装饰装修标准合同完整版

In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方：________________________

乙方：________________________

签订时间：________________________

签订地点：________________________

装饰装修标准合同完整版

下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

发包方：(甲方)

承包方：(乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、承包范围(详见附表一：工程项目预算表)

1.4、承包方式，双方商定采用承包方式

1.5、工期天，本工程自月月

1.6、合同预算价款(人民币大写)：(实际金额以结算单为准)

第二条甲方工作

2.1、除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的场地中所滞留的物品，陈设等采取保护措施，向乙方提供所需的水，电，场地并说明注意事项。办理施工所涉及的各种申请、审批、报建等手续，并承担各项收费，因以上原因造成的损失由甲方负责赔偿。

2.2、甲方应在签定合同当日确认

并签定平面方案图、水电图，开工后三天内确认并答复具体(剩余)施工图。

2.3、甲方需要变更部分工程时，应在该部分工程未展开前提出。(包括采购采购该部分工程之原材料)。并征得双方同意该变更方案(签定变更单及边更后的方案图)

第三条乙方工作

3.1、严格执行施工规范，安全操作规范，防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工。参加竣工验收，编制工程结算。

3.2、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物及各

种设备管线。

3.3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程成品保护。

第四条关于工期的规定

4.1、甲方未按约定完成前期工作或未按期及时提供应由甲方提供的任何物件到现场，影响工期，工期按影响工期时间顺延。

4.2、乙方负责，不能按期开工或无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3、甲方未按约定支付工程款，工期顺延。

4.4、设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响，导

致停工8小时以上(一周内累积计算)。工期相应顺延。

4.5、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工而增加的费

4.6、用。在正常施工条件下，确保施工工期。如工程量增加，甲方供应材料受自然条件影响(如遇到台风、暴雨等)，相应顺延工期

第五条关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、做法说明为质量评定验收标准。

5.2、甲乙双方应及时办理隐蔽工

程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返工费由乙方承担，但工期也予顺延。

5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内未能组织验收，工程按验收合格移交。

第六条关于工程价款及结算的约定(本合同过程付款方式按第条执行)

6.1、总额为人民币)税金甲方自理，本项目建筑面积约平方米。

6.2、第一次付费% ，签定合同当日前期备料(￥元) 第二次付费%，水电、泥水工程、木工工程进场(￥元) 第三次付款%，木工基本完工，油漆工进场(￥元) 第四次付费，工程竣工验收完

毕(￥元) 工程造价(工程量)有增加时，甲方应依所增加额度按比例增加付款金额(含前期以付工程款亦按比例及时增补)。甲方直接将款项打入乙方帐号，以银行转帐收据为依准(附：尾页乙方帐号)。

第七条奖励和违约责任

7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方人民币100元整。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，支付给乙方合同工程预算总造价1%的滞纳金。以上总天数不能超过合

同规定的工期，如超过乙方可以单方面终止合同，并按甲方为违约方处理。

7.2、由于乙方原因导致延期开工或中途停工，乙方应支付乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，乙方支付甲方人民币100元整。甲方要求提前竣工，应先征求乙方同意并支付赶工措施费(具体方式由双方协定)。

7.3、乙方因应受妥善保护甲方提供的材料设备及现场堆放的物品、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

7.4、甲方未办理工程的任何手