2010年一级建造师考试法规及相关知识参考答案（完整版）注：以下参考答案来源于网络整理，不代表本人观点一、单项选择题：1：注册建造师管理规定答：国务院建设主管部门2：民法通则当事人答：23：对全国注册建造师答：国务院建设主管部门4：民事法律关系答：民事权利和民事义务5：民法通则施工单位答：委托代理人6：根据物权法答：用益物权7：建筑工程施工许可管理办法答：办理了工程质量监督手续8：建筑业企业资质管理规定答：房屋建筑工程施工总承包9.甲公司与（不安抗辩权）10.下列纠纷（劳动合同纠纷）11.根据《物权（交通运输工具）12.同一专业（资质等级较低）13.关于行政（未经行政）14.施工合同（监理通知）15.关于民事（证人有义务）16.某施工项（16）17：施工单位招聘答：1818：水泥厂答：水泥厂发出答复文件时19：根据合同法答：520：施工单位依法对答：项目负责人21：某建筑施工单位有50人答：配备兼职安全生产22：赶工奖罚协议答：附条件23：同城里的时间答：中标通知书发出24：关于法院采取诉讼财产答：根据法院要求提供担保后则提供担保25：某工程项目建设答：4026：关于和解答：强制执行的效力27：建设工程安全生产管理条例答：总承包单位28：5日内交货答：新要约29：关于纠纷解决方式的选择答：只能向不动产所在地30：不招标的答：个人捐资的教育项目31：不属于强制性标准监督检查答：劳动合同32：原有地下管线答：建设单位33：分包工程答：总承包单位承担34：施工总承包答：总承包单位统一组织35：民用建筑节能条例答：厂房36：下列劳动合同必备条款答：福利待遇37：根据安全生产法答：国务院负责安全生产监督38：划拨土地使用权答：县级以上39：下列施工单位答：项目技术员40：停建，缓建答：建设单位41：代位权行使答：债权人可以代位行使的权利42：国务院制定答：建筑业企业资质管理规定43：根据民事诉讼法答：胜诉方44：施工单位与建设单位答：未预定利息不予支付45：税收征收管理法答：3046：建筑法答：国务院47：市场价格履行答：订立合同时履行地48：提供了制作叉管的钢板答：委托49：工程建设项目施工招标办法答：中标人50：某施工单位答：重新作出行政处罚51：在保险合同中答：投保人52：甲公司将其厂房转让答：2010年1月1日53：承运人按运输合同答：质押权54：在城市市区范围内答：1555：甲乙两公司答：无效56：城市维护建设税暂行条例答：营业税57：申请执行答：人民法院58：公司法合同须经过答：董事会59：甲公司欠某供应商500万答：应当由乙、丙连带60：串通投标的答：招标人从几名中标候选人中61：不属于施工招标文件答：合同主要条款62：说法错的是答：禁止在具有火灾、爆炸危险的63：以合同履行地答：施工行为地64：工程监理单位答：整改报告建设单位65：建设工程质量管理条例答：监理合同66：某办公大楼在保修期间答：建设单位67：则招标人答：应当认定投标文件无效68：施工项目进行答：中标日期69：单位出卖模板的合同答：有效70：应当于期满前答：3个月二、多项选择题：71.根据《合(发生、当事、受害)72.某机械设(编制、具有)73.关于不安(双方、债务履行有)74.根据《工(工程建设勘、工程建设重要的行业专用的试验)75.当事人就(给付、交付、其他)76：一般条款答：名称为准、履行地点、违约责任77：成员应有答：企业方面、劳动行政部门78：建设工程文件归档答：在施工合同中、在组织工程、委屈的工程档案79：民事诉讼法答：工程设计图纸、工程质量鉴定报告80：申请重新鉴定答：鉴定资格、严重违法、依据不足、不能作为证据使用81：书面形式答：租赁合同、施工合同82：换监事答：公司股东、公司职工代表83：违约责任的方式答：继续履行合同、提高合同价款84：物权答：所有权、用益物权85：合同法答：实质性变更、未收到承诺通知、撤销要约的通知86：立法法答：部门规章、地方政府规章87.某借款合(担保、抗辩、抵消)88：建设工程质量管理条例答：总承包单位、未经建设单位许可、分包单位89：招标代理机构答：中介组织、未经招标人同意90：环境保护法答：同时设计、同时施工、同时投产使用、91：建筑意外伤害保险答：被保险人、场外、斗殴、追捕92：根据合同法答：由不可抗因素、经催告后93：关于联合体投标答：多个施工单位、中标的联合体、有不同专业的94：无效合同答：承包人将其承包的、投标人串通投标95：根据消防法答：施工许可证、不得擅自使用、消防安全负责人96：质量问题中不属于答：使用不当、第三方造成、不可抗力造成97：竣工验收答：工程竣工验收合格、发包人拖延验收的、建设工程未经验收98：担保法律制度答：除受让人代为、抵押人提供、归抵押人所有99：侵权责任的情形答：工地的塔吊倒塌、大量育苗死亡100：拆迁人答：建设用地规划许可证、土地使用权、拆迁计划和方案、拆迁补偿安置2010年一级建造师《建设工程经济》参考答案单选:1.122.112.743.4.12% 4.投资机会成本5.财务净现值6. 5.337. 5.22%8 .筛选审查法 9. 报酬率 10. 不考虑材料品种差异的影响单选:11.营业收入-营业成本+营业外收净额 12.期间费用13.2500 14.坏账 15.审批制 16.工序 17 .3000元 18 .7275 19. 外币列示 20 .预算定额一建: 21.工程完成后的净值22.实际合同成本+合理利润23.