建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业1
一、单选题
1. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。依照法律，王某。(4分)
(A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利
(B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费
(C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权
(D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿
参考答案：C
2. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于之债。(4分)
(A) 侵权
(B) 合同
(C) 无因管理
(D) 不当得利
参考答案：A
3. 根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。(4分)
(A) 3
(B) 2
(C) 5
(D) 4
参考答案：C
4. 天虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，使用年限为40年。经开发建成商品房后，1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于2000年1月1日搬入新居，此时李某对该土地的使用年限为。(4分)
(A) 40年
(B) 70年
(C) 35年零6个月
(D) 36年
参考答案：C
5. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元的价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。以上几次转让均未办理私房过
户手续。在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。该房屋的所有权应属于。(4分)
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
参考答案：A
6. A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款，A单位于1997年6月8日催要货款，没有结果，该笔货款的诉讼时效期间至期满。(4分)
(A) 1998年10月5日
(B) 1999年2月8日
(C) 1999年2月18日
(D) 1999年6月8日
参考答案：D
7. 在下列经济法律关系主体中，是法人。(4分)
(A) 施工企业
(B) 公司经理
(C) 公司董事长
(D) 施工队
参考答案：A
8. 经济法律关系的主体不包括。(4分)
(A) 国家机关
(B) 法人
(C) 个体户
(D) 智力成果
参考答案：D
9. A单位与B单位没有合同关系，由于B单位的银行帐号与C单位的相似，A单位将应打入C单位银行帐号的一笔资金误打入了B单位银行帐号，这一行为属于。(4分)
(A) 合同
(B) 侵权
(C) 无因管理
(D) 不当得利
参考答案：D
10. 施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是。(4分)
(A) 张某应当向施工企业赔偿损失
(B) 施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
(C) 保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
(D) 保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿
参考答案：D
11. 在建设工程施工合同成立过程中，通过订立的合同有效。(4分)
(A) 无民事行为能力人
(B) 无效代理行为人
(C) 限制行为能力人
(D) 委托代理人
参考答案：D
12. 王某在吃饭时丢失瑞士名表罗西尼手表一块，餐厅人员拾得后交给公安部门。王某未在规定期限内前去认领，公安部门按照有关规定交寄售商店出售。孙某从该商店买回该手表，将手表送给女友林某作生日礼物。手表在林某第二天乘公交车时被偷去，小偷下车后即以1 00元的低价卖给郑某。该手表的所有权属于。(4分)
(A) 王某
(B) 孙某
(C) 林某
(D) 郑某
参考答案：C
13. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应。(4分)
(A) 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
(B) 由被代理人独自向第三人承担责任
(C) 由第三人自己承担损失
(D) 由代理人独自向第三人承担责任
参考答案：A
14. A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，B单位为此行为付出了1万元资金，但减少了A单位20万元的损失，B单位有权要求A建设单位支付万元。(4分)
(A) 0
(B) 1
(C) 1～19
(D) 20
参考答案：B
15. 甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是。(4分)
(A) 应当由甲公司承担全部债务
(B) 应当由乙、丙公司承担连带债务
(C) 乙公司与丙公司均不承担清偿责任
(D) 应当由乙公司承担全部债务
参考答案：B
二、多选题
16. 在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有等。(4分)
(A) 施工单位与材料供应商订立合同
(B) 施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
(C) 施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号
(D) 材料供应商向施工单位交付材料
参考答案：A,D
17. 经济法律关系客体包括。(4分)
(A) 物
(B) 行为
(C) 智力成果
(D) 经济权利
参考答案：A,B,C
18. 在下列各类事项中，能够导致诉讼时效的中断。(4分)
(A) 提起诉讼
(B) 当事人一方提起权利主张
(C) 当事人一方同意履行义务
(D) 不可抗力
参考答案：A,B,C
19. 法人应当具备的条件有。(4分)
(A) 依法成立
(B) 有自己的场所
(C) 有必要的财产或者经费
(D) 有自己的名称、组织机构
参考答案：A,B,C,D
20. 下列关于注册建造师的说法是正确的。(4分)
(A) 建造师分为一级建造师和二级建造师
(B) 一级建造师和二级建造师执业资格证书在全国范围内都有效
(C) 建造师执业资格注册有效期一般为2年
(D) 一级建造师应达到一定的外语水平
参考答案：A,D
21. 甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。20 09年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款。对此，下列说法中不正确的是。(4分)
(A) 所签的合同无效，建设单位必须支付工程款
(B) 所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款
(C) 所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款
