:签订时间:年月日 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间

(注:空格如不够用,可以另接) 第二条质量标 准: 第三条出卖人对质量负责的期 限: 第四条包装标 准: 第五条合理损耗标准及计算方 法: 第六条化肥的所有权自时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,化肥属 于所有。 第七条交(提)货方式、地 点: 第八条运输方式和到达站(港)及费用负 担: 第九条检验标准、方法、地点及期 限: 第十条结算方式、时间及地 点: 第十一条本合同解除的条 件: 第十二条违约责 任: 第十三条担保方式(也可另立担保合 同): 第十四条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第条方式解决:

中铁二局集团电务工程有限公司劳动合同范本(精)

中铁二局(集团电务工程有限公司 (定期合同劳动合同双方当事人基本情况 甲方 :中铁二局电务工程有限公司 法定代表人(主要负责人或委托代理人: 注册地址:四川省成都市通锦路九号 经营地址:四川省成都市通锦路九号 乙方: 姓名: 性别:居民身份证号码: 或者其他有效证件名称:证件号码: 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址:邮政编码: 在临居住地址:邮政编码: 户口所在地:省 (市区 (县街道 (乡镇 签订日期:年月日 根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则,签订劳动合同,并承诺共同遵守: 第一条合同类型和期限 甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限:

(一固定期限, 自 _____年 _____月 _____日起至 _____年 _____月 _____日止, 共_____个月。 (二其中试用期自年月日起至 _____年 _____月 _____日止,共个月。 (三乙方应在年月日前到岗。 注:《劳动合同法》调整了《劳动法》关于劳动合同终止的规定内容。取消了劳动合同的约定终止,规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。也就是说,劳动合同当事人不得约定劳动合同终止条件;即使约定了,该约定也无效。 规定到岗时间的理由在于:《劳动合同法》规定劳动关系的建立日为用工之日(一般情况以到岗为准,劳动者签订合同后一直不到岗,企业不能随便解除合同,法律风险和成本很高, 应约定到岗时间,以便后面约定本合同的自动失效。 第二条工作内容和工作地点 (一根据甲方工作需要,乙方同意从事岗位工作, 根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意,可以变更工作地点。 (二乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。 注:工作地点是《劳动合同法》新增的必备条款。对于类似“ 因生产经营需要,劳动者愿意服从用人单位调整工作岗位” 或“ 用人单位有权根据生产经营需要调整劳动者工作岗位” 等条款,不再写入合同。原因在于:调整工作岗位属于变更合同行为,按照《劳动合同法》规定,变更需采用书面形式,因此,此约定涉嫌剥夺劳动者的合同协商变更权,用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的条款无效。 第三条工作时间和休息休假 (一乙方实行以下工时制。

中铁物资采购合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 中铁物资采购合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方承诺完全有能力按甲方的要求确保本合同项下货 物的供应,不会影响甲方的正常生产,不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方订单或擅自将甲方订单转包给其他公司生产。以下是小编为大家整理分享的中铁物资采购合同范本,欢迎阅读参考。 中铁物资采购合同范本1 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)编号: 甲方因生产需要向乙方采购产品。甲乙双方在平等互利的基础上,遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同: 一、产品的名称、规格型号、数虽和价格: 产品名称 规格型号 计n单位 单价(含税rmb) 备注 双方确认以电子邮件作为日常信息的传递: 甲方接收邮件的电子邮箱: 乙方接收邮件的电子邮箱: 二、产品的技术质虽要求:以甲方提供的图样、技术质虽文件及双方签订的《技术质虽协议书》为准。 三、交货的时间、地点和运输方式: 1、交货的时间:以《采购订单》中甲方要求的交货时

间为准。 2、交货的地点:乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。 3、运送方式:运输方式由乙方自定,相关费用由乙方自负。 四、包装标准、包装物的供应与回收: 乙方提供的货物应该进行包装,其包装物乙方不予回 收。 五、验收的标准、方法及提出异议的期限: 1、验收标准:按本合同约定的技术质虽要求作为验收标准。 2、验收方法:甲方组织验收,由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。 3、异议期限:如有质虽异议,甲方在货到一个月内向 乙方提出,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复, 逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。 4、甲方进货环节的质虽验收结论并非该货物质虽的最终结论。 六、结算方式、付款方式及期限: 1、结算方式:每月号为双方对上月业务的结算日。乙 方根据甲方的入库单据开具增值税发票(附入库单据)于每月5号前将上月发票(附上个月的发票汇总表及入库单据)交甲方 业务员审核入帐。由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的,甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。

建设工程施工合同示范文本(2020年)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同示范文本 (2020年) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建设工程施工合同示范文本(2020年) (3)承包人可代为调剂串换的材料:________________________________________________ (4)到货地点与一览表不符:______________________________________________________ (5)供应数量与一览表不符:______________________________________________________ (6)到货时间与一览表不符:______________________________________________________ 27.6发包人供应材料设备的结算方法:______________________________________________ 28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定:__________________________________________________

八、工程变更 九、竣工验收与结算32、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定:____________________________________________________ 32.6中间交工工程的范围和竣工时间:______________________________________________ 十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:____________________________ 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________ 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________ 双方约定的发包人其他违约责任:

合作合同示范文本_1

合作合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

合作合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规,按 照平等、互利的原则,经过友好协商,本合同同意在_____ 公司内共同出资建立“_____生产的合同工厂(以下称“合 同工厂”),特签订如下合同 第一条合同组成方 1.甲方:_____;法定地址:_____法定代表人:_____ 2.乙方:_____ 全权代理方:_____ 法定地址:_____ 法定代表人:_____ 第二条合同名称:合作生产经营“_____”。 第三条合同工厂履行地:_______ 第四条合同工厂的设置:甲方出任董事长、总经

理,乙方全权代理人出任副总经理。 第二章出资 第五条合同工厂的投资总额为715万元人民币。 第六条双方以现金支付金额、相关的设施或技术折合的人民币金额按比例出资。 1.甲方占投资总额的60%比例,其组成为:部分公用工程设施、设备和厂房等折算的人民币金额和以现金支付的人民币金额。 2.乙方占投资总额的40%比例,其组成为:符合本合同规定的产、质量要求的“____”生产技术折算占投资总额10%和以现金支付的占投资总额30%人民币金额。 第七条一方转让其部分或全部出资额时,另一方有优先购买权。 第三章合同内容、要求和工业化生产规模 第八条内容:双方________,成立生产、经营独立核

相关主题