丙24.资产=负债+所有者权益25.比例估算法26.应付票据 27.账户的贷方金额28.当期费用 29.存货保险费用.30.概算定额法31.使用成本 32.（39.23）33.规费 34.措施费 35.应纳营业税额 36.经济上不合理 37.14.79 38.预付帐款 39.竣工交付使用 40.摊销量41（528）42审批制43净资产44项目决策45（80％）46（20.37）47根算定额48（7275）49工程完成50能够收回的51收入－费用52基本预备费53摊销费54将外币折算为人民币55从宏观上56相应资质57措施费58乙59资金周转60项目的性二、多选题：12、投资收益率；财务内部收益率；财务净现值；动态投资回收期；13、现金流量的大小；时间单位；发生的时点；14、预算定额法；概算指标法；15、所有者权益；资产；负债；16、短期借款的利息；应付票据的利息；汇兑损失；17、产品销售收入；材料销售收入；固定资产出租收入；18、技术进步创造出效率更高。
；设备使用过程总的磨损变形；19、工程勘察费；工程监理费；工程设计费；建设单位管理费2010年一级建造师考试建筑工程管理与实务参考答案建筑工程单选：1、沉降缝；2、P1<P2<3P1；3、简体；4、抗压性能；5、体形系数越大，耗热量比值越大；6、火山灰水泥；7、6；8、丙烯酸酯；9、大气稳定；10、难燃性；11、基础底板上；12、采用多道内支撑排桩支护的基坑，...；13、分段分层；14、上下皮切块的竖向灰缝开不足150mm时，...；15、300；16、0.5-2.0；17、在设备管线安装部位安装加强龙骨；18、板中的无粘接筋可按顺序张拉；19、确保其口的相互咬接及图案花纹吻合；20、螺栓；多选题21、角柱的危害重于内柱；填充墙处是震害发生的严重部位之一；22、若不减少搅和用水量，能显著提高拌合物的流动性；当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度；若减水的同时减少水泥用量，则可节约水泥；混凝土的耐久性得到显著改善；23、拉伸强度和眼神率低；温度稳定性较差；24、营业税；城市维护建设税；教育附加费；25、对不同材料基本交接处的加强措施项目惊醒隐蔽验收；设计无要求时，...；当抹灰厚度大于35MM时，采取加强网措施；26、新建筑物的混凝土活抹灰基层...；旧墙面在涂饰前清除疏松的旧装修层...；厨房，卫生间墙面采用耐水腻子；27、注浇前清洁工作采用两次擦的工艺进行；市内注胶时温度控制在15-30之间，...加工好的玻璃板块随即抽取1%进行剥离测试；28、未采取有效的降排水措施；边坡顶部堆截过大；开挖次序方法不当；29、先拆除上部杆件；及时取出；遇六级及六级以上；30、建设单位；上级公司；施工平面图；行业协会；建筑：1。
主线路1-2-3-5-7-9-10-11关键线路 ABDFHIJ2。
计算工期 23周问答1.分项工程质量检验内容？？2，保证资料应包括哪些部分分项工程的检验内容包括四部分：（1）基本要求检查(2)实测项目计分（3）外观缺陷减分（4）资料不全减分。
质量保证资料包括六个方面：（1）所用原材料、半成品和成品质量检测结果（2）材料配比、拌和加工控制检测和试验数据（3）地基处理、隐蔽工程施工记录和大隧道施工监控资料（4）各项质量控制指标的试验记录和检验汇总图标（5）施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析（6）施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。
四综合分析题第2小题（最后一题）（1）针对上述事件，监理应做如下处理：事件一：钢筋未能及时提供是由于建设单位原因引起，因此建设单位应补偿施工单位造成的费用和工期损失。
获工期补偿40天，费用补偿200000元。
事件二：是由于施工单位自身设备原因引起的工期拖延，施工单位要向建设单位支付违约金，共计6天，6*5000＝30000元。
事件三：由于不可抗力原因引起，建设单位向施工单位补偿工期，但费用不补，工期补偿为4天。
（2）施工单位应获得的费用补偿为由于事件一造成的200000（20万元）获得的工期补偿为事件一造成的40天和事件三造成的4天，共计44天（补偿理由见上）（3）索赔程序：1）索赔事件发生；2）承包人向监理工程师提交索赔意向报告；3）承包人提交索赔事件的同期记录；4）索赔事件结束后是交正式索赔报告；5）索赔评估小组调查索赔事实和原因、查证合同依据、计算索赔费用；6）驻地监理工程师提出评审意见；7）总监理工程师代表处审批；8）业主签字、备案。
投资控制的主要内容：认真理解招投标文件中工程量清单的组成，为正确计量打下基础，做好图纸工程量的审核是控制的前提。
施工组织设计的审核，工程投资及单价的审核，现场业务签证的审核。
1、控制由于工程变更引起的投资；2、控制工程量计量；3、协助业主进行大型设备的采购；4、合理处理工程索赔四综合分析题第2小题（最后一题）（1）针对上述事件，监理应做如下处理：事件一：钢筋未能及时提供是由于建设单位原因引起，因此建设单位应补偿施工单位造成的费用和工期损失。
获工期补偿40天，费用补偿200000元。
事件二：是由于施工单位自身设备原因引起的工期拖延，施工单位要向建设单位支付违约金，共计6天，6*5000＝30000元。