(D) 所签的合同有效，建设单位必须支付工程款
参考答案：A,B,D
22. 博泽建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以博泽建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法中不正确的是。(4分)
(A) 甲某的行为构成无权代理
(B) 甲某的行为属于有权代理
(C) 甲某的行为构成滥用代理权
(D) 甲某的行为属于法定代理
参考答案：B,C,D
23. 合同中的债务人可以将标的物提存的情况有。(4分)
(A) 当事人未约定价格
(B) 债权人无正当理由拒绝领受
(C) 债权人下落不明
(D) 债务人不知以何种价格履行
参考答案：B,C
24. 甲委托乙采购茶叶，并给了乙一份无期限限制的授权委托书。10月份，甲通知乙取消委托，并要求乙交回授权委托书，乙因故未交。11月，乙以甲的代理人的名义与丙订立了一份价值10万元的茶叶订购合同，在这一实例中，下列表述是正确的。(4分)
(A) 如果丙能提供甲的授权委托书，乙的代理行为有效，甲应履行与丙的合同
(B) 如果丙不能提供甲的授权委托书，乙的代理行为属于无权代理行为，若经甲追认可发生效力
(C) 如果丙不能提供甲的授权委托书，丙可以催告甲在1个月内予以追认，若甲在此期限内未做表示，视为拒绝追认
(D) 若丙明知乙的代理权已终止而仍与之订立该合同，由此给甲造成损失，则只能由丙对甲承担责任
参考答案：A,B,C
25. 下列关于注册结构工程师的说法是错误的。(4分)
(A) 注册结构工程师不得同时受聘于两个以上勘察设计单位执行业务
(B) 注册结构工程师应按规定接受必要的继续教育，定期进行业务和法规培训
(C) 注册结构工程师资格考试合格后，就可以注册成为注册结构工程师
(D) 受吊销注册结构工程师注册证书处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册
参考答案：C,D
建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业2
一、单选题
1. 我国《合同法》规定，在合同订立过程中，承诺自时生效。(4分)
(A) 到达要约人
(B) 承诺人发出
(C) 要约人真正了解
(D) 合同成立
参考答案：A
2. 南昌建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来一检测，发现有1/3的质量不合格。经双方协商，安电设备制造厂同意全部退货。但是南昌建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电设备制造厂已经被另一省的光源电力设备有限公司所兼并，成为其一个生产分厂。原制造厂领导以制造厂已不存在为由，不归还欠款；而光源电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没任何关系，也拒绝承担责任。对此债务承担，下列说法正确的是。(4分)
(A) 由安电设备制造厂承担，因为它是合同中违反合同的一方
(B) 由安电设备制造厂领导承担，因为合同是他同意签订的
(C) 由光源电力设备有限公司承担，因为它承受了原安电设备制造厂的债权债务
(D) 应该消灭，因为原合同一方已经不存在了
参考答案：C
3. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，。(4分)
(A) 可以修改补充，但不能撤回已提交的文件
(B) 不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件
(C) 可以修改补充，可以撤回已提交的文件
(D) 可以撤回已提交的文件，但不再有资格投标
参考答案：C
4. 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为合同。(4分)
(A) 有效
(B) 效力待定
(C) 可变更、可撤销
(D) 无效
参考答案：A
5. 甲因农业生产而急需用钱，但又求借无门。某乙趁机表示愿借给甲3000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的两头耕牛代偿。甲表示同意。甲乙之间的行为。(4分) (A) 因乙欺诈而可撤销
(B) 因乙欺诈而无效
(C) 因乙趁人之危而无效
(D) 因乙趁人之危而可撤销
参考答案：C
6. 一般说来，投标保证金数额不超过总价的。(4分)
(A) 2%
(B) 3%
(C) 5%
(D) 10%
参考答案：A
7. 债权人转让权利的，应当。(4分)
(A) 通知债务人
(B) 与债务人协商
(C) 使债务人的抗辩只能针对债权人
(D) 只转让主权利，不转让从权利
参考答案：A
8. 甲与乙签订了一份工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币，甲方向乙方支付1 6万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还万元人民币。(4分)
(A) 10
(B) 16
(C) 20
(D) 32
参考答案：C
9. 在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则。(4分)
(A) 该投标文件应作废标处理
(B) 该报价是降低了工程造价，应当提倡
(C) 该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止
(D) 该投标行为符合低价中标原则，不应禁止
参考答案：A
10. 在下列几种情形中，合同是可变更的合同。(4分)
(A) 损害公共利益的
(B) 以合法活动掩盖非法目的的
(C) 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
(D) 因重大误解而订立的
参考答案：D
11. 某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。对于此投标书，评标委员会。(4分)
(A) 应直接拒收
(B) 对甲公司的投标文件进行审查合格后接受
(C) 对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收
(D) 考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受
参考答案：A
12. 下列情形中，当事人乙所行使的权利属于抗辩权的是。(4分)
(A) 甲向乙请求返还200元钱，乙以从未欠甲钱为由予以拒绝，经查，乙所言属实
(B) 甲向乙请求返还200元钱，乙以甲之债权已过诉讼时效为由予以拒绝
(C) 甲欺诈乙而订立买卖合同，甲请求乙履行交付标的物的义务，乙则主张撤销合同
(D) 甲因货物买卖享有对乙的金钱债权200元，乙因劳务而对甲享有200元的报酬请求权，乙则称双方债务抵销
参考答案：B
13. 关于投标有效期的说法，正确的是。(4分)
(A) 投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长
(B) 投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容
(C) 投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力
(D) 投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还
参考答案：B
14. 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于。(4分)
(A) 要约邀请
(B) 承诺
(C) 部分承诺
(D) 新要约
参考答案：D
15. 某市欲修建省际高速公路，招标人规定1999年5月16日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在前通知投标人。(4分)
(A) 1999年5月10日
(B) 1999年6月1日
(C) 1999年6月10日
(D) 1999年5月1日
参考答案：D
二、多选题
16. 施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位。(4分)
(A) 只能按购买A型钢材履行合同
(B) 应按效力待定处理该合同
(C) 可以要求变更为按购买A型钢材履行合同
(D) 可以要求撤销该合同
参考答案：C,D
17. 可撤销的建设工程施工合同应当由撤销。(4分)
(A) 建设行政主管部门
(B) 人民法院
(C) 仲裁机构
(D) 工商行政管理部门
参考答案：B,C
18. 甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿还，现丙公司欠甲公司20万元，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司可以采取以下的措施。(4分)
(A) 行使代位权，要求丙公司偿还20万元
(B) 请求人民法院撤销甲公司放弃债权的行为
(C) 乙公司行使权力的必要费用可向甲公司主张
(D) 乙公司应在知道或应当知道甲公司放弃债权2年内行使权力
参考答案：B,C
19. 甲、乙公司签订一份钢材买卖合同，约定甲公司先交付钢材，乙公司验收完毕后再付款。有确切证据证明在情形下，甲公司可中止履行。(4分)
(A) 乙公司年度报表中出现严重亏损，无法依约履行
(B) 乙公司被工商部门定为合同信用极差单位
(C) 乙公司已被其债权人提起破产宣告申请
(D) 原与甲公司合作良好的乙公司董事长已辞职，甲公司对新董事长不熟悉
参考答案：A,B,C
20. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列施工招标项目应当公开招标的是。(4分)
(A) 国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目
(B) 省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目
(C) 全部使用国有资金投资或国有资金投资占控股的工程建设项目
(D) 公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的
参考答案：A,B,C
21. 甲将自己的一批货物出质给乙，但乙将这批货物放置在露天地里风吹日晒，甲可以主张的权力有。(4分)
(A) 有权要求乙妥善保管该批货物，如果乙不妥善保管，则解除该质押关系
(B) 有权要求乙承担保管不善致这批货物损失的民事责任
(C) 有权要求将这批货物提存
(D) 有权提前清偿债权而请求返还质物
参考答案：B,C,D
22. 无效合同的法律后果有等。(4分)
(A) 支付违约金
(B) 返还财产
(C) 继续履行
(D) 赔偿损失
参考答案：B,D
23. 李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有。(4分)
(A) 张某可以李某的名义对施工单位行使代位权
(B) 张某可以自己的名义对施工单位行使代位权
(C) 因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权
(D) 因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权
参考答案：A,B,C,D
24. 投标单位有下列情况，将被没收投标保证金。(4分)
(A) 投标有效期内撤回其投标文件
(B) 中标单位未在规定期限内提交履约保证金
(C) 中标单位签定了合同后
(D) 领取招标文件，但未来投标的
参考答案：A,B
25. 工程招标文件可由编制。(4分)
(A) 设计单位
(B) 招标单位
(C) 施工单位
(D) 受委托的咨询公司
参考答案：B,D
建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业3
一、单选题
1. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由编制。(4分)
(A) 监理单位统一组织
(B) 总承包单位统一组织
(C) 总承包单位和分包单位各自
(D) 建设单位统一组织
参考答案：B
2. 某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2009年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期为。(4分)
(A) 2009年3月5日
(B) 2009年3月12日
(C) 2009年3月20日
(D) 2009年4月10日
参考答案：A
3. 工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。(4分)
(A) 10万元以上20万元以下的罚款
(B) 20万元以上50万元以下的罚款
(C) 50万元以上100万元以下的罚款
(D) 100万元以上200万元以下的罚款
参考答案：C
4. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向主张维修费用。(4分)
(A) 设计单位
(B) 物业管理单位
(C) 大楼使用者
(D) 建设单位
参考答案：D
5. 建设单位应当自领取施工许可证之日起个月内开工。(4分)
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 6
参考答案：C
6. 根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起
日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。(4分)
(A) 5
(B) 15
(C) 10
(D) 30
参考答案：B
7. 根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，应当自中止之日起1个月内向发证机关报告。(4分)
(A) 项目部
(B) 施工企业
(C) 监理单位
(D) 建设单位
参考答案：D
8. 下列说法中错误的是。(4分)
(A) 监理工程师应负责工程建设的所有外部关系的协调
(B) 监理单位调换总监理工程师须经业主同意
(C) 监理单位有控制施工进度的权力
(D) 业主应按合同约定，按时支付监理酬金
参考答案：A
9. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有，并在进入施工现场前进行查验。(4分)
(A) 使用许可证和产品合格证
(B) 产品许可证
(C) 生产许可证
(D) 生产许可证和产品合格证
参考答案：D
10. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于。(4分)
(A) 一级重大安全事故
(B) 二级重大安全事故
(C) 三级重大安全事故
(D) 四级重大安全事故
参考答案：C
11. 下列关于施工图设计文件审查的说法错误的是。(4分)
(A) 应审查是否符合工程建设强制性标准
(B) 应审查地基基础和主体结构的安全性
(C) 应审查工程项目的经济性
(D) 应审查勘察设计企业和注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字
参考答案：C
12. 《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为。(4分)
(A) 综合资质、专业资质和劳务资质
(B) 综合资质、行业资质和劳务资质
(C) 总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质
(D) 总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质
参考答案：A
13. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限1 5年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有。(4分)
(A) 基础工程的保修期限为50年
(B) 屋面防水工程的保修期限为5年
(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止
(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年
参考答案：D
14. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是。(4分)
(A) 提供相邻构筑物的有关资料
(B) 编制安全技术措施及专项施工方案
(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施
(D) 提供安全施工措施费用
参考答案：B
15. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是。(4分)
(A) 费用和工期损失全部由承包商承担
(B) 费用和工期损失全部由业主承担
(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延
(D) 费用由业主承担，工期不顺延
参考答案：A
二、多选题
16. 根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有。(4分)
(A) 基础设施工程
(B) 设备安装、装修工程
(C) 门禁监控系统
(D) 电气管线、给排水管道工程
(E) 供热与供冷系统
参考答案：A,B,D,E
17. 根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括。(4分)
(A) 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告
(B) 已办理该建筑工程用地批准手续
(C) 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证
(D) 已经确定建筑施工企业
(E) 建设资金已经落实
参考答案：B,C,D,E
18. 根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有。(4分)
(A) 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
(B) 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
(C) 安全投入符合安全生产要求
(D) 有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品
(E) 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备
参考答案：A,B,C,D,E
19. 监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利。(4分)
(A) 审批施工组织设计和技术方案
(B) 发布开工令、停工令、复工令
(C) 检验工程上使用的材料和施工质量
(D) 审批工程设计变更
(E) 检查、监督工程施工进度
参考答案：A,C,E
20. 建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。建筑施工特种作业包括。(4分)
(A) 建筑架子工
(B) 建筑起重信号司索工
(C) 建筑起重机械司机
(D) 建筑电工
(E) 高处作业吊篮安装拆卸工
参考答案：A,B,C,D,E
21. 初步设计的深度应满足的要求。(4分)
(A) 土地征用谈判
(B) 编制施工组织设计
(C) 施工准备
(D) 编制施工图预算
(E) 设计方案的比选和确定
参考答案：B,C,E
22. 甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有。(4分)
(A) 如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
(B) 建设单位可直接要求甲承担12万元
(C) 建设单位可直接要求乙承担12万元
(D) 建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
(E) 先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
参考答案：B,C,E
23. 《建设工程质量管理条例》规定：任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有。(4分)
(A) 检举权
(B) 处理权
(C) 控告权
(D) 投诉权
(E) 检验权
参考答案：A,C,D
24. 国家规定必须实行监理的建设工程项目有。(4分)
(A) 国家重点建设工程
(B) 投资额2500万元的商业大楼
(C) 建筑面积为6万平方米的成片开发的住宅小区
(D) 使用世界银行贷款的项目
(E) 投资额3500万元的防洪工程
参考答案：A,C,D,E
25. 我国安全生产管理体制是。(4分)
(A) 企业负责
(B) 行业管理
(C) 国家监察
(D) 群众监督
(E) 劳动者遵章守纪
参考答案：A,B,C,D,E
建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业4
一、单选题
1. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。在此种情况下，陈展。(4分)
(A) 可以直接到法院申请强制执行
(B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行
(C) 可以直接到人民法院提起诉讼
(D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉
参考答案：C
2. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。(4分)
(A) 30
(B) 45
(C) 60
(D) 90
参考答案：C
3. 对于不公开审理的案件，。(4分)
(A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判
(B) 应公开宣判
(C) 应不公开宣判
(D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判
参考答案：B
4. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是。(4分)
(A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
(B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
(C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
(D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
参考答案：A
5. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为。(4分)
(A) 原告
(B) 被告
(C) 共同诉讼人
(D) 第三人
参考答案：D
6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于。(4分)
(A) 一般保证
(B) 连带保证
(C) 反担保保证
(D) 书面保证
参考答案：B
7. 当受送达人是军人时，适用的送达方式是。(4分)
(A) 直接送达
(B) 留置送达
(C) 公告送达
(D) 转交送达
参考答案：D
8. 施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是。(4分)
(A) 抵押权
(B) 质权
(C) 留置权
(D) 所有权
参考答案：C
9. 下列保险合同中，属于人身保险合同的是。(4分)
(A) 建筑意外伤害保险
(B) 安装工程一切险
(C) 建筑工程一切险
(D) 工程监理责任保险
参考答案：A
10. 根据《保险法》的规定，保险合同是约定保险权利义务的协议。(4分)
(A) 投保人与被保险人
(B) 保险人与被保险人
(C) 投保人与保险人
(D) 保险人与保险公司
参考答案：C
11. 人民法院在立案之日起5日内将起诉状副本发送到被告，被告在收到之日起日内提出答辩状。(4分)
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
参考答案：C
12. 下列关于行政诉讼的说法错误的是。(4分)
(A) 人民法院接到起诉状后应在5日内作出立案或不予受理的裁定
(B) 人民法院审理行政案件，不适用调解
(C) 一审的审限为3个月
(D) 二审的审限为2个月
参考答案：A
13. 施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应。(4分)
(A) 向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
(B) 向某仲裁机构请求供应商支付3万元
(C) 直接要求供应商支付7.5万元
(D) 直接要求供应商支付3万元
参考答案：A
14. 在民事诉讼中，对法院判决不服的上诉期为送达后日。(4分)
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
参考答案：C
15. 仲裁的范围包括。(4分)
(A) 婚姻争议
(B) 抚养争议
(C) 合同争议
(D) 行政争议
参考答案：C
二、多选题
16. 根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据
的有。(4分)
(A) 工程设计图纸
(B) 施工单位偷录的谈判录音
(C) 律师代理意见
(D) 工程质量鉴定报告
(E) 被告法定代表人的陈述
参考答案：A,D,E
17. 下列等情形适用转交送达。(4分)
(A) 受送达人是军人的
(B) 受送达人是被劳动教养的
(C) 受送达人是驻外使馆工作人员的
(D) 受送达人是被监禁的
(E) 受送达人昏迷不醒的
参考答案：A,B,D
18. 行政处罚包括。(4分)
(A) 罚款
(B) 停止营业
(C) 降职
(D) 撤职
(E) 没收
参考答案：A,B,E
19. 下列关于抵押的说法正确的有。(4分)
(A) 宅基地的土地使用权可以抵押
(B) 学校的教育设施不得抵押
(C) 抵押权是一种他物权
(D) 抵押权是一种对抵押物的优先受偿权
(E) 抵押权是一种从物权
参考答案：B,C,D,E
20. 下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有。(4分)
(A) 所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决
(B) 请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
(C) 仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理
(D) 仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构
(E) 仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度
参考答案：B,C,E
21. 工程建设领域的风险主要有。(4分)
(A) 建筑风险
(B) 自然灾害
(C) 市场风险
(D) 政治风险
(E) 法律风险
参考答案：A,C,D,E
22. 《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有。(4分)
(A) 有明确的被告
(B) 有具体的诉讼请求、事实和理由
(C) 仲裁协议无效
(D) 属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
(E) 原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
参考答案：A,B,D,E
23. 下列关于质押合同生效时间的说法正确的是。(4分)
(A) 对动产进行质押时，质押合同自质押物移交于质权人占有时生效
(B) 以汇票出质时，质押合同自双方签字盖章时生效
(C) 以债券、存款单出质时，质押合同自权利凭证交付之日起生效
(D) 以依法可以转让的股票出质时，质押合同自向证券登记机构办理出质登记之日起生效
(E) 以专利权出质时，质押合同自双方签字盖章时生效
参考答案：A,C,D
24. 建筑工程一切险的除外责任有。(4分)
(A) 因纠正或修复工程差错而增加的支出
(B) 因被保险人严重失职而造成的损失
(C) 因技术人员过失导致的施工拙劣而造成的损失
(D) 因原子核裂变而造成的损失
(E) 因海啸而造成的损失
参考答案：A,B,D
25. 人民法院对二审案件的审理，在下列表述中，正确的有。(4分)
(A) 一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判
(B) 一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
(C) 一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审法院重审
(D) 一审判决适用法律错误的，依法改判
(E) 当事人对第二审案件的判决，不可以上诉
参考答案：B,C,D,E
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
首页- 我的作业列表- 《建设法规与合同管理》第一次作业答案 你的得分：96.0 完成日期：2014年02月22日16点21分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1.《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，建设资金已经落实。根据建设部 有关规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%。 ( B ) A.30，25 B.50，30 C.35，25 D.50，25 2.根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或 修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 ( B ) A.10天 B.15天 C.20天 D.30天 3.根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，外墙面的防 渗漏的最低保修期限为：（） ( D ) A.2年 B.4年 C.1年 D.5年
4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 ( D ) A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程 质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。 ( C ) A.3年以上5年以下 B.5年以上8年以下 C.5年以上10年以下 D.10年以上15年以下 6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材 料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。 ( A ) A.违约责任 B.行政责任 C.刑事责任 D.侵权责任 7.甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定 乙公司应于2001年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。 ( C )
建设项目工程合同管理制度 第一章总则 第一条为加强公司建设工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合公司工程建设实际，制定本制度。 第二章合同管理职责 第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。 第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。 第三章合同审签管理
第四条本公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。 第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 第六条合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。 第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。 第八条合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 第九条订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。 第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 第十二条对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。 第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。 第十四条签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 第四章合同审签程序 第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的，其额度不应． A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险 参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后，开标前 B.提交投标书后，评标前 c.开标后，定标前 D.提交投标书前 B 参考答案： 12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日 参考答案：D 13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 在下列经济法律关系主体中。（）是法人。 A. 公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 2. （）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法 律制度。应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。 A. 抵押 B.担保 C.质押 D.定金。 3?代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的 法律行为。 A. 代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己 4. 施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。 A. 委托 B. 法定 C. 指定 D. 再 5. 下列关于保证的说法不正确的是（）。 A. 保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B. 保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人 C. 保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 D. 当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任
6. 依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）。 A. 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B. 投保人和被保险人是保险合同的当事人 C. 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程, 务 D. 保险合同的有效期至工程保修期满为止 7. 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ A.要约到达对方之前 B. C.对方承诺到达要约人之前 D. 8. 对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（ ）。 A. 有效 B.无效 C.要约人未表示不接受有效 D.要约人虽表示接受也无效 9. 在下列各种合同中，一般情况下（ ）的合同有效。 A ?限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认 B. 无代理权人订立，被代理人未作表示 C. 法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限 D. 无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认 保险公司不再对该部分工程承担保险义 ）到达对方。 对方发出承诺之前 对方承诺生效之后
习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但
重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
****建设工程有限公司合同管理制度 1、总则 1.1、为防范企业经营风险，提高企业经济效益，减少合同签订过程中的失误和履行过程中的纠纷，依据国家相关法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。 1.2、公司职能部门和项目部各级人员应各司其职，共同维护公司和项目部“重合同、守信誉”的正面形象，凡违反规定操作造成公司和项目部损失的，当事人应承担责任。 1.3、公司各部门及项目部对外签订的所有工程承建、劳务分包、专业分包、物资设备采购、服务、用工等各类合同，以及公司内部承包人部分或全额出资的内部承包协议一律适用本制度。 1.4、公司行政部为公司的合同管理机构，具有以下职能： 1.4.1、负责组织修订完善公司合同管理制度并制订合同格式文本； 1.4.2、负责组织合同管理的法律知识讲座和培训并解答合同签订、履行等方面法律问题； 1.4.3、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见； 1.4.4、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况，参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 1.4.5、负责公司合同文本的归档工作，指导各部门进行合同管理。 1.5、公司各部门负责人负责其部门的合同管理工作，或指定专人负责具体工作。对合同中与本部门相关的技术和交易执行条款提出建议和意见。 2、合同的签订 2.1、合同的洽谈、审查、批准相对独立、互相制约。经办、审查、批准各司其职，分工负责。第 3.3条界定的合同审批权限的适用于洽谈和经办。任何合同均需经过职能部门评审，由总经理批准。 2.2、公司鼓励相关或不相关部门人员提供备选供方信息。但涉及价格的洽谈必须至少两人参与。 2.3、所有合同必须遵守国家法律法规。需要公司法律顾问风险审查的由总经理决定。 2.4、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的委托人。法人委托人在授权范围内行使签约权。公司依法追究超越代理权限和非法委托人的对外签约责任，但经总经理特别授权并发给委托证明书的例外。本制度2.1条、 3.3条约定的洽谈、审批权限视为法人的制度授权，除签约对方特别要求，不另出具法人委托书。 2.5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。 2.6、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。对责任条款，应本着可履行、能回旋的原则。 2.7、签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 2.8、投标文件等响应招标文件的文件，适用于合同审查审批程序，审批权限详本制度 3.3条。投标文件以及招标文件等有效文件均要按合同进行管理。 2.9、合同文本、合同用印和非公合同： ⑴公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用规范国家或建设主管部门版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。 ⑵所有合同均应加盖公司合同专用章。对方要求加盖公司章或法人章的，要求对方同等用印。
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
一．单项选择题 1．建筑活动应当确保建筑工程( )，符合国家的建筑工程安全标准。 A．质量和速度B．质量和安全C．速度和安全D．速度和效益． 2．建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地( )申请领取施工许可证，但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。 A．县级以上人民建设行政主管部门B．市级以上人民建设行政主管部门 C．省级以上人民建设行政主管部门D．国务院建设行政主管部门 3．建设行政主管部门应当自收到申请之日起（)日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。 A．10B．14C．15D．20 4．建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工。 A．2B．3C．6D．9 5．大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由( )以上的承包单位联合共同承包。 A．两个B．三个C．四个D．五个 6．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照( )单位的业务许可范围承揽工程。 A．资质等级低的B．资质等级高的C．由双方协商决定其一方的D．资质等级低或资质等级高的均可 7．工程监理人员发现工程设计不符合工程质量要求的，应当报告( )要求设计单位改正。 A．所在地县级以上人民建设行政主管部门B．所在地市级以上人民建设行政主管部门； C．所在地省级以上人民建设行政主管部门D．建设单位 8．建筑工程安全生产管理必须坚持( )的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。 A．安全第一B．预防为主 C．安全第一、预防为主D．安全第一、质量为主 9．施工现场安全由( )负责。 A．建筑施工企业B．发包方C．当地部门D．施工个人 10．工程设计的修改由( )负责。 A．建筑施工企业B．原设计单位C．发包方D．建设行政主管部门 11．建筑工程实行质量保修制度，具体的保修范围和最低保修期限由( )规定。 A．地方B．省级C．建筑施工单位D．国务院 12．工程监理单位转让监理业务的，责令改正，没收违法所得，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，应( )。 A．罚款B．追究法律责任C．吊销资质证书D．追究刑事责任 13．依照《中华人民共和国建筑法》规定被吊销资质证书的，由( )吊销其营业执照。 A．建设行政主管部门B．建筑施工企业C．工商行政管理部门D．当地 14．省、自治区、直辖市人民确定的小型房屋建筑工程的建筑活动，( )执行。 A．严格按照《中华人民共和国建筑法》B．参照《中华人民共和国建筑法》 C．不按照《中华人民共和国建筑法》D.可按照其他相关法律 15．《中华人民共和国建筑法》自( )起施行。 A．1997年11月1日B．1998年1月1日 C.1998年3月1日D．1998年5月1日 16．《中华人民共和国建筑法》中所称建筑活动，是指各类( )建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。 A．桥梁B．铁路C．道路D．房屋 17．因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期，延期以( )次为限，每次不超过( )。 A．两三个月B．两一个月C．一三个月D．一一个月 18．建设单位应当报发证机关核验施工许可证是在( )情况下。 A．建设单位自施工中止之日起满一个月后恢复施工时
建设工程合同管理 1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。 A）工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担B）施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更C）任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令D）工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序 2、下列关于工程变更的说法错误的是(Ａ)。 Ａ工程变更总是由承包商提出的Ｂ监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商Ｃ监理工程师的变更指令应以书面的形式发出Ｄ发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款 3、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（Ａ）。 Ａ发现地下构筑物，文物Ｂ罢工、战争Ｃ业主提出不正当要求Ｄ工程师的指令错误 4、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。 Ａ、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整 5、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B)内预付工程备料款。 A10天B7天C15天D20天 6、在承发包双方确认计量结果后(B)天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。 A7天B14天C21天D28天 7、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。 A）实物法B）单价法C）分项法D）总费用法 8、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。 A.异常恶劣的气候造成的停工 B.施工图纸未及时供应
C.工程变更 D.业主方原因要求暂停工 9、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。 A.特定情况下，被迫采用的一种方式 B.通常采用的一种方式 Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式 10、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。 Ａ.工程索赔和商务索赔B.工程索赔和道义索赔 Ｃ.商务索赔和道义索赔Ｄ.索赔与反索赔 11、采用总费用法计算索赔，适用于（）。 Ａ.采取低价中标策略后的低标价工程Ｂ.总索赔费用较大的工程 Ｃ.不易分项计算损失费用的工程Ｄ.固定总价合同的工程 12、下列施工进度拖延情况中，（B）属于可原谅并给予补偿费用的延期。 A）气候条件异常恶劣导致停工B）延误发放图纸 C）由于SARS导致工期的延误D）政府行为导致工期延误 13、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D ）计算索赔费用。 A.实物法 B.单价法 C.分项法 D.总费用法 14、工程变更的内容不包括[]。 A.设计变更 B.进度计划变更 C.施工条件变更 D.付款方式变更 15、.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前（D）。 A.28天 B.21天 C.14天 D.7天 16、业主要求赶工,承包方可提出索赔。其索赔的起因属于[]。 A.业主违约 B.业主代表的不当行为 C.合同变更 D.合同文件的缺陷 17、工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由[]后执行。 A.承包商提出变更价格,报业主批准 B.承包商提出变更价格,报监理工程师批准
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 6、Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同
C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（ ）。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。 (A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C
解答参考： 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 9. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应
《建设法规与合同管理》练习题 一、单选。下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 3、合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 4、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 5、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 7、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 8、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成
建设工程合同管理的方法和手段 (一)健全建设工程合同管理法规，依法管理在培育和发展社会主义市场经济活动中，要根据“依法治国”的方针，充分发挥和运用法律手段调整和促进建筑市场正常运行的重要作用。在工程建设管理活动中，确保工程建设项目从可行性研究、工程项目报建、工程建设项目招标投标、工程建设项目承发包、工程建设项目施工和竣工验收等活动纳入法制轨道。增强发包方和承包方的法制观念，保证工程建设项目的全部活动依据法律和合同办事。建筑法》是我国经济法的重要组成部分。它是我国国民经济支柱产业之一的建筑业基本法。制定和颁布《建筑法》，从而建立、健全我国工程建设法规体系，完善工程建设各项合同管理法规，是培育和发展我国建筑市场经济的客观要求和法律保障。在建立、健全建设工程合同管理法律规范的过程中，各级建设行政主管机关应当在组织学习国家法律和行政法规的基础上，制定出各级地方建设工程合同管理规章配套工作，严格遵照“统一性、严肃性和法定程序的原则”行事。所谓统一性，是指各级建设工程合同管理规章，应与国家《合同法》、国务院颁布的有关条例等建设工程合同管理法规的一致性;而不得有悖；所谓严肃性，是指制定地方规章是一项带有“立法”性的工作。因此，法规中的基本概念、用词和文字表达，必须符合法律和行政法规。否则，必然造成执行中的混乱。所谓法定程序，是指制定地方行政规章时，必须符合全国人大及其常委会的有关决定和国务院的有关规定。否则，把严肃的地方行政法规制定工作，当成“长官意志”的“土政策”披上“合法外衣”的过程，其后果必然造成工程建设领域中合同管理的混乱，从而影响建筑市场经济的良性发展。(二)建立和发展有形建筑市场建立完善的社会主义市场经济体制，发展我国建设工程发包承包活动，必须建立和发展有形的建筑市场。有形建筑市场必须具备三个基本功能，及时收集、存贮和公开发布各类工程信息，为工程交易活动，包括工程招标、投标、评标、定标和签订合同提供服务，以便于政府有关部门行使调控、监督的职能。国务院1998年颁发的《三定方案》对国家工商行政管理局和建设部有关合同管理作出明确规定：国家工商行政管理局：组织管理经济合同;组织规范管理各类市场的经营秩序；组织实施经济合同行政监督，组织查处合同欺诈；建设